电梯装修合
同
电梯装修合同书
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，对电梯桥箱进行装饰、施工等事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、甲方将位于电梯桥箱装饰工程包给乙方；
2、乙方依据甲方确认的施工图纸及施工材料、安装要求，进行严格施工。
3、甲方驻工地联络人：电话
乙方驻工地联络人：电话
甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方确认签署相关电梯装潢图纸文件。
二、开工和竣工期限
1、本合同签署后日内甲方向乙方签字的全套设计图纸；
2、施工工期：合同签订后日内竣工。
3、本工程完工后，甲方应会同乙方相关人员于三日内完成验收工作；
4、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。
三、承包价款及付款方式
1、乙方完成承包工程的总价款为人民币￥元（大写元
整）；
2、甲方按照下列付款方式汇款支付：
A.合同签定后7日内支付合同总价款60%的预付款，计人民币：￥元（大写元整）；
B. 甲方验收完成后7日内支付合同总价款35%，计人民币:￥元（大写元整）；
C.合同总价款5%作为质量保证金，质保期1年结束后7日内支付，计人民币:￥元（大写元整）；
四、甲方职责
1、负责提供存放装饰材料的工作间及施工的便利条件；
2、办理施工现场所涉及的各种申请、证件、批件手续；
3、对工程质量、进度进行验收和检查。
五、乙方职责
1、严格按照标准、规范、图纸认真组织施工；
2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作；
3、施工中做到完全防火，保证现场清洁干净，无事故隐患；
4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害由乙方承担；
5、在本合同约定的保修期内对乙方的工程质量进行保修。
六、施工工艺及流程
采用现场打低粘贴工艺，使甲方以后翻新不破坏电梯桥箱原有效果；根据现场实际测量的实际尺寸进行采购备料→下料加工→运至现场→调整垂直、平整→粘贴面板→完毕。
七、质量目标
误差要求在±0.5mm，现场安装要求平整度误差为±0.5mm，接缝误差≤1 mm
八、质量标准及验收
1、乙方应当提前24小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人参加；
2、甲乙双方同意本工程验收由甲乙双方来完成并依据验收结论来履行合同。
九、工程保修
1、本工程质量保修期 12 个月，自甲方签署验收报告的次日起计算；
2、在保修期内，凡因施工质量引起的开胶、变形，乙方负责更换；
3、甲方在电梯使用过程中因甲方原因造成的划痕、外力变形等损害，乙方可以予以维修，但甲方应支付合理的费用。
十、违约责任
1、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按合同价款的0.5%向甲方支付违约金。
2、若甲方未在本合同约定期限内打款，每延期一日，甲方需按合同价款的0.5%向乙方支付违约金。
十一、争议解决
因本合同及补充协议发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地法院申请处理。
十二、其它
1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力；
2、本合同自双方签字盖章后生效；
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具同等法律效力；
4、附件：电梯装饰效果图及材质报价说明。
甲方：（签章）乙方：（签章）
合同代表人：合同代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
一、承包围：电梯前室、入户大堂、小区入户大堂（详见合同附件一装饰设计施 工图纸）。 注：未签订承包合同前，甲乙双方要对施工图纸认定，对于临界及局部不明确之处，加上签写说明，便于以后分清施工责任。即乙方以此施工图 纸作为施工工费价及施工容依据。 二、承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元。 三、工程工期 1、开工日期__ ___年_______月_______日，竣工日期__ ___年______月 ________日。 第三条：工程价款和工程进度及结款方式（人民币） 1、合同签订生效后3个工作日，甲方支付合同暂定总价10%的预付款 元； 2、工程按计划施工后，按工程进度提供工程款申请表，经甲方验收后支付已完成工程量的60%工程款； 3、精装工程完工，甲方工程验收合格后3日支付至暂定工程款90%； 4.整体工程竣工验收合格支付至暂定工程款95% 5.剩余工程款5%为质量保修金，待竣工验收后期满两年时不计息一次性付清。 6、双方约定:如变更施工容、变更材料，必须签订变更联系单，由此产生的费用，单价套用报价单或双方确定，按工程量计算。 7、施工中如有项目增加或规格型号、设备品种需要变动，双方必须签订补充合同，并由甲方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增加项目的价款，必须在此项目施工前书面通知乙方。 第四条：材料供应（部分磁砖石材由甲方采购） 1、甲方提供的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续，由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
编号：YB-HT-0476 最新深圳房屋装修合同范 The latest model of Shenzhen 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
最新深圳房屋装修合同范本 合同签订前7项原则 1、应查看装修公司是否具有资质证书; 2、除签订合同以外，还需要有第三方认证，如果装修公司没有办理这方面事情，您可要谨慎; 3、应让装修公司先出设计草图; 4、考察装修公司用的是否是北京市工商局颁发的装饰工程施工合同; 5、应查看装修公司是否有工商营业执照; 6、审核报价，看一看装修公司执行的是否是北京市行业指导价，否则不要轻易签订; 7、询问装修公司施工期间他们自己是否有质检员到施工现场巡检，能否提供质检记录。 房屋装修合同样本1
