危旧房改住房改造项目
非还建房购买合同
广西壮族自治区
购房合同说明
1、签约之前，买卖双方当事人应当仔细阅读本合同全部条款并充分协商。
2、本合同所称非还建房是指广西壮族自治区岑溪市玉梧大道公路局旧苗圃场地块危旧房改住房改造项目祥和花园小区新建房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款中都有空白，供双方自行约定或补充约定。对于实际情况未发生或双方不作约定时，应在空白行上写“无”。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项目为优先。
5、对合同文本对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。
xxxxxxxxxx危旧房改造
xxxxx项目非还建房买卖合同
（合同编号：）
出卖人（以下简称甲方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 注册地址：
组织机构代码注册号：
法定代表人：联系电话：
邮政编码：
买受人（以下简称乙方）：
身份证号码：
地址：
邮政编码：联系电话：
委托代理人：
身份证号码：
地址：
邮政编码：联系电话：
共有人1：身份证号码：
地址：
邮政编码：联系电话：
共有人2：身份证号码：
地址：
邮政编码：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广西壮族自治区危旧房改住房改造暂行办法》（桂政发[2009] 16号）等有关法律法规的规定，以及甲方与广西金土地投资有限公司的代建合同。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就广西壮族自治区岑溪公路管理局危旧房改住房改造项目“祥和花园小区”的非还建房买卖达成如下协议：
第一条项目建设依据
甲方委托广西金土地投资有限公司代为开发位于岑溪市玉梧大
道广西壮族自治区岑溪公路管理局旧苗圃场地块的危旧住房改造项目。土地证号为：，该地块土地面积为，规划用途为住宅兼容商业。
广西金土地投资有限公司经甲方委托，在上述地块上建设代建房，【现定名】祥和花园。建设工程规划许可证号为：，施工许可证号为: 。
第二条乙方所选择的非还建房屋基本情况
1、乙方获批准的危旧房改住房改造非还建房准购证编号：
发证单位：发证日期：2014年10月28日
持证人姓名：身份证号：
配偶姓名：身份证号：
准购地址：小区。
2、乙方所选择的非还建房屋为本合同第一条规定的项目中的：岑溪市（项目）幢单元号房。其房屋平面图见本合同附件一。
3、该房屋的用途为住宅，属构架剪力墙结构，层高为米，建筑层数地上层，地下层。
4、该住房阳台为非封闭式阳台。
5、乙方选择的非还建房屋总建筑面积为平方米，其中套
内建筑面积平方米，分摊的共有共用建筑面积平方米（有关分摊面积构成说明见附件二）。
第三条计价方式与价款
1、该房屋属预售房，按建筑面积计算。非还建房购买单价均价定为： 1860 元/㎡，按户型及层高具体计价，乙方所购房屋实际购房价格为元/㎡。
2、甲方与乙方约定非还建房的面积价款按下列方式计算：
【单价】元/㎡×（建筑面积）㎡=总房款元（人民币）。
3、乙方非还建房的购买总金额为（人民币）：
大写：拾万仟佰拾元角分（￥元）。
第四条面积确认及面积差异处理
本条规定以建筑面积（本条款中均称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
住房交房后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按面积据实结算房价款，房屋交付使用时完成，多还少补。
第五条付款方式及期限
乙方购买本非还建房的购房款，同意选择以下第种方式缴纳房款。
＜一＞银行按揭贷款缴纳房款的：
1、合同意向金：按每套2万元，在签订购房意向书后同时交付。
2、首付：按总价的30%（含意向金）在整体住房主体结构完成三层时交付15%，完成九层时再交15%。
3、按揭：按总价的70%在主体工程完成并符合银行放款条件时，乙方在一个月期限内办完相关银行贷款手续，由银行按相关流程将贷款金额转入该项目指定的账户。
4、按揭贷款额度不足70%的，应将贷款不足部份房款在办理贷款手续确定实际贷款额度后，10个工作日内交清贷款不足部分款项。
5、乙方必须保证自己符合银行贷款条件并在规定时间内完成乙方应办理的相关贷款手续和提交相关资料，否则，不能按期取得按揭贷款的责任由乙方承担，且视为选择第<二>款方式及时补缴购房款。
＜二＞现金分期缴纳房款的：
1、合同意向金：按每套2万元正在签订购房意向书后同时交付。
2、首付：按总价的30%（含意向金）在整体住房主体结构完成三层时交付15%，完成九层时再交15%。
3、二期：按总价的６0%在主体工程完成时交付。
4、付清：现金交付户，余下10%的房款在乙方通知办理房屋交接手续10天内付清。
＜三＞现金一次性缴纳房款的：
乙方在签订购房合同后一个月内付清。
第六条乙方逾期付款的违约责任
为了工程顺利进行，乙方必须按时支付购房款，因乙方不按时支
付房款，造成甲方不能按照与广西金土地投资有限公司签订的代建协议支付工程进度款的，乙方应承担以下责任：
按照逾期时间，分别处理[（1）和（2）〔不做累加〕：
（1）逾期在30日之内，自约定的应付款期限届满次日起至实际付款之日止，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之五的违约金。乙方在上述时间内向甲方支付全部应付款和违约金的，合同继续履行。
（2）逾期超过30日后，甲方有权解除合同。甲方解除购房合同的，乙方应当自解除合同通知送达之日起 10 日内按照累计的逾期应付款的 10 %向甲方支付违约金，然后由甲方退还乙方全部已付房款（不计利息）。乙方于收到解除合同通知后愿意继续履行合同的，经甲方书面同意后，乙方付清全部应付款和按以下的约定付清违约金之日起合同继续履行。自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之 5 的违约金。
第七条交付期限及交付条件
甲方应当在 2016 年 12 月 30 日前，依照国家和广西壮族自治区人民政府的有关规定，将符合本合同约定的房屋交付乙方使用，房屋竣工，经验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。
如遇到如下特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，
甲方可据实予以延期；
1、遭遇不可抗力因素影响，但甲方应在发生不可抗力事由之日起30日内告知乙方。
2、政府规定或国家政策性影响。
3、由于乙方不按时缴足房款导致工程进度无法推进的。
4、由于乙方没有及时提供按揭贷款资料和办理相关贷款手续，导致按揭贷款资金不按期到帐，而影响工程进度的。
第八条逾期交房的违约责任
除本合同第七条规定的特殊原因外，甲方如未按本合同第六条规定的期限将该非还建房交付乙方的，按照逾期时间，分别处理：
1、逾期在90日之内，自本合同第六条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之五的违约金，并与该非还建房实际交付之日起10日内向买房人支付违约金，合同继续履行。
2、逾期超过90日后，乙方有权退房。乙方退房的，甲方应当自退房通知送达之日起30日内退还全部已付款，并按照乙方全部已付款的 3 %向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自第六条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之三的违约金，并于该非还建房实际交付之日起30内向乙方支付违约金。
