桥梁建设工程合同样本
委托人：监理人：
经双方协商一致，签订本合同。
第［条委托人委托监理人监理的工程（以下简称“木工程〃）概况如下：
1、工程名称：**桥改造工程。
2、工程地点：*区境内。
3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米。
4、总投资：。
第2条本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
第3条下列文件均为本合同的组成部分：
1、监理投标书或中标通知书；
2、本合同标准条件；
3、本合同专用条件（包括补充合同）。
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
第4条监理人向委托人承诺，按照木合同的规定，承担木合同专用条件中议定范围内的监理业务。
第5条委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
第6条本合同自年月日开始实施，至本工程备案验收完成之日（工程施工监理期为H历日天）。
第7条本合同一式陆份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，监理人三份。
委托人：监理人：
（签章）（签章）
住所：住所：
法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）
代表：彳弋表：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮编：邮编：
电话：电话：
本合同签订于：年月日
工程承包人：（简称甲方）
劳务分包人：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于大浏公司
（以下简称为“发包人〃）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合
同〃），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，己了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。
1、劳务分包人情况
营业执照注册号：法定代表人：
发证机关：经营范围：
复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：施工工程
工程地点：
分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化（包插支架的基座栓）、支架、模板、钢筋加工制作就位、碗工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。
3、分包工作期限及进度控制
分包工作期限：开始工作日期：20xx年7月30日，结束工作日期： 20xx年口月30日。总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。
4、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收规范》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。
5、图纸
5.1工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸1套。
6、项目经理
6.1工程承包人委派的担任驻工地履行木合同的项目经理为。
6.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为唐贵军。
7、工程承包人义务
7.2、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中项目部己把低压电送至桥的附近。
7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
7.5、负责提供钢筋、钢绞线、碗与大型设备（吊车、泵车）；
7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。
8、劳务分包人义务
8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门
建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，保证按时完成任务。
8.3、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与木工程相关的活动。
8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。
8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝告后仍无明显改进，工程承包人有权调整其承担的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。
8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止木合同，己完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。
8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。
8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。
8.11.劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。
公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。
委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自
编号：BY-HT-01205 2020建筑工程设计合同模 板(通用版) This contract stipulates the obligations and rights that both parties should perform 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
2020建筑工程设计合同模板(通用版) 建设单位：_________，以下简称甲方；设计单位：_________，以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。 二、甲方义务 1．在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、乙方义务 1．乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。2．乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。 3．乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本填写 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同范本填写 篇一：建设工程施工合同（gF — 20XXH0201）协议书、专 用条款填写范例 （gF— 20XX—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：北京首钢耐材炉料有限公司 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就首耐秦皇岛技改工程一一两万吨镁碳砖生产线工程主厂房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协 议： 一、工程概况 1. _L程名称：工程主厂房施工项目口 2. 号。
3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源：。 5. 工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6. 工程承包范围： 装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室 外工程等。（详见_L程量清单）Ji羊见工程量清单）o 二、合同工期 计划开工口期：20XX 年10 门21 日。计划竣工日期:年上期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天 数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质n标准 工程质量符合合格 标准0 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币(大写)(￥元)； (2) 材料和工程设备暂估价金额：
