太阳能热水器供货及安装工程分包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国工程质量管理条例》及有关规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，就项目太阳能热水器的供货、安装事宜，经协商一致签署本合同。具体条款如下：
第一条项目概况
项目名称：。
项目地址：。
第二条工程内容
太阳能热水器采购及安装，其中包括加工制作、运输、安装、太阳能固定、太阳能防雷、屋面排管、电加热电源线及信号线连接等相关工作，以及整个系统调试运行、成品保护、维保服务等工作。
第三条工程造价
注：以上综合单价包含热水器成品供货费用，安装的材料费、机械费、人工费、水电费、装卸费、运输费、检测费、利润及增值税税金等所有费用，甲方不再另外支付任何费用。（其中电加热系统的探头、电磁阀等为避免长时间不使用出现被盗、老化损坏等问题，具体供货及安装时间以甲方书面通知为准。）
以上总价为固定总价（含税），总价包括但不限于：设备费、材料费、安装费、人工费、运输费、调试费、管理费、利润、质保及售后服务、增值税税金及其他为完成本工程而发生的一切费用。
第四条付款方式
本工程无预付款；乙方每次达到下述付款节点后，先送审该节点工程量，待甲方审核确认后方可请款。请款时需提供请款确定金额、重要资料以及合法有效的建安增值税专用发票等，在请款资料及发票齐全并经甲方审核确认后30天内支付各节点的工程款；若乙方请款时除等额增值税专用发票外资料齐全的，则在收到其他齐全资料次日起90日内，甲方有权预扣当期应付款金额的30%的税款后支付当期进度款。且乙方承担发票金额的每天万分之三的逾期提供发票的违约金。逾期天数为自请款之日起至实际提供有效增值税发票之日止。
乙方补齐增值税专用发票之日起30日内，甲方扣减乙方承担的逾期提供发票的违约金后支付剩余当期进度款，当期剩余进度款不足抵销支付违约金的，在下一期付款时抵销。
乙方提供的所有发票必须真实、合法、有效，增值税专用发票必须能通过税务认证。
如果乙方提供的增值税专用发票所记载的税金不能抵扣，则乙方必须承担由此给甲方造成的全部损失。
乙方确认：任何个人签字、单方签字、白条、复印件等均不作为付进度款或结算依据，由乙方自行承担相应费用（或损失）。
4.1 合同签订后14天内，乙方需提供合同价5%的履约保证金，或合同价10%的银行履约保函，履约保证金在乙方全部供货、安装完成并经甲方验收通过之日起30个工作日无息退还余额；
4.2 乙方将全部太阳能热水器进场、安装完成，经甲方初步验收合格后30日内付至已安装货款的70%；经甲方工程部、监理等正式验收合格后 30日内付至已安装货款85%；双方结算完毕，办理完相关手续，甲方付至结算价款的95%，剩余5%作为质保金，质保两年期满后，无质量问题经甲方物业公司负责人签字并盖章后无息退还；质保期内出现质量问题的，扣除甲方代为支付的人工费、材料费等后将剩余部分一次性无息支付。
4.3 甲方付至结算价95%时，乙方必须提供结算价的100%增值税专用发票。
4.4 本工程综合总价（含税）包干，总价包括但不限于：设备费、材料费、安装费、人工费、运输费、调试费、管理费、利润、增值税税金及其他为完成本工程而发生的一切费用。
4.5 因设计变更导致甲方采购量增减，均依合同约定的同类价格核算；增加的价款不作为乙方申请支付进度款的依据，待结算审计确认后，双方结算时一并支付。
4.6 本工程成品保护由乙方负责，因此产生的一切费用由乙方承担。
第五条质量、材料及技术要求
样式：甲方指定样品为准，材料工艺标准参见图纸，并要求符合政府规范强制性标准。
第六条双方责任
6.1 甲方责任义务：
（1）根据合同约定，甲方应及时向乙方支付工程款，协助乙方协调与施工单位、监理等各方的关系。
（2）甲方负责对本工程质量进度监督检查、根据乙方提供的资料组织有关单位办理验收事宜。
（3）开工前组织施工单位、监理向乙方进行土建施工技术交底，现场具备安装施工条件。
（4）向乙方提供相关图纸（包括技术说明）等资料。
6.2 乙方责任义务：
（1）开工前7日内编制施工组织设计（施工方案）工程进度计划，报甲方、监理审核。
（2）负责整理好工程所需的与太阳能热水器有关的相关资料及工程所在地消防部门及质检站提供的各种检验报告。
（3）乙方必须严格按照合同中签订的工期按照甲方要求按时安装、施工。
（4）现场项目负责人负责施工现场的全面工作，负责处理现场有关本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、消防、保卫、检查验收和洽商签证等工作。
（5）根据甲方要求和实际测量尺寸，在甲方和乙方签字认证后（包括配套说明，交底会审纪要、设计变更等）加工，乙方负责监督检查所采购太阳能热水器配件及材料的质量符合本工程安全及外观要求。
（6）乙方必须保证严格按照工程所在地消防部门、质检站及有关验收规范要求制作太阳能热水器，违反合同规定，达不到验收标准的重新返工，直至达到验收标准。
（7）成品保护：乙方负责从太阳能热水器配件到现场安装完毕至竣工移交验收合格前的太阳能热水器的保护工作。
（8）保证承揽项目按期保质保量完工，服从甲方、施工企业及监理的统一管理。
（9）乙方应保证太阳能热水器一次性通过消防验收。
第七条验收
7.1 在材料进场后，甲方随时检查材料的质量、规格、数量，按照甲方指定的材料品牌全面的检查，并随带产品出厂的合格证书、国家权威部门出具的质量检测证书。
7.2 材料运抵现场后，甲方会同监理、施工方按照随机原则对乙方所供材料抽样到国家权威部门进行质量复检，所有质检指标应优于或等于样品指标，所发生的费用由乙方负担。
7.3 材料运抵现场后，甲方会同监理、施工方按照堆积原则对乙方所供材料抽样和封存的样品进行详细核验并有权做破坏性实验，所发生的费用由乙方负担。
7.4 均应符合国家现行质量评定标准，同时必须满足工程所在地政府相关部门验收标准。
7.5 乙方按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表和监理监督。
第八条结算报告
8.1 乙方必须按甲方要求提交完整的结算资料，结算资料目录详见附件三，乙方未按结算资料要求提交结算资料的，甲方有权拒收，或不予结算，甲方不承担违约责任。
8.2 自甲方收到乙方按照合同约定条件报送的完整结算资料起算，六个月内完成出具结算审核意见（其中扣除乙方补充提供的资料、鉴定等耽搁的时间）。甲方在收到乙方提交竣工结算申请书后六个月内未完成审批且未提出异议的，不视为甲方认可乙方提交的竣工结算价款，双方继续依合同约定进行结算。任何个人签字、单方签字、白条、复印件等均不作为结算、付款依据。
8.3 为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的结算额，不得高出最终审计结算额的5%，否则，乙方承担超报部分的10％的违约金，并在结算款中扣除，即：超报决算违约金=（乙方上报结算额-最终审定结算额*1.05）*10%。
第九条违约责任
9.1 设计变更、签证及增减工程量的结算办法：具体见附件二《关于设计变更、工程指令单及签证的协议》。
（1）由于乙方原因，未能按合同约定日期完工或延误本合同约定的任何一个节点的，甲方有权要求乙方按甲方指定的日期完工，并向甲方支付延期违约金，每延误一日，支付合同总价款的5‰的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应当赔偿实际损失。
