苯板、挤塑板、苯板胶、界面剂采购合同
甲方(购方)：哈市建一公司十分公司
乙方(销方)：刘海全
经双方协议一致，签订苯板、挤塑板、苯板胶、界面剂采购合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额（暂时按计划用量计算）
品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注
苯板600*1200 m3700 290元/m3 203000.00 容重20Kg，厚
度按总包要求
挤塑板苯板胶600*1200 m3
吨
300
100
350元/m3
1600元
105000.00
160000.00
容重28Kg，厚
度按总包要求
界面剂吨20 6000.00 120000.00
计划总金额(大写) 伍拾捌万捌仟元整￥588000.00元
二、质量标准：苯板、挤塑板、苯板胶、界面剂执行国家相应产品规定标准。由乙方按批按时按要求的厚度交送甲方施工现场，并附带出厂质量合格证及检验报告及墙改办的节能备案证书，甲方凭单验质。
三、苯板、挤塑板容重：应达到图纸设计要求及国家规范标准。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方提前1~2天通知乙方需进场的材料规格、数量，乙方负责运输到施工现场，乙方负责将材料卸到甲方指定部位。
五、乙方供货时间：
依据施工进度计划，进场时间约为：2011-04-15~2011-08-30
六、结算方法：
1.结算量按项目部保管员实际签收的承认单据工程量为准。
2.苯板、挤塑板、苯板胶、界面剂三种材料按每种产品的总计划，分二次结
算，按总体完成的形象进度结算，第一次支付款为完成总形象的60%，苯板、挤塑板、苯板胶工程全部完工后，支付余下的40%（结算量按实际进厂量计算）。
七、违约责任：
甲方责任：1.中途无有效原因退货拒收，偿付退货部分货款总值5％的违约金。
2.逾期付款的，延误工期责任自负。
乙方责任：1.不能交货的，偿付不能交货部分货款总值10％的违约金；逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付10%的违约金。
2.所交产品质量、规格不符合同规定返厂，除自担运费外，还要赔偿甲方实际经济损失。
3.提供材料有效的合格证及检验报告，产品建筑节能备案证书。
八、本合同一式二份。经代表人签字后生效。有效期自2011年4月1日起至结清尾款止。
甲方：（盖章）
代表人：________
____ 年__ 月_ _日
乙方：（盖章）
代表人：________
____ 年__ 月__日
水泥预制板购销合同 甲方（采购方）：北京城乡建设集团有限责任公司安徽分公司东湖瑞景项目经理部 乙方（供货方）：和县民主预制厂 遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守执行。 1、工程名称：东湖瑞景小区1#~18#住宅楼、人防、地下车库、幼儿园和辅助性用房工程 2、工程地点：马鞍山东湖公园南侧，九华路北侧，康乐路东侧，江东大道西侧 。 3、采购产品规格、数量详见合同附件。 4、合同暂定价款：元（大写）：壹拾叁万元整。 5、单价：按照 50 元/米结算，单价中已包括制作费、检测费、运费装卸费（另加600元/车）、按要求切割费、税金另加5%。 6、付款方式： 合同签订完三天内，甲方支付给乙方 50% 定金，乙方把货送到现场后支付到已到货数量总金额的 80% ，乙方给清相关检测报告等资料、按照甲方要求切割完，甲方付清余款。 7、质量标准： 参照国标图集《05SG408》（SP预应力空心板图集）；预应力空心板选用SP10D-L-10,其中L表示板轴跨。 原材料必须满足国家规范和规程要求。 预制板必须按照图集及规范要求进行起拱。 预制板表面平整，无缺棱掉角，扭曲，破损或断裂现象等，如发现因质量不合格，乙方必须无条件及时退货更换。 预制板受力情况必须满足国家标准及图集规定要求。 预制板切割必须与现场实际情况相符，且分清正、反头。
乙方须在预制好的板上用毛笔标注楼板的尺寸。 8、交货地点、联系人：按照工程地点，并按照甲方要求卸到工地指定地点，卸车吊机由甲方提供，楼板堆放需按照规定堆放，楼板与楼板之间需搁置木垫，乙方发货联系人：刘章龙，电话；甲方收货人：王义，电话。 9、交货时间：合同签订日期后一个月，最晚2013年5月15日。 10、违约： 甲方签订合同后如告知乙方不需要再制作，乙方将不退还定金，并终止合同。乙方在签订合同并已经收取定金后想撤销合同，需退还甲方定金，并且赔偿和定金等额的违约金。 甲方没按要求时间付款，乙方可以拒绝履行与付款内容相符的合同条款。 乙方没按照时间将预制楼板送达甲方工地，每延迟一天按处罚合同价款的2%，送达工地后不负责卸车的，结算单价改为原单价的80%，不愿切割的，甲方有权利拒付余款，且不构成违约。 11、安全文明： 乙方如在现场切割预制楼板，必须接受甲方的安全管理，并遵守工地纪律。 运输和卸车时应注意安全，如果出现安全事故，全部责任由乙方承担，甲方概不负责。 12、附件： 附件一：预制楼板数量规格表。 附件二：预制楼板切割示意图。 13、其他： 本合同在履行期间如有未尽事宜，发生争议应友好协商解决，协调不成由工程所在地法院裁决。 本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同后自行失效。 本合同一式四份，双方各执两份。 甲方：乙方： 代表人：代表人：
