桩基础工程施工合同
发包方: 安徽省建华建筑工程有限公司 ( 以下简称甲方)
承包方: 安徽省庐江县美城地基基础工程有限公司 ( 以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同．本合同所有价款、单价使用的币种为人民币
一﹑工程概况
1、工程名称：安徽惠远汽车贸易有限公司办公楼
2、工程量约：约 2500米
3、工程内容：施工＋材料
二﹑合同工期
合同工期总日历天数 15 天（试验桩、复压桩工期除外）。若遇设计变更、甲方付款不及时或由于甲方原因造成停工，工期顺延。
三、工程承包范围及价款
1、预应力管桩材料费： 143 ／米
2、500-125 型施工费用：10万元（一次性包死价）
3、检测费用：一万元（只限桩机配合检测）
4、机械进出场费用：无
5：桩尖费用： 180元／个
6、税金、管理费：无
四、总造价及付款方式
1、合同总价为：施工费+材料费+检测费+桩尖
2、付款方式：材料费现款，施工费待施工结束分部工程验收合格后一个星期内付清。
3、工程量计算规则：按施工记录
4、乙方按设计图纸施工，经甲方代表书面确认后作为计算工程量依据；不可预见的临时性增
加工程量，以甲方代表签字认可为依据。
5、本工程乙方所发生的水电费用均由甲方负责。
6、乙方账户：徽商银行肥东县支行，户名：孔云龙账号：622879*************
五、甲方责任
1、派现场代表作为甲方驻工地代表，负责协调各方面的关系，解决施工过程中遇到的问题，并
对乙方压桩的质量进行跟踪监督和管理。
2、做好工地三通一平及地下障碍物的清除，必须保证场地平整不影响施工测量，且必须保证桩
机能正常行走（机械不会陷入表层土），并承担其费用及办理经济签证手续。
3、开工前3天，提供测量控制点及水准点并交验，提供有关的施工图纸 1 份，地质勘探资料 1
份，施工许可证（复印件） 1 份。
4、开工前，将水源和120KW三相电源接至施工现场。
5、负责协调监理单位、设计单位及有关人员做好图纸会审和验收工作，并承担费用。
6、承担因工程引起周边建筑物顺坏或干扰费用
六、乙方责任
1、负责按合同工期组织合格的机械设备、人员进场施工，做好安全技术交底及安全技术资料，抓好文明安全施工，乙方在施工现场作业人员安全责任均由乙方负全责。
2、严格按图纸要求放样，交给甲方校核。
3、并严格按图纸及有关规程进行施工，工程质量符合国家现行技术规范验收标准及合同要求，如乙方原因造成的质量问题及质量事故所引起的经济、法律责任均由乙方负责。
七、其他事项
1、若遇不可抗拒力、自然灾害、供电局停电延误工期误工不计；地质变异、设计变更等，经甲方有关人员或监理工程师签证认可后工期顺延。
2、合同生效后，双方必须恪守信用，不得擅自终止合同或违约，否则由违约方承担违约责任。
3、若因甲方原因（如用地、建筑施工手续办理不全）造成的工程无法正常施工，连续停工三天以上，甲方补助乙方生活费及误工费1000元每天，若因乙方自身因素影响工程逾期竣工的，乙方向甲方支付1000元/天违约金。
4、施工中由于非乙方原因造成的工程质量问题（如地下不可预见的障碍物、固石造成的断桩；场地松软，地面压力达不到6吨/平米引起的地质挤土效应严重而造成桩位偏移、断桩等）引起的损失由甲方负责。
5、其他约定事项：以上价格不含开票费用。
6、本工程合同款未尽事宜，双方可协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7、本合同经双方代表签字后生效，至本分部工程竣工验收后，甲方款项付清后自然失效。
8、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，备案壹份。
甲方：乙方：
签订人：签订人：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日：
PHC管桩基础工程
施
工
合
同合同编号：JT
建设工程农民工工资委托支付协议 （参考文本） 甲方：（总承包人） 乙方：（劳务分包企业或专业分包企业） 项目农民工工资。根据《中华人民共和国 劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户 管理的意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委 托支付事宜协议如下： 一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及 农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农 民工工资。 二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班 组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。 三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作 为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。 四、农民工工资发放及考勤 1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳 务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。 2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注 明工种、所在班组、工资标准等。 3、甲方委派劳资专管员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权、 为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。
四、违约责任 施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理： 1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。 2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。 3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。 本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表：（签字） 年月日法定代表：（签字）年月日
合同编号：YT-FS-4059-42 合肥市劳动合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
合肥市劳动合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 劳动合同书 (全日制用工使用) 甲方(用人单位)名称 住所 法定代表人(或主要负责人) 联系电话 乙方(劳动者)姓名性别 居民身份证号码__________ 户籍所在地 现居住地邮政编码 联系电话__________ 合肥市劳动和社会保障局制 签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、
履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商;协商不成的，适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合
合肥新劳动合同范本正式模版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-086722
合肥新劳动合同范本正式模版 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称________________ 住所_________________________________ 法定代表人（或主要负责人）___________ 联系电话_____________________________ 乙方（劳动者）姓名__________性别_____ 居民身份证号码_______________________ 户籍所在地___________________________ 现居住地_____________________________ 联系电话____________邮政编码_________ 合肥市劳动和社会保障局制
签订劳动合同须知 1.用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3.双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
皖52-2016-009合同编号: 合肥市 室内装饰装修工程施工合同 发包方（甲方）： 施工方（乙方）：
合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局 明说用使本文范示同合． 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，提供的选择项条款。负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出