（2）乙方逾期交货或者逾期完成安装超过5日，甲方视情况，对逾期部分可解除合同，要求乙方承担甲方损失外，同时要求乙方承担合同价款10%的违约金。
（3）乙方所交付货物不符合合同约定的质量标准或者与样品不符的，甲方有权要求更换，乙方应立即更换。更换2次仍不能合格，乙方应向甲方支付合同总价的20%的违约金，同时甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的损失。
（4）由于乙方提供的产品及配件质量问题，以及乙方的维修服务质量（包括维修不及时）等原因，导致本产品在合理使用期间内出现的质量事故、安全事故等，乙方应向甲方支付违约金伍万元/次，并承担由此造成的其他一切损失。
若因乙方产品质量问题或其他原因造成甲方损失及工期延误，乙方应支付违约金，违约金每日按逾期部分合同价款的千分之五计算。
（5）本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的任何费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费等费用）。
第十条工程进度计划，延期开工与暂停施工，工程变更
10.1 施工方案和工程进度计划一经甲方核定同意应严格执行。
10.2 甲方增加工程内容或修改时，应在制作前书面通知乙方，乙方根据变更通知单组织施工；
10.3 在施工过程中，由甲方提供的有关技术资料存在错误或其他疑问时，甲乙双方协商修正，书面确认。
第十一条安全施工
11.1 遵照有关规定作好安全教育，安全防护、防火等工作。
11.2 乙方应对其施工人员的现场安全责任负责，因施工现场造成的安全事故或人员伤亡由乙方承担相应责任及发生的一切费用。
第十二条竣工和移交工程保修
12.1 乙方工程移交前，调试和检查所有安装完毕的太阳能热水器及配套五金件，达到竣工验收要求。由乙方负责派人看护，直至竣工验收合格、工程移交甲方之前。在此期间造成的太阳能热水器或五金损坏、缺失，由乙方承担。
12.2 根据双方约定，自主体工程取得竣工备案表之日起，保质期为两年，终生维护。
12.3 竣工验收前由乙方负责提供太阳能热水器的竣工验收资料。甲方在办理整体竣工验收时，因太阳能热水器问题需要整改的，乙方应收到甲方通知后24小时内到场整改，经甲方2次催促不到场整改的，甲方有权安排第三人整改，所产生的费用从甲方的质保金中扣除，不足部分乙方应另外向甲方赔偿。
第十三条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能完全履行的理由，并应在十日内提供证明，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十四条合同的变更、补充和废除
本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行，补充合同与本合同具有同等的法律效力，有条款冲突则的以时间靠后的为准。
第十五条争议解决方式
15.1 本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院起诉。
甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议，在争议尚未获得解决之前，除非出现下列情况的，乙方仍应继续按甲方的指示认真施工。双方应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工。
（1）调解要求停止施工，双方已接受；
（2）法院要求停止施工。
第十六条通知、送达
甲乙双方联络方式均以本合同所记载的电话、通信地址为准，双方保证对所提供资料的真实性负责。需要以书面形式通知的，均需以邮政EMS方式寄送，且以邮政EMS网站公示的送达日期为实际送达日。如一方联络方式有变更，变更联络方式方应在变更之日起3日内以书面方式通知对方，否则另一方以本合同约定的联络方式所做出的任何通知均为有效，一方按照本合同全责约定的通信地址向另一方发送书面文件（EMS方式）被退回的，以书面文件寄出之日起第五日即视同送达。
第十七条其他
本合同正文为清洁打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方分别确认同意，否则，不产生任何约束力，也不可推定或默视为有效。
本合同自双方签章之日起生效；一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
附件一：阳光协议书
附件二：关于设计变更、工程指令单及签证的协议
附件三：工程质量保修书
附件四：结算资料提交要求
附件五：请款资料
附件六：封样样品照片
附件七：合同明细清单
附件八：图纸
签署时间：年月日
甲方（公章）：
法定代表人：（或授权代理人）开户银行：
银行账号：
地址：
联系人：
电话：
签署时间：年月日
乙方（公章）：
法定代表人：（或授权代理人）开户银行：
银行账号：
地址：
联系人：
电话：
附件一：阳光合作协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方于年月日签署了项目供配电工程合作协议，为加强项目合作期间的阳光合作，确保项目合作的高效优质按时完成，经甲乙双方协商签订本协议书作为甲乙双方共同遵守的阳光合作行为准则。
一、甲方责任
1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关阳光合作的各项制度和规定。
2.甲方有责任对本单位人员进行阳光合作教育。
3.甲方有权对乙方在项目合作中执行阳光合作协议情况实行监督，并根据需要召集甲乙双方召开阳光合作管理会议。
4.甲方人员应严格遵守本单位制定的《职员手册》及本阳光合作协议，如违反则给予当事人通报批评外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或行政纪律处罚。
5.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券以及甲方员工个人服务。如因活动需要参加乙方单位的活动或会议，需经主管领导同意，活动及会议所发的礼品、礼券（现金）均应缴纳至集团财务中心。
6.甲方人员在项目合作中发现乙方单位有不廉政不阳光的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告双方主管领导。
7.对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。
二、乙方责任
1.乙方应保证乙方人员了解甲方及本协议有关阳光管理的各项制度和规定，并遵守执行。
2.乙方有责任对本单位项目人员进行阳光合作教育（包括甲方单位制定的《职员手册》、本协议等有关阳光合作方面的制度和规定），按时出席甲方召集的阳光合作管理会议。
3.乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式给甲方人员赠送各种礼品、礼券（现金）或提供甲方员工个人服务。
4.乙方有责任接受甲方对乙方在项目合作期间阳光合作管理执行情况的监督；
5.乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部门及甲方总经理举报。如乙方向甲方人员行贿或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求并未向甲方举报的，一经查实，甲方将向乙方出示警示黄牌，并在甲方内部通报，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价基础上再让利10%，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现两次及以上类似情况，甲方向乙方出示警示红牌，甲方有权暂停或终止与乙方的合作，并由乙方承担完全违约责任并承担甲方损失。