合作协议书 甲方：山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 乙方： ,身份证号码: 经甲、乙双方友好协商，双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则，就合作承揽工程，乙方作为甲方在该工程的施工人，对以下工程采取大包（包工、包料、包工期、保安全、保质量）的形式以甲方的名义进行施工与维修。为明确甲、乙双方在技术、经济及其他方面的责任义务和权益，结合本工程具体情况，特签订本协议，双方必须严格遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：工程所有材料（的采购供应、施 工安装、检验验收直至验收合格的全部工作内容及保修 工程。 4、工程总造价约：元 二、合作方式 乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽，以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自身作为其权利义务的载体，对工程按设计施工图纸及规范、标准包工包料进行该工程的加工、安装与成品保护和终身维修，经发包方、设计单位、监理单位、质监单位、甲方检查验收，符合质量标准，对该工程的生产经营和其他一切活动承担经济、民事与刑事责任；甲方仅该工程进行监控管理，甲方在自身资质及人员证书范围内负责对该工程提供资质证书及施工人员的复印件。 三、工程项目工期 工期及工期顺延的条件执行甲方与建设单位(总包单位) 有限公司签订的施工合同相应条款的规定。
四、质量标准 工程质量标准：按国家现行检验标准，工程质量达到国家质量检验评定标准。（以质量监督部门验收并发放的有关证明文件为准）。 五、费用约定 1、工程中如设计图纸、施工及各种备案等资料以及产生的费用，全部由乙方自行解决并承担。若需甲方人员到场，乙方应付到场人员的差旅、住宿、伙食等一切费用（除以上费用外，建造师到场另外支付2000元/次，其他人员支付200元/次）。 2、所有工程款必须直接打入甲方公司账户，如乙方未经甲方公司账户擅自收款，则由乙方支付擅自收取款额的30%的违约金，并且甲方有权解除本协议，保留追究乙方刑事责任的权利。 3、本工程所涉及的一切税和费，由乙方全部承担和缴纳,政府要求缴纳的各种基金和规费及在本工程所发生的税费均由乙方自行承担（工程在潍坊市奎文区的,乙方向甲方交纳实际发生额4%的税费后开票；若工程在潍坊市奎文区以外区域的，乙方应在工程所在地国税预交税费，拿到完税凭证后向甲方交纳实际发额2%的税费到甲方开票，税费具体按当地税务机关政策执行)。 4、甲方在扣除本协议约定的资质使用费、施工人员工资（甲方按乙方的工资报表安排分配工人施工工资）、乙方应交纳的一切费用及双方约定的材料发票后7日内拨付给乙方账户，工程款必须先保证该工程施工的需要，即必须按时支付完本工程材料费、劳务费、租赁费等所有工程费用。乙方应严格按照国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定，不得拖欠农民工工资。否则，甲方有权扣留工程款用于解决和处理上述问题。乙方的一切费用支付应按甲方财务管理值得进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证并上报甲方财务备案。 六、材料供应 1、本工程的材料均以甲方公司名义签订采购供应，乙方将材料款打入甲方账户，由甲方向材料商进行支付。所有的工程材料必须符合国家规范和设计要求及发包方指定的品牌。并具有质量合格证和按规定取样检验合格后方可使用（材料进场复检费用乙方承担）。 2、乙方将工程价款80%的增值税专业发票和工程价款20%的其他费用发
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰 元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的
水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的 产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款； 工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责
供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份
LOGO 建设工程设计合同书样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程设计合同书样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设工程设计合同 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、
电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
LOGO 新版建筑工程施工合同样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________新版建筑工程施工合同样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十 一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十 二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十 三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表：________年____月____日
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
包工包料加工合同范本 篇一：服装包工包料加工合同书 定作方：（以下简称甲方）____________________________ 承揽方：（以下简称乙方）____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条加工成品 品名：________________ 货号：_______________ 面料：________________ 颜色：_______________ 尺码：________________ 第二条服装数量 1、计量单位：套（上衣、裤子） 2、数量：_________套，其中_______码______套，_______码______套，_______码______套，_________码______套。 第三条原材料的提供 由乙方提供原材料，甲方确认，具体见下： 材料名称： 质量： 第四条服装质量 加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。 第五条服装款式和规格 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。. 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式 第六条报酬 1、加工单价：_______元/套 2、总金额（元）：小写________________（大写）______________________ 第七条包装方式 内用________包装，外用________包装，包装费由__方承担。 第八条服装交付 1、交货地： 2、运输费用由甲方负担。 3、产品的交（提）货期限：________年____月____日。 第九条服装验收 1、验收期间：________年____月____日之前。 2、验收地点：__________________________。 2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。 3．验收方式：产品按30％抽检，抽样标准为：随机。
石油技术建设工程施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 为明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定：经双方协商达成一致，按照平等自愿的原则订立本合同，以此共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 第二条承包方式及承包范围 2.1承包方式： 2.2承包范围： 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 3.1开工及延期开工 3.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由