示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方 与监理方另行订立委托监理合同。五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。 室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 联系电话: 施工方（以下简称乙方）: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-008279 合肥新劳动合同范本(标准
合肥新劳动合同范本(标准版) 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称________________ 住所_________________________________ 法定代表人（或主要负责人）___________ 联系电话_____________________________ 乙方（劳动者）姓名__________性别_____ 居民身份证号码_______________________ 户籍所在地___________________________ 现居住地_____________________________ 联系电话____________邮政编码_________ 合肥市劳动和社会保障局制 签订劳动合同须知 1.用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限
一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3.双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4.有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的； （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的； （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 5.除约定服务期和竞业限制两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 使用说明 1.经当事人双方协商需要增加的条款，以及劳动合同的变更等内容在本合同内填
合同编号（个人社会保险编号）： 用人单位社会保险编号：_______________ 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称________________________________________ 住所 ______________________________________ 法定代表人（或主要负责人） _________________________________ 联系电话____________________________________________________ 乙方（劳动者）姓名 __________________ 性别_______________ 居民身份证号码______________________________________________ 户籍所在地____________________________________________________ 现居住地_______________________________ 邮政编码____________ 联系电话____________________________________________________ 合肥市劳动和社会保障局制
签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4 、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的； （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的； （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竞业限制两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约 金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款，以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附页，但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 3、本合同甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。
皖52-2017-012合同编号: 合肥市 室内装饰装修工程施工合同 装饰工程名称： 发包方（甲方）： 施工方（乙方）： 合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局
合同示范文本使用说明 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方与监理方另行订立委托监理合同。 五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 委托代理人: 联系电话: 通讯地址: 施工方（以下简称乙方）: 地址: 项目负责人: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市室内装饰装修的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议:第一条工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程装饰装修面积: ㎡； 1.3 工程主要内容: 1.4 工程承包方式，双方商定采取以下第种承包方式: (1) 乙方包工、包全部材料； (2) 乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材 （3）乙方包工、甲方提供全部材料。 1.5 工程期限总日历天数 开工日期年月日(首期工程款到帐的第二天为开工日期)。 竣工日期年月日(按合同约定质量标准验收合格日期为竣工日期)。 1.6 合同价款:本合同工程造价为（人民币）元金额大写: 元 以上合同价款包括材料费（甲方供材部分除外）、人工费、管理费、税金等相关费用。 1.7 双方约定，本工程价款以下列第项方式结算： （1）以设计图纸和报价单所列项目一次性总包（含水、电路改造），
合肥市新劳动合同通用版 甲方：住所：联系电话：乙方：住所：联系电话：风险提示： 企业的招聘工作完成后，就进入了用工阶段，在用工前，企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同，否则企业将为此付出巨大的代价： 一是，企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如：企业超过XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年未签劳动合同，企业就得多支付员工11个月的工资。 二是，如果未签订劳动合同期限超出XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年，将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立，只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件，企业就得继续履行劳动合同规定的义务，无法解除劳动合同。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、劳动合同期限合同期限采取下列第XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX种形式：风险提示： 试用期包含在劳动合同期限内，《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定，如： 1、劳动合同期限三个月以上不满XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年的，试用期不得超过一个月； 2、劳动合同期限XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年以上不满XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年的，试用期不得超过二个月； 3、劳动合同期限XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年以上的，试用期不得超过六个月。 违反以上规定进行约定的，若被员工投诉，会被劳动行政部门责令改正；如果违法约定的试用期已经履行的，单位还要向员工支付赔偿金。 1、固定期限。合同期自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXXXXXXXXXX月XXXXXXXXXXXX日起，至XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXXXXXXXXXX月