6.乙方在项目合作中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果乙方单位承担在项目合同总价的1~5%为违约金，甲方并有权终止活动项目合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。
7.如乙方在活动项目建设中贿赂甲方人员，被公安检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止双方签署的合同。由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并由乙方向甲方承担经济赔偿责任。
甲方接受乙方实名或匿名投诉，保证为投诉者的信息保密，常设举报联系人及联系方式：；举报电话：。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权人（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权人（签字）：
附件二：关于设计变更、工程指令单及签证的协议
发包人：有限公司
承包人：有限公司
发包人、承包人经协商于年月日签订了合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令单（以下分别简称“变更”、“指令”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：
第一条关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付
承包人应及时、完整地的执行发包人发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；发包人应按照设计变更完工确认单、签证结算审定的金额，根据合同相关条款支付承包人费用。
第二条关于设计变更、工程指令办理的约定
2.1 发包人发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定的发包人公章，否则承包人可以不接受，如承包人对未按合同约定的程序及调价发出的设计变更单、工程指令单等文件进行审核而自行施工的，该变更部分的作为承包人让利，不得以任何理由向发包人主张增加工程款和其他费用。发包人有权任何期间要求承包人恢复原状或整改达到工程质量标准，恢复或整改所发生费用及工期损失均由承包人自行承担；承包人完工后申报的签证单及结算书，应加盖合同规定的承包人公章，否则发包人将不予结算费用。
2.2 发包人、承包人指定的有效印章式样如下：
（发包人印章式样）
（承包人印章式样）
2.3 合同履约中，发包人、承包人填制的变更通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则发包人可以不予审核费用，承包人可以不予接受。
2.4 一份设计变更、工程指令只能办理一份结算书及签证单，发包人不接受承包人以汇总形式编制的多项设计变更结算书、签证。
2.5 设计变更、工程指令办理签证前承包人准备申报资料包括以下内容（所有资料必须统一编号（（1）（2）由发包人编号），不得跳号重号，否则无效）：
（1）签证（一式四份，甲乙双方各贰份，）；
（2）设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）；
（3）现场测量记录（原件一份及复印件三份）；
（4）工程量计算书（一式四份）；
（5）结算书（一式两份）；
（6）约谈纪要、图片（原件一份及复印件三份）。
2.6 承包人收到发包人发出的变更通知单后，在该变更内容全部施工完毕后10工作日内（从监理及发包人工地代表确认完工情况的日期计算），向发包人报送签证单及相应的结算书；因承包人原因，资料报送较规定时间延误10工作日以内的，违约金按变更部分的最终审定价的10%支付给发包人。资料报送较规定时间延误超过10工作日的，视同放弃变更工程费用，发包人不予结算。
2.7 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下内容：工作内容及工作量、工作时间、工作人数，取定的人工单价按合同规定。
2.8 发包人对变更通知单分类连续编号，不得跳号重号，否则无效；发包人、承包人都应做好变更的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。
2.9 单项变更造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元的变更，双方必须另行签署补充协议。单张工程指定单或承包人累积施工的系列工程变更总价达到合同总价款10%或达到30万元的，承包人未经签署补充协议而自行施工的，该部分工程发包人不予结算变更费用，视同承包人让利。
2.10 承包人提出的不可抗力造成工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更、顺延工期等所有内容的签证，以及确认工程进度款、工程竣工验收报告、确认竣工结算款等内容的文件均必须由发包人书面授权的委托人签字确认并加盖发包人公章后方为有效。如施工单位通过其他途径让建设单位员工个人在上述任何类别
的表单上签字的，该文件对发包人不发生法律效力，并由承包人承担该类文件对应的费用的10倍且不低于2万元/次的违约金。
第三条关于设计变更、签证结算的约定
3.1 设计变更、签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。
3.2 设计变更、签证结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若结算报价超过最终审定价 5 %，承包人将支付超出最终审定价5%部分的 10 %作为违约金。（例：超报违约金=（上报金额-审定金额*1.05）*10%）
3.3 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则发包人对此费用不予计取。
3.4 因变更或指令涉及到可重复利用的材料时，承包人应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用情况，否则视为承包人100%的回收利用。
3.5 发包人成本管理部一般在每月5日前完成截止上月5日项目经理部已办理的设计变更、签证的结算审核并双方签字确认生效。在审核过程中，承包人应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因承包人原因造成的审核延误及后续延误，发包人不承担责任。
3.6 设计变更及工程联系单增加引起的造价变更不作为进度款支付依据，待结算确认后一并支付。
3.7 设计变更、签证及增减工程量的结算办法：
单项变更造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元的变更，双方另行签署补充协议。乙方与甲方未签署补充协议的即实施变更部分施工的：
（1）乙方恢复原状，施工及恢复的全部费用均由乙方承担，合同总工期不予顺延。