第九条房屋交接
1、房屋达到交付使用条件后，甲方可以书面通知或在甲方处张贴通知的方式通知乙方办理交付手续，乙方应在十日内接收房屋并签署房屋交接单。交接房屋钥匙。乙方超过时间不按规定办理交房手续的视为实际交付，所产生的法律后果由乙方承担。乙方超过规定交房时间后可以在任何时候要求交付所购房钥匙，但需提前五天通知。
2、乙方没有按照合同之约定付清总房款或其他应付款项之前，甲方有权不予交房给乙方。
3、房屋一经现场交付，则视为乙方验收合格。如本套住房在质保期内出现瑕疵或为质保范围内的问题，乙方应具体详细地以书面形式向甲方提出。否则，视为乙方无异议。
第十条甲方保证非还建房没有产权纠纷和债务纠纷。因甲方原因，造成非还建房不能办理房屋所有权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
第十一条所有权登记办证
房屋所有权登记证由甲方负责办理，办证所发生的相关费用，依照国家规定，由甲乙双方各自承担。
甲方应当在乙方提供办证资料齐全且房屋交付使用后根据非还建房房屋登记流程及时向房屋登记机构为乙方申请办理房屋所有权登记。
甲方通过书面通知或在甲方处张贴通知的方式通知乙方提供材料办理房屋所有权登记，乙方在甲方书面通知到达之日或张贴通知之日起30日内应向甲方提供齐全办证资料。未提供齐全办证资料的，
甲方不得将房屋交付乙方使用。
乙方在甲方书面通知到达之日起或粘贴通知之日起30日后，未能向甲方提供齐全办证资料的，甲方有权解除购房合同，甲方自解除购房合同通知到达乙方之日起十个工作日内，由甲方退还乙方已付购房款（不计利息），并由乙方赔偿甲方由此产生的一切损失，乙方于收到解除通知后愿意继续履行合同的，经甲方书面同意，乙方按总房款 1 ‰交付违约金并于甲方书面同意后三日内提供齐全办证资
料的，合同继续履行。
第十二条保修责任
1、甲方在交房时提供《住宅质量保证书》给乙方，自该非还建房交付使用之日起，甲方按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
2、在非还建房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应按国家规定和本合同约定履行保修义务。
保修期内，乙方发现该非还建房存在工程质量问题的，应及时通知甲方或其受托人；甲方或其受托人接到乙方的保修通知后应在48小时内到场检查（双方约定的时间除外），并根据工程质量问题的实际情况与乙方商定具体维修日期，及时、合理安排维修。乙方应在甲方或受托人检查、维修期间给予必要配合。
3、因不可抗力或者非甲方原因造成房屋损害的，甲方不承担责任，但可协助维修、维修费用由乙方承担。
4、甲方对乙方所购住房相邻的房屋或公共部位及设施进行维修，
需乙方协助时，乙方应无条件提供便利，如其维修对乙方造成了损害，应给予适当的经济补偿。乙方不能无理拒绝或提出过分的要求，否则对因延误维修而扩大的损失，由乙方承担责任。
第十三条乙方的房屋仅作住宅居住使用，乙方使用期间不得擅自改变该非还建房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房有关的公共部位和设施，并按占地和分摊的共有共用建筑面积承担义务。
甲方不得擅自改变与该房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第十四条专项维修资金
乙方购买的房屋应当按照《岑溪市物业专项维修资金管理办法》有关规定交纳专项维修资金，维修资金属于业主所有。乙方未交纳专项维修资金的，甲方不得将房屋交付乙方。
第十五条前期物业服务
本物业由甲方依法选聘的物业管理企业提供前期物业管理服务，前期物业管理期间，物业服务收费价格为_1元_/月·平方米(建筑面积)、电梯年检及维护费50元/月，水电周转金一次性预交200元/户，由物业管理企业按年(半年)收取。物业服务收费自通知交房之日起开始计算。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费。乙方应服从物业管理公司的统一管理并遵循业主公约。
乙方装修时不得损害大楼房屋结构并缴保证金。装修垃圾由甲方
统一外运，但乙方须按甲方要求集中堆放并缴垃圾搬运费，保证金在乙方没有损害房屋结构的情况下，装修完成后6个月内退还乙方。
第十六条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条争议处理
本合同在履行过程中发生的争议，由买卖双方当事人协商解决，协商不成的依法向当地人民法院起诉。
第十八条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。
第十九条本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执伍份（含办理有关手续需要的份数），乙方执壹份。
第二十条合同生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签于：年月日年月日
附件一：房屋分户平面图
附件二：分摊面积构成说明
共有部位由下列部分组成：门厅、走廊和过道、大厅、水电井、电梯、楼梯、电梯机房、分机房、配电房、发电机房、二次加压水池及泵房、电梯前室、物业管理用房等国家规定应该分摊的部位。
还建房买卖合同 甲方：________________________ 乙方：________________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
出卖人（甲方）： 买受人（乙方）: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、甲方对产权的声明： 甲方为市区乡村被拆迁居民，根据国家拆迁法规 定，甲方于年月与拆迁有限责任公司签订了房屋拆 迁补偿安置协议，根据该协议规定，甲方依法取得市区小区项目还建房面积平方，其中一平米共套普通住宅， 该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为实业有限公司开发管 理，房屋所有权证书甲方通过实业有限公司向市房地产产权 登记机关申办。 第二条、房屋的基本情况：本合同标的房屋座落在市区小区内，该小区位于，该房屋为一套普通住宅期房，该房屋交付 时间以政府还建时间为准，建筑面积约平方米，房屋具体栋号、单元号、楼层 及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定，乙方对甲方所有的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。 第三条、甲方对买卖权的声明：