篇一：房地产销售补充协议 房地产销售服务人员：温晶寒注册编号：cd030071 签订时间：签订地点： 附件一：房屋平面图及在整个楼栋中的位置图附件二：共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明 1、被分摊的共用部位的名称、用途、所在位置、面积。 详见《房屋面积测量报告》 2 、参与分摊公用建筑面积的商品房名称、用途、所在位置、面积、分摊系数。详见《房屋面积测量报告》 3、不分摊的共用部位。详见《房屋面积测量报告》附件三：该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定该商品房买卖合同签订后(或前)，出卖人拟(或已)在该商品房所分摊的地使用权及在建工程上设定抵押，具体抵押事宣以实际为准，买受人对该抵押行为无异议，但该抵押行为不应影响该商品房的交付使用和权属证书的办理。附件四：计价方式与房款的其他约定 X 附件五：付款方式及期限的约定 X 附件六：装饰和设备标准的约定 1 、采暖系统： (1)集中采暖：【X散热器】 (2 )分户采暖：【X燃气炉】 (3)采暖设备品牌：X： 2 、保温材料： (1)外墙保温：【X挤压聚苯板】【X发泡聚苯板】【“外墙内保温：保温砂浆】： (2 )内墙保温：【X石膏聚苯板】【XX】； 3、外墙：【X瓷砖】【X涂料】【X玻璃幕墙】【“涂料/面砖/石材】； 4、内墙：【X 涂料】【X壁纸】【"腻子】； 5、顶棚：【X石膏板吊顶】【X涂料】【"腻子】； 6、室内地面：【X大理石】【X花岗岩】【X水泥抹面】【X实木地板】浆】； 7 、门窗： ( 1 )外窗结构尺寸为：具体以实际交付为准： ( 2 )开启方式为：具体以实际交付为准； (3)门窗型材：【X双玻中空断桥铝合金窗】【X塑钢双玻璃】【“铝合金或塑钢窗】 8 、厨房： (1)地面：【X水泥抹面】【X瓷砖】【“水泥砂浆】； (2 )墙面：【X耐水腻子】【X瓷砖】【“水泥砂浆】； (3)顶棚：【X水泥抹面】【X石膏吊顶】【"混凝土结构】； (4 )厨具：X； 9 、卫生间： （1）地面：【X水泥抹面】【X瓷砖】【“水泥砂浆】； （2）墙面：【X耐水腻子】i X涂料】【X瓷砖】【“水泥砂浆】： （3）顶棚：【X水泥抹面】【X石膏吊顶】。【"混凝土结构】：
合同编号： 外墙保温工程 施工合同 工程名称：啟福中华·彩虹城 工程地点：郑州市西三环建安路交叉口 发包方（甲方）: 啟福置业股份有限公司 承包方（乙方）: 河南省德嘉丽科技开发有限公司签订日期: 2011年 06 月28 日 外墙保温工程施工合同
发包方 (甲方)：啟福置业股份有限公司 承包方（乙方）：河南省德嘉丽科技开发有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就外墙保温工程签订如下协议，望共同遵守： 一、工程概况： 1、项目名称：啟福中华·彩虹城外墙保温工程 2、工程地点：郑州市西三环建安路交叉口 二、发（承）包内容： 乙方承担啟福中华·彩虹城6#楼外墙EPS聚苯乙烯泡沫板薄抹灰保温系统的施工（包括原材料采购、运输、外墙串钉眼堵发泡胶、保温板粘贴和固定、挂网及面层处理、材料试验检测、外墙局部剔除找平、施工用脚手架及安全防护、与外保温关联的滴水线条、竖向伸缩缝压板、工程资料的编制、报验、整理、移交等全部工作内容）。 三、发（承）包方式： 全费用综合单价包干，承包范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工。 四、工期： 1、所有约定工作内容完成工期为 90 日历天，开工时间以甲方（书面）通知为准； 2、工程完工乙方自检合格后向监理申请完工验收，监理验收合格后，组织甲方、监理、总包单位、分包单位进行综合验收，综合验收合格后由监理公司组织相关职能部门进行节能分部验收，验收合格之日即为本工程完工日期。 3、当工程达到中间验收部位，承包方自检合格后，应向监理报验，验收合格方可进行隐蔽和下道工序施工。 4、工程竣工验收符合合同约定的质量标准，从验收合格之日起7天内，乙方向甲方移交完毕。 5、此次分项工程承包将作为以后双方合作的考核依据，若乙方分项工程施工质量不符合相关要求或经过整改及多次整改才满足相关要求的，甲方将拒绝乙方以后参与所有项目的招投标工作。 五、发（承）包价格及结算方式： 1、价格及工程量：（价格为综合单价，工程量依据施工图暂定外墙施工面积） 50㎜EPS聚苯板 71 元/㎡，工程量 25123 ㎡；（暂定） 40㎜EPS聚苯板 68 元/㎡，工程量㎡； （与总包单位配合费用由甲方承担）。
劳务清包协议书 本着互惠互利的宗旨，为明确双方责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本协议，共同信守执行。第一条：工程概况： 1、工程名称：禾口园新城 ______________________ 2、工程地点：威县爱国路与世纪大街交叉口 ______________________ 3、工程内容：外墙保温 ____________________________________ 第二条：承包范围 _______________________ 卜墙保温工程施工图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。 第三条：承包方式 本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。 第四条：双方责任和义务 一、甲方责任和义务 1、提供外墙笨板、粘板胶粘剂、抹面胶浆。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 二、乙方责任和义务 1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施 工的要求。服从甲方管理。向甲方、监理、上交施工方案、技术交底。 2、开工前对所施工的基层进行检查后再施工，任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。
