石灰石供应合同
石灰石是非金属矿产中最为常见的一种。那么石灰石供应合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的石灰石供应合同范文，感谢您的阅读。
石灰石供应合同范文1
需方： (简称甲方)
供方： (简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所
需数量。
2、交货地点：孝感市万锦城市政道路。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
1、沙子每立方85元整，(单价一次性包死)。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照GB/T14684-20xx，石料严格按GB/T14685-20xx标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
石灰石供应合同范文2
甲方 (需方):
乙方 (供方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律.法规,为规范购销行为,保护双方的合法利益,保证工程建设正常进行,经甲乙双方协商,一致同意签定本合同,以便共同遵守.
1.采购材料的名称.数量.规格及价格
卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用,采购单价在合同执行过程中不做任何调整。
2.供应时间
2.1 材料供应期限: 甲方通知乙方停止供料的当日止、如实施过程中情况发生变化,则按甲方工程进度进行调整,双方另行签定补充协议.
2.2 交货日期: 以甲方电话或书面传真通知为准.
3. 采购费用支付
3.1 材料费用结算方式: 乙方供应完合同约定的指定地点的材料后,凭有效送货单和有效销货发票或矿产资源税发票同甲方结清所供材料的数量,按所供应的材料数量及合同单价计算材料费用.
3.2 甲方施工现场开具的收料单据必须为经现场负责人签字方可有效,每月25日与甲方核对当月收料单据,结清当月实际供应数量,逾期不予结算,因乙方保管不当丢失收料单据,责任由乙方承担,对应的数量不予承认与结算.结清数量完毕后乙方不得就数量问题提出任何异议.
3.3 货款支付
3.3.1 乙方自行垫支材料的采集费.运杂费等一切费用.
3.3.2 待甲方从业主处计量,计量款到后一个星期内支付50﹪,余款的40﹪待下次计量款到后支付,余留10﹪作为履约保证金.
4. 供应材料标准: 块状石灰含量不低于85﹪,杂质不超过1﹪.
5.验收标准.方法
5.1 质量验收: 质量验收以第4条款要求为标准,若乙方供应的材料不符合质量要求,甲方有权拒收,所造成的一切责任和损失由乙方承担。对卸于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用,乙方如不处理甲方拥有自选处置权。
5.2 数量验收: 按现场量方进行数量验收。
6. 双方权利与义务
6.1 甲方的权利和义务
6.1.1 负责材料的检验和试验。
6.1.2负责提供材料的供应计划。
6.1.3 如因甲方的业主.监理对乙方所供材料的质量.规格和数量有变更要求时,甲方应立即书面通知乙方,乙方需无条件接受,甲方不承担任何责任.甲方有权根据双方的合作情况调整合同供货数量.乙方同意除合同单价乘以乙方实际
供应合格数量的价款外，甲方不支付其他任何费用。
6.2 乙方的权利和义务
6.2.1 负责按甲方供应计划要求按质。按量。按时提供符合甲方施工生产需要的合格材料。
6.2.2 负责协调好供货运输途中关系，所发生的一切费用已包含在合同单价中，由乙方自行承担，如乙方运输车辆在运送过程中发生的一切安全事故所造成的责任和损失，由乙方自行承担，甲方概不负责。
6.2.3 协助甲方做好供应数量及费用的签认工作，遵守甲方施工现场的安全生产。文明施工相关规定，听从现场负责人的指挥，爱护现场施工设施。
7. 违约责任
7.1 乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的1﹪赔偿，甲方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。
7.2 乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。
8、每次结算时按结算款的10﹪扣留款作为履行合同的保证金，当合同得不到执行时甲方有权没收保证金。合同履行结束后，乙方无结算遗留问题，甲方10日内无息退还乙方的履约保证金。
9.如发生合同纠纷，甲乙双方应友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼解决争议。
10. 其他约定事项：
11. 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等效力。
12. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
石灰石供应合同范文3
甲方：
乙方：
经甲、乙双方在场充分协商，并本着平等、自愿的原则，依法达成如下沙石供、需合同，供甲、乙双方自觉遵守。
一、乙方自愿为甲方建设需要供应沙石_________m3。其中粗沙_________元/m3，2—4#石子_______元/ m，沙夹石_______元/ m(包33括运输费用，乙方负责运送至甲方的指定地点。
二、乙方以甲方出具的沙石验收货物清单为结算依据，每当货物累计总量达到_____m时，甲方必须一次性支付上述货物80%的价3款，甲方不得以任何理由延付，从甲方向乙方发出书面不予供货通知之时30日内付清乙方尾款。
三、乙方必须按甲方的书面通知配送货物，不得故意迟廷配送，甲方需货时须提前三天书面通知乙方。
四、在甲方和发包方所签工程承包合同期内，甲方不得向第三方提供乙方能够供应的货物(沙石)。
五、本合同由甲、乙双方自愿约定，双方不得以任何理由违约，如一方擅自违约，由违约方向守约方承担本合同全部标总额的15%违约金，违约不能弥补损失的还应据实赔偿，同时由有过错方承担因本合同纠纷的诉讼费、误工费、交通
费、涉讼代理费等。
六、如因本合同发生纠纷，双方可友好协商，如协商不成，任何一方可依法向法院提起诉讼，本合同的未尽事宜，双方另立书面协议补充。
七、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份为凭，双方签字之日起生效至本合同履行终结后自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051024 建筑渣土运输合同(合同范
