Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.
甲方：___________________
乙方：___________________
时间：___________________
钢网架安装施工合同
编号：FS-DY-20292
钢网架安装施工合同
合同编号：
工程名称：
建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设）
委托单位：（以下简称甲方）（制作）
施工单位：（以下简称乙方）
一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。
二、网架定制作、施工依据： 2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2．网架面积：；2.3．网格尺寸：；
2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；
2.6．支承方式：；；2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工依据2《网架结构工程质
量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据 4 ；；
2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》
三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡， 3.3、其他荷载：
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3）
五、工程款支付方法：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------付款方式：1．汇票；2．现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付
六、质量标准、施工及验收6.1．乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评
定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；6.2．甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；gb50205-XX》6.3．甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15 天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
七、工期要求7.1．甲方预埋件和脚手架必须于完成；
7.2．乙方构件制作必须于完成；工程总工期为天；7.3．甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求；7.4．如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。
八、双方协作、责任与配合8.1．如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担；8.2．甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应
钢网架安装施工合同 （完 clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
钢网架安装施工合同（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议?同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位: （以下简称甲方）（制作） 施工单位: （以下简称乙方） L 1.工程项目名称：；1.2.工程 项目面积：； 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球 节点网架工程, 经双方协商，签订网架制作、安装合 同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2. 1.甲方应提供 资料：（2）网架支承点.圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2?网架面积：； 2. 3?网格尺寸：；2?4?网架矢高：；2.5. M 架型式：正放四角锥；6?支承方式：；
2.7.施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7- 91》； 2.8.施工依据2《网架结构工程质量检验评 定标准jgj-78-91》；2?9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2. 10.《江苏省 建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施 工依据4 ；； 2?11、施工依据5《建筑钢结构焊接 技术规程jgj81-XX》 三、荷载：3?1、上弦球节点荷载：kg/mS 3?2、 下弦球节点荷载；kg/mS 3.3.其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8合同总价（大写）备注：1）此 费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法: 款方式：1.汇票；2.现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收6.1.乙方按照、 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
钢结构 施工合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容： 第一条工程概况 1.1 工程名称：钢结构工程。 1.2 工程地点：。 1.3 工程面积：）。 1.4 工程内容：包括1）钢构件安装。2）围护部分彩板安装（依图纸）。 第二条合同价款 1、本工程造价：工程款总计元，小写元整。 2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。 3、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。 第三条：工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款分四阶段支付 （1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造
价的30%，即元。 （2）主体完工通过验收后，再支付工程总造价的30%即元。 （3）全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即元。 （4）扣除工程总造价的5%即元作为本工程的质量保证金，工程竣工验收后个月如无质量问题，支付所扣除的质量保证金。 第四条本工程要求： 1）施工质量及验收标准遵循（GB50205-2002）《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行，漆采用“”防锈漆和面漆，面板采厚“”标准板材。 2）其他未尽事项双方通过签证或协商解决。 第五条甲方责任 1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。 2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。 3、甲方负责按合同约定支付工程款。 第五条乙方责任 1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责， 甲方不承担任何责任。 2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。
钢网架安装施工合同 合同编号： ____________________ 工程名称： ____________________ 建设单位： ____________________ 委托单位： ___________________ （以下简称甲方）（制作）施工单位： ___________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ; 1.3. 甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图;（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2. 网架面积：__________ ; 2.3. 网格尺寸：__________ ; 2.4. 网架矢高：__________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：__________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1
