临时用电设备安装工程合同
合同编号：
工程名称：
工程地点：
甲方：
乙方：
签订日期：
签订地点：
项目临时用电设备安装合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担项目临时用电设备安装工程，双方本着平等协助、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。
一、承包范围
1.1工程名称：项目施工临时用电设备安装工程。
1.2工程地点：项目甲方指定地点。
1.3工程范围和内容：
安装工程（包括水泥杆、变压器台架、变压器安装、低压柜安装、变压器至低压柜之间的连接等），从供电局指定接入口接入至项目的所有外电工程（包含开槽、顶管、电缆及其安装、套管敷设、电缆沟敷设、硬作地面恢复、检查井等）及其调试等所有工作内容，具体工作内容详见项目部所发施工用图。
除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将上述承包范围及内容的任何一部或全部转包他人。
二、承包方式及工程造价：
2.1工程暂定总价：大写人民币元整（￥元）。最终造价按实际工程量及合同约定的计价原则按实结算。
2.2 结算依据: 本工程套用1998年《深圳市安装工程综合价格》四类工程取费，材料价按深圳市工程造价管理站在施工期内公布的当月信息价计取，若材料在施工期内没有信息价的，可按离施工期最近的一期深圳市工程造价管理站公布的信息价或按市场实际价格计取。电线电缆品牌采用“金龙羽”或“新威讯”。工程量按竣工图及甲方现
场签证确认的工程量作为结算依据（竣工图须经甲方及监理双方签字确认后才可作为结算依据）。
2.3 结算期间,所有结算文件均须由甲方现场代表签字和盖章，签字和盖章手续不完善的结算文件不能作为乙方工程量认定和结算的依据。因工程量的表述不清或文件不全,乙方负有提供原始施工记录和现场验收记录相关原始文件的义务,否则,表述不清或有争议项目不得作为结算依据。
2.4 承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包通电使用。（3套变压器及其配套低压柜由甲方提供）。
三、工程工期：
3.1 乙方须在合同签订后个工作日内完成安装及验收送电工作，甲方提供的全部设备应在合同签订后 5天内到场。
3.2 若非甲方的原因，造成工期延误，每延误一天，乙方将支付甲方人民币元作为违约金。
3.3 因甲方原因影响工期，乙方按法规所规定的程序申报工期签证，经甲方和监理公司共同书面签字盖章确认后，工期可以协商顺延。由此造成乙方产生的费用由乙方自行负责。
四、付款方式：
4.1合同签订后，甲方支付暂定合同总价的15%作为预付款，即：人民币元（大写：）。
4.2整个工程施工完毕，经甲方和监理公司共同初步验收后，付至暂定总价的65%，即：人民币元（大写：）。
4.3 工程竣工验收合格后,由乙方申报结算资料供甲方审定,双方三个月内确认结算总金额后十个工作日支付至结算总金额的95%，即：人民币元（大写：）。
4.4剩余5％的结算金额（即人民币元），作为质量保证金，在两年保修期满或临时用电设施拆除（以先到者为条件）且双方无异议的情况下，甲方一次性付清。
4.5乙方申请支付上述款项时，应附乙方盖章的付款申请单及合法有效的发票。
五、工程质量要求
5.1按国家及深圳市有关规范或规定验收，工程质量达到合格。
保证送到工地的货品及安装工艺质量符合国家和供电部门的
技术规范及主管部门的规定。所提供的设备是全新的、在交
付时没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的技术标准及
规范。
5.2工程移交时，应同时提供设备和材料的出厂报告、货品合格
证书及相关品质证明文件。
5.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方有权要求乙方
停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
5.4若乙方采购货品质量不满足要求而乙方又未在两天内（或指
定时间内）圆满解决，乙方应向甲方支付本合同总价10%的
违约金，甲方有权就此造成的损失费用向乙方提出索赔。
六、双方责任：
6.1甲方责任
〈1〉选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题，对工程质量及进度进行监督，工程完工时组织有关各方进行工程总体
验收。
〈2〉及时组织有关各方进行隐蔽工程验收。
〈3〉按合同规定按时支付工程款。
〈4〉协助乙方提供用水、用电的接驳点，产生的相关费用由乙方承担。
〈5〉提供报建和施工所需文件，协助乙方共同完成相关报批手续。
6.2乙方责任
（1）保证按合同规定工期完工并经甲方组织验收合格。
（2）保证在合同要求工期内按时送电；按规范要求、负责配电设备所有接地线的施工。
（3）按设计图纸及国家和深圳市有关规范或规定组织施工，确保工程质量和施工进度。
（3）负责施工图报建及供电方案的审批通过，若因乙方报建原因造成工期延误，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
（4）做好工程施工记录，隐蔽记录，汇集施工技术资料做交工文件移交甲方，隐蔽前应由甲方指定的现场管理人员签字后方可隐蔽。
（5）服从甲方现场和监理公司施工管理，随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工、修改的费用。
（6）材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。
（7）负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。负责配合施工现场其他专业成品的维护，因乙方原因造成的损失由乙方自行负担。
（8）乙方在施工及运输过程中，因自身原因与其他单位或个人发生的一切事故及争议，由乙方自行负责。
（9）负责提供2套符合归档标准的竣工图及竣工资料和1套完整的结算资料给甲方。
（10）乙方应按安全施工有关规定，采取严格科学的安全防护措
施，确保施工安全和第三者安全。乙方在施工过程中，因自身原因而产生的一切质量及安全事故责任，由乙方自行负责。
(11)乙方在签订施工合同后3日内，将《施工组织设计书》提交甲方和本工程监理公司共同审查批准后执行。逾期提交，乙方每日应承担1000元的违约金。
(12) 乙方接到甲方或甲方委托的监理公司的开工通知（令）后，乙方必须按开工通知或开工令规定的日期进场施工，否则，经甲方和监理公司共同确认后，乙方每日应承担合同总额1%的违约金，超过3天没有进场施工，甲方有权单方面解约，并追究乙方的经济赔偿责任。
(13)乙方进场施工后，没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经甲方和监理公司共同确认后，甲方有权要求乙方3日内按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度，否则，甲方有权另行聘请他人代理乙方完成需要赶工的工作量，并按实际费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除，不足部分，有权向乙方追偿。
(13)乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和深圳市电力主管部门要求，如有违反，经甲方与监理方共同认定，乙方须承担工程总造价的30%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。
（14）乙方在签订合同后3日内，必须向甲方和监理公司提交2份乙方盖章确认的本项目施工管理人员名单的通讯录，同时，乙方以授权委托书的形式指定人员负责与甲方和监理公司沟通联络、领取或送达往来文件。
(15)乙方进场后与甲方及甲方委托的物业公司签订《施工用水用电协议》，乙方施工过程中所发生的水电等费用均由乙方自行承担。
（16）甲方或监理公司因乙方违约或违反技术规范、现场施工管
理规定，对乙方开具的处罚单（通知），乙方应按通知时间签收，不得拒绝，否则，经监理公司在监理会议上宣读并记录在监理会议纪要后即视为送达乙方，处罚单（通知）立即生效，并在当期工程进度款项中扣除。
（17）甲方提供的设备到场后，乙方在接到甲方通知后，必须在4小时内到现场参加验收，并在验收单上签署意见。如果乙方未到场或者未在规定时间内到场验收，设备经甲方验收合格的，则视为设备验
收合格，乙方无权提出异议。
（18）由于乙方原因导致其承包范围内的工程质量不合格的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。
（19）由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。
（20）由于乙方过错造成工程质量不合格（包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方通知乙方后乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、改建，乙方按该修复或返工、改建费用的双倍承担违约金。
七、违约责任：
7.1 合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约；违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任；
7.2 违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约方除承担赔偿对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 %的违约金。
八、廉洁条款
乙方不得接受甲方职员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利