建筑渣土运输合同(合同范本) 建筑渣土运输合同范文1 发包人(全称)： (以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为100万立方米，运输完毕后按实际发生量结算。 土方外运，乙方按照甲方指定的地址进行堆放，按车箱容量以每方/每公里 四、工期：。 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2、因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期：①、相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。
②、甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。 ③、大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。 ④、经甲方代表同意工期顺延的其他情况。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业，按工程进度十天为小结，支付乙方80%的进度款。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，按有关约定在15天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交付有关施工图纸的施工组织设计，协助乙方考察现场。 2、在乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。 3、甲方负责施工作业场地硬化和围扩。 4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 5、工程进度将出现较大幅度凋整时，应及时通知乙方。 6、负责解决工地周边有关事宜。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、办理有关土方方开挖外运的一切手续，费用由乙方承担。 2、因乙方人为原因，对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 3、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷，均由乙方和有关部门联系协调，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。
电厂石灰石采购合同 篇一：电厂脱硫用石灰石采购合同(格式) 石灰石采购合同 甲方：国电阳宗海发电有限公司合同编号：乙方： 签订地点：国电阳宗海发电有限公司签定时间：年月日 为了规范产品交易行为，保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守。一、产品供应：甲方收购乙方石灰石，并根据生产实际需求提前一个月通知乙方月需求及日需求计划，如日需求计划有调整，甲方应提前三天通知乙方，乙方应按甲方的要求保证供应。二、交货时间、地点及方式： 1、交货地点：甲方厂区内指定地点。 2、交货方式：乙方车辆运输至甲方厂区内指定地点。 3、交货时间、数量：每天收货时间为8:00至17:00，根据甲方需求交货，数量以甲方收货单为准。 4、过磅地点：甲方指定。 5、其他约定：乙方车辆运输至甲方厂区内，应遵守甲方的规章制度，确保安全。如因乙方不遵守相关规定造成的
损失，由乙方全权负责。三、合同价格： 单价为￥元/吨（大写元/吨，含17%增值税），此单价为产品运到甲方 落地价。 四、技术要求及考核处理： 1、石灰石检测项目、质量标准及分析方法： 2、乙方应保证所供产品达到质量要求，甲方对乙方供的产品按GB/《化工用石灰石采样与样品制备方法》中“矿堆采样”规定进行不定期采样化验，监督项目如下：周监督项目 3、乙方应严格按照甲方要求产品标准供应，不符合甲方要求的，甲方有权按下列方法处理。 五、验收标准：以甲方验收为准，甲方以验收结果确定乙方材料品质及最终结算数量，如有异议可以提交双方认可具备资质的第三方化验机构复检，检测方法以合同约定为准。六、结算方式及期限： 采取月度据实结算，每月10日前，双方对上月供货账务核对无误后，由乙方开具增值税发票（税率17%），且发票帐号及汇款帐号与合同帐号必须一致，到甲方办理结算手续。支付方式可根据情况采用电汇、转账、支票、汇票、国内信用证等方式。七、有下列情形之一，可以解除合同： 1、甲、乙双方协商一致；
石灰石买卖合同 买方（甲方）：合同编号： 卖方（乙方）：签订日期： 签订地点： 甲、乙双方在平等、互利的基础上，经双方友好协商后，就石灰石买卖达成如下合同条款： 一、合同期限 本合同有限期为。本合同签订后，现执行一个月的试执行期，试执行期满后，再视乙方供货能力及甲方生产实际需要，双方再协商确定是否继续执行合同或调整相关的合同条款。 二、供货数量 在质量符合甲方需求的情况下，每月甲方需求的数量为万吨，要求基本保持每星期至少一船吨到货。甲方在每个需求周期（一般为一个月）提出周期采购数量计划，并交乙方确认。 三、石灰石质量要求： 氧化钙（CaO）≥ 50% 氧化镁（MgO）≤3.0%杂质含量≤5.0% 粒度＜80mm 四、检验标准、验收方法及提出异议期限 1、当石灰石进入甲方现场码头及在原料堆场卸车时，由甲乙双方共同目测检验杂质含量、料度等是否符合要求，并现场取样由甲方进行治理检验。如乙方未能派人到现场时，由甲方单独进行上述目测检验及抽样检验，乙方认可甲方的抽样和检验。甲方的抽样、检验及留样必须严格按照国家标准执
行，所得检验数据作为该批次货物的结算依据。如乙方对甲方的检验数据有异议时，必须在该批次货物签收后三天内提出异议，并由双方把甲方的留样送有资质的、双方共同认可的第三方检验机构检验，检验结果作为该批次石灰石的结算依据。检验结果与甲方结果一致时，检验费用由乙方承担；检验结果与甲方结果不一致时，检验费用由甲方承担。 2、进场数量以甲方电子称为过磅数量为准，过磅后由甲方负责签收，运输途中出现的损耗及所有风险由乙方承担。 3、质量验收标准及方法： 石灰石在甲方码头及厂内验收时，目测粒度＞80mm的石灰石含量大于50%的，或者杂质含量大于5%时，扣除当船石灰石总量的10%。 五、价格及结算方式 1、基本单价：基本单价是指乙方把符合质量指标要求的石灰石保运送到达甲方指定码头的到货价格。 双方确认，基本单价为元/吨（含税价），此价格从合同签订日开始执行。 双方在试执行期满及每三个月对基本单价进行检讨并确认是否进行调解。当以下因素发生波动和变化时，双方可不定期协商是否进行调解。 （1）按合同签订时大厦王价格为基准，当市场上其他同类石灰石出矿价格波动达10%时； （2）供求双方或市场出现其他重大变化，影响双方继续履行合同时。 调解后按双方确认后的价格执行，未协商好调整前价格按原价格执行。 2、结算价格=基本单价±质量调整价格。 3、质量调整价：
编号: 建筑垃圾运输合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方:
甲方施工工程项目产生的建筑垃圾（材料）需要外运处置， 特将本工程项目建筑垃圾（渣土）外运（场内转运）承包给乙方。为确保本工程项目顺利进行，运输符合市相关规定，根据《合同法》及相关法律、法规，明确 甲、乙双方职责，在平等自愿、公平公正、诚实守信的基础上，经双方友好协商，达成一致，签订如下合同： 第一条工程项目地址： 第二条工期 本工程项目建筑垃圾（渣土）运输部分预计天，从年月日至年月日。 第三条单价、总方量 参照都江堰市政府办【】号文件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程 项目建筑垃圾（材料）运输按车厢计方量。建筑垃圾（材料）小于或等于1公里之内 运费单价定为元/m3,每增加1公里运费单价递增元/m3;本工程项目运输价 格按6.3 X 2.3 X 1.5以下的车厢单价定为元/车，6.6 X 2.4 X 1.5的车厢单价定为 元/车。合同签署前，由甲、乙双方代表对本工程做估算，本工程建筑垃圾（材料）土方总量约为万m3。 第四条结算及付款方式 1、每车运输均应填写结算票（一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份），结算票上必须完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名称、运输车辆车牌号、核载方量 （单位：m3）、运输距离。并由工程工地负责人、运输车辆司机、负责人签名。结算票 必须字迹清晰，如无法识别、涂改、伪造，则票据无效。双方以建筑垃圾（材料）运输结算票
合同编号：2021XXXX 合同/协议模板 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
石灰石采购合同范本最新 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范采购行为，保护双方的合法权益，保证建设工程的顺利进行，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵照执行。 一、货物清单 序号 货物名称 品牌或型号
质量要求数量 单价 总价 1 2
金额总计 以上价格是到甲方施工现场全路段的交货价，含材料采购费、运输费、自然损耗、装卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用采购单价，合同执行过程中不做任何调整。 二、质量要求 块状石灰含量不低于_____%，杂志不超过______%。 三、交付要求 1、合同货物的包装：_______方负责合同货物的包装。 2、合同货物的交货 乙方交货时间：__________________。 乙方交货地点：__________________。 3、合同货物交付要求：方根据甲方要求的数量、型号规格为包装单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。 四、验收标准 1、质量验收：以第二条的标准为准，若乙方供应的材料不符合质量要求，甲方有权拒收，所造成的一切责任和损失由乙方承担。对
于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用。乙方如不处理，方拥有自选处置权。 2、数量验收：按现场数量进行数量验收。 五、付款方式 1、乙方自行垫支材料的采集费、运杂费等一切费用。 2、待甲方从业主处计量，计量款到后一个星期内支付______%的余款，剩余的______%待下次计量款到后支付，余留_______%作为履约保证金。 六、违约责任 1、乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的_______%赔偿，甲方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。 2、乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。 七、合同终止 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在______天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。 八、争议解决方法 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 石灰石运输合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
托运方(甲方)：有限责任公司承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路 加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车 2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、(1)柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价(含燃油税，下同)为准。 (2)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升(含)以内时，运输价格不作调
整。 (3)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整(含本数)，即油价每增减0.1元/吨，运输价格增减 0.12元/吨。 (4)当月油价调整的，运输价格从次月1日起调整，甲方书面通知、乙方签字确认。 (5)因油价上涨调整运费的，以前一次调整后的油价为基准。 4、运费结算方式：每月25日为上月对帐核准日，核准之后按实开具运输发票，10日承运方凭运输发票结算上月运费，10个工作日内以现汇方式付清。 5、能提供24小时运输服务，具有流畅的信息沟通渠道，具备抗运输风险能力和运输质量保障能力，能独立承担运输中造成的损失，运输公司需提交以下资料：道路运输营业执照、组织代码证、税务登记证(含国税与地税)、公路运输经营许可证、法人代表身份证、车辆行驶证、驾驶证等资料的复印件，一式两份。 6、运输商必须提供车辆运输保证金。以保证每月完成规定的数量，服从甲方运输管理方案。 本合同一式两份，自双方签字之日起产生法律效应双方应严格遵守。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 承运方(签字、盖章)：托运方(签字、盖章)： 签约日期： 签约地点：