3、隐蔽工程部分需甲方、监理方签字认可后方可进行下一道工序，否则视为不合格。 4、乙方必须做到施工现场安全、文明施工，造成的一切失盗伤亡事故损失处理均由乙方负责。 5、做好施工现场完工后的清理，及时整理剩余材料及边角料，保持现场整洁文明。 6、乙方施工和生活所发生电费、水费按相关规定交纳，乙方承担费用。 第五条：材料管理 1、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常 施工。 2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。 3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机 械设备的保护工作。 4、所用材料按正常用量，完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。 材料用量参数指标： 粘板胶粘剂 5 kg/ m2抹面胶浆6 kg/ m2锚钉5个川 网格布1.50 m / m 石墨聚苯板 1.15 m 第六条：清工承包价格： 1、按实际施工面积25 元/m2,此价格甲方只负责提供原材料。其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具及人工均由乙方负责。 2、付款方式
工程 预制盖板采购合同 甲方（需货方）： 乙方（供货方）： 甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就甲方向乙方采购预制盖板事宜达成一致，为明确双方的权利义务，签订本合同，共同遵守如下条款： 第一条项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 第二条、产品规格及单价(见附表1） 第三条、产品质量及验收 1、乙方所提供的预制盖板按甲方设计规范要求，预制盖板表面平整，无缺棱掉角、破损或断裂等质量问题。 2、甲方在验收时如发现产品的规格、质量不符合规定，通过电话或书面通知乙方，乙方两天内必须退货并换货，因此造成的一切损失由乙方承担。 第四条、交货时间、地点、方式： 1、交货时间：乙方按甲方需求规格及数量及时供货。 2、交货地点：工程施工作业现场 3、方式：甲方向乙方提供项目供货数量型号计划表（只做为参考），实际供货计划按照甲方施工进度确定，乙方材料到达甲方指定部位后由甲方材料员：（电话：）负责验收及数量确认，最终结
算数量以甲方材料员验收合格，签字确认的数量做为结算依据。供货期间，若甲方更换收货人，甲方将书面告知乙方。 第五条、合同价款及付款方式 1、合同暂定总价（大写：）。 2、本合同内所有材料供应完毕，经甲乙双方核实供货数量无误，办理完结算后一次性支付所有材料款。 3、付款通过银行转帐，凭发票进行支付；付款前乙方须提供与本次付款金额等额的真实有效的增值税专用发票。 4、甲方对发票的真伪不承担责任。如因乙方提交虚假发票或因该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方重新提供合法有效的发票，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金，且甲方不承担任何责任。 5、乙方若未提供相应金额的正规发票，甲方有权暂不付款且不承担任何责任，而乙方仍需履行本合同项下的义务。 第六条、甲方权利及义务 1、按期组织人员验收。 2、对不符合要求的预制盖板有权要求换货，换货后仍不能到达甲方要求的，甲方有权单方面解除合同，并不支付任何费用。若因此造成甲方工期延误的，乙方应予以赔偿。 3、按合同约定向乙方支付费用。 第七条、乙方权利义务 1、按甲方要求的周期及质量标准送货。 2、按合同约定提前通知甲方到货时间。 3、严格按甲方要求的质量标准及时间送货。 4、乙方应按甲方要求及时将预制盖板货运到甲方工地，如需临时堆放，应按甲方指定位置临时堆放； 5、乙方吊装预制盖板时，应服从甲方监督和指挥；
房地产销售服务人员：温晶寒注册编号：CD030071 签订时间： 签订地点： 附件一：房屋平面图及在整个楼栋中的位置图 附件二：共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明 1、被分摊的共用部位的名称、用途、所在位置、面积。 详见《房屋面积测量报告》 2、参与分摊公用建筑面积的商品房名称、用途、所在位置、面积、分摊系数。详见《房屋面积测量报告》 3、不分摊的共用部位。 详见《房屋面积测量报告》 附件三：该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定该商品房买卖合同签订后（或前），出卖人拟（或已）在该商品房所分摊的地使用权及在建工程上设定抵押，具体抵押事宣以实际为准，买受人对该抵押行为无异议，但该抵押行为不应影响该商品房的交付使用和权属证书的办理。 附件四：计价方式与房款的其他约定 × 附件五：付款方式及期限的约定 × 附件六：装饰和设备标准的约定 1、采暖系统： （1）集中采暖：【×散热器】 （2）分户采暖：【×燃气炉】 （3）采暖设备品牌：×： 2、保温材料： （1）外墙保温：【×挤压聚苯板】【×发泡聚苯板】【√外墙内保温：保温砂浆】：（2）内墙保温：【×石膏聚苯板】【××】； 3、外墙：【×瓷砖】【×涂料】【×玻璃幕墙】【√涂料／面砖／石材】；