益而向甲方职员赠送礼金、有价证券和贵重物品；或给甲方职员报销其个人费用；或邀请甲方职员外出旅游和进入营业性娱乐场所；或为甲方职员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
乙方如发现甲方职员有违反上述约定者，应向甲方举报。甲方对举报属实和严格遵守本条款的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。甲方发现乙方有违反本条款或者采用不正当的手段行贿甲方职员等不正当竞争行为的，甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方合同总额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。甲方有权解除合同。
九、争议解决的方式
9.1 如因双方结算发生争议，由双方共同委托一家独立的具有法定资质的工程造价咨询单位进行审计，双方执行其审计结果。
9.2 对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，可选择以下第方式解决：
（1）向合同履行地的人民法院提起诉讼；
（2）提交仲裁委员会，依其仲裁之时的仲裁规则进行仲裁，裁决效力对双方具有最终约束力。
十、其他事项
10.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
10.2 本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方相关资质材料，甲方可以向社会公开，接受社会各方监督，如有虚假，一经核实，甲方有权按本合同约定方式处理。
10.3 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
10.4 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.5 甲方地址：
电话：传真：邮编：收件人姓名：
乙方地址：
电话：传真：邮编：收件人姓名：
若遇送达地址变更，被送达人须重新确认变更后的材料送达地址，并积极主动的书面告知对方，否则，将书面材料通过递交或邮寄等方式送到上述地址即视为送达。
（以下无正文）
签署页
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：
附件一：施工图
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
临时用电安装工程施工合同 发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司 经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、 包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证 在结算中调整。 页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年月日； 竣工时间为2015年月日； 2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1)按时按合同约定方式付款； 2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中 的设计、变更、签证等工作； 3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）； 4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续 所需资料。 2、乙方责任： 1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格； 2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工； 3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任； 4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工； 5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责； 6)及时办理送电手续和送电。 页脚内容2
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
编号：_____________施工临时用水用电合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方（甲方）：________________________________ 用方（乙方）：________________________________ 借用方因自身需要，使用甲方供给电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，鉴定本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息： 用方临时搭线用电、用水地点：________________________________ 供电方向用电方供电柜为：________________________________ 供水方向用水供水点：________________________________ 二、临时用电期限：自________年________月________日至________年________月________日止。 三、用电性质：________________，执行电价为：________________元/度； 用水性质：________________，执行水价为：________________元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、用电方用电负荷：________________；电能表计为：________________； 用水需供水管径：________________：水表计为：________________； 五、结算方式： 1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用电表计量的电量X协议规定电价； 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际使用水表计量的水量X协议规
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
XXX项目 临时用电报装及施工工程合同 工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：二零一五年六月 中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局
发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程 1.2 工程建设地点： 1.3 工程说明： 1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。本次施工临时用电计划安装KVA箱式变压器。 第二条：合同工期 双方商定合同总工期为日历天。具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务 3.1 发包人权利与义务 3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料； 3.1.2 提供开工准备条件； 3.1.3 按时支付工程款； 3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。 3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。 3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等： （1）不能积极配合发包人正常工作者； （2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者； （3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
施工现场临时用电协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章 用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。 2、需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。 3、甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时 用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。 2、电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标