矿山开采承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 担保人： 甲方拥有矿山的开采权，为了整合矿山资源，共同开发灰色石材，依据《中华人民共和国合同法》等法律，经甲、乙双方友好协商，达成下列协议，共同遵守执行。 第一条开采矿山的承包范围 本合同约定的矿山位于，面积为平方公里，权属证书号：，具体方位及相关面积见附件一《矿山红线图》。 第二条承包经营期限 本合同约定的承包经营期限为年，自年10月1日至年月日。如双方需要，可在合同期满前三个月协商续签承包合同。 第三条承包价款及结算 一、矿山承包价款 1、乙方按照每年实际使用荒料的数量向甲方支付矿山承包款，其中在贵州省行政区划范围内使用的以100元/立方的标准计算，在
贵州省行政区划范围以外使用的以300元/立方的标准计算。 2、在租赁期前两年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币150万元/年的，以150万元/年的标准支付承包款；在租赁期后十年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币200万元/年的，以200万元/年的标准支付承包款。 3、双方签订合同后，乙方须向甲方支付合同定金人民币50万元，该定金在乙方履行合同后用于冲抵第一年的承包款。 二、支付及结算方式。乙方按季度向甲方支付承包款，其中租赁期前两年每季度支付元，租赁期后十年每季度支付元，每年实际承包款高于约定保底价格的，高出部分由乙方统计后于后一年2月前支付。 第四条双方权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权利要求乙方正当、合法的经营承包矿山，有权利要求乙方按时支付承包款； 2、甲方须保证其对本合同约定范围内的矿山具有完全、合法、有效的开采权。 3、甲方须保证和协助乙方在承包矿山范围内完成设立石材加工厂所需要的全部合法手续。 4、甲方应积极创造乙方的开采环境，排除他方的干扰，并负责供水供电设备安置，工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责维修及更
渣土运输工程合同 发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 甲方因工程项目而产生的渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行， 明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行： 一、工程地址： 二、工程量的核定及单价： 1、由乙方提供型号的渣土车为甲方进行渣土运输，乙方每天运输渣土完毕后必须与甲方相关人员双方签字确认当天所发生的工程量，结算时依据每天现场签字单据为准。 2、渣土外运按车计算,每车单价为元。 四、工期： 1、由甲方通知时间为准，乙方按照甲方实际施工的进度调配渣土车增减，必须满足甲方土方运输的需要。 五、付款方式： 1、在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,乙方完成总工程量后的三个月内，办理该项工程款的结算手续。 2、工程完工，甲方和乙方根据现场签字的渣土运输确认单核定工程量，按有关约定在90天内办理结算。 六、甲方工作范围及承担责任： 1、及时向乙方交代有关注意事项，协助乙方考察现场及运输线路。 2、甲方负责提供满足乙方施工作业的场地，并有专人指挥。 3、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。 七、乙方工作范围及承担的责任 1、渣土运输期间车辆燃油费由乙方负责。 2、甲、乙双方每天签订的渣土运输确认单严禁弄虚作假或与甲方相关人员串通虚报工作量等相关行为，如有发现扣除全部已完工作量并驱逐出场，望三思。
3、乙方要保证渣土运输车辆在施工期间正常运转，如乙方车辆在施工期间出现机械故障或其他原因导致不能正常运输的应及时采取积极措施，如因乙方未及时处理而造成甲方不能正常施工造成损失的，由乙方承担相应赔偿责任。 4、因乙方人为原因，对周边建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。 5、因车辆滴、撒、漏而影响环境卫生、现场文明和车辆运输安全等问题所 发生的一切纠纷，自行解决，并承担因纠纷产生的所有相关费用。 6、乙方所提供的渣土运输车辆必须有合法的手续和购买相应的保险，乙方车辆在运输过程中，违反法律、法规造成的不良后果和损失由乙方承担。 7、乙方人员必须听从甲方现场管理人员工作安排，如不听从甲方的指挥造成的损失由乙方承担。 8、乙方所有的运输车辆及人员生活由乙方自行安排。 八、本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未 尽事宜，双方按有关规定协商解决。 乙方(公章) 甲方(公章) 代表(签字) 代表(签字) 电话: 电话: 签订日期：年月日
石灰石运输合同 托运方（甲方）：伊犁天山水泥有限责任公司 承运方（乙方）： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路 加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车
2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、（1）柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价（含燃油税，下同）为准。（2）柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升（含）以内时，运输价格不作调整。（3）柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整（含本数），即油价每增减0.1元/吨，运输价格增减0.12元/吨。（4）当月油价调整的，运输价格从次月1日起调整，甲方书面通知、乙方签字确认。（5）因油价上涨调整运费的，以前一次调整后的油价为基准。 4、运费结算方式：每月25日为上月对帐核准日，核准之后按实开具运输发票，10日承运方凭运输发票结算上月运费，10个工作日内以现汇方式付清。 5、能提供24小时运输服务，具有流畅的信息沟通渠道，具备抗运输风险能力和运输质量保障能力，能独立承担运输中造成的损失，运输公司需提交以下资料：①、道路运输营业执照、组织代码证、税务登记证（含国税与地税）、公路运输经营许可证、法人代表身份证、车辆行驶证、驾驶证等资料的复印件，一式两份。 6、运输商必须提供车辆运输保证金。以保证每月完成规定的数量，服从甲方运输管理方案。 本合同一式两份，自双方签字之日起产生法律效应双方应严格遵守。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 承运方（签字、盖章）：托运方（签字、盖章）： 签约日期： 签约地点： . .