4、内墙：【×涂料】【×壁纸】【√腻子】； 5、顶棚：【×石膏板吊顶】【×涂料】【√腻子】； 6、室内地面：【×大理石】【×花岗岩】【×水泥抹面】【×实木地板】浆】； 7、门窗： （1）外窗结构尺寸为：具体以实际交付为准： （2）开启方式为：具体以实际交付为准； （3）门窗型材：【×双玻中空断桥铝合金窗】【×塑钢双玻璃】【√铝合金或塑钢窗】 8、厨房： （1）地面：【×水泥抹面】【×瓷砖】【√水泥砂浆】； （2）墙面：【×耐水腻子】【×瓷砖】【√水泥砂浆】； （3）顶棚：【×水泥抹面】【×石膏吊顶】【√混凝土结构】； （4）厨具：×； 9、卫生间： （1）地面：【×水泥抹面】【×瓷砖】【√水泥砂浆】； （2）墙面：【×耐水腻子】I×涂料】【×瓷砖】【√水泥砂浆】： （3）顶棚：【×水泥抹面】【×石膏吊顶】。【√混凝土结构】： 10.阳台：【×塑钢封闭】【×铝合金越闭】【×断桥铝合金封闭】. 【×不封闭】【××】： 11、电梯： (l)电梯品牌名称：品牌电梯； (2)电梯速度：×米／秒； (3)电梯载重量：×千克； (4)×： 12、其他 室内给水管采用顶棚附近明装方式；本楼栋室内按中央空调设计，并配置从户内配电箱到主机的线管及接口。 附件七：物业服务 （本附件内容与出卖人和物业管理企业签订的前期物业服务合同一致） 一、物业服务内容 ×
苯板胶供货合同 篇一：苯板胶采购合同 材料采购合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称及价格 EPS苯板（B1级）容重18公斤每立方米，板厚度20-130mm，单价306元整每立方米。 二·结算方式： 订购产品送到现场价值累计10万元结算付款一次，结算日起一周内付清乙方，最后一次结算金额工程完工15日内付清。 三·供货事项： 1、乙方必须根据甲方提供的计划单进行生产、加工。 2、产品包装要求及规格：（包装费用已包含在货物价格内） 3、运费，卸车费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
四·、供货时间：乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）一个 工作日内将货物送至合同指定地点。 五·双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。调整范围在3％以内。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方无条件退换，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、因乙方产品内在质量问题，以现场实际验收评定数量为依据。 5、双方都应保守对方的商业机密。 六·补充协议：如果甲方未按约定支付乙方货款金额，根据货款金额价值 甲方按每日5％利息赔付给乙方。 七·本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字
编号：2016 钢筋水泥预制板购销合同书 庆阳市大方建材有限公司
二O一五年 水泥预制板购销合同 合同编号：购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：庆阳市大方建材有限公司（以下简称乙方）签订日期：年月日签订地点： 根据甲方工程施工需要，为了增强甲乙双方的责任，确保双方实现各自的经济目的，本着“平等自愿、诚实信用、协商一致”的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 注： 1、价格包括了钢筋水泥预制板材料费、运费、卸装费、税金等一切费用。 第二条产品的交货地点、交货方法、验收方法和验收标准、运输方式、包装标准： 1、产品的交货地点：甲方指定的 工地现场。 2、交货方法：由乙方负责运输至甲方指定地点，并由乙方负责卸货及组装。但乙方不负责施工人员的安全。 3、验收方法和验收标准：货物运输至甲方施工现场，经甲方
确认货物的质量、数量后，甲乙双方联合签字有效。运送至甲方施工现场的货物如出现断裂、严重破损等问题，造成货物无法使用的情况，由乙方负责更换并运送至甲方指定场所。 第三条结算方式 货物送至甲方指定场所并经甲乙双方确定数量后，甲方支付此批货物货款的50%，30日内付清此批货物货款。同时，乙方将等值的税务发票提供给甲方。特殊情况协商解决。 第四条供货保障 1、甲方将使用数量告知乙方后，乙方必须按照甲方提供的数量在3日内将货物提供给甲方。如乙方供货数量不足、质量及品种问题等原因造成甲方的损失由乙方承担一切责任及赔偿。 2、乙方供货量以甲方实际用量为准，按实际使用数量结算。 第五条违约责任 1、乙方所交产品品种、型号、规格质量不符合合同规定的，由乙方负责包换，因此所发生的费用由乙方全权负责。 2、乙方产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到甲方指定的到货地点或接货人外，还应当赔偿甲方因此造成的相关损失。 3、甲方如付款不及时到位，乙方有权拒绝供应货物，所造成的损失由甲方承担。 4、违约赔偿按《中华人民共和国合同法》执行。 第六条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第七条其它 1、乙方有保证供应的责任和义务。 2、乙方在运输过程中的安全全部由乙方负责，如发生事故甲方不承担任何责任。乙方在运输过程中，应遵守各种法律法规，对运送过程中驾驶员出现违规违章情况，造成的罚款及安全事故，
北京市建委施工合同 【篇一：北京建委备案结构分包合同(范本)】（bf―2009―0208） 合同编号： 北京市房屋建筑工程 结构劳务分包合同 工程名称: 北京市大兴区亦庄bo2地块住宅项目3标段 劳务发包人: 中建二局第三建筑工程有限公司 劳务承包人: 金坛市金洪安装劳务有限公司 北京市住房和城乡建筑委员会 监制 北京市工商行政管理局 二o一三年十二月 第一部分协议书 劳务作业发包人：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称发包人）劳务作业承包人：金坛市金洪安装劳务有限公司（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称：北京市大兴区亦庄b02地块住宅项目工程 2、分包合同内容：结构扩大劳务施工 2.1本合同分包范围：3标段结构劳务施工。 3标段：建筑面积 56315.6 m2；其中：地下15784 m2，地上40531.6m2 。 新具体分布，最终结算按预算部门与中标单位双方核算的面积数为准（建筑面积按北京市2012定额计算规则，按外墙结构的外围水平面积计算，不含外墙保温、装饰面），投标综合单价不会因建筑面积的变化而调整； 2.2本合同劳务作业内容： 1）依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工有关的（除招标人特别指出的内容：基坑护坡、桩基工程、褥垫层、防水以外）所有结构施工内容；以及完成该项工程所需的全部人工、材料（招标文件列明的甲供材料除外）、机