（2）变更工程经验收合格且甲方书面同意接收违反约定程序施工的变更的，最终低于合同总价款的10%或实际核价或不高于30万元（特指合同总价超过300万元的）（以三者中较低金额为准）进入变更结算且工期不调整。乙方确认对此约定没有任何异议，且放弃以任何方式向甲方主张工程价款的权利；
乙方擅自实施未经甲方书面确认（特指加盖公章的文件）的变更的：
（1）甲方有权在项目全面竣工验收结算前任何阶段要求乙方恢复原状；因工程建设过程的周期性长、复杂性、特殊性，任何甲方真实意愿均以甲方明示的书面意见为准，乙方不得推断甲方同意或推断甲方默认；
（2）如甲方书面同意对乙方违反约定程序实施变更的行为不予追究的，且单项变更部分造价增加合同总价款的10%或30万元的，增加的造价金额不予结算，且乙方承担不低于2万元/次的违约责任。
变更单项造价超过合同总价款的10%的或变更工程所涉价款达到30万元（含本数）的变更，未签署补充协议但乙方擅自施工达三次的，甲方有权单方解除合同，且乙方另行承担合同总价款30%的违约金。
未加盖甲方公章的任何个人签字文件均视同个人行为，甲方不予认可，确实造成乙方损失的，由乙方自行向签字的个人主张。监理单位个人或盖章的但甲方未书面以公章进行确认的，乙方自愿向监理单位主张损失，放弃向甲方主张相应价款的权利，此承诺不可主张撤销且不得主张任何调整。
3.8 为方便双方核对，减少核对时间，承包人上报的结算额，不得高出最终审计结算额的5%，否则，承包人承担超报部分的10％的违约金，并在结算款中扣除，即：超报决算违约金=（承包人上报结算额-最终审定结算额*1.05）*10%。
第四条其他
本协议与双方签订的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。
发包人（盖章）：
签字：
日期：
承包人（盖章）：
签字：
日期：
工程指令单
项目：
工程指令单号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号
说明：
1.建设单位（发包人）下发经过审批的《工程指令单》至监理单位及施工单位。
2.建设单位（发包人）任何内容审批过程文件不得对外下发，不作为对公司的任何约束，且不作为建设单位对外任何承诺或证明。
3.本单一式三份。建议单位、施工单位、监理单位各执一份。
现场签证单
工程名称：
签证单编号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号
1.申报流程：
承包人申请完工情况（完工10个工作日内）→监理审核资料（1个工作日）
→审计单位审核、甲方审核资料（7个工作日→成本部及工程部存档，工程部下发施工单位项目部
2.所有签署人签名时均需注明日期；
3.完工确认资料包括：后附变更依据的本表单一式四份（承包商一份，监理一份、建设单位两份）、签证结算书一式两份（承包商一份，建设单位一份）；
4.本表适用于成本管理手册内第二条第8项“现场签证的结算审核流程”用表；
设计变更完工确认单
工程名称：变更完工确认单
编号：公司简写-项目简写【年度】3位流水号
1.申报流程：
承包人申请完工情况（完工10个工作日内）→监理审核资料（1个工作日）
→审计单位审核、甲方审核资料（7个工作日→成本部及工程部存档，工程部下发施工单位项目部
2.所有签署人签名时均需注明日期；
3.完工确认资料包括：后附变更依据的本表单一式四份（承包商一份，监理一份、建设单位两份）、完工结算书一式两份（承包商一份，建设单位一份）；
4.本表适用于成本管理手册内第二条第7项“设计变更的结算审核流程”用表。
附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：（中标单位）
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对项目智能化工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修期2年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.对于涉及安全的质量问题，应当按照规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为：结算审定价的5%作为质保金。质保金银行利率：0
五、质量保修金的返还
本工程在质保期满后14天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。以上返还均基于甲方物业公司确认无质量问题的情况下无息支付，若有质量问题的应扣除甲方代为支付的人工费、材料费等费用后将剩余部分一次性无息支付。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
签署时间：年月日
发包人（公章）：
法定代表人（签字）：
承包人（公章）：
机器安装设备带来的劳动力成本降低,将令太阳能发电变得更便宜。 太阳能安装合同是又是怎样的呢?下面是爱汇给大家整理的太阳能安装合同范本，供大家阅读!太阳能安装合同范本篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲乙两方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：一. 技术参数 1.容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主的要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。 2. 配件： 3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。 二. 验收方式验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。 系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。 系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。 三. 费用及付款方式 1. 每台热水器报价为人民币：2. 付款方式为四. 甲方责任及义务甲方提供施工用电、用水至施工现场。 甲方提供施工屋面有关设计资料。 施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。 五. 乙方责任及义务1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。 3.乙方应提前由甲方共同确定安装位置。 乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。 4.乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。 六. 双方违约责任。 1. 如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。 七. 乙方质量承诺及售后服务1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。 辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。 超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。 2.