矿山开采承包合同 发包方：陕西格兰德实业有限公司（以下简称甲方） 承包方：陈景华（以下简称乙方）甲乙双方兹就文家湾花岗岩开采工程承包的有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条承包标的物：宁陕县新场乡文家湾花岗岩矿（证号：6109232010117130103396）。 第二条承包范围：矿体覆盖层剥离、石材荒料开采工程。 第三条承包期限：五年（2011年4月~2016年4月）。 第四条风险保证金：乙方须向甲方交纳风险保证金20万元（人民币，以下币种均指人民币），本合同签订之日支付。当发生工伤事故需要进行医治、赔偿时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当该项风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。承包期限届满，乙方如无违约行为或欠款，甲方应全额退还风险保证金（不计息）。 第五条保证金及安全责任：根据作业岗位设臵的要求，乙方向甲方提供岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，险额为20万元/人，保险费由甲方承担。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方承担，与甲方无关。乙方如需提高保险金额，自行支付相应的
保险费。由于乙方责任原因造成从业人员漏保、未保，一切责任由乙方承担。 乙方对安全管理负全责，应对安全专项经费列入预算，设臵专职安全管理人员，采用各项安全防护措施，配备有关安全保护设备用品。有关特殊工种（如爆破、装载机、挖掘机、电焊等）须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。 第六条发包方式：总承包（人工、材料、设备、安全等项）。 第七条承包综合单价（按工程项目计价） 1、土方开挖：6元/m3（包括出渣运距<200m的运费）。 2、石方开炸：23元/m3（包括出渣运距<200m的运费）。 3、荒料开采：770元/ m3（包括装车费）。 第八条计量方式及验收标准：土、石方工程按自然量方（实方）计取；荒料开采工程按原矿石计取体积（以现场量方为凭）。不符合质量要求的荒料甲方可拒收。 第九条结算及支付方式：工程量每月结算一次，于次月5日之前甲方向乙方支付当月工程款。 第十条民爆物品的计价与管理：乳化炸药12000元/T；电雷管3.60元/枚；导爆管（毫秒管、秒管）7.50元/枚。上列单价为甲方向乙方提供物品的结算价（包括运费），不随市场进行调价，涨跌的价格风险由甲方承担。甲方根据乙方每月的实际耗用量与当月工程量一并结算。开工第一个月的民爆物品暂由甲方出资采购，并在当月工程款中扣回；第二个月开始由乙方出资采购。
矿山开采承包合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 担保人： 甲方拥有矿山的开采权，为了整合矿山资源，共同开发灰色石材，依据《中华人民共和国合同法》等法律，经甲、乙双方友好协商，达成下列协议，共同遵守执行。 第一条开采矿山的承包范围 本合同约定的矿山位于，面积为平方公里，权属证书号：，具体方位及相关面积见附件一《矿山红线图》。 第二条承包经营期限 本合同约定的承包经营期限为年，自年10月1日至年月日。如双方需要，可在合同期满前三个月协商续签承包合同。 第三条承包价款及结算 一、矿山承包价款 1、乙方按照每年实际使用荒料的数量向甲方支付矿山承包款，其中在贵州省行政区划范围内使用的以100元/立方的标准计算，在
贵州省行政区划范围以外使用的以300元/立方的标准计算。 2、在租赁期前两年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币150万元/年的，以150万元/年的标准支付承包款；在租赁期后十年乙方每年实际使用的荒料数量计算少于人民币200万元/年的，以200万元/年的标准支付承包款。 3、双方签订合同后，乙方须向甲方支付合同定金人民币50万元，该定金在乙方履行合同后用于冲抵第一年的承包款。 二、支付及结算方式。乙方按季度向甲方支付承包款，其中租赁期前两年每季度支付元，租赁期后十年每季度支付元，每年实际承包款高于约定保底价格的，高出部分由乙方统计后于后一年2月前支付。 第四条双方权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权利要求乙方正当、合法的经营承包矿山，有权利要求乙方按时支付承包款； 2、甲方须保证其对本合同约定范围内的矿山具有完全、合法、有效的开采权。 3、甲方须保证和协助乙方在承包矿山范围内完成设立石材加工厂所需要的全部合法手续。 4、甲方应积极创造乙方的开采环境，排除他方的干扰，并负责供水供电设备安置，工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责维修及更
A successful corporate leader is not only a master of authorization, but also a master of control.同学互助一起 进步（页眉可删） 碎石采购合同 碎石采购合同1 使用方（以下简称甲方）： 供应方（以下简称乙方）： 第一条目的和背景条款 根据《中华人民共和国合同法》有关法律法规和本项建设工程的具体要求，乙方向甲方提供北票市工矿棚户区改造工程所需的砌筑砂、碎石，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则签订本合同，以共同遵守。 第二条材料交货地点 交货 第三条供应要求及价格 1价格：砌筑砂，单价（m3）；碎石，单价（元/m）。 最终供货数量，按实结算。