甲方保证该房屋是符合国家及市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方所有，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方，属甲方真实意思的表示，由于违反国家及市相关政策法规而 引起的法律及经济责任由甲方来承担。 第四条、甲方为该房屋所有权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，所 有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下， 如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方，则甲乙双方后 续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。 第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币元整（元/貳），房屋成交总价约为人民币元整，实际成交总价格按房产 证所载建筑面积乘以元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为 准，实际面积与测定面积存在差异时： 实际面积不足时，按照差异面积退款，超出平方米部分按照先期计价方式由乙 方另行支付。本次成交价格元为既定不变价格，无论以后房屋市场价格怎样波 动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔，否则视为违约，应承担违约责任。 第七条、付款时间与办法：乙方于年月日将首付款（定金）人民币元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及 款项用途。第二笔房款人民万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户（更名）
新农村购房合同范本_购房合同 新农村购房合同范本一 购房合同出卖人(以下简称甲方)： _________身份证号码：______________________ ______ 甲方为___ ___省__ ___市__ ___区/镇____ ____居民甲方配偶: _________身份证号码：_________________________ ___ 房屋地址：__ 买受人(以下简称乙方)： _________身份证号码：______________________________ 乙方为________省________市______区/镇__________居民根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款： 第一条房屋情况该房屋农村集体土地使用证号： __________________________ 房屋座落： ______ 市 ______ 区 _______ 村。设计用途房，建筑结构该房房土地来源为： 农村集体土地划拨年使用至今为______年。 第二条该房屋价款规定该房屋按照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元(大写) 第三条房屋交付日期经双方签订合同后，乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方在将房屋交付乙方时如遇不可抗力 (如自然灾害及其他不可抗力) 时，且不能履行合同，
双方同意按下列第_2_种方式处理： （1）、变更合同 （2）、解除合同居民自住用，建筑层数为____层。 建筑面积_____平方米。，房屋建于_________ _ 农村集体土地使用证号码：_________________________ _ （3）、 ____ 第四条乙方付款形式及付款时间 __。如甲方无异议，乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付款。 第五条甲方逾期交付商品房的处理： 如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定，追究甲方违约责任，约定为： 合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。 第六条乙方逾期付款的处理如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙方违约责任，约定为： 合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。 第七条房屋质量及保修责任甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特别是房屋主体结构的质量需
篇一：离婚后房产过户怎么办理 离婚后房产过户怎么办理随着房价的飙升，离婚房产成为离婚纠纷的焦点。离婚房产分割后，离婚房屋过户如何办理，怎样将分割的房产过户到自己的名下，确定产权也成为朋友们关注的焦点。那么，离婚后房产过户怎么办理?吉屋小编为您整理解答。在生活中，离婚后如何将房产过户到自己名下，确定房子的产权才是离婚后的重中之重。离婚房产过户就是指夫妻将房产分割后，一方将分到的房产从双方名下或另一方名下过户到自己名下。 离婚房产如何过户，需要准备什么材料? 由于离婚的法定方式有两种，协议离婚(去民政局办理)和诉讼离婚(去法院办理)，离婚房产过户根据离婚方式的不同，准备的材料也有区别。协议离婚房产过户怎么办，需要准备什么材料?诉讼离婚房产如何过户，需要准备什么材料? 1、协议离婚房产过户怎么办，需要准备什么材料? 协议离婚是指夫妻双方对离婚、财产分割，子女抚养达成协议，通过民政部门办理离婚手续，结束婚姻状态的一种离婚方式。如果您是协议离婚的，离婚房产过户需要的手续必须有： (1)、关于房产分割的离婚协议书; (2)、离婚证及复印件; (3)、离婚财产归属协议，权利人一方申请登记的，需要提交经公证的离婚财产归属协议; (4)、房产证; (5)、身份证明及复印件。 2、诉讼离婚房产过户怎么办，需要准备什么材料? 诉讼离婚是指夫妻双方对离婚、财产分割或子女抚养未达成协议，起诉到法院请求法院判决离婚的离婚方式。诉讼离婚的没有离婚证，因此，诉讼离婚房产如何过户，需要的材料有： (1)、生效的法院判决书及复印件; (2)、判决书中明确房产归属的可由权利人一方申请登记房产证; (3)、身份证明及复印件; (4)、房产证。 离婚房产过户怎么办，流程是什么? 离婚房产过户首先需要办理离婚房产析产，离婚房产析产是离婚房产过户免征契税的证明。如果不是因为离婚分得的房产，在房产过户时就需要缴纳契税。办理完离婚房产析产手续后，就可以到房产管理部门办理离婚房产过户手续，具体的过户流程有： (1)、协议离婚，签订离婚协议书的到公证处办理析产公证，如有离婚判决书的话无需办理公证; (2)、到交易中心办理转绘; (3)、到房管局办理免征契税申请; (4)、办理析产登记手续并缴交50元登记费; (5)、取证。 离婚房产过户免个人所得税 税务总局在相关通知中明确了关于个人转让离婚析产房屋的征税问题。 析产又称财产分析，是指财产共有人通过协议方式，根据一定标准，将共同财产予以分割，而分属各共有人所有。析产一般发生在大家庭分家或者夫妻离婚时对财产的处理中。 通知称，通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续，不征收个人所得税。而个人转让离婚析产房屋所取得的收入，扣除其相应财产原值和合理费用后，余额按照规定税率缴纳个人所得税;其相应财产原值，为房屋初次购置原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例。 通知指出，个人转让离婚析产房屋所取得的收入，符合家庭生活自用五年以上唯一住房的，