因自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。 乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。 3.方承诺系统的正常使用寿命为15年。 八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。 九.本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 经甲、乙双方认真协商和考核，以平等互利为原则，以共同开发________太阳能热水器市场为目的，在《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规指导下，甲、乙双方签定此经销合同，以方便双方共同遵守，确保维护甲、乙双方共同利益。合同内容如下： 一、经销范围： 经乙方申请，甲乙考核后，甲方授权乙方在________（省、自治区）________（市、地区）独家代理经销________牌太阳能热水器，甲方不能在此区域内设立其它经销处，乙方应积极完成区域内市场开发，品牌宣传工作，完成销售及售后服务工作，乙方不得做有损甲方利益的事情。 二、销售任务： 根据当地太阳能市场销售实际情况，甲、乙双方协商确定，乙方在一年内完成销售________台（________孔）的任务。如果有明显证据证明乙方在一年内无法完成任务的50%，甲方有权提前终止合同，不承担违约责任，否则甲方无权单方面中止合同。 三、提货及付款方式： 1、合同签订7天内乙方不提货，甲方可以单方终止合同，不承担违约责任。 2、乙方第一次提供不能少于________台，每次发货应款到账后发货。 3、在运输途中如有损坏的情况，乙方应积极与当地货运部协商解决，如解决不了，可通知甲方，由甲、乙双方共同与货运部协商解决。 四、产品质量： 1、甲方保证向乙方提供质量合格的产品、并提供相关证明文件。
2、甲方承诺产品质量保修五年，在保修期内，出现质量问题甲方免费负责调换或修理，如果因为乙方行为造成产品不能正常销售或使用，甲方收取适当成本费用，负责调换或维修。 3、甲方根据真空管卡，补偿出现问题的真空管。 4、需要维修或调换产品和部件时，乙方应先将有问题产品或部件返还给甲方，甲方验收核实后，提供调换或修理。 五、供货价格： 甲方按全国统一供货价向乙方供货，具体产品价格及相关问题参考《太阳能统一供货价格表》执行。 六、销售支持政策： 乙方有权享受甲方的相关政策支持，具体细节参考《太阳能销售政策执行》。 七、合同有效期________年（自________年________月________日至________年________月________日止）合同期满后，乙方享有优先续约权。 八、违约责任： 任何一方单方面违约应向另一方赔偿相应经济损失，合同仲裁地为甲方所在地。 甲方代表（签字）：乙方代表（签字）： 甲方地址：乙方地址： 甲方电话：乙方电话： 日期：日期：
LOGO 产品购销合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________产品购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
订立合同双方： 购货单位：_________(以下简称甲方) 供货单位：_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列： 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式：______ 2.交货地点：______
3.交货日期：______ 4.运输费：_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条、合同标的价款 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量，技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总价金额的%作为定金，乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的%（自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款）。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为
年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡）。 第五条、违约责任 乙方未能按合同交货，延迟交货超过天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前，合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项，逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备，甲方已付款项不退。 第六条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第七条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈（最低按500元起）。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
太阳能供货安装合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就太阳能热水器供货及安装事项订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：太阳能热水器供货及安装 1.2 工程地点： 二、承包范围及承包方式 2.1承包范围：设备供应、包装、运输、装卸、安装、验收及售后服务。 2.2承包方式：本工程采用包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的方式。 三、合同价款
说明： 1.以上报价包含热水器水箱、真空集热管、支架、上下水管、保温、防雷等全部内容的设计、采购、安装、运输及保险、装卸、吊装、搬运、成品保护、试验检测、管理、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、开洞、税金等一切费用。 2.本合同采用固定单价结算方式，最终结算单价不变，工程量按实结算。 3.太阳能热水器的要求：
（1）热水器水箱：内胆0.5SUS304 2B不锈钢，水箱容积130L，集热器水箱保温层材料为聚氨脂，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的工程灰喷塑钢板或镀铝锌板，外型美观、亮丽、做工精致。（2）真空集热管：规格58mm×1800mm×16。符合国家标准GB/T17581-2007设计要求，尺寸公差应按GB/T1800IT18级精度选用。 （3）热水器支架：钢结构镀塑型材，支架结构稳定牢固，能抗8级以上大风，耐用期≥10年。 （4）水管：采用一根进水管，一根回水管，管材为PE-X，防紫外线，用25厚橡塑保温管保温，安装到户。 （5）密封圈：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒、无味，耐老化、寿命长。 四、交货期及工期 交货期：甲方通知生产后1个月内，货运至项目现场； 工期：甲方通知进场后30天内完成安装，每个单体楼幢不得超过10天。 五、质量、安全及包修 5.1 乙方应按合同规定的太阳能热水器品牌、型号规格和性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 5.2乙方提供太阳能热水器整体质量包修期为 3 年，从甲方整体竣工验收通过之日起算。在质量包修期内因太阳能热水器本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电子产品购销合同