网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb-XX》 2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db-1999 》 2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：___________ kg m2, 3.2、下弦球节点荷载； __________ k g m, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用 编号施工内容工程面积单价金额合同总价( 大写) 备注：1) 此费用不包安装网架时的脚手架费；2) 最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票；2. 现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1. 乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》、《网
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：、工程项目名称：；、工程项目面积：；、甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：、甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；、网架面积：；、网格尺寸：；、网架矢高：；、网架型式：正放四角锥；、支承方式：；；、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据4；；、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载：、上弦球节点荷载：kg/，、下弦球节点荷载；kg/，、其他荷载：
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------付款方式： 1、汇票； 2、现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收、乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；、甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；gb50205-XX》、甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
钢结构施工合同范本2019最新 建设方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临 时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规 定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽 _______米；檐高_______米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_______平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：______年___月___日； 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在 工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告 的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为 实际竣工日期。 （2）竣工日期：______年___月___日；
钢结构加工安装合同 甲方： 乙方：兴安盟昌鑫钢构工程有限公司 为了明确责任，互相配合，保证工程质量、工期和安全，依照《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：扎赉特旗气象局新址 3、工程承包范围：网架、彩板、天沟、制作安装（不含落水管） 4、工程建筑面积：365.4㎡ 5、工程总造价（不含发票）：￥140000（大写：壹拾肆万元整） 6、工期：完工日期为15 天，开工日期以甲方通知开工日期为准。 7、工程承包方式：包工包料（不含防火涂料、检测费） 第二条付款方式 1、合同签订后，甲方预付乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 2、网架构件进入现场安装完成，甲方再付给乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 3、待全部完工后，甲方再付给乙方工程款￥20000元（大写：贰万元整）； 注：乙方在扎旗音德尔当地采购的彩钢板，甲方按市场价由甲方在乙方工程款中扣除。 第三条甲乙双方的责任和义务： 1、甲方的责任和义务： ①、甲方在签订合同时应提供相关的技术图纸及参数，及时支付工程款，如有变更须提前5天出书面通知发给乙方。乙方必须自行实地检测、测量数据为准。 ②、如甲方不能按合同日期支付加工费，乙方有权按照到款日期相应的顺延施工工期，由此造成的经济损失由甲方承担。 ③、甲方在开工前应达到水、电、路三通。
④、安装施工过程中所发生的水电费由甲方承担。 ⑤、甲方不得以任何理由影响乙方施工，如施工当中由于甲方原因导致工程停工，甲方须承担乙方因停工所造成的损失等一切费用。 2、乙方的责任和义务： ①、乙方应保证工期和质量，按图纸加工。 ②、乙方在施工中要严格按规程安全施工，负责好本方人员的安全及施工场区内的安全，如出现安全事故均由乙方负责。若违反规定造成停工、整改，工期不顺延，损失由乙方承担。 ③、乙方安排专人负责现场施工、安全及协调工作。 第四条本协议未尽事宜经甲乙双方协商解决，达成的补充条款及协议与本协议具有同等效力。甲、乙双方在执行合同中发生争议，应协商解决，协商不成可经当地人民法院用诉讼方式解决； 第五条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字后生效，至全部工程款付清合同终止。 甲方代表：乙方代表： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
钢网架安装施工合同通用版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020030
钢网架安装施工合同通用版 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况： 1.1．工程项目名称：； 1.2．工程项目面积：； 1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图； 2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：； 2.4．网架矢高：； 2.5．网架型式：正放四角锥； 2.6．支承方式：；；2.7、
施工依据 1《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》；2.8、施工依据 2《网架结构工程质量检验评定标准 jgj-78-91》；2.9、施工依据 3《钢结构工程施工质量验收规范 gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据 4 ；；2.11、施工依据 5《建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载： kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载； kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准； 3） 五、工程款支付方法： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-016629 2020新版钢结构施工合同范
2020新版钢结构施工合同范本(1) 建设方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_______平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：______年___月___日； （2）竣工日期：______年___月___日； （3）合同工期总日历天数_________天。 三、工程合同造价及结算 （1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸
变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。 （2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币 ______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的 ______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。 （3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 （4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。 （5）本合同造价结算方式：____________。 四、质量标准 工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、甲方的义务责任 （1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； （2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系； （3）提供施工所需的水、电源。 六、乙方的义务责任 （1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；