售房协议 本购房合同在签约之前，买受人应当仔细阅读本合同内容，对合 同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询。 出卖人(以下简称甲方)：_兰州天成房地产有限责任公司__ 法定代表人：_________________联系电话：______________ 注册地址：__________________邮政编码：______________ 营业执照号码：___________________________________ 买受人(以下简称乙方)：______________________________ 身份证号：_____ ____ 地址：_________ ___________邮政编码：______________ 联系电话：_____________________________________ 委托代理人：____________________________________ 身份证号：_____ ____ 地址：________ ____________邮政编码：______________ 联系电话：_____________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管 理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、
诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款： 第一条房屋情况 该房屋座落： __区、县________________路、道、街__________________________。设计用途_____，建筑结构_____，建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积_________平方米。 房屋平面图见附件一。 第二条房价款 房屋销售按建筑面积计算，每平方米价格为___________元(币种：_ __)，价款为___ _ ___元，计___ __(大写)。 第三条房屋交付日期 房屋竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。 甲方于_____年____月____日前，将房屋交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理： 1、变更合同 2、解除合同 3、 _____________________________。 第四条乙方付款形式及付款时间
2020年农村购房合同范本3篇最新 农村购房合同范本1 卖方(以下简称甲方)：____(本人)(法定代表人)姓名：_____ 国籍：____居民身份证号码：_________________联系电话：_______邮政编码：____ 买方(以下简称乙方)：____(本人)(法定代表人)姓名：_______ 国籍：____居民身份证号码：_____________________联系电话：_______邮政编码：____ 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有权人_x同意，达成以下合同条款： 第一条房屋的基本情况 因为甲方的三个女儿都在外工作，现在甲方也在自家田地上养鱼为生，位于张家组的老房已经无人居住，现在甲方自愿将坐落在_省_市_县_镇_村委会_组的房屋院落(包括：主房一间，厨房一间，猪圈一间)及其一些附属物出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该房屋始建于19_年，房屋结构为土木结构，建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积______平方米)，房屋用途为_______;该房屋平面图见本合
同附件一，该房屋附属土地平面图见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_______。该院落具体位置为：东邻：西邻： 南邻：北邻： 登记长度为：米、宽度为米，面积共平米 该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：房屋后两分的茶园一块，房屋前后的所有果树，原来的老水池及其水源一个，房屋后的一亩菜地及其后山5分的一块耕田一并转让，并且允许乙方家人过世以后可以在甲方家的林权山内安葬，到时不收分文安葬地块钱。 第二条房屋面积的特殊约定 本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标 明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±10%时，房价款保持不变。实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±50%时，甲乙双方同意另协商处理。
房产证购房合同范本 出卖人(以下简称甲方)：_________________ 委托代理人(房地产经纪机构)：_____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款： 第一条商品房情况 该商品房销售许可证号：____商品房座落：_____区、县__路、道、街_____。设计用途 _____，建筑结构_____，建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积 ____平方米。 商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。 商品房土地来源为：_____。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为____年，自____年____月____日至___年___月___日止。 第二条商品房价款 商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为____元(币种：___)，价款为_______元，计_____(大写)。 第三条商品房交付日期 商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。 甲方于_____年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理： 1、变更合同 2、解除合同 第四条乙方付款形式及付款时间 乙方按下列第种形式付款： 1、一次性付款。 2、分期付款。
3、其他方式。 第五条甲方逾期交付商品房的处理 除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在_____日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。 如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第_______种约定，追究甲方违约责任： 1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。 2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。 第六条乙方逾期付款的处理 乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_______日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。 如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第_______种约定，追究乙方违约责任： 1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。 2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。 第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理 商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商