准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人员严禁拆除、修理用电设备。 3、操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、 规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有 专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具， 严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把 灯，必须采用36V以下的低压灯。 7、使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊 机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。 8、施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电 流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。 箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 第一条工程概况 一、本项目名称：。 二、工程名称：。 三、工程地点：。 四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 六、工程承包方式：包工、包料。
施工临时用电工程承包合同 工程名称： 甲方： 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定 总价为193.5572万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需 向甲方提供足额合法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元， 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工 程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限： 乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应 责任及由此给甲方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。 第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证 工程进度顺利进行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工 程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方 可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二 次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作， 费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工 程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要
施工现场临时用电安全协议书 承包单位（以下简称甲方）： 分包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 工程地点： 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ59-99）的要求，以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况，甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度，进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用，各开关插座安全可靠，并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，严禁使用开口式碘钨灯；在特殊场所需使用手把灯，必须采用36V以下的安全电压。
7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品；所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电源部大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款： 以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。 甲方名称： 负责人： 乙方名称： 负责人：
石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目 临时用电工程 施工合同 （合同编号：） 建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司 施工单位:石家庄广电电力安装有限公司 签约时间： 2015 年 5 月日
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方): 石家庄广电电力安装有限公司 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程 二、工程地址： 石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。 三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环网柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环网柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。 四、合同总价: 合同一次包干总价为人民币1150000元整，大写壹佰壹拾伍万元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。 五、工程工期： 1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。
2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环网柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环网柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。 3、工程开工日期:2015 年5月日， 4、工程完工日期:2015 年月日； 5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： ①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍； ②遇不可抗力而引起的延误。 如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。 六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。 七、工程承包方式 1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。 2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。 八、材料供应 本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问
临时用电安装工程施工合同 发包方（甲方）:深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方（乙方）: ________ 经甲乙双方共同协商，甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2 X 500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：__________________________________________ 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包 工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为Y 50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主 材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证在结算中 调整。 4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年_______ 月 _____ 日; 竣工时间为2015年 _____ 月 _____ 日; 2、本合同约定厶O个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素， 方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1）按时按合同约定方式付款；
施工现场临时用电管理协议 总承包单位: （以下简称甲方）:北京城建集团有限责任公司 专业分包单位：（以下简称乙方） 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证施工用电安全，根据甲乙双方签订的《专业分包安全管理协议书》，特制定本协议。 一、甲方的责任、权利和义务 1、甲方应按照《GB50194—93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》，为乙方提供符合标准要求的电源。 2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，并经甲乙双方技术负责人验收合格后并单独签定电气设备设施移交单后，交由乙方使用。 3、甲方应乙方要求提供专用B箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。 4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整