械（招标文件列明的机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规范、施工工艺等要求所发生的费用、为完成合同约定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合 在对应的平米报价内； 2）与结构有关的土石方工程，包括但不限于以下内容：配合挖运基础垫层下皮以上300mm厚土（石）方及电梯井坑、集水坑土方；楼座后浇带降板位置的cfg桩褥垫 层修边及反梁位置的土方及褥垫层下挖；地基钎探及验槽（cfg桩区 域不进行钎探）; 3）结构工程，包括但不限于以下内容：钢筋混凝土工程包括但不限于以下构件的钢筋工程、模板工程、混凝土工程：基础结构（含垫层）；主体结构；后浇带、止水带（主材甲供）、施工缝（止水钢板、遇水膨胀止水条，主材甲供）、图纸显示的钢筋混凝土结构 （水池、排水沟、集水坑、电缆地槽、截水沟、出屋面通风道、屋 面出人孔、太阳能基础）、预留洞、预埋件、预埋管、堵洞、开洞、封洞等结构施工和预留工作（特别强调，如承包人结构施工时，未 进行预留洞的预留，则必须在竣工验收前完成静力切割的开洞及封 堵（如需要），此费用已综合在平米报价中）。 4）与结构有关的杂项工程：爬梯及上人孔的出口预留；雨篷、排水沟、集水井、集水坑、外排雨水系统、电梯相关预留预埋，电梯吊 钩等的结构施工和预留工作； 5）与结构施工有关的其他内容：以下内容已包含在结构施工范围内和综合考虑其费用到平米单价中 褥垫层以上的结构工程，地下室平面、立面防水找平层、保护墙（层）；从现场钢筋加工厂运至施工范围内（塔吊有效吊装范围内）的运输（如适用）、钢筋绑扎（包括加工厂内点数，场内装卸用工，钢筋接头对接等用工）（如适用）；测量放线；混凝土浇注、振捣、养护（包括布料机的供应、场外运输、安装使用、调整移动、泵管 的安装、泵管架的搭设、疏通和清理等辅助用工）；结构的处理用 工（包括钢筋除锈、施工缝剔凿、现场清理整修等）；结构墙体后 浇带防水施工前封闭用的混凝土板的预制安装（原料采用现场泵车 每次打灰后的返管剩灰）；搭拆模板支设系统；塔吊基础施工及安 装配合；项目内供材料的进出场现场装卸车；生活区自用床铺、灶 台搭设（材料由投标方自供），生活区及文明施工现场所发生的
外墙保温工程施工合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）：哈密市恒阳节能保温有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：施工图范围内的外墙保温及地下室、阳台保温 第二条工程承包范围及方式 2.1承包范围：施工图范围内外墙保温及外墙涂料；外墙保温板厚度 伽，地下室保温板厚度为伽，阳台保温板厚度伽，女儿墙保温板厚度mm。保温板容重公斤 2.2承包方式：包工包料。 2.3进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告，由甲方负责送检复试，外墙保温资料及复试由甲方负责。 第三条合同工期 3.1甲方保证乙方人员及材料进场之前3日，提供外墙施工作业面。 3.2开工日期：20年月日。 3.3竣工日期：20年月日
第四条工程质量 4.1工程质量标准：合格 第五条合同价款： 5.1合同单价：外墙每平米元计取。地下室顶板元，阳台及女儿墙元 5.2面积计算原则：外墙按实际粘贴保温板外围长度乘以高度计算（不扣除门窗洞口面积，线条部分也不增加），地下室顶板、阳台及女儿墙按实际粘贴面积计算，门斗及压顶按实际粘贴面积计算。 第六条付款方式及结算 6.1付款方式及期限：每幢单体楼外墙保温板粘贴完成后，甲方拨付合同价款的％工程款。 工程验收交工后一个月内，一次性付清全部工程款。 第七条发包人责任 7.1发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。 7.2发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源。满足施工和生活用水用电量的需要。 7.3发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、提供垂直运输。 7.4发包人随时监督检查乙方施工进度和质量，组织对工程的竣工验收， 并按合同规定办理有关结算。 7.5发包人负责协调承包人与其它分包工种的配合工作。