甲方： 乙方(房屋产权人或使用人)： 乙方房屋的基本情况：房屋位置：____ 建筑面积：_____ ㎡为规范上述房屋的装饰装修行为，保证房屋的整体质量和使用安全，保障全体物业产权人、使用人的合法权益，根据国家有关法律法规及万达·江畔人家《前期物业管理服务协议》约定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 第一条乙方承诺装修房屋时，遵守国家《住宅室内装饰装修管理办法》及本小区万达·江畔人家《业主手册》中装修有关管理规定。 第二条乙方装修房屋前，须填写《业户装修施工申报审批表》报甲方审核，办理施工许可证、装修人员施工卡后，方可施工。施工人员进入施工现场后，应当首先安装大便器，严禁随地大小便。 第三条凡涉及拆改主体结构、非承重墙体和明显加大荷载的(如改装地热供暖)，乙方须自行到吉林市房屋安全行政主管部
2020房屋装修合同范例(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004971
2020房屋装修合同范例(示范合同) 房屋装修合同范例(一) 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自____年____ 月____日开工，至____年____月____
日竣工，____工期____天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_____元，大写(人民币)：____详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 (2) 第二次合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_____元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_____元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_____元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负
旧楼加装电梯合同书 甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方） 乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：三明市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包范围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、 地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的 费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板 吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机 处的电缆 5、主要材料明细表 主要材料表 主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉
窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。． 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规 划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用： 因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等） 造成的停工者； 在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者；按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算方法： 1、造价： 工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款方式： 合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。 钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 、付款账号3． 开户名： 开户行： 开户账号： 四、工程质量: 符合钢结构验收标准。 五、甲方责任： 1、甲方应与业主协商提供给乙方工程临时用水、电、材料堆放场地，材料乙方自行负责妥善保管。 2、委派为项目代表，负责现场监督、协调、签证工作，解决现场突发发生 问题。 3、施工中因甲方对图纸设计或设备有变更，应及时书面通知乙方，以便乙方作即时更改。如需更改之处已备料或已施工，甲方应支付已发生费用；
五星级酒店房间装修合同范本 篇一：样板间精装修合同 中华人民共和国 ××市 ××万达×××××酒店 ××××××××××样板间精装修工程合同文件 业主/发展商： ××万达广场投资有限公司 设计单位： ×××××××××××× 总承包商： ×××××××××××× 承包商： ×××××××××××× 合同文件编号：WDJD-××-GC-××× 20××年××月 ××万达×××××酒店 ××××××××××样板间精装修工程合
同 本合同由以下双方于20××年_××_月_ _ 日在中国××市签署。 业主/发展商：××万达广场投资有限公司 住所地： 法定代表人： 承包商：×××××××××××××公司 住所地： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行其他相关法律、法规和政策的规定，双方经过友好协商，就承包商承包发展商××万达×××××酒店（下称“项目”）××××××××××样板间装修工程（下称“工程”）事宜达成一致意见，特订立本合同，以资信守。 一、项目概况 1、项目概况：××万达×××××酒店总建筑面积约××××万平米，其 中地上建筑面积约××××万平方米，地下建筑面积约××××万平方米，地上××
层，地下××层；样板间设一间套房、一间大床房、一间双床房、电梯厅、走道。 2、项目地点：××××××××××××××××× 二、工程范围及施工依据 1、工程名称：××万达×××××酒店××××××××××样板间精装 修工程。 2、工程范围：一间××××××××××（具体施工位置见图纸）其建筑 面积为平方米。承包商负责工程范围包括但不限于图纸的深化设计、设备及装修所需材料的供应（合同约定的发展商提供材料除外）、装饰及装修所需要的低值易耗材料及手持工具的采购、组织施工、竣工图纸的绘制、组织并通过最终验收等所有相关工作。主要范围包括但不限于如下工作： 2．1电器、布草、床架及床垫等运营物资为发展商提供材料，承包商负责安装摆放； 2．2座厕、面盆、浴缸、淋浴花洒组合及龙头、面盆龙头、浴缸龙头六