2乙方上述价格为到货价，且是综合单价，含运费、装卸费。不含税款。 第四条结算和资金支付条款 结算方式及付款方式：甲方以现金方式向乙方结算，如不能履行则由北票市工矿棚户区改造工程款中直接扣除。 第五条争议解决条款 1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 2如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第六条合同生效及其他 1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。 2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方（签章）：________乙方（签章）：_________ 代理人：__________代理人：___________ ________年____月____日_________年____月____日 碎石采购合同2
石灰石采购合同 甲方： ______________________________ 乙方: 签订日期：年月
石灰石米购合同 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人：营业执照号码: 地址：电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，为规范采购行为，保护双方的合法权益，保证建设工程的顺利进行，经甲乙双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵照执行。 一、货物清单 序号 货物名称 品牌或型号 质量要求 数量 单价 总价
2 金额总计 以上价格是到甲方施工现场全路段的交货价，含材料采购费、运输费、自然损耗、装卸费、过桥过路费、所有税费及可能的涨价因素等一切费用采购单价，合 同执行过程中不做任何调整。 质量要求 块状石灰含量不低于—%杂志不超过_______________ % 三、交付要求 1、_________________________ 合同货物的包装：方负责合同货物 的包装。 2、合同货物的交货 乙方交货时间：_______________ 。 乙方交货地点：_______________ 。 3、合同货物交付要求：方根据甲方要求的数量、型号规格为包装 单位，在规定的时间内将货物送达甲方指定的交货地点，货物至交货地点前的运输、保管风险由乙方承担。 四、验收标准 1、质量验收：以第二条的标准为准，若乙方供应的材料不符合质量要求，甲方有权拒收，所造成的一切责任和损失由乙方承担。 对于甲方料场的不合格材料甲方不承担装车费用。乙方如
不处理，方拥有自选处置权。 2、数量验收：按现场数量进行数量验收。 五、付款方式 1 乙方自行垫支材料的采集费、运杂费等一切费用 2、待甲方从业主处计量，计量款到后一个星期内支付 __________________ %的余款，剩余的_______ %寺下次计量款到后支付，余留 ____________ %乍为履约保证金。 六、违约责任 1 乙方供应的材料没有按约定的时间保质保量到达甲方现场，延误施工生产，造成甲方的经济损失，由乙方负责按合同价款的%咅偿，甲 方有权减少乙方的供应数量直至解除合同。 2、乙方供应的材料质量不符合工程需要，影响工程质量造成甲方的 经济损失，由乙方负责赔偿甲方工程返工、修补及相关生产的所有费用。 七、合同终止 如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在__________________ 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。 八、争议解决方法 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
矿山开采承包合同 甲方（发包方）：身份证号： 乙方（承包方）：身份证号： 经甲乙双方友好协商、现就乙方承包褐赤贸易有限公司所属的云南东川石将军明山铁矿开采的有关事宜达成如下协议，以便双方共同遵守执行。 一、承包内容及规模 1、甲方应协助乙方开采队伍的生活设施保障，特别是提供乙方开采工人的住宿用房及其乙方生活用水，施工用水由乙方负责，甲方负责取水协调。 2、乙方应根据生产进度需要购置开采所需的大型生产设备，费用由乙方承担。 3、小型工具及耗品（包括柴油）由乙方承担，甲方负责配合。 4、乙方在签订合同后需交安全保证押金肆拾万元（其中进场前先交贰拾万元，其余在两月后生产矿石款中扣除）。合同终目后甲方退还乙方押金。 5、乙方不得将承包工采权转包给其他开采队，若在施工过程中，乙方确出现困难，需将承包开采权转包给其他开采队，则乙方必须提前壹个月通知甲方，由甲方与（甲方或乙方）引荐的开采队签订新的合同。
二、本合同有效期为一年，从年月日起至年月日止。若合同期满后，乙方愿继续签订，甲方应优先考虑。 三、双方约定 1、甲方向乙方提供矿山开采所有正规合法手续和开采场所。 2、乙方每月的明山开采量达万吨，甲方按每吨元收铁矿石。 3、乙方按甲方规定的品味质量标准生产矿石和按不同品味质量的矿石进行分类堆放，乙方每月铁矿石产量低于壹万吨，由甲方按每吨铁矿石扣伍元进行收购；若乙方每月铁石高于贰万吨，则甲方按每吨铁矿石加伍元收购，若乙方采出铜矿，则在铁矿石收购价基础上，经由甲乙双方协商加价收购。 4、乙方开采过程中，按甲方工程人员（矿长、技术长员、安全人员或其他管理人员）的要求标准施工，否则，由于乙方的原因造成的甲、乙双方的损失，由乙方合部承担。 5、开采期间，如遇国家政策及自然因素等甲方无法抗拒的因素造成乙方无法正常开采的，甲方所定的开采任务完不成的，不追究乙方责任。 6、火工品由甲方负责批办，所用爆破物费用由乙方负责。
渣土运输合同
湖南教建集团有限公司 渣土运输合同 工程名称： 甲方（发包人）：湖南教建集团有限公司 乙方（承运人）： 合同编号： 湖南教建集团有限公司 渣土运输 合同
