技术服务费合同示范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
技术服务费合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：
乙方：
根据﹙中华人民共和国合同法﹚以及其它有关法律法
规的规定，XXXX(甲方)和XXXX(乙方)经协商一致签订本合
同。
一、内容
二、合同金额及付款方式
三、服务期限
合同签订后年
四、乙方责任
1.乙方负责用户宽带接入设备和无线网络设备的调试。
根据用户实际情况，派出专业技术人员对相关接入设备的
前期调试和后期指导。
2.乙方免费为用户进行相关人员的技术培训，保证使用人员能正常使用设备。
3.对于用户提供的维护要求，乙方当日予以响应并解决。如不能解决须提出解决方案。
五、违约责任
1.甲方有违第二条规定每延误壹日按合同总额百分之三(或按实际直接经济损失)付给甲方违约金。
2.乙方有违第三条规定，每延误一日按合同总额百分之三付给乙方违约金。
六、不可抗力事件处理
(一)在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
(二)不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有
关权威机构出具的证明。
(三) 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
七、争议的解决
在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第2 种方法解决。
1.提交XX仲裁委员会经济建设仲裁中心仲裁;
2.依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。
合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。双方签字盖章后生效
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
年月日：
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 基础建设施工合同(标准版)
编号：FS-DY-37690 基础建设施工合同(标准版) 建设单位：_____(以下简称发包方) 施工单位：_____(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限(开工、竣工时间) 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供应 第八条：发包方义务： 1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)
2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 第九条：承包方义务 乙方负责： 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工，按期竣工。 4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 第十条：违约责任及奖励条款 第十一条：其他协助条款。 第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、____各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。
技术服务费合同模板 甲方（委托方）：铁力山（北京）控制技术有限公司乙方（受托方）： 签订地点：市 签订日期：年月日
依据《中华人民其和国合同法》，就甲方委托乙方进行控制台技术服务事宜，经友好协商，达成如下协议。 一、技术服务内容、方式及要求 1、服务内容及方式： 2、服务期限： 服务期为：壹年。 3、服务响应： （1）乙方应在正常服务期内，对于甲方控制台发生的突发问题，在2小时之内响应（电话或者Email方式）并提出具体解决办法，如不能解决，乙方应在24-48小时之内到达现场进行解决。 （2）每次现场服务，甲方应提前7个工作日通知乙方到达甲方指定的用户现场进行服务。 二、工作条件和协作事项： 甲方有义务联系最终用户为乙方提供正常的工作服务环境，如相关部门应配合乙方的工作，提供上网方便，及时收集整理问题来源等。 三、技术服务报酬及其支付或结算方式： （一）技术服务的合同总额为：人民币（大写）：。 （二）支付方式： 甲方应在合同签订后且收到项目全额款项后一次性付清合同总额，计人民币: ,（￥元）。乙方开具等额的增值税技术服务发票，并按甲方指定的方式投递。 四、违约金或者损失赔偿额的计算 违反本合同约定，违约方应按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。 如果乙方未能按合同条款为最终用户服务，每延迟一天，乙方按合同总额0.1％向甲方支付违约金。 如果甲方不能按合同规定时间支付乙方的服务费，每延迟一天，甲方应向乙方支付合同总额的0.1％的违约金。
五、解决合同纠纷的方式 在履行本合同的过程中发生争议，双方应友好协商解决，双方当事人调解不成，同意采取仲裁的方式进行解决，提请北京市仲裁委员会仲裁。 六、不可抗力因素： 甲乙双方中任何一方，由于遭受战争、疫病、严重火灾、洪水、台风、地震或其它不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力致使无法履行合同时，可延长合同执行期，延长期应相当于不可抗力持续时间。 遭受不可抗力一方应尽快以传真通知另一方，并在不可抗力发生后合理期限（原则上不超过20个工作日）内将有关当局出具的证明文件正本以快递方式寄出，供另一方审查确认。 一旦不可抗力终止或解除，则遭受不可抗力一方须尽快以传真通知另一方，并寄交正本信件予以确认。 七、合同的更改： 合同生效后，任何一方需要更改条款，必须以书面方式通知对方，在得到对方的书面许可后更改方可生效。 八、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。自签字盖章之日起生效。 九、未尽事宜，双方友好协商解决。 （以下无正文，转签章页）
网络技术服务合同范本 网络技术服务合同范本怎样写？许多人并不是很清楚了解，以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。 委托方：__________________ 受托方：__________________ 甲方委托乙方就__________________相关网络运行提供维护服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。 1.服务内容包括： 网络的维护； 广域网和网络核心设备的维护； _________的核心网络； 为甲方相关人员提供培训服务； 提供技术支持和技术顾问服务； 提供甲方长期现场运行维护服务； 提供________________现场服务； ____________________________.