钢网架安装施工合同格式 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
钢网架安装施工合同格式完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架
编号：SG─69548 2020新编钢网架安装施工合同格式 (标准版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：；2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；2.6．支承方式：；；2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX 》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4；；2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡ ，
钢结构工程施工合同新(示范 合同) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019524
钢结构工程施工合同新(示范合同) 钢结构工程施工合同范文1 发包人(全称);(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建设面积：约4500㎡ 二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运
输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。 三、承包方式：包工包料 四、合同工期 进场安装日期：20xx年5月20日 安装竣工日期：20xx年5月30日 合同工期日历天数：20天。 五、质量标准 工程质量标准：合格 六、分包合同价款 按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效
合同编号：钢结构专项检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位：
委托单位（甲方）： 检测单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。 第一条、工程概况 第二条、检测依据 2.1 □《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.2 □《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-2007 2.3 □《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 2.4 □《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.5 □《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1 2.6 □《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231 2.7 □《钢网架螺栓节点》JG10
2.4 □其它： 第三条、检测项目、数量及收费 第四条、结算与付款方式 4.1 双方约定采用下列第条方式进行结算。 4.1.1 按双方约定的检测费人民币（大写）：实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。（实际检测量为报告数量） 4.2 双方约定采用下列第条方式进行付款。 4.2.1 合同签订日内，甲方一次性支付全部检测费元。 4.2.2甲方预付检测费元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。 4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。 第五条、收费依据 1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字（2005）38号； 2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2007］24号； 3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2012］14号； 4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。 第六条、双方义务、权利 6.1 甲方义务 6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料； 6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作； 6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作； 6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利 5.2.1 对测试数据有知情权； 6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
编号：_________________ 钢网架工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确甲、乙 双方在工程实施过程中的权利和义务，促进双方创造条件搞好配合工作，按时、按质、保证安全完成本工程施工任务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 二、承包范围和内容： 按甲方提供的图纸，经乙方按中石化标准深化设计后的图纸进行施工。承包内容包括网架、钢檩 条制作、安装；屋面板安装，不锈钢天沟、排水管制作、安装。（不含水电防雷、檐口标识、吊 顶等） 三、承包方式及造价： 1、包工包料； 2、预算总价：按固定单价元/就，工程量为：就（按屋面投影计算）。合同总造 价为人民币元整（Y 元）（不含任何税金及管理费）（乙方提供材料发票） 四、施工工期： 总工期为天。计划开工时间：年月日（实际以甲方通知为准）， 完工时间：年月日。在实施过程中下列情况顺延工期：①发生人力不可 抗拒的灾害或雨天、停水、停电被迫停工；②因甲方原因比如图纸变更等，进度款未及时支付影响施工进度的。 五、钢架质量要求： 1、乙方使用的钢构材料的材质、规格、型号必须符合图纸要求和本合同的要求。 2、乙方按照国家规范要求的质量验收标准、规范和设计要求进行制作、安装，并提供所购进原材料的合格证，且符合
钢结构工程施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程内容： 第二条工程工期 自收到甲方工程预付款之日起天。 第三条合同价款 本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。 第四条付款方式 1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。 2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元）； 3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。 第五条质量要求 乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。 第六条材料要求 本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。 第七条甲、乙双方驻工地代表 甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、
乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。 第八条争议 在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。 第九条违约 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方; 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。 第十条甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人 员出入和材料、设备进出场。 2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检 查。 3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。 2、乙方的权利和义务 1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文 明施工，消除一切不安全因素。 2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工 前提出书面意见。 3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施 工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。 4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。 5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。 第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。 第十二条合同生效 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。 2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力 甲方(盖章): 乙方（盖章）：