文件编号：RHD-QB-K5309 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 正规购房合同范本标准 版本
正规购房合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 出卖方(甲方)：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 购买方(乙方)：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷
____号的房屋栋间，建筑面积为____平方米。 第二条上述房产的交易价格： 第三条付款时间与办法： 第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。 第五条税费分担 1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。 2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。 第六条违约责任 1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。 2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每
村房屋拆迁补偿安置协议书 拆迁人（以下简称甲方）： 被拆迁人（以下简称乙方）： 电话： 委托代理人： 电话： 为积极推进新农村建设，改善本村村民居住条件和生活条件，根据上级有关房屋拆迁法规政策及《村旧村改造房屋拆迁安置实施细则》，经甲乙双方充分协商，乙方服从旧村改造规划，自愿同意拆除位于村的住宅，就房屋拆迁补偿安置达成如下协议： 第一条：被拆迁房屋位置 被拆迁房屋位于村，详见《拆迁补偿明细表》。 第二条：被拆迁房屋补偿核算 （一）被拆迁房屋情况： 主房建筑面积：平方米，价值元； 配房建筑面积：平方米，价值元； （二）地上附着物补偿合计元。 总计元 第三条：过渡期限内，躲迁费自协议签订房屋腾空验收合格开始到接到回迁通知时终止（不足一个月的按一个月计算），甲方按拆迁调查确定每月支付乙方元躲迁补助费，躲迁费预付一年；搬迁时付给乙方元的搬迁补助费。躲迁费按实际躲迁时长据实结算，安置住房交付使用时结算完毕。 搬迁补助费和躲迁费为元。 第四条：截至拆迁公告规定的签订协议期限截止日期前，七日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励元；十日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励元；日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励元；十五日后拆迁完毕的，不再享受奖励。根据验收单优先领取选楼序号，凭选楼序号选择楼层。
乙方应得奖励为元。 第五条：还建房屋按照拆迁主房面积“拆一还一”进行安置。还建楼层设计为“”模式，楼层不设差价，阁楼不计算面积，顶楼赠阁楼。 第六条：乙方选择楼房面积平方米，实际交房面积平方米，按照计算标准，安置房购买价款为元。 计算标准：还建价元／m2。回迁后，按购房合同据实计算车 库、储藏室。超出还建面积，分以下情况计算价格。 １、超出还建面积平方米内，按优惠价980元／m2计算，平方米以外的，按市场价元／m2计算。 ２、符合计划生育政策的独生子女户和双女户，超出还建面积平方米内，按优惠价元／m2计算，平方米以外的，按市场价元／m2计算。多位住房的，只能享受一位。 第七条：给予住房安置的被拆迁户，房屋拆迁补偿款确定后拆迁时，暂不支付安置房屋购买价款。 1、若房屋拆迁补偿款高于安置房屋购买价款，在回迁时据实结算。 2、若房屋拆迁补偿款低于安置房屋购买价款，其差价部分待安置住房建成交付使用时一次性结清。 若乙方情况属于上述1类情况时，甲方需向乙方支付差价元。 第八条：乙方所得全部补偿款为第二条、第三条、第四条、第七条价款之和，合计元，大写元。 第九条：本协议签订后，房屋产权归甲方所有。乙方在甲方规定的期限内腾空房屋的，门窗可以由乙方拆除（拆除过程中出现的任何问题，乙方自行负责，与甲方无关），被拆迁房屋余下部分由甲方统一进行拆除。如乙方私自拆除门窗以外的建筑物，按非法侵占集体财产处理。 第十条：乙方在签订协议的同时将拆迁房屋的证件交甲方，由甲方代乙方办理房屋注销登记手续。办理房屋抵押的当事人应负责解除被拆迁房屋与抵押权人之间的关系。 第十一条：所有违章建筑一律无偿拆迁，不予补偿。
农村民间私人购房合同范本 [模版仅供参考，切勿通篇使用] 立合同人以下简称(甲方、乙方) 卖方: 甲方 买方: 乙方 经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下: 一：甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写) 1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写) 房屋座落: 浙江省诸暨市直埠镇桌山村号;建筑结构总层数建筑面积(平方) 用途 2、该房屋的所有权证号为: ;国有土地使用权证号为: 3、该房屋的土地使用权取得方式√:出让( ),划拨( )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让. 二：甲乙双方商定成交价格为人民币( $ )元, 大写: 佰拾万仟佰拾元整,乙方在年月日前分次付清,付款方式: . 乙方支付房款具体约定为: 1、于前,支付甲方房款 ; 2、于前,支付甲方房款 ;
三：甲方于年月日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用.甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水,电,煤气,电话,有线电视,物业管理等各项费用,并将 付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收. 四：甲方应就该房屋的所处环境,用途,内部结构,状态,设施,质量等现状,情况如实告知乙方,并无任何隐瞒;乙方对该房屋的所处环境,用途,内部结构,状态,设施,质量等现状,情况均已知悉,并无任何异议. 五：甲方将户口于年月日前从该房屋迁出. 六：甲方保证上述房地产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿. 七：乙方中途违约,乙方无权要求甲方返还定金.甲方中途违约,甲方应在违约之日起日内双倍返还定金给乙方.乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期 一日,由违约一方向对方给付房地产价款千分之的违约金. 八：上述房地产办理过户手续所需缴纳的契税由方承担, 营业税由方承担,印花税由方承担,个人所得税由方承担,向 房产交易部门交纳的手续费由方承担.其它税费约定情况: . 九：本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决.