2.服务范围包括 3.有效期为：________年________月________日到________年________月________日。全部服务期结束前________个月内，双方友好协商签署下一个服务期协议。 4.甲方职责： 负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料； 负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等； 负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容； ________________________________________________. 5.乙方职责： 负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。 协调广域网的线路服务商保证主干网畅通，保证相关网络稳定。 根据甲方需要，负责对甲方人员进行培训；
指定项目负责人，并成立相应的技术支持队伍负责网络技术及运行维护服务。 向甲方提供相关技术文档和操作手册。 保证在实施服务时，不得侵害其他第三方的软件著作权、财产权和名誉权。否则乙方应承担由此产生的一切后果，甲方不承担任何责任。 ___________________________________________________ _____________________________ . 6.乙方技术支持队伍应根据甲方的需求在______________内进行相关网络运行维护。 7.具体服务实施前，乙方应提交详细的工作计划、工作进度和经费预算报甲方确认。 8.具体服务实施后，乙方提交验收申请报告，由甲方代表签字验收，并由________审核确认。验收文件作为服务费结算的依据。 9.乙方根据甲方需求进行人员培训。 10.培训人数、课程安排等由双方根据具体需求协商制定。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢？以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点：平武县豆叩镇华丰村 工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92 米 70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km） o ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高米宽［均距］）计：1840m3 ③、厂区道路硕化建设（130米10米）计：1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）c ⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述工作范围。 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽，按期完成施 工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付（每月25日结算当月工程虽）; 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内） 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书；
编号：GR-WR-58474 技术咨询与服务合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
技术咨询与服务合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 技术咨询与服务合同是指雇主（技术受方）与技术咨询公司（技术供方）之间为解决雇主所提出的有关技术专题、技术方案或某项服务内容，所达成的具有法律约束力的文件。技术咨询与服务合同的主要内容： 一技术咨询与服务的范围 主要规定雇主需要咨询与服务的主题。它规定咨询服务的具体内容。详细内容细目、详细的技术指标和技术参数，通常以合同附件的形式逐项列明。 二咨询与服务的要求及形式 该条款主要规定： １．完成咨询与服务的时限； ２．担任咨询任务的人数、人员的学历、资历和等级； ３．应提供的资料，最终报告、图纸、计算数据、最终审查的办法等； ４．受方派培训人员的人数和培训时间。
三受方的责任 该条款主要应规定：受方为供方专家履行咨询服务业务所应提供的条件，包括工作条件、生活条件、必须的技术资料 四技术咨询与服务计价和支付 １．计价的内容 （１）专家费 专家费包括专家基本工资；附加工资（包括专家的福利费、人身保险费）；地区津贴费；其他补助费。 （２）技术服务的时间与工作量 （３）直接费用 直接费用包括，专家出国准备费；旅费；通讯费；资料费（包括购买，编印，复制，绘制资料的费用）。 （４）间接费用 支付给技术服务公司或咨询公司的费用，其中包括：技术服务公司或咨询公司管理人员的工资；技术服务公司或咨询公司的办公费；技术服务公司的固定资产折旧费；技术服务公司的营业税。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 技术服务费合同范文(合同范本)
技术服务费合同范文(合同范本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 委托方(以下称甲方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方(以下称乙方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条项目名称 第二条服务内容、方式和要求 1.服务内容： 2.方式： 3.要求： 第三条工作条件： 第四条报酬及其支付方式：
1.本项目报酬(服务费或培训费)_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 _________方负担。 2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方 支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_________. 第五条声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履 行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构 均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
网络技术维护服务合同修订版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-030707
网络技术维护服务合同修订版 委托方:____(以下简称“甲方”) 受托方:____(以下简称“乙方”) 甲方委托乙方就____相关网络运行提供维护服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。 一、服务范围 1、服务内容包括: (1)网络的维护; (2)广域网和网络核心设备(路由器、ca代理服务器等)的维护; (3)_____的核心网络; (4)为甲方相关人员提供培训服务; (5)提供技术支持和技术顾问服务;
(6)提供甲方长期现场运行维护服务; (7)提供____现场服务; 2、服务范围包括 3、有效期为:____年____月____日到____年____月____日。全部服务期结束前____个月内，双方友好协商签署下一个服务期协议。 二、双方职责 4、甲方职责: (1)负责提供服务内容实施过程中所需的相关资料; (2)负责提供乙方在本服务实施过程中所必需的工作场所、设备等; (3)负责配合乙方协调相关单位实施本合同约定的服务内容; 5、乙方职责: (1)负责按照相关技术标准规范、保质、按时的完成各项服务内容。 (2)协调广域网的线路服务商保证主干网畅通，保证相关网络稳定。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029710 建设工程施工合同示范文本Model text of construction contract