钢结构网架工工程施工分包合同 西飞国际601 号厂房 业主： 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司（以上是页面） 建筑安装工程施工合同 业主：西飞 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称：西飞国际601 号转包生产部装厂房 2、工程地址：西安阎良区 3、平面尺寸及面积：210M*144M = 30240M2 4、结构形式：、焊接球正放四角锥网架结构 5、支承方式：周边下弦支撑及中间柱头下弦点支撑 6、檐口高度：15.5M 7、承包总造价：约1000 万元人民币大写：壹仟万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供 应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：地面分榀拼装、吊装。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为60 日历天。 2.进现场施工准备日期：2003 年7 月25 日；开始拼装日期：2003 年8 月20 日；竣工日期：2003 年10 月20 日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延 期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。 第二条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检 属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部 费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经 设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续 分包方直接对口总包方。 第三条施工与设计变更 1、分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精 心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2、在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时
钢网架安装施工合同 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同(建设) 委托单位: (以下简称甲方)(制作) 施工单位: (以下简称乙方) 一、概况: 1.1.工程项目名称: ; 1.2.工程项目面积: ; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据: 2.1.甲方应提供资料: (2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;(1)土建总平面图; 2.2.网架面积: ; 2.3.网格尺寸: ; 2.4.网架矢高: ; 2.5.网架型式: 正放四角锥; 2.6.支承方式: ; ;2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范
gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4 ; ;2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载: 3.1、上弦球节点荷载: kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载; kg/㎡，3.3、其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法:----------------------------------------------------- 付款方式:1. 汇票;2. 现金;注:在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1.乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量;6.2.甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029065 钢网架安装施工合同(合同范本) Construction contract for steel grid installation
钢网架安装施工合同(合同范本) 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________;
2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款
合同编号：QHG 2088 第号 钢结构工程施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，在富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善的原则基础上，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：钢结构工程 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容：包括但不限于经甲方确认的施工图纸所包含的钢结构（螺栓、连接板、钢柱、钢梁、钢板、钢支撑等）除锈、加工制作、刷漆、运输、安装；外围护结构（钢化玻璃墙、混凝土顶等）制作、安装等。 6.承包方式：包工、包料、包机械、包运输、包质量、包工期、包安全、包文明施工包利润、包税金等一切相关费用。 7.设计单位： 8.监理单位： 第二条工程施工范围 按甲方提供并经确认的钢结构施工图纸范围内的，详见合同附件工程量清单。 第三条合同工期 1.计划开工日期：以第一笔款项到账之日算起。
2.工期总日历天数：天。 3.总工期：合同签定后乙方收到甲方预付款之日起具备安装条件60个晴天工作日完工。遇四级以上风及雨天工期顺延。 第四条合同价款及结算方式 （一）合同价款 1.本工程施工图纸内钢构制作与安装工程的所有内容（不含防火涂料）的合同总价（含税）为人民币：元整（￥元） 2.合同综合单价：详见附件 3.本合同履行中，当材料价格发生浮动，双方选择下列第（2）种方式： （1）当采购钢材市场价格超过原合同价格的5%时，甲方应补足工程所用钢材差价给乙方。 （2）双方均不再进行价格调整。 4.如遇设计变更、新增项目、或甲方要求修改等导致工程量增加的，甲方应给予现场签证，双方根据签证金额另行结算。 （二）结算方式 工程竣工验收合格后，甲乙双方根据已验收合格经双方确认的工程量（损耗率5%）乘以合同单价办理结算。 第五条工程款支付时间 （一）工程价款分期支付，具体为： 1.第一期付款：合同签订之日起7日内，甲方应根据合同暂定总价的 30 %支付定金，具体为人民币元整（￥元）。 2.第二期付款：主体钢构安装完成之日起7日内，甲方应根据合同总价的 20 %给予支付，具体为人民币元整（￥元）。 3.第三期付款：外围护结构（外墙及屋顶）完成之日起7日内，甲方应根据合同总价的 30 %给予支付，具体为人民币元整（￥元）。 4.第四期付款：施工完毕，交付甲方并经甲方竣工验收合格后7日内办理结算，结算完成
总包方： 分包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、平面尺寸及面积： 4、结构形式： 5、支承方式： 6、檐口高度：M 7、承包总造价：约万元人民币，大写：万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为日历天。 2.进现场施工准备日期：年月日；开始拼装日期：年月 日；竣工日期：年月日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。
第三条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续分包方直接对口总包方。 第四条施工与设计变更 1.分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2.在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时进行设计变更，由此造成的停窝工损失和材料浪费，由责任方承担经济补偿。 3.分包方的施工方案等书面材料必须业主及监理方认可。 第五条总包方、分包方双方负责事项 总包方： 1、合同签订后，总包方向分包方提供技术交底说明文件和网架结构。图两套。 2、按审定的施工组织设计和施工方案，提供进场材料贮放场地，拆除施工现场障碍物。 3、分包方施工现场所需脚手架的搭设以及固定卷扬机地锚混凝土的浇灌由总包方免费施工。 4、总包方配合分包方砌设（）的砖墩，数量及位置由分包方现场确定，费用在决算中扣除。