公装施工合同范本 发包人全称：(以下简称：甲方) 承包人全称：(以下简称：乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》 及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本 工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：(以下简称：本工程); 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收 合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、 智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临 时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
合同编号: 合肥市 装饰装修工程施工合同 装饰工程名称： 发包方（甲方）： 施工方（乙方）： 合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局 二O O九年八月
合同示范文本使用说明 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。住宅室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽住宅室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在住宅装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方与监理方另行订立委托监理合同。 五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 委托代理人: 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 通讯地址: 施工方（以下简称乙方）: 营业执照号: 法定代表人: 建筑业企业资质证书号: 通讯地址: 邮政编码: 服务热线：传真：电子信箱： 工程设计人: 联系电话: 项目负责人: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市住宅室内装饰装修的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程装饰装修面积: ㎡，户型：室厅厨卫； 1.3 工程内容及做法:（见附表1:住宅室内装饰装修工程施工项目确认表。） 1.4 工程承包方式，双方商定采取以下第种承包方式: (1) 乙方包工、包全部材料； (2) 乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材（见附表2:甲方供材明细表）； （3）乙方包工、甲方提供全部材料。 1.5 工程期限总日历天数 开工日期年月日(首期工程款到帐的第三天为开工日期)。 竣工日期年月日(按合同约定质量标准验收合格日期为竣工日期)。 1.6 合同价款:本合同工程造价为（人民币）元金额大写: 元（见附表3：住宅室内装饰装修工程报价单）。 以上合同价款包括材料费（甲方供材部分除外）、人工费、管理费、税金等相关费用。
合同编号（个人社会保险编号）：_____________ 用人单位社会保险编号： 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称 住所 法定代表人（或主要负责人） 联系电话 乙方（劳动者）姓名性别 居民身份证号码__________________________________________________________ 户籍所在地 现居住地邮政编码 联系电话__________________________________________________________________合肥市人力资源和社会保障局制
签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的； （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的； （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竞业限制两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款，以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附页，但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 3、本合同甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。
关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见 （安徽省高级人民法院审判委员会2009年5月4日第16次会议通过同日公布）皖高法[2009]130号为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。 一、建设工程施工合同纠纷诉讼主体的确定 1、因转包、分包建设工程发生纠纷，实际施工人起诉承包人索要工程款的，一般不追加发包人为案件当事人，但为查明案件事实需要，人民法院可追加发包人为第三人。 因建设工程质量发生纠纷，发包人仅起诉承包人或仅起诉实际施工人的，人民法院可依当事人申请，将实际施工人或承包人追加为共同被告。 2、实际施工人以被挂靠单位名义签订建设工程施工合同，实际施工人或被挂靠单位单独起诉发包人索要工程款的，发包人可申请人民法院追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人；发包人起诉实际施工人或被挂靠单位的，人民法院可依被挂靠单位或实际施工人的申请，追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人。 3、未经登记成立的工程项目部不是适格的诉讼主体，应以设立该项目部的法人或法人的分支机构为当事人。 二、建设工程施工合同效力的认定 4、同时符合下列情形的，应认定为挂靠经营，所签订的建设工程施工合同无效： （1）实际施工人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级； （2）实际施工人以建筑施工企业的分支机构、施工队或者项目部等形式对外开展经营活动，但与建筑施工企业之间没有产权联系，没有统一的财务管理，没有规范的人事任免、调动或聘用手续； （3）实际施工人自筹资金，自行组织施工，建筑施工企业只收取管理费，不参与工程施工、管理，不承担技术、质量和经济责任。 5、符合下列情形之一的，应认定为违法分包，所签订的建设工程施工合同无效： （1）承包人将建设工程主体结构的施工分包给他人完成； （2）分包单位不具备相应的资质条件； （3）分包未经建设单位认可； （4）分包单位将其承包的工程再行分包。 6、同时符合下列情形的，应认定为劳务分包，所签订的合同有效： （1）实际施工人具备劳务分包企业资质等级标准规定的一种或几种项目的施工资质，承包的施工任务仅是整个工程的一道或几道工序，而不是工程的整套工序； （2）承包的方式为提供劳务，而非包工包料。 7、发包人未取得建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效，但起诉前取得建设工程规划许可证的，应认定合同有效。 违反建设工程规划许可证规定超规模建设的，所签订的建设工程施工合同无
工装工程施工合同范本 建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。分享了工装工程施工的合同范本给大家！ 发包人全称： 承包人全称： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 工程名称：； 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙米起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井总箱出口后到灯具安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计