ife 湖南教建集团有限公司渣土运输合同 签订日期：_____ 年 ___ 月___ 日 甲方因_________________ 工程项目而产生的建筑渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商，订立如下条款，以资共同信守执行。 —一工程地址：_________________________________ 。 二工程量的核定及单价： 合同签署前，由双方代表根据甲方提供有关施工图纸，交换现场标高，经测算，暂定土方量为 _________ 立方米，运输完毕后按实际发生量结算。土方外运费用（包括装载、运输消纳、施工红线以外的职能部门的执法管理等所有费用），按车计算，每车单价为 __________ 元。 三工期： 1.乙方必须按照甲方的施工进度计划，安排土方运输的施工顺序，工期按甲方施工进度确定。 2.因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应应延期：①相关职能部门因管理需要，要求停运或停止施工。②甲方工程项目进展造成乙
方车辆无法运输或施工。③大雨等恶劣气候或其它不可抗力因素。④经甲方
代表同意工期顺延的其他情况。 四付款方式： 1. 在合同签署生效后，乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业， 乙方完 成总工程量后的一个月内，办理该项工程款的结算手续。 结算方式：采用发票的方式，每天收一次票，甲方统计数量双方认可后 开收据给乙方（两联甲、乙双方各一联收据及土票乙方要收好，遗失不补、 也不计量）每月以当月收据累计数为结算依据。 2. 工程完工，甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量，在 30天 内办理结算。 3. 甲方在收到乙方开具的真实有效的、 等额的增值税专用发票后，方才 付款。若乙方不提供相应发票，甲方有权拒绝付款。 增值税开票信息如下： 公司名称：湖南教建集团有限公司 纳税人识别号：91430000183964645H 地址：长沙市芙蓉区蔡铐中路顺星桥 9号 开户银行：招商银行股份有限公司长沙分行营业部 账 号：731903528810908 湖南教建集团有限公司 渣土运输 合同
编号：YB-HT-017743 石灰石运输合同详细版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
石灰石运输合同详细版 托运方(甲方)：伊犁天山水泥有限责任公司 承运方(乙方)： 合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方运输石灰石事宜，达成如下协议： 第一条运输任务 由乙方负责甲方石灰石运输任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。 甲方将根据生产所确定的时间、地点、和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理调度和指挥，对乙方分配的运输任务必须按时完成，如若未完成者罚款2000-5000元，对于连续两个月未完成运输任务者甲方予以解除运输合同。 第二条运输线路
加库布拉克石灰石矿山堆场经218省道到甲方石灰石堆场，运输距离约35公里。 第三条合同期限 自 2010年1月起至 2011年1月止暂定1年 合同期满后，对于较好完成运输任务的单位，经双方协商后，可优先续签运输合同。 第四条运输要求 乙方提供自卸式工程运输车辆：车数量、车辆牌号： 车辆需配备防抛洒装置。 乙方对运输车辆的安全运输负有全部责任。 1、装运车辆必须车况良好，证照齐全的自卸式货运车 2、运价：以柴油价格6.14元/升为基准，运费为 16.5元/吨。 3、(1)柴油价格以中石油0#柴油挂牌零售价(含燃油税，下同)为准。 (2)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升(含)以内时，运输价格不作调整。(3)柴油价格发生变动，在基准价增减0.3元/公升以上时，按基准价与现油价的差额进行调整(含
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公开，公正，公平和诚实守信原则，甲乙双方制定以下建筑垃圾清运合同： 第一条工程设备租用 1、甲方将自有工程设备（下简称工程设备），即工程车运输车辆A（车牌号：型号：）、B（车牌号：，型号：）及铲车（型号：）免费租用给乙方，租期为年。期间，乙方负责车辆的使用、养护维修、邮费、年检、保险、过路费、违章等相关事宜及费用，并保持车况良好。（车辆状况详见附件） 2、车辆产权归甲方所有，租期到期，乙方应将租用的工程设备完好移交甲方，在租用期间给甲方人员、车辆及任何第三方造成损伤及交通事故，由乙方负责赔偿。 3、在租用期间，不允许有损害甲方车辆所有权行为（不得对车辆转租、租让销售、抵押、典当及投资等），将车辆交无证人员驾驶或酒后驾驶，造成后果，乙方承担一切经济损失和刑事责任。属乙方责任造成的事故、车辆的损坏及被盗等，乙方应如实报告甲方并支付全额赔偿。 第二条建筑垃圾清运 依据甲乙双方协商，乙方租用甲方工程设备期间，甲方承诺根据《前期物业装修管理协议》向业主收取业主装修配合费，以《合肥市物价局收费指导价格》为标准，住宅每平方元/商业住宅每平方元/写字楼每平方元为收费标准执行。垃圾清运按照以上收费标准根据车辆现场所产生的平方，甲方向乙方进行支付费用。备注：每个项目根据当地市场指导价进行收取。（新添加的） 承诺以每平方元的价格将甲方所辖区域各项目建筑垃圾承包清运。装载量按车辆长*宽*高*核算。每车垃圾应足量装载，出门时需经甲方各项目指定的专职人员验