建设工程施工合同示范文本(2020 版) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。承包范围：承包方式： 2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)： 3. 定额工期总天数：天 4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级：
6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。金额(大写)： 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下： 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期：年月日 2. 甲方提供图纸套数： 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：
编号：HL202038752 技术服务费合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
技术服务费合同 委托方(以下称甲方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方(以下称乙方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共 和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协 商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条项目名称 第二条服务内容、方式和要求 1.服务内容： 2.方式： 3.要求： 第三条工作条件： 第四条报酬及其支付方式： 1.本项目报酬(服务费或培训费)_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。
2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的 报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报 酬余额。 (3)其它方式：_________. 第五条声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲 方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出 任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政 行为。
网络技术服务合同书 (项目名称:*******有限公司官网建设项目) 甲方：北京############有限公司（以下简称甲方）乙方：************有限责任公司（以下简称乙方） 年月日
平台开发建设技术服务协议 一、说明： 1. 本协议条款仅限于协议双方，对协议的内容，双方均不得向第三方泄露。 2. 本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，经甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。 3. 本协议若有未尽事宜，双方协商解决，签署《补充协议》，《补充协议》与本协议具有同等法律 效力。 4. 本协议中： 4.1“乙方”等同于：北京######有限公司 4.2 “甲方”等同于： 4.3 5.甲乙双方经友好协商，就乙方接受甲方委托进行平台开发建设事宜达成本协议，以资双方共同遵照执行。 二、项目需求： 1. 项目总体设计原则符合甲方建站需求。 2. 项目语言版本：中文版 3. 开发语言：若对开发语言和数据库无特别约定，则采用php和mysql数据库开发，并保障数据库及程序在linux平台上正常运行。 4.具体方案及工期报价等详情，参见附近：《*******官网报价书》和《*******策划方案》 三、平台开发建设执行时间约定： 1. 乙方时间的约定： 1.1 乙方在风格确认之日起35个工作日之内完成平台开发建设工作，并提供测试版给甲方验收，依据甲方提出的修改意见而发生的修改时间不包含在此工作日内。 2. 甲方时间的约定： 2.1 甲方在收到乙方设计风格确认通知的三个工作日内进行书面确认反馈。 2.2 甲方在收到乙方平台开发验收通知的三个工作日内进行书面确认反馈。 3. 乙方工作内容： 3.1 乙方在本协议约定的时间内完成甲方平台开发的开发建设，具体项目如下： 3.1.1 平台开发页面设计制作；
合同编号：YT-FS-7952-80 基础设施建设合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
基础设施建设合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养 殖合作社基础设施建设工程承包给乙方，为了明确甲、 乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交 付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社 基础设施建设工程 2、工程地点：西吉县什字乡马沟村 3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷 配改良点1处40平方米。
4、工程造价：元(大写： )。 5、资金来源：合作社自筹 6、合同附件：施工图纸。 二、双方职责 (一)甲方职责： 1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。 2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。 (二)、乙方职责 1、认真做好施工前的各项准备工作。 2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。 3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。 4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收资料。 5、本合同不得转主承包。 三、工程质量，施工验收及付款方式
技术服务费合同格式模板 技术服务费合同格式模板【1】 委托方(以下称甲方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 服务方(以下称乙方)_________ 法定代表人或负责人：_________ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条项目名称 _________. 第二条服务内容、方式和要求 1.服务内容： _________. 2.方式： _________. 3.要求： _________. 第三条工作条件： _________. 第四条报酬及其支付方式：
1.本项目报酬(服务费或培训费)_________元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 _________方负担。 2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。 中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。 3.支付方式为如下第_________种： (1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的 _________%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_________. 第五条声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。 本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