1.5承包范围： 1、甲方指定作业区的设计图纸和设计变更所包含的砌筑、抹灰、楼地面面层 贴砖工程、包括施工测量、成品保护、检验、现场保卫清理工作和生活区的消防器具配备、管理、安全、文明施工。 2、与其它专业施工队伍的配合工作，其配合内容包括：甲方提供二级配电箱首层距建筑物10米，乙方应每一层分设满足安全要求的三级配电箱及场其它专业分包无偿使用，每层设满足自身及现场其它专业分包使用的水嘴，铝合金门窗工程的塞缝、修补；安装工程的预留预埋，洞口补砌以适当的胶泥填充电线、电缆、管道的将垃圾清理堆放在甲方指定保卫、其它需乙方配合项目及甲方委托乙方施工之内容。 1.6承包方式：由甲方负责项目管理、供应钢筋、砖砌体、墙地面砖、水泥、砂、水石灰、钢丝网、射钉枪、350搅拌机、斗车、井架、里架钢管、扣件租赁，乙方提供成建制劳务及除甲方提供机械、材料以外的其他所有机械、设备、施工用具、切割机、云石片、扫把、铝合金、灰桶、铁锹、木直条、木卡、软水管、滚筒、绵纱头、地拖线、铁砂纸、冲击钻、钻头、射钉枪、水平管、纤维线、墨斗。 1.7承包工作内容：除以下各分项工程基本工作内容外还包括现场所有砼、砂浆、石灰浆、水泥浆搅拌工作、砼面凿毛及甲方施工方案中要求之所有工作内容。 1.7.1砌筑工程：包括淋砖、调运砂浆、砖块、砌砖、留洞、预制构件制作、安放、垫块、木砖、自搭拆脚手架、加固钢筋，空斗墙包括门窗立边、墙角、板底、板面和间墙砌块，砖旋、过梁、砖拱包括制作、安装及拆除模板（含模板铁钉、12＃铁丝，22＃扎丝等材料）。 1.7.2抹灰工程：包括清理、甩浆及养护、修补、湿润基层表面、堵墙眼、钉防裂钢丝网，调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平，管洞的修补、刷浆、洒水湿润、罩面压光（包括门窗洞口侧壁及用用护角线抹灰），12小时后养护7天每天不少于2次。 1.7.3楼地面、屋面工程：垫层包括整理基层、搅拌半成品，铺筑垫层、夯实、捣固、理平、养护；找平层包括清理基层、调运砂浆、抹平压实，清理基层、砼搅拌、振捣、找平压实，刷水泥浆；整体面层包括不理基层、备料、拌制半成品，钢筋制作、绑扎，铺设面层、捣固压实、加水泥抹光养护，按图纸规范预设伸缩缝，嵌防水胶泥。 1.7.4墙、柱、楼地面、屋面贴砖：包括不理、甩浆养护、修补基层表面、堵螺杆孔、剔凿PVC管3mm深喇叭口、钉防裂钢丝网，用18＃钢丝挂阴阳角外控垂直线，排水和周边的修补。调运砂浆、打底抹灰、刷浆、砂浆找平、排砖、抹结合层砂浆、贴瓷片、擦缝、清洁表面；预制凸窗侧板，包括安装校正。 1.7.5其它工程：楼层临边、洞口防护、维护、楼层、屋面等工作面、外围场地垃圾清理、堆放，材料标识牌制作，现场排水系统清理、疏通，现场成品保护、交叉作业造成的污染的清洁修补，因结构施工中砼垂直度、平整度影响额外增加之工作，墙、地、天棚、屋面的返工修补费用，甲供材料、架料装、卸车、整理及搭拆与现场其他专业分包的配合，各工种之间的衔接工作，安全文明施工、技术措施、除甲方指定供应的材料、井架、加压水泵外其他所有材料、机械的使用及不可预见的工作内容。 以上各项工程工作内容的具体施工方法按甲方下发给乙方的分项施工方案执行，如有矛盾之处以甲方最终决定为准。 第二条：合同工期 2.1开工日期：具体开工日期为甲方下发书面报告日期。 2.2各分项工程合同总工期（包含星期六、日、法定节假日及恶劣天气）必须满足甲方施工周进度计划及总进度计划的要求。 第三条：合同价款
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-021384 建筑保温施工合同
建筑保温施工合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)：甘肃XX园保温材料工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定，结合保温节能工程施工的特点，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表，保质保量地承包本工程。 第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格 甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为，规格为，涂料为乳胶漆，乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准，腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等)，商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防
火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板)，质量等级：合格。 第三条工期 1、本工程自年月日开始，于年月日止，有效工期天，以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延： (1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点，甲方变更设计而影响到工程项目进度的; (2)不可抗力因素。 第四条施工工艺、材料清单 1、外保温施工工艺 基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2～3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆，挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝，打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆，门窗洞口处理→粘贴玻纤网，面层抺聚合物砂浆→外饰面，外墙瓷砖处挂钢丝网片，面层抺聚合物砂浆。 2、外墙涂料施工工艺 基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。 第五条质量要求 1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图