编号：FS-DY-20801 电子产品购销合同 出卖人(甲方)：_____ 买受人(乙方)：_____ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_____商标：_____规格/型号：_____原产地：_____生产厂家：_____ 2.交易数量：_____ 3.单价：_____总价款：_____ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_____项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_____执行 b.按照国际通用标准：_____ 执行 c.按照行业标准：_____ 执行
d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_____ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 6.产品的整体技术性能标准为： 7.产品功能 8.安全性能 对环境的影响：_____ 对操作人的影响：_____ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式 防潮要求：_____ 防晒要求：_____ 抗震要求：_____ 第二条运输 运输办理方：_____ 运输费用负担方：_____
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
规范产品购销合同范本（标准版） (7)价款和酬金是合同的主要条款，要写明如何结算，怎么结算以及在什么期限内结算。不能笼统写货到清算或者发货清算。 篇一： 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定 本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向 甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定 采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新， 个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知 将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单 为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙 方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加 盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准， 如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商 品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字 确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对 于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定 的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约 方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则 1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可 分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任 何单方无权变更合同内容。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年, 到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自 愿提交法律仲裁委员会给予解决。 甲方公司名称：乙方公司名称： 代表人签字：代表人签字： 篇二：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 太阳能热水器采购安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
太阳能热水器采购安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款: 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：太阳能，规格为0 58 x 1.8mm X 24管（0 58为真空直径58mm1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。 总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所供产品数量为台，单价为 元，合同总款为元（元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费 三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90% 使用三个月后付清余下的10% 四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于年 月日前进场安装，年月日前保质保量地交付甲方使 用。 五、售后服务承诺：乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三 年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中， 若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的 第2页共3页
编号：GR-WR-66897 商品买卖合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