房产证购房合同样本(示范合 同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004381
房产证购房合同样本(示范合同) 出卖人(以下简称甲方)：_____ 委托代理人(房地产经纪机构)：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条商品房情况 该商品房销售许可证号：____商品房座落：_____区、县__路、道、街_____。设计用途 _____，建筑结构_____，建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积 ____平方米。 商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。 商品房土地来源为：_____。以出让方式取得土地使用权的，土
地使用年限为____年，自____年____月____日至___年___月___日止。 第二条商品房价款 商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为____元(币种：___)，价款为_____元，计_____(大写)。 第三条商品房交付日期 商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。 甲方于_____年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理： 1、变更合同 2、解除合同 第四条乙方付款形式及付款时间 乙方按下列第种形式付款： 1、一次性付款。 2、分期付款。
购房合同范本（标准版） 购房合同范本（标准版） 在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大， 合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同 到底怎么写呢？以下是WTT帮大家整理的购房合同范本（标准版），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 购房合同范本（标准版）1 卖方: 姓名: 性别: 出生日期: 国籍: 住址: 电话: 身份证号码: 买方: 姓名: 性别: 出生日期: 国籍: 住址: 电话: 身份证号码: 买卖双方根据中华人民共和国法律,经过友好协商,自愿制定 本房产转让合同,条款如下: 一、卖方有房产个单元,坐落在市第座楼单元,合计面 积平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为币佰拾万仟 佰拾元整(原楼价为币佰拾万仟佰拾元整)。 二、买方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料,同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。 三、本合同一经签署,买方当即将房产全部价款交给卖方,卖 方在收到该房产价款后,即将上述房产权证书及有关资料交给买方。
四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到市房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。 五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。 六、买方交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。 七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决,如不能解决时,按下列第( )项方式解决: 1.向仲裁委员会申请仲裁; 2.依法向人民法院起诉。 八、本合同自双方签署后经市公证处公证之日起生效。 九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。 十、本合同共页,一式三份,买卖双方各执一份,市公证处执一份,均具同等效力。 卖方： 日期： 买方： 日期： 购房合同范本（标准版）2 一：售房方(甲方)： 身份证号码：购房方(乙方)： 身份证号码：关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：
拆迁人（以下简称甲方）： 被拆迁人（以下简称乙方）： 电话： 委托代理人： 电话： 为积极推进新农村建设，改善本村村民居住条件和生活条件，根据上级有关房屋拆迁法规政策及《__________村旧村改造房屋拆迁安置实施细则》，经甲乙双方充分协商，乙方服从旧村改造规划，自愿同意拆除位于前桃园村的住宅，就房屋拆迁补偿安置达成如下协议： 第一条：被拆迁房屋位置 被拆迁房屋位于____________________村，详见《拆迁补偿明细表》。 第二条：被拆迁房屋补偿核算 （一）被拆迁房屋情况： 主房建筑面积：平方米，价值元； 配房建筑面积：平方米，价值元； （二）地上附着物补偿合计元。 总计元 第三条：过渡期限内，躲迁费自协议签订房屋腾空验收合格开始到接到回迁通知时终止（不足一个月的按一个月计算），甲方按拆迁调查确定每月支付乙方__________元躲迁补助费，躲迁费预付一年；搬迁时付给乙方__________元的搬迁补助费。躲迁费按实际躲迁时长据实结算，安置住房交付使用时结算完毕。 搬迁补助费和躲迁费为元。
第四条：截至拆迁公告规定的签订协议期限截止日期前，__________日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励__________元；__________日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励__________元；__________日内腾空房屋的，经验收合格每户奖励__________元；__________日后拆迁完毕的，不再享受奖励。根据验收单优先领取选楼序号，凭选楼序号选择楼层。 乙方应得奖励为元。 第五条：还建房屋按照拆迁主房面积“拆一还一”进行安置。还建楼层设计为“5+2”和“4+2”模式，楼层不设差价，阁楼不计算面积，顶楼赠阁楼。 第六条：乙方选择楼房面积平方米，实际交房面积平方米，按照计算标准，安置房购买价款为元。 计算标准：还建价__________元／m2。回迁后，按购房合同据实计算车库、储藏室。超出还建面积，分以下情况计算价格。 １、超出还建面积__________平方米内，按优惠价__________元／m2计算，__________平方米以外的，按市场价__________元／m2计算。 ２、符合计划生育政策的独生子女户和双女户，超出还建面积__________平方米内，按优惠价__________元／m2计算，__________平方米以外的，按市场价__________元／m2计算。多位住房的，只能享受一位。 第七条：给予住房安置的被拆迁户，房屋拆迁补偿款确定后拆迁时，暂不支付安置房屋购买价款。 1、若房屋拆迁补偿款高于安置房屋购买价款，在回迁时据实结算。 2、若房屋拆迁补偿款低于安置房屋购买价款，其差价部分待安置住房建成交付使用时一次性结清。 若乙方情况属于上述1类情况时，甲方需向乙方支付差价元。 第八条：乙方所得全部补偿款为第二条、第三条、第四条、第七条价款之和，合 计元，大写元。