道路维修施工合同范本 道路施工时一项重大的工程，那么道路维修施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的道路维修施工合同范文，感谢您的欣赏。 道路维修施工合同范文一 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 20xx年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 (一)工程名称：道路维修。 (二)工程地点：。 (三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复) (四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元，大写万元整。 第二条：工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若遇特殊情况，工期顺延。
第三条：工程质量 乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。 第四条：工程款结算及支付方式： 本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。 第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 第六条：其他约定 (一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。 发包方(签章)：承包方(签章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日 道路维修施工合同范文二 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工
（示范文本） 劳动合同书 编号: 甲方（用人单位）：____________________________________________ 法定代表人（主要负责人）或委托代理人： ________________________ 注册地址：________________________ 经营地址： _________________________________________ 乙方（劳动者）：___________________________ 性别： ___________ 居民身份证号码: 户籍： 或其他有效证件名称: ___________ 证件号码: ______________ 在甲方工作起始时间： ________ 年 ____ 月_____ 日 家庭住址：______________________________ 邮政编码：_________ 居住地址：______________________________ 由E政编码：_______ 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守履行。 一、劳动合同期限 劳动合同期限按下列第（）项确定： （一）__________________ 固定期限：自年_月_日起至年_月 —日止，其中试用期自_______ 年_月_日至________________ 年_月 ___ 日。 （二） ______________________ 无固定期限：自年_月_日起，其中 试用期 自______ 年月 _ 日至___________ 年_月日。 （三） _____________________________________ 以完成一定工作任 务为期限：自 ______________________________ 年月________ 日起至____________________________ 工作任务完成时即行终止。 二、工作内容和工作地点 乙方同意根据甲方工作需要，担任______________ 岗位（工种）工
合同编号： 签订地点： 签订日期： 安徽省 小型建筑安装工程承包合同 工程名称： 工程地点： 省工商行政管理局 监制 安徽省建设厅
发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程围和容：（详见附表一） 四、工程总造价： 五、质量等级： 六、开工日期：全部工程自年月日开工，至年 月日竣工验收。 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 2、包工不包料； 3、按实结算；
4、其他。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算 一、开工前，发包方应按建筑工程量的 %预付工程备料款； 二、包工不包料工程，按工程工资及费用总金额 %预付； 三、工程进度款双方按协议，但工程竣工时应按工程总价的 %，其余 %尾款，待工程竣工后结算； 四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送经办银行； 五、结算依据： 第四条工程变更 本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。
第五条工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据； 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续； 三、工程竣工验收后，甲方方可使用。 第六条保修条件及期限 在规定的保修期，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、围和期限按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。 第七条双方责任 甲方： 一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审； 二、做好施工区域“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作； 三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；
实用标准文案 HF—2017 市住宅室装饰装修工程施工合同 发包方(甲方)： ____________________________________________ 承包方(乙方): _____________________________________________ 合同编号: ______________________________________________
市建筑装饰协会制定 使用说明 1、此合同文本适用于本市行政区域的住宅室装饰装修工程。 2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室装饰装修工程的相应资质。 3、甲、乙双方当事人直接签定此合同的，应一式叁份。甲方执一份，乙方执两份。
住宅室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）：委托代理人（）： ：联系：__________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：____________________________________________________________________________________营业执照号：_______________________________________法定代表人：________________________________________本工程设计人：________________________________________联系：________________________________________ 施工队负责人：________________________________________联系：________________________________________依照《中华人民国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市住宅室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点：__________________________________________________________________________________________ 1.2 工程装饰装修面积：_____________________________________________________________________________ 1.3 工程容及做法：（见附表1：住宅室装饰装修工程施工项目确认表；附表2：住宅室装饰装修工程容和做法一览表。） 1.4 工程承包方式，双方商定采取以下第_______ 种承包方式： (1) 乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代购主材清单为准）； (2) 乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材（见附表3：甲方提供装饰装修材料明细表）。