商品买卖合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 立契约书人_____股份有限公司（以下简称甲方）、_____股份有限公司（以下简称乙方），今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下： 第一条甲乙双方约定，甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方，乙方买进。 商品内容：合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。 第二条货款的支付方式，以每月底甲方所交货物的数量为准，乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意，乙方可以九十日内的支票支付甲方。 第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况，则无需通知催告，乙方即失去货款债务期限的利益，并需一次付清本合约所规定的一切债务。 第四条本合约不预先订定期限。 第五条乙方就第一条的产品保证，以甲方所定的批发价销售，并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 产品购销合同标准版 【产品购销合同标准版】 销货方：____(以下简称甲方) 购货方：____(以下简称乙方) 签约时间：_______ 签约地点：_______ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
太阳能热水器采购合同样本_买卖合同 太阳能热水器采购合同范文1 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则，就赤峰松山物流园区物资市场C1段高层商住楼安装清华紫光|牌集热太阳能热水工程事宜，达成如下协议： （一）、工程承包范围：太阳能热水器整体安装等配套所有工程施工项目 （二）、安装：为确保工程安装质量，乙方需派专业技术安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工，做到文明施工，安全施工，确保工程在整体交工验收前保质、保量，按期完成 （三）、工程总造价：约安装太阳能热水器480台(最终按实际安装台数计算)，每台2600元(包括施工安装所有配套费用)。 （四）、质量要求：品牌为清华紫光，主要技术参数要求为每台18管、直径为58毫米、管长
1.8米。乙方在负责进货前10日内必须通知甲方。否则，一切后果由乙方自负。 （五）、结款方式： 1.货到甲方指定现场，经甲方初步验收后，开始施工甲方支付合同总造价50%的工程款 2.设备安装完毕，甲方验收合格后，支付合同总造价45%的工程款。 3.甲方预留工程总造价款的5%作为质量保修金(不计利息)，待工程总体验收合格一年后，根据维修情况返还乙方。如乙方不能及时进行维修，甲方有权找专职人员进行维修，费用从乙方保修金中扣除。 （六）、工程维修与服务：太阳能热水器工程系统整体保修一年，所承担的工程项目提供终身有偿维修服务，以保证系统长期可靠，安全运行。 （七）、违约责任： 甲方责任：甲方无权单方无正当理由退货，否则支付给乙方合同总造价10%的违约金。并承担由此造成的一切经济损失。乙方责任：
产品销售合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着平等、互利、共同发展，经双方友好协商，签订本合同： 一、乙方在进购甲方产品，在未征得甲方同意下，不得转让第三方销售。 二、甲方所提供商品必须出自正规厂家（必须提供厂家营业执照，税务登记证，卫生许可证，产品检测报告）商品质量必须符合国家标准及行业标准，否则乙方有权拒绝收货。 三、结帐方式分为三种 1．现结（货到验收无误后当时结帐）甲、乙双方指定结帐联系人。 2．压批结（每次货到验收后结上一批货款）甲、乙双方指定结帐联系人。 3．月结：甲、乙双方约定月结帐期为30天，对帐时间为每月26号，结帐时间为每月___________ 如遇特殊情况乙方应提前通知甲方且约定结帐期，如乙方连续二个帐期未给甲方结帐，甲方有权停止供货，且有权提请法院判决 五、乙方必须提前三个工作日向甲方订货，以电话或传真方式详细说明所需商品的名称、规格、数量。 六、甲方按乙方要求提供商品，严格保证商品质量和供货时间，如甲方所供商品在销售当中出现质量问题，经确认后，甲方有义务进行调换和回收。 七、甲方根据乙方要求自费将商品送至乙方指定的接货地点，经乙方指定收货人验收无误后，在甲方送货单上签字认可，双方的债权债务随之产生，在结帐时以乙方收货人签字的送货单为结算凭证，甲方任何无签字送货单的人员都无权与乙方进行帐务结算。 八、在产品销售过程中，出现因甲方产品质量问题而引起的与消费者的纠纷或因国家有关部门（卫生监督部门、工商部门）抽查而产生的问题，乙方必须及时通知甲方，且有甲方派人协助乙方处理，乙方未经甲方同意私自处理，甲方不承认处理结果。 九、在合同期内甲、乙双方发生争议，应友好协商解决，如协商不成，交由合同签订地人民法院解决。 十、若甲、乙方双方如有一方倒闭、破产或出现违反国家法律法规的行为，另一方有权单方面终止合同，遗留帐务一次性结清。 十一、本合同有限期为壹年，自合同签订之日起生效，若双方续约，可在合同期满前15天协商决定。 十二、本合同一式二份，双方各执一份为凭，本合同如有补充条款，经双方签字并盖章后有效。 甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________ 负责人（签字）：_______负责人（签字）：_______ 地址：_________________地址：_________________ 电话：_________________电话：_________________ _________年____月____日_________年____月____日
2020 太阳能采购安装合同范本文档 CONTRACT TEMPLATE
太阳能采购安装合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 太阳能采购安装合同范文1 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5?L厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2?L搪瓷
内胆，0.6?L镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收
太阳能工程安装合同范本5篇 太阳能工程安装合同范本(1) 甲方： 乙方： 本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承 接本合同所述的太阳能安装工程施工事宜达成以下内容： 一、工程概况 1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程 1.2工程地点： 1.3工程内容：(1)钢支架制作;(2)太阳能集热器固定安装、介 质管道、水路管道铺设<管道井管路铺设费用由甲乙双方协商追加》，电气控制部分安装、系统保温安装;(3)管道支架制作，水箱底座基 础制作，设备间设备安装(包括电加热管或热泵、水泵等设备)(4)管 道保温制作安装(5)设备、材料的装卸、搬运及现场的清理等工作 1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备， 施工材料由甲方负责提供。 二、工程工期 2.1本工程自年月日开工，于年月日竣工。 2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并 且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措 施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。 2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进 度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。