农村购房合同范本2篇 农村购房合同范本2篇 参考，希望可以帮助到大家哦。 农村购房合同范本一 委托人： ________________ 受托人： ________________ 双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议： 一、委托事项 二、委托人授权________办理有关购买商品房 ________套的各项事宜。 1.购买的商品房共________套，总面积在________平方米之内; 商品房的购入价应掌握在________元每平方米至________元每平方米之间; 3.商品房所在位置，可在________市________区________路以东，________路以西，________路以南，________路以北范围之内选购; 4.其他_____________________________________。 三、委托报酬 受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬________元;如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费________元。 四、完成委托事项所需费用
根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。 五、各项费用的支付方式和期限 委托酬金在合同签订后________日之内，先付________%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。 其他费用先由受托人垫付，每季度未结算一次。 所有经费往来均通过银行结算。 六、委托授权期限 自________年______月______日起，至________年______月 ______日止。 七、双方当事人的权利与义务 1.委托人在合同生效之后，对授予托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时研究协商; 受托人应认真负责行使委托人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗委托人; 3.________________________________。 八、争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第 ________种方式解决： 1.提交________________仲裁委员会仲裁; 依法向人民法院起诉。 九、双方议定的其他事宜 _______________________________________ 委托人：
无房产证购房合同范本 合同的签订，使所有的交易和活动都完美化，合法化，对社会的和谐起到了不可估量的作用。也为法制的社会发展起了重要的作用。下面是给大家带来的“无房产证购房合同范本”，欢迎阅读。 无房产证购房合同范本 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，现就乙方向甲方购买其座落于______的房屋，面积为_____平方米，含内部设施为_____。权属为_____私有房产一事，达成如下协议： 一、甲乙双方议定上述房屋成交价为人民币____元整，￥_____元，大写_____元。本房款一次性付清，(含地下室)。 二、由于现实原因，本小区房产暂时无两证，乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解自愿购买该房，经双方协商，
将来可以办证时，由甲方负责在接到通知后三十日内帮助乙方办理，不得借故拖延时间。如因甲方原因使乙方无法及时办理相关手续而使乙方受到损失，乙方有权向甲方索赔全部损失。办证所产生的一切税费全部由乙方承担，过户所产生的一切税费全部由方承担。产权证办好后由乙方保管。 三、甲方须提供该房拆迁安置协议、购房发票及本人与共有权人身份证、结婚证、户口本复印件各壹份，并协助乙方落户。 四、由甲乙双方协商同意于_____年_____月_____日由甲方上述房产正式交付乙方。房屋移交给乙方后，其该建筑范围内的土地使用权一并并入乙使用，如由于国家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如：升值，贬值，拆迁等)，造成的各损失或受益均与甲方无关，由乙方享受或承担。 五、甲方必须保证对该转让房屋有完全的所有权，无任何家庭纠纷，转让前没有设置任何抵押、担保、出租、被查封等他项权项，若发生与甲方有关的债权债务或家庭纠纷，一概由甲方解决并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。甲方除上述赔偿外还应向乙方支付违约金元。
购房合同范本详细版 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《武汉市经济适用住房管理办法》及其他有关法律、法 规的规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买 卖经济适用房达成如下协议： 第一条项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于、编号为的地块的土地使用权，面积平方米，号：。 出卖人经批准，在该地块建设经济适用住房，项目名称：，批准文件号：;《建设用地规划许可证》编号：;《建设工程规划许可证》编号：;《建筑工程施工许可证》编号：。 第二条经济适用房销售依据 该经济适用房项目经核查批准，准予上市销售。《武汉市经济适用住房(预)售许可证》编号为：武经房【】号。 第三条买受人所购经济适用房的基本情况 1、买受人购买的房屋为住宅，土地性质为划拨用地。所购买的 住 房为【现房】【预售房】，买受人所购住房为本合同第一条规定项目中的第栋【座】单元层号房，户型为房厅厨卫，封闭式阳台个，非封闭阳台个(见附件一)。该住房层高为米，属结构。 该住房合同约定建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，共用部位分摊建筑面积平方米(有关共用部位分摊建筑面积构成说明 见附件二)。 2、买受人购买的房屋为非住宅，土地性质为划拨用地。所购买 的房屋为【现房】【预售房】。买受人所购房屋为本合同第一条规 定项目中的第栋【座】单元层号房(见附件一)。该房屋层高为米， 属结构。