技术服务合同范本 99433
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方： （甲方） 受托方： （乙方） 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术服务合同 委托方（甲方）： 住所地： __ 法定代表人： __ 项目联系人： __ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： _____ 电话：传真： _ 电子信箱： _____ 受托方（乙方）： 住所地： _ 法定代表人： _ 项目联系人： _ 联系方式：________________________________________ 通讯地址： ____ 电话：传真： 电子信箱： ______ 本合同甲方委托乙方就
项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标： 。 2．技术服务的内容： 。 3．技术服务的方式： 。 第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作： 1．技术服务地点： 2．技术服务期限： 3．技术服务进度： 4．技术服务质量要求：
网络技术服务合同 甲方： 一．乙方： 二．经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，双方就网络技术服务事宜达成一致，特订立本合同供双方遵守： 三．合同标的 四．甲方向乙方购买内网网络优化和监控设备维护技术服务。 五．合同金额： 合同总金额为人民币:________元（人民币大写：___________元整）。本合同总价是固定的，未经双方书面同意，不得调整。 合同总价包含网络技术服务费、相关人工费用等。 三、合同交付： 合同签订后，乙方开始执行合同中相关服务条款。 四、付款方式： 甲方在合同签署后，乙方完成网络优化后一个月内付清合同所有款项。 付款方式：电汇或者支票均可。 乙方提供相应金额的发票。 汇款信息： 收款人名称： 银行名称： 账号： 五、违约责任： 1.乙方延期实施，每逾一天按延期实施总额的0.1%作为罚金交给甲方。 2.甲方延期付款，每逾一天按延期付款总额的0.1%作为罚金交给乙方。 3.甲方不按合同约定付款，导致的损失，由甲方承担违约责任。 4.乙方不按合同约定提供服务达10日以上或项目实施不能通过验收，乙方承担合同总额10%违约金。 六、不可抗力： 任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震及国际间经济封锁或其它双方公认属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则 1.合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生的起止时间。 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件出现时及时通知另一方，并在7日内提供官方证明。 七、诉讼： 1.甲乙双方合同签订后，双方应尽自己的权利和义务。如有争议双方应友好 协商解决，如不能解决的可以通过法律程序解决，双方均可保留自己的权利。 2.诉讼所在地为甲方所在地。 八、合同生效： 本合同自双方代表签订并加盖各方印章之日起生效。 九、合同附件： 合同附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。 合同附件一：技术服务清单 十、其它：
基础工程施工合同工程名称： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定镇江市句容工商行政管理局监制
基础建设工程施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： xx年xx月 xx日 竣工日期： xx年xx月 xx日 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额暂估价(大写)： (人民币) (小写)：(人民币) 以实际工程量为准进行结算
六、工程款支付 1、工程开工付至合同价的40%； 2、工程完成50%时付至合同价的70% 3、工程验收合格后付至合同价的100%； 七、质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。 4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。 八、工程工期 1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
2018 技术服务费合同范本 委托方（以下称甲方）：_____ 法定代表人或负责人： _______ 服务方（以下称乙方）：_____ 法定代表人或负责人： _______ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条项目名称 ________ 。 第二条服务内容、方式和要求 1. 服务内容： ________ 。 2. 方式：
o 3. 要求： ________ 。 第三条工作条件： ________ 。 第四条报酬及其支付方式： 1. __________________________________ 本项目报酬（服务费或培训费）：_________________________ 元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由 方负担。 方负担。 2. 本项目中介方活动经费为：元，由 中介方的报酬为：元，由方支付。 3. ________________________ 支付方式为如下第种： (1) 合同生效后 ______ 日内向乙方支付报酬总额的________ %;
(2) 合同履行完成后(验收合格之日起) ______ 日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3) 其它方式： ______ 。 第五条声明及保证 甲方： 1. 甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2. 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3. 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4. 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
合同编号：YT-FS-5388-52 技术服务费合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
技术服务费合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 就是服务费合同范文一 委托方(以下称甲方)_____ 法定代表人或负责人：_____ 服务方(以下称乙方)_____ 法定代表人或负责人：_____ 甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守： 第一条项目名称 _____. 第二条服务内容、方式和要求 1.服务内容： _____.
2.方式： _____. 3.要求： _____. 第三条工作条件： _____. 第四条报酬及其支付方式： 1.本项目报酬(服务费或培训费)_____元。 服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_____方负担。 2.本项目中介方活动经费为：_____元，由_____方负担。中介方的报酬为：_____元，由_____方支付。 3.支付方式为如下第_____种： (1)合同生效后_____日内向乙方支付报酬总额的_____%; (2)合同履行完成后(验收合格之日起)_____日内甲方向乙方支付全部报酬余额。 (3)其它方式：_____.