2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 2.2.3出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。 2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。 2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。 2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。 三、合同价款： 本项目合同款总价为：人民币大写 四、关于工程质量的约定： 4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。 4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。 五、关于验收的约定 5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。 5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。
太阳能热水器购销安装合同书 需方：（以下简称甲方） 供方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装太阳能热水器达成如下协议： 第一条、所需列表（详见材料明细表） 第二条、质量标准及乙方对质量的要求 质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。 第三条、交货时间及付款方式 1、乙方于年月日安装调试完成(甲方应保证具备施工条件)。 2、甲方在签定合同后即付总造价的30 %作为定金,即人民币，小写元；乙方安装完毕经甲方验收合 格后交付总造价的65 %即人民币，小写元；剩下的5%人民币作为质保金，1年对应日付清，即人民币，小写元。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。 第四条、保修条款： 乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3 年（主机包括：太阳能热水器水箱、整体架、真空集热管），配件为期 1 年（配件包括：上下水管、太阳能控制仪表），终生维护(包修期外如出现故障，乙方可适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修（具体保修内容见保修卡） 第五条、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 第六条、施工责任 1、甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由 甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。 2、乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙 方承担一切赔偿责任。 第七条、争议的解决 甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼 第八条、合同正本及合同生效 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
编号：FS-HT-05018 产品购销合同模板(标准版) Product Purchase and Sale Contract Template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
产品购销合同模板(标准版) 销货方：_____(以下简称甲方) 购货方：_____(以下简称乙方) 签约时间：_____ 签约地点：_____ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲
方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，
【关键词】 【裁判要点】 【案情概要及争议焦点】 【裁判理由】 【裁判依据或参考】 【相似案件处理要点】 本案物业合同中禁止楼顶安装物品能否包含太阳能热水器 [日期：2007-04-24] 来源：中国法院网作者：邱琳北京市通州区人民法院[字体：大中 小] [案情] 2002年1月26日，原告与北京市万基房地产开发有限公司（以下简称万基房地产）签订了《商品房买卖合同》，约定原告购买其开发建设的位于北京市通州区佟麟阁大街16号院1幢14层1409号商品房一套。2004年3月2日，原告与万基房地产签订《补充
协议》，约定该套房屋的座落由通州区佟麟阁大街16号院变更为通州区新华南路16号1号楼1409号。原告入住时，与被告同时签订了《北京北方红旗小区物业管理协议》（以下简称物业管理协议）及《北京北方红旗小区装修管理规定》（以下简称装修规定），在装修规定中，双方“约定未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”。2006年12月原告与被告协商，要求在新华南路16号1号楼的楼顶安装太阳能热水器，但双方分歧较大，未能达成一致，后被告将新华南路16号1号楼通往楼顶的通道门锁住，禁止原告在该楼楼顶安装太阳能热水器。现原告诉至法院，要求被告将位于通州区新华南路16号院1号楼通往楼顶的通道门打开，允许其安装太阳能热水器。 [裁判要点] 通州区人民法院经审理认为，装修规定中“未经物业公司同意，禁止在楼宇外墙上及楼顶露天平台上安装花架、防盗护栏、窗框、天线或遮蓬等物件”虽没有明确列明禁止原告安装太阳能热水器，根据合同使用的词句、合同的相关条款、合同目的及汉语的通用语法，该条款中的“等”应表明未列举完全，应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施，同时，双方签订装修规定的时间是2003年前后，不能苛求被告对太阳能发展的预期，故对该条款应做扩张解释，“等”字应包括所有影响楼宇外观及安全的附属设施。故判决：驳回原告白文荣的诉讼请求。 [评析] 本案审理过程中，存在两种意见：第一种意见认为，原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中没有明确约定禁止原告安装太阳能热水器。且根据《中华人民共和国可再生能源法》的规定，国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统，对于已建成的建筑物，住户可以在不影响其质量与安全的前提下安装符合技术规范和产品标准的太阳能利 用系统。北京系能源紧缺又高耗能的特大城市，太阳能的广泛利用，有利于城市的建设与发展，故对原告的诉讼请求应予以支持。第二种意见认为，应当驳回原告的诉讼请求。理由是原告、被告签订的物业管理协议及装修规定中“未经物业公司同意，禁