收足量签字后方可放行；乙方凭签字单据结账。（以前的收费标准） 第三条合同期限 自年月日至年月日止。 第四条双方权利义务 1、甲方对乙方的清运服务，享有监督、建议、检察权。 2、乙方损坏甲方物品应承担按价赔偿的责任。 3、乙方应定期对工程设备养护、年检，及时维修并保持车况良好。甲方对于车辆年审予以配合。 4、乙方须按甲方要求将垃圾及时清运（特殊天气、不可抗拒的特殊情况下除外），根据小区的实际情况，如遇到特殊清运，垃圾量临时增加，甲方应及时通知乙方，协商处理。 5、甲方将坚持垃圾集中堆放，地点便于乙方车辆进出。 6、乙方在垃圾清运过程中应做到安全有序，自觉遵守管理制度，清运工人在垃圾清运公正时，发生意外伤亡等安全事故，一切责任自负，甲方不承担任何责任。 7、乙方如没有履行日常垃圾清运工作，或日常垃圾清运工作未能按甲方要求及时保质保量完成，一次处罚元，二次处罚元，均从履约保证金中扣除；超过三次，甲方有权终止合同。 8、乙方未经甲方书面同意，不得擅自转包给第三方清运建筑垃圾。 9、乙方垃圾清运全过程应文明操作，保证垃圾存放点周边、道路清洁干净。如有违规，受到市容、城管部门的管治和处罚，一切责任由乙方承担，与甲方无关。甲方有权随时解除合同并要求赔偿损失，并相应扣除乙方清运费。 10、因乙方原因，给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方赔偿。 第五条其他约定 1、合同期满后，如需续约，乙方应提前壹个月向甲方申请，并重新订立合同。 2、为保质保量完成清运合作，乙方需向甲方缴纳履约元（元整），合同期满后乙方无违约行为一周内无息返还。
石灰买卖合同范文 2020石灰买卖合同范本（精选5篇） 随着法律知识的普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是为大家收集的石灰买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 甲方： 乙方： 甲乙双方经过充分协商，就甲方向乙方采购石灰石粉事宜，依照《 ___合同法》，根据平等互利的原则，订立石灰石粉采购合同，以便共同遵守。 一、产品名称：石灰石粉。 二、合同期限：本合同自20 年1月1日起至20 年12月31日止。 三、合同 ___及付款方式：
1、石灰石粉到厂价（一票制）：人民币93元/吨（含17%的增值税及运费），合同期内甲方享有适时调价权利。 2、结算方式：乙方凭西塞山电厂计磅单和检验单申请付款，甲方按合同考核后 ___脱硫石灰石粉货款结算手续。 3、付款方式：每月付款一次，付款前乙方应出具增值税专用 ___（17%）。 四、石灰石粉的质量和数量 1、石灰石粉的质量标准 乙方必须提供符合有关国家标准和满足西塞山电厂质量要求的石灰石粉，具体技术指标见附件一。 2、石灰石粉的供应数量 乙方日常供应的石灰石粉数量必须服从西塞山电厂生产需要的调运安排，甲方按生产计划提前1—2天通知乙方。
乙方生产、供应能力必须满足西塞山电厂的生产需要，年供应量不超过西塞山电厂需求总量的40%。 五、石灰石粉的计量方法 1、石灰石粉的计量单位（净重）：吨 2、石灰石粉的计量以西塞山电厂地磅计量为准。 3、计费重量（净重）=重车重量—空车重量 六、石灰石粉的验收 1、重量验收：脱硫石灰石粉到厂验收时甲乙双方必须 ___交接手续。交接双方责任人在西塞山电厂地磅房当场计量，双方在共同确认的计磅单上签字，计磅单一式四份，双方各执二份。 2、质量验收：乙方提供的每车石灰石粉，须在双方的监督下随机提取三份样品，以西塞山电厂的检验为依据。 七、石灰石粉的交货期限和交货地点
承包石灰石运输合同 甲方： 乙方： 乙方承接甲方的航天货场、金河货场的石灰石运输业 务，需要联合甲方共同进行石灰石的运输，双方根据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律的规定，本着平等互利权利共享的原则，经甲乙双方共同协商，特订立运输合同如下，双方必须遵守： 第一条：承包运营方式 一、甲方将航天货场、金河货场的石灰石运输任务委托乙方承包运营，甲方负责办理运输点、卸货点、运输路线以及法律法规地方政府相关事项的审批核准手续。 二、甲方必须保证和提供运输货源，乙方提供合法运输 车辆，形成一个完整的运输体系，根据甲方要求，乙方提供载重吨四桥车________ 台，分批提供，在约定时间内到达 甲方指定地点。 三、乙方以甲方名义并在甲方的指导下进行运输工作，接受甲方的工作监督和合理的调度，甲方必须保证乙方的合法权益，不受非法侵害。 第二条：承包运营情况 一、承包工期一年。 二、承运货物起点从1、从航天货场至攀钢二期基地 2、金河货场至攀钢二期基地。
三、进场时间2014年_月 _日（具体进场开工时间以甲方进场通知为准）。至2015年_月_ 日止。 第三条：运输内容单价 一、乙方只承担运输任务，装车及过磅工作由甲方完成。 二、乙方在此项承运中包工期、包安全，确保按期完成本次运输任务 三、远程距离：航天货场至攀钢二期基地38公里，金河货场至攀钢二期基地33公里。 四、每天工作时间_______ 小时运输。 第四条：结算方式 一、本次计量标准以运距38公里单价33元每吨，运距33公里单价27元每吨，为计量单位。 二、乙方以甲方发出的运输票据为依据，甲方必须在运输票上完整填好运输日期、车牌号、重量、签发人姓名、盖章、字迹清晰，不得涂改。如乙方涂改运输票据作废。 三、结算方式 每天一结算方式，运输费支付时间：甲方必须在每日12 点之前一次性结清乙方前一日的运费（节假日顺延至节日后第一天的上午12点之前结算付款），乙方凭矿区每辆车的票据与甲方结算，甲方当日转账到乙方的指定银行帐户内（甲方以转账给乙方的单据为准）。 乙方银行帐户名称： __________________________________________ 开户行：中国农业银行（帐号： ______________________________ ）