建材料销售合同范本 卡筑材料对整个建筑行业起着重要作用。那么签订建材料销售合同需要注意什么呢?以下是在WTT为大家整理的建材料销售合同范文，感谢您的阅读。 建材料销售合同范文1 本合同按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法规的规定，结合具体情况，本着互助互赢的态度，共同完成本项目的目的，双方达成如下协议： 咀方： 乙方： 一、甲方所在昌吉地段的房产共计十栋楼，约平方，需要苯板做外墙保温，此保温材料(苯板)由乙方独家提供，不得再由第三方进入。 二、乙方在供货期间，首先由乙方垫付苯板款万元，垫付到由第三方供货，如发生此情况，所造成的一切后果均由甲方承担。 三、甲乙双方商定，乙方同意在此处用货款抵押一套住房，面积在㎡，楼层和地点由乙方自行挑选，确定后不得改产，甲方无权出售此房，由乙方自行处理(注：此房款由乙方的货物抵扣，但必须是最后的尾款)。
四、甲乙双方协定，外墙保温板厚度为公分，重量为到工地的重是每立方公斤(按板的实际尺寸计算)，如低于如高于公斤，甲方不再加价计算。 五、甲方工地于2021年月日开始施工做外墙保温工程，甲方请提前通知乙方，做好备料准备，供货期间，乙方不得耽误工程进度。如因为供货不及时，为此造成甲方停工待料的情况(误工时间为小时及以上)，甲方有权罚款乙方，罚款万元，前提条件乙方必须认可方能执行。 六、经双方协定，苯板价格每立方为元/m(不包括任何税费)，此价格包括运费由乙方承运到工地。此价格执行到2021年月日止，到时如EPS原料上涨或下跌，双方再议定，但价格以及方量必须以销售单为准，甲方收料人签字确认。 七、乙方供的全部苯板必须是阻燃材料，乙方应保质保量，如甲方验查出是非阻燃产品，甲方有权从重处罚乙方，最高为 八、因甲方用量较大，双方应每半个月核对单据，由收料人出据汇总凭证，并记帐上报公司，工程完工后，双方须将所有月总票据全部汇总，甲方将剩余款于2021年底前一次付清。 九、如双方发生争议时，应友好协商，如协商不果，可向原告所在地人民法院提起诉讼。 十、本合同自此项目开工之日起，工程完工后自行解除，本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。
_______项目 外墙保温工程施工合同 工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：
外墙保温工程施工合同协议书 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就外墙保温工程施工事项协商一致，同意订立本合同，达成协议如下： 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地址： 3、项目规模：建筑面积约万M2，外墙保温施工面积：约㎡ 4、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建墙身、洞口、屋面已具备施工安装条件。 5、资金来源：甲方自筹 6、设计单位： 7、监理单位： 二、本合同施工范围： 外墙保温施工安装工程，包括原材料（聚苯板、聚合物粘结砂浆、聚合物抗裂砂浆、耐碱网格布、锚钉等）的采购、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。 三、合同工期： 开工日期：年月_ 日 竣工日期：年月__日 合同工期总日历天数天 四、质量标准：合格 五、合同价款 金额：（大写）人民币元
￥：元 六、组成合同的文件及优先解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下： 1.本合同协议书； 2.外墙保温施工合同，（合同履行中，有关工程的洽商、变更等明确权力义务的会议纪要、补充协议为安装合同的组成部分，与安装合同具有同等效力，如约定不一致的，以签署时间在后者为准）； 3.投标文件及其补充说明； 4.招标文件、设计图纸及其补充说明； 5.外墙保温工程投标报价表； 6.现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在 前的为准。 七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 甲方（公章）：乙方（公章）： 法人代表法人代表 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：甲方（公章）：账号：乙方（公章）：
发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的专业分包队伍，乙方同意在甲方管理下承担外墙保温专业分包工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程劳务作业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。 1.乙方合法经营证书情况： 1.1乙方企业法人营业执照注册号: ，注册地址，法定代表人，注册资金万元人民币，营业执照年检时间年。 1.2乙方资质证书号：，发证机关，资质证书主项资质等级，法定代表人，资质年检时间。1.3乙方安全生产许可证号，发证机关，法定代表人，有效期年月日至年月日。 1.4乙方工程项目委托人，全权负责乙方在工程项目劳务分包各项工作。 1.5乙方入青信用登记证号。 2.工程概况 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 3.工程承包范围
3.1 分包内容： □1.苯板 □2.保温颗粒 □3.角钢安装 □4.防水隔离带 □5.其他 3.2 分包范围： 4. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 5.合同工期 开工日期年月日 完工日期年月日，合同日期总日历天数为天。 阶段性工期要求： 6.质量标准：工程验收及有关试化验必须一次性合格。外墙保温施工完毕乙方必须保证外墙不渗漏，否则乙方承担相关一切责任。 7.安全文明施工标准：XXX市标准化示范工地标准。 8.合作方式：专业分包，包工包料。 9.工程履约保证金 9.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，于合同签订前，