和要求。甲方在接到申请后的3天内以书面形式答复乙方。甲方3天内未答复，视为同意乙方要求，工期相应收延。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 3.1.2因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成的损失，相应顺延工期。 3.2工期延误 在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任并相应顺延工期： 3.2.1因不可抗力事件造成乙方不能按时开工的，乙方应及时通知甲方，并采取措施避免或减少损失。不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期等问题进行协商，达成书面协议。 3.2.2甲方未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使乙方施工不能正常进行。 3.2.3甲方负责供应的材料、设备存在质量问题需要修理、更换换而影响乙方施工进度的。 3.2.4甲方未按照本合同规定提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的。 3.2.5甲方未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行的。 第四条合同价款与结算 4.1本工程价款按4.1.2方式确定：
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
建筑工程施工合同 甲方： 乙方： 签订日期：****年**月**日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，就**工程事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同恪守。 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容 ……（具体详见工程量清单）。 四、承包方式：双方商定采取下列第方式 （1）包工包料； （2）包工、包部分材料； （3）包工不包料。 五、施工日期：****年**月**日至****年**月**日 六、质量目标及技术要求 1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。 2、严格按照甲方认可的方案组织施工。
七、合同价款及支付方式 1、合同价共计人民币：元整（小写：￥元）。合同 价格包括材料、人员及其它税费等。本合同价为固定价格，合同期内不作调整。 2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。本项目完工经甲方验收合格，满足使用要求，乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同价款至95%。 3、合同价款的5%作为质量保证金（无息）。质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。 八、甲方的权利义务 1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求，乙方应按要求和时限进行整改。 2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。 3、组织对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。 4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。 5、甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的
合格产品，并按施工进度计划及时供应到现场，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 6、按照合同约定支付费用。 九、乙方的权利义务 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。 2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工，乙方未按甲方选定的材料组织施工，甲方有权要求乙方无偿更换和返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。 5、乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符， 应为符合设计和国家标准要求的合格产品，经甲方签字认可后方可使用。 6、工程未验收之前，乙方负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏丢失，乙方负责修复和赔偿。 7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生，文
工程施工项目合伙承包协议书经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙丙三方决定合伙承包工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。 甲方：姓名＿＿性别＿＿，身份证号码： 住址 乙方：姓名性别＿＿，身份证号码： 住址＿＿＿＿ 丙方：姓名＿＿，性别＿＿，身份证号码： 住址： 第一条、一合伙宗旨 齐心协力，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。 第二条、经营范围 一、项目名称：。 二、承包范围：。 三、工程地点：。 四、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。 五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 六、出资约定：
1、三方确认，同意在工程开工之前由方出资万元（￥.00）元，作为工程前期运作费用等。 2、后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由方各出共同承担。 第三条、权利和义务： 1、参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作，编写工程技术资料；协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。 2、负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调， 3、三方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲%乙%丙%；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。 4、三方确定，采用项目部承包的形式组织施工，方原则上不参与项目部的日常管理运作，但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。 5、方及项目部有权择优选用施工队组，确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内，方不得干涉，否则按违约责任规定执行。
北峰茗苑A、B栋模板安装 工程承包合同 发包方：福建省元宏建筑有限公司柘荣项目部（以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方）甲方因建设柘荣县北峰茗苑住宅楼需要，将该工程的模板交给乙方承揽安装，为明确各自的权利义务，双方本着互利互惠、平等自愿的原则；经协商一致，订立以下合同条款： 一、承包内容：本项目所有模板的制作、安装、拆除、运输、门架支撑等全过程施工。承包方自备机械、电线、安全帽。 二、承包方式：实行包工、包料、包机械、包质量、包工期、包文明施工。 三、承包单价：模板施工元27.5元/㎡（按施工图纸标注尺寸，按砼接触面积计算面积，若设计变更按变更后的图纸计算），另约定不扣除楼扳面柱位面积和拄梁口面积（大于0.3㎡面积应扣除）该价格为一次性包干价，乙方在施工中除了设计变更引起工程量增加外，一律不再要求补价。若乙方中途因不能保证甲方的工期、品质、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方解除协议。 四、工程价款与支付方式：甲方在乙方材料基础模板进场后5日内，A、B 栋支付备料款2万元，待第一层模板即：±0.000以下砼浇捣后5日内，A、B 栋支付备料款3万元，工程进度款按每月完成工程量的80％拨付（备料款每层按5000元由甲方扣回，直至扣完为止）。余下部分在模板安装工程全部完工决算后30日内付清。 五、施工中，乙方所雇工人的点心，伙食、夜间加班费等均由乙方自理，