网络技术服务合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，双方就网络技术服务事宜达成一致，特订立本合同供双方遵守： 一．合同标的 甲方向乙方购买内网网络优化和监控设备维护技术服务。 二．合同金额： 合同总金额为人民币: ________元（人民币大写： ___________元整）。本合同总价是固定的，未经双方书面同意，不得调整。 合同总价包含网络技术服务费、相关人工费用等。 三、合同交付： 合同签订后，乙方开始执行合同中相关服务条款。 四、付款方式： 甲方在合同签署后，乙方完成网络优化后一个月内付清合同所有款项。 付款方式：电汇或者支票均可。 乙方提供相应金额的发票。 汇款信息： 收款人名称： 银行名称： 账号： 五、违约责任： 1.乙方延期实施，每逾一天按延期实施总额的 0.1 %作为罚金交给甲方。 2.甲方延期付款，每逾一天按延期付款总额的 0.1 %作为罚金交给乙方。 3.甲方不按合同约定付款，导致的损失，由甲方承担违约责任。 4.乙方不按合同约定提供服务达10日以上或项目实施不能通过验收，乙方 承担合同总额10%违约金。 六、不可抗力： 任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震及国际间经济封锁或其它双方公认属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟合同的执行，则 1.合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生的起止时间。 2.受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件出现时及时通知另一方，并
在7日内提供官方证明。 七、诉讼： 1.甲乙双方合同签订后，双方应尽自己的权利和义务。如有争议双方应友好 协商解决，如不能解决的可以通过法律程序解决，双方均可保留自己的权利。 2.诉讼所在地为甲方所在地。 八、合同生效： 本合同自双方代表签订并加盖各方印章之日起生效。 九、合同附件： 合同附件为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。 合同附件一：技术服务清单 十、其它： 本合同一式贰份，双方各壹份。如有补充协议，经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 授权代表签字：授权代表签字： 盖章: 盖章： 日期: 年月日日期：年月日
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
技术服务外包合同范本 技术服务外包合同范本1 __ (以下简称甲方)和__ (以下简称乙方)根据年月日的服务框架协议，达成如下协议： 1、业务名称magento网店程序开发 2、服务费用 (1)人员费用如下： 外包人员的费用：高级工程师(四年及以上magento开发经验)_x元/人/天，一般工程师_x元/人/天，食宿、差旅、交通、通讯等一切相关费用为包干价格，包干价格为6000RMB/人/月，工作地点按目前约定的北京。 (2)考勤的计算按照甲方的有关规定。 (3)费用的计算： 计算方式为：当月实际服务费= 工作师日单价_实际上班的天数_工程师数量+加班费 上述付款均应以银行转账方式付至乙方在此指定的下述账户：
户名：__ 开户银行： 地址： 帐号： (4)考勤的确认以甲方的最终确认为准 甲方在每月第2个工作日前对乙方人员上月的考勤进行书面确认。 3、人员新增 如甲方项目需要增加服务人员，乙方应在收到甲方通知后5天内安排人员进行面试。新增人员的费用以实际到岗人数为准，从实际到岗日期开始计算。 4、人员调换 如乙方人员的工作能力不能满足甲方的要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的工作人员。 5、加班 (1)加班的定义：指乙方人员根据工作需要，应甲方要求在正常工作时间之外为甲方提供的项目技术服务，不包括由于乙方工作效率等原因导致的加班。乙方加班应事先取得甲方相关负责人
的批准;出现紧急情况需要临时加班例外，但事后应报甲方相关负责人。 (2)乙方人员工作时间为甲方的正常工作时间，每天工作8 小时。甲方按双方约定的人月费用支付乙方，乙方人员在加班工作前要征得甲方的书面批准。 具体加班费用如下： 对于在工作日加班时间，甲方应按小时服务费标准的150%支付;或是甲方负责加班员工的调休; 对于在周六和周日加班的，按小时服务费标准的200%支付;或是甲方负责加班员工的调休; 对于在国家法定节假日加班的，按小时服务费标准300%支付。 6、付款约定 月结。在乙方人员进场后三个工作日内，甲方自收到乙方开具的符合国家财税规定的6%增值税专用发票之后5个工作日内，向乙方支付经当月校准的服务费(到场人员月工资合计+食宿等 包干补贴合计)。满一个月后，甲乙双方对实际工资及补贴进行核对，并在下个月的月结费用中增减。 若乙方未能按期提供技术服务(符合合同要求)，每逾期1个日历日，乙方须向甲方支付逾期技术服务所对应服务费千分之一的违约金。