改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。 二、乙方的责任、权利和义务 1、乙方必须严格执行《GB50194—93建设工程施工现场供用电安全规范》、《JGJ46—2005施工现场临时用电安全技术规范》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准；生活区设置和管理标准》、甲乙双方签订的《专业分包安全管理协议书》。 2、乙方需要配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。 3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格后上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。 4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作和误操作，确保用电安全。 5、乙方应执行两极漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。 6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一箱、一闸、一漏”，不得使用各种多用塑制插座。 7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。 8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线。
临时供用电合同 1、临时用电地址为： 2、临时用电主要用途为： 3、临时用电时间为：年月日至年月日 4、临时用电接驳点： 5、用电容量：经供电方确认临时用电容量为： （1）用电设备总容量为千瓦 （2）具体用电设备清单： 6、主干线一律架空 7、现场施工机具及塔吊和现场配电盘一律按相关规定接地 8、因施工造成甲方供电设施损害者每发现一次扣200元以上的罚款 9、现场配电盘总开关顶掉一次，罚款2000元 10、变压器开关顶掉一次，罚款20000元 11、新旧电度表一律校验后安装 12、不准用电烧水做饭 13、不按规定用电出事由当事方负全责 14、电费按供电局收取价格加电损 17、严禁随意增加负荷，严禁向其他施工单位或场地转供电，如有违反，后果自负 18、严禁白天长时间不关灯 19、外来施工单位要确保用电设备的完好，防火防爆区均应使用防爆型电气设备，操作上应严格 执行操作规程，若因设备故障或违章操作造成电气事故，影响公司安全供电，从而影响公司安全生产的，用电单位必须承担全部责任，向公司缴纳安全违约金1000元。外来施工单位作业人员擅自在公司临时电源接驳点搭接或拆除用电线路的人员，取消在公司的作业资格，施工单位向公司缴纳安全违约金5000元，造成事故承担全部责任。
20、严禁私自停送电，一经发现罚款1000元/次，出现安全事故，安全自负。 21、电修车间按就近提供电源原则多处施工单位可以取自同一电源箱。 22、紧急情况下因施工需要电修车间可以不经施工方同意停电施工。 23、因设备故障、自然灾害及不可抗拒力影响供电可靠性甲方免责。 24、在签署用电协议前必须签署《安全协议》及《用电申请》开具《临时用电许可证》。 25、施工方必须配备专职电工（具有相应特殊工种资格证） 26、对重大项目要去施工方提供临时用电施工方案（检修方案）便于监督 27、施工方要根据公司要求办理相应的作业证 28、施工方要按照《山东省临时用电施工规范》及国家和行业规定施工，如果甲方出台相应的标准 制度施工方要同步执行，甲方有权监督执行并给予相应经济考核情节严重者交与相关部门处理。29、解释权归甲方 甲方负责人： 联系电话： 乙方负责人： 联系电话： 年月日
施工临时用水用电协议书 项目名称：小店区基础设施建设龙城北街（针织街-黄陵路） 供方（甲方）：________________________________ 用方（乙方）：___北京市政建设集团有限责任公司 借用方因自身需要，使用由甲方供给电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权力和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，鉴定本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息： 用方临时搭线用电用水地点：___黄陵中学 乙方自备电表、水表、所需电线、工具等 二、临时用电期限：自2015年8月13日至2015年12月1日止： 三、用电性质：工地办公，执行电价为：________元/度； 用水性质：_饮用水_，执行水价为：________元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、结算方式： 1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用 电表计量的电量×协议规定电价： 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际用水表计
量的水量×协议规定水价： 3、根据抄表数结算，结算时开据收据； 六、乙方用电安全责任： 1、乙方须严格遵守国家安全用电技术规范及相关用电标准； 2、乙方普通施工员不得乱接乱拉电源及其他不安全的电气设备，如需用电 必须由专业电工操作； 3、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用 不合格要求的其他小插板； 4、用方必须充分保证用电安全，用电方应装有可靠地保护装置，遇有故障 时能迅速切断电源，因用电故障或超协议容量用电造成的一切后果由用电方负责； 5、属乙方产权的用电设施应由乙方负责维护，并由乙方承担因用电引起的 所有安全责任； 6、乙方必须充分保证用电安全，乙方应装有可靠的保护装置，遇有故障时能 迅速切断电源，因乙方故障超容量用电造成的后果由乙方负责； 7、乙方在未得到甲方同意的情况下，不得向外转供电，否则甲方有权终止对 乙方的供电，并且因此带来的后果由乙方负责； 8、发生有碍正系统安全隐患和问题之后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方 提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。 以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按有关用电用水规范、规定执行。
施工临时用电工程承包合同 工程名称：____________________________________________________ 甲方：_______________________________________________________ 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：____________________________________________________ （以下简称甲方） 承包方（全称）：____________________________________________________ （以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等 规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： __________________________________________________ 二、工程地点： ___________________________________________________ 三、工程范围和内容： ____________________________________________________ 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定总价为 193.5572 万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需向甲方提供足额合 法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元, 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工程，并通过验 收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限：乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应责任及由此给甲 方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证工程进度顺利进 行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量达到合 格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方可施工，在设计 变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二次进场等而造成 损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行 承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人 代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。施工中乙方应 负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。否则甲方有权