甲方不再给予补助。乙方负责工人集中住宿租赁房屋租金。 六、模板及相关材料：加工工具、所需设备、施工人员由乙方负责提供、 乙方所提供的柱子、梁、楼板应大部分为新模板，其他部位可新旧搭配，但不得使用已脱皮模板。 七、甲方每次需要安装模板时，应提前2天通知乙方，其中基础及地下圈 梁模板在合理的期限内抓紧时间完成，主体模板制作安装时间每层七天包卫生清理干净（从柱子钢筋绑好之日起计算，下大雨确实无法施工的除外），零星模板制作安装应随叫随到（应提前一天通知），不得影响甲方工程施工进度。 八、乙方在模板制作安装过程中应遵守各项安全制度，采取必要的安全防 护措施。做好生产安全工作。 九、乙方在承担模板制作安装中，应自行组织班组完成，不得转给第三人 制作安装。否则，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。 十、质量技术要求：分项质量的评定必须达到合格标准。并经工地和监理等共同（或有权机关）认定；若达不到合格标准的，则合同价下调10％。 十一、安全要求：乙方进场人员必须遵守工地安全生产规章制度和国家的施工规定。接受公司、工地的安全教育和交底。负责安全生产责任状中的义务职责，若乙方自身原因发生安全生产事故责任自负。 1、应有各班兼职安全员，开展班组的有关安全行为做好班前安全记录，做好本班组的安全管理。 2、固定机械施工和特种工种操作人员，要特证上岗。 3、施工机具应按规定安装必要的防护罩，使用前应经工地专职安全检查，方可投入使用。 4、乙方必须提供工人的身份证、暂住证、婚育证（复印件）如无办理求职证
工程设计及技术服务合同 项目名称： 合同编号： 发包方： 设计方：中国公司 签订地点： 签订日期:
目录 第一条定义......................................................................................................... 错误！未指定书签。第二条合同签订依据 ...................................................................................... 错误！未指定书签。第三条设计依据................................................................................................ 错误！未指定书签。第四条合同文件的优先次序......................................................................... 错误！未指定书签。第五条项目概况................................................................................................ 错误！未指定书签。第六条工作范围、内容和技术要求 ........................................................... 错误！未指定书签。第七条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间................................ 错误！未指定书签。第八条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 .................. 错误！未指定书签。第九条合同价款 ............................................................................... 错误！未指定书签。第十条付款进度与支付方式 ........................................................... 错误！未指定书签。第十一条双方责任与义务 ................................................................... 错误！未指定书签。第十二条知识产权与保密.................................................................................. 错误！未指定书签。第十三条不可抗力................................................................................................ 错误！未指定书签。第十四条合同变更................................................................................................ 错误！未指定书签。第十五条暂停与终止........................................................................................... 错误！未指定书签。第十六条争议解决................................................................................................ 错误！未指定书签。第十七条合同生效及其它.................................................................................. 错误！未指定书签。第十八条合同附件清单 .................................................................................... 错误！未指定书签。
编号：HL202030783 2020建设工程设计合同书样本(标准 版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
最新建设工程设计合同 甲方：xxxx市第中学(以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司xxxx分公司(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：xxxx市第中学建设工程 二、工程地点：xxxx市第中学 三、承包范围：xxxx市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料。 第三条工程方案设计及变更 一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
编号：______________ 工程承包合伙协议 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 合伙人：（以下简称甲方） 身份证号码： 住址： 合伙人：（以下简称乙方）
身份证号码： 住址： 甲乙双方经平等协商，本着互利共赢、相互尊重、合作久远的目的；_____________ 就合伙承包工程事宜达成一致意见，共各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以与公司签订合同确认的建设项目内容和范围为准。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、岀资方式及比例 1、乙方现金岀资，前期投资由乙方岀资________ 万元，该款项结第一次公程款后甲方可以抽回； 以后施工时甲乙双方各岀资________ ，在双方商定岀资________ 日内到账，否则按日________ 承担违约责任。 2、甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资 费用由甲乙双方共同承担。 3、甲乙双方在项目所在地建立共有账户便于日后工程款的结算。 五、盈余分配及债务承担 1、盈余分配：盈余以甲乙双方岀资为依据，按_________ 比例进行分配。 2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的岀资为依 据，按比例承担。 六、退伙 合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经两方协商同意。负责按违约处理。 七、项目日常管理 1、甲方作为项目部负责人，负责项目的全面管理工作；乙方负责项目公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与项目日常管理。甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作； 2、每月十五日、三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支岀均需两方签字后方能下