3、如无特别约定，该房屋在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、环境等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 第四条计价依据、方式与价款 1、该房屋属于政府定价的经济适用住房。 政府定价标准文号为：武价函【】号，核定销售基准价格为建筑面积每平方米元。 出卖人与买受人约定按建筑面积计算该房屋价格，买受人所购房屋建筑面积平方米，基准价格为建筑面积每平方米元，核准的楼层调节率为%，实际销售价格为建筑面积每平方米元×(1±%)=元，合计总金额为：百拾万千百拾元整。 2、该房屋属非政府定价的经济适用住房项目内行政划拨土地上建设的非住宅用房。 出卖人与买受人约定按建筑面积计算房屋价格，买受人所购房屋建筑面积平方米，双方约定价格为建筑面积每平方米元，合计总金额为百拾万千百拾元整。经济适用房购房合同范文节选! 第五条出买人不得向买受人收取该房价款外的费用。经批准未计入销售价格的代收、代缴费用，经买卖双方协商达成一致意见，同意由出卖人代收代缴时，出卖人必须出示委托收费部门出具的合法委托及收费标准，且不得加价代收。 第六条面积确认及面积差异处理 根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 房屋交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按以下第种方式进行处理： 1、双方同意按以下原则进行处理：
危旧房改住房改造项目非还建房购买合同 广西壮族自治区 购房合同说明
1、签约之前，买卖双方当事人应当仔细阅读本合同全部条款并充分协商。 2、本合同所称非还建房是指广西壮族自治区岑溪市玉梧大道公路局旧苗圃场地块危旧房改住房改造项目祥和花园小区新建房屋。 3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款中都有空白，供双方自行约定或补充约定。对于实际情况未发生或双方不作约定时，应在空白行上写“无”。 4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项目为优先。 5、对合同文本对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时，应在空格部位打×，以示删除。 xxxxxxxxxx危旧房改造
xxxxx项目非还建房买卖合同 （合同编号：）出卖人（以下简称甲方）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 注册地址： 组织机构代码注册号： 法定代表人：联系电话： 邮政编码： 买受人（以下简称乙方）： 身份证号码： 地址： 邮政编码：联系电话： 委托代理人： 身份证号码： 地址： 邮政编码：联系电话： 共有人1：身份证号码： 地址： 邮政编码：联系电话： 共有人2：身份证号码： 地址： 邮政编码：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广西壮族自治区危旧房改住房改造暂行办法》（桂政发[2009] 16号）等有关法律法规的规定，以及甲方与广西金土地投资有限公司的代建合同。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就广西壮族自治区岑溪公路管理局危旧房改住房改造项目“祥和花园小区”的非还建房买卖达成如下协议： 第一条项目建设依据 甲方委托广西金土地投资有限公司代为开发位于岑溪市玉梧大 道广西壮族自治区岑溪公路管理局旧苗圃场地块的危旧住房改造项目。土地证号为：，该地块土地面积为，规划用途为住宅兼容商业。 广西金土地投资有限公司经甲方委托，在上述地块上建设代建房，【现定名】祥和花园。建设工程规划许可证号为：，施工许可证号为: 。 第二条乙方所选择的非还建房屋基本情况 1、乙方获批准的危旧房改住房改造非还建房准购证编号： 发证单位：发证日期：2014年10月28日 持证人姓名：身份证号： 配偶姓名：身份证号： 准购地址：小区。 2、乙方所选择的非还建房屋为本合同第一条规定的项目中的：岑溪市（项目）幢单元号房。其房屋平面图见本合同附件一。 3、该房屋的用途为住宅，属构架剪力墙结构，层高为米，建筑层数地上层，地下层。 4、该住房阳台为非封闭式阳台。 5、乙方选择的非还建房屋总建筑面积为平方米，其中套
最新农村房屋买卖合同范 本
合同是在双方当事人协商一致的情况下产生的，但是合同也分为有效合同和无效合同，为了以后自己签署的合同有效你需要对合同进行了解。下面是的和大家分享的合同范本的信息，想知道更多内容，可以登录合同范本网。 卖方(以下简称甲方)：____(本人)(法定代表人)姓名：__国籍：____(身份证)(护照)(营业执照号码)：______地址：______邮政编码：______联系电话：______委托代理人：______国籍：____电话：____地址：____邮政编码：______ 买方(以下简称乙方)：____(本人)(法定代表人)姓名：__国籍：____(身份证)(护照)(营业执照号码)：______地址：______邮政编码：______联系电话：______委托代理人：______国籍：____电话：____地址：____邮政编码：______ 第一条房屋的基本情况。 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于____;位于第______层，共______(套)(间)，房屋结构为____，建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米)，房屋用途为______; 第二条房屋面积的特殊约定。 本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±____%(不包括±______%)时，房价款保持不变。 实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±____%(包括±____%)时，甲乙双方同意按下述第______种方式处理： 1.乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方，并按____利率付给利息。 2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。 3.______________________________________________________________。 第三条土地使用权性质。 该房屋相应的土地使用权取得方式为__________;土地使用权年限自______年______月______日至______年______月______日止。以划拨方式取得土地使用