防水保温合同书 防水保温合同范文1 一、工程概况 1、工程名称：嵖岈山国际旅游度假村二期—嵖岈山一号 2、工程地点：河南嵖岈山 3、上述该工程中的屋面、阳台、卫生间、雨棚的防水工程，屋面采用SBS改性沥青防水卷材一道，厚度为4个厚。防水卷材在转角处全部做附加层，每边宽度不小于200mm。阳台、卫生间采用1.5厚合成高分子防水涂料。屋面防水层及卫生间防水做完后应按照规定要求做闭水实验。工程中所用的防水卷材必须是符合国家相关部门认证合格的防水材料，施工中所用的所有材料、工具及机械全部由乙方自己提供。 二、分项承包单价及付款方式 1.双方确定按SBS防水所做的展开面积以元/㎡的价格承包， 1.5厚合成高分子涂料防水以元/㎡的价格承包。 2.工程完工并做闭水实验合格后付总工程款的70%，竣工验收后再付总工程款的25%，剩余5%待保修期2年结束后付清。 3.提交单位资料及所用材料合格文件、施工方案报甲方、监理、业主审查。熟悉图纸及设计变更，检查主体施工质量。审查通过后先做样板，待复核后，再进行大面施工; 三、双方责任 1/ 6
1.甲方无偿为乙方提供住宿，生活费自理。 2.甲方确保工程款的及时发放。 3.乙方应根据工期合理安排人工，按时完成分项施工内容并保证质量。 4.乙方应遵守甲方技术、质量要求和安全生产规章制度。 5.乙方应管理好自己的工人，不打架斗殴，不嗜酒闹事，违者罚款20xx元/次。 6.在施工过程中因乙方原因出现较大质量事故时甲方有权更换队伍，按实际工程量的50%结算，剩余50%是对甲方的赔偿。 7. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的监督和检查。施工过程中所造成的一切安全责任事故和因此发生的一切费用由承包人承担。 8.以上条款，双方本着自觉平等的原则协商制定，从合同签订之日起生效，双方应自觉遵守。遇本协议未涉及事项由双方协商解决。本协议一式两份，双方签字生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 防水保温合同范文2 甲方： 法定代表人：职务：联系方式： 身份证件： 乙方： 2/ 6
外墙保温及涂料饰面工程施工合同 甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：XX住宅楼 1.2工程地址： 1.3工程内容：XX住宅楼外墙外保温及涂料饰面工程 第二条工程承包范围及方式 2.1工程做法：详见图纸。 2.2承包范围：施工图范围内外墙的全部保温部位、抹灰部位及外墙涂料施工。 2.3承包方式：乙方包工包料、包辅料、包机具、包周转材料、包质量、保工期、包安全文明施工等一切与本工程有关的内容。 2.4进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致，如乙方中途更换材料，甲方有权要求乙方二天内无条件退出施工现场，同时扣除剩余尾款。 第三条合同工期 3.1开工日期：于接到甲方指令次日进场施工。 3.2竣工日期：自接到甲方指令后顺延两个月。 第四条工程质量 4.1工程质量标准：合格 第五条合同价款 5.1合同单价：详见附表。 5.2合同总价款：暂估元 5.3价款调整：按2001年北京市建筑工程预算定额规则计取工程量，单价元/平米包死，不再调整工程价款。 第六条付款方式及结算
6.1付款方式及期限：完成全部施工内容后支付至合同价款的50%，经建设单位及监理单位验收且资料合格后支付工程价款的80%，甲方收到齐全的竣工资料之后及时办理结算，结算完成支付至结算总价的95％，余5%作为质量保证金。竣工验收两年后无质量问题无息支付。 第七条甲方责任 7.1甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.2甲方仅提供承包人施工用的水源、电源。 7.3 甲方可以向承包人提供工人住宿，指定材料码放位置。 7.4甲方负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。 第八条乙方责任 8.1乙方向甲方提供厂家营业法人执照（复印件）、产品简介（国家认证实验室的试验报告）、施工组织设计（内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工）。 8.2乙方应根据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，乙方应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。 8.3乙方应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理，乙方必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。 8.4乙方应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。 8.5乙方应服从建设单位、甲方、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-2000元的罚款。 8.6乙方严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，争创北京市安全文明工地。 8.7 乙方负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。 8.8 乙方制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。 8.9 乙方及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点