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合 同 原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20XX年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20XX年11月26日起至20XX年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20XX年11月26日起至20XX年5月7日按每月3000元计算。 经审理查明，原被告于20XX年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX 年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款
4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20XX年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。 【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费? 【律师评析】 审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。 审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20XX年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20XX年5月7日的诉请。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格
职教中心人行道板铺装工程合同 甲方：泰安泰山大汶口文化旅游发展有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑铺装工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况及承包方式 1．工程名称：职教中心人行道板铺装工程 2．工程地点：职教中心北侧院墙外侧 3．工程承包方式：包工包料 4．工程概况：总长度438米，宽度4.8米，总面积2102.4平方米 二、工程粉饰内容及要求 对地基进行素土夯实处理，表面铺设100mm厚C15混凝土垫层上面铺设400X600粗面花岗石人行道板，人行道南侧铺装花坛石，北侧铺装路沿石。 三、工程造价 工程造价依总价承包方式（合同价附区财局投资评审中心评审值），合同总价为35.6230万元。大写：叁十伍万陆仟贰佰叁十元整、工程期限 工程开工日期：2011 年8月25 日 工程竣工日期：2011 年9月25日
五、质量要求 按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。 六、付款方式 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求：提供现场使用的水、电位置：提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及设计图纸 2、乙方：向甲方提供工程铺装计划及工程结算书。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延：如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化的，需甲方确认综合单价后，以“现场签证形式”由甲方、监理确认 1、工程发生变更的，需甲方确认综合单价后，以“现场签证形式”由甲方、监理现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。 2、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。 5、合同一式叁份，双方签字生效，并具有同等法律效力。 6、甲方单位名称：乙方单位名称： （盖公章）（盖公章） 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
合同编号：亚太大厦电梯轿厢装饰合同 甲方：北京亚太大厦有限公司 乙方：北京四方恒通电梯工程有限公司 签订地点：北京市朝阳区雅宝路8号亚太大厦
亚太大厦电梯轿厢装饰合同 合同编号： 甲方（建设单位）：北京亚太大厦有限公司 乙方（安装单位）：北京四方恒通电梯工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：亚太大厦7部日立电梯轿厢装饰工程 工程地点：朝阳区雅宝路８号 第二条承包范围 承包范围：亚太大厦7部日立电梯原轿厢装饰的拆除、运输、新装饰的安装、调试等。 第三条合同价款组成： 上述合同价款已包括了电梯轿厢装饰改造所需的全部拆除、恢复、安装、调试、人工及税金等费用，此价格不随原材料价格、人工机械成本、政策性等因素的变化而调整。 注：考虑到与贵司的良好合作，我司经研究决定，在原有优惠价格的基础上，赠送贵司以下两项项目： 1、免费将一号梯的轿顶及地面更换成新型款式（价值1.50万元）；
2、免费为贵司更换9套划痕严重的厅门，每门2500元，共2.25万元； 以上两项共计3.75万元整，免费赠送贵司，不计入合同总价。 第四条技术规范： 电梯装饰安装的技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 第五条安装工期： 合同签订后乙方应在双方商定的日期内施工完毕并经甲方验收合格。 第六条验收标准、合格条件、方法： 1、验收标准：按本合同第四条及相关约定之标准进行验收。 2、验收方法： （1）电梯装饰改造完毕，经甲、乙双方验收合格后，交付甲方使用。 （2）如果电梯装饰的安装与合同要求不符，或在第七条规定的质量保证期内证实电梯安装是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 第七条质量保证： 1、在质量保证期内，如果证实电梯装饰是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天内应免费维修、重新安装调试或更换有缺陷的材料。 2、如果乙方在收到通知后14天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 3、本合同项下电梯安装的质量保证期为自甲乙双方验收合格之日起12个月。 第八条付款方式： 1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的 60 ﹪（￥175945.80元）作为工程预付款。 2、电梯装饰安装调试验收合格后七日内，甲方向乙方支付￥102635.05元。 3、剩余合同价款￥14662.15元作为质量保证金，质量保证期满后七日内付清。 第九条双方权利与义务： （一）甲方权利与义务 1、提供施工临时用电接点。 2、甲方应按本合同之约定接受验收合格的电梯，并支付合同价款。 3、检查、监督乙方的工程质量、安全、工期等。 4、按本合同之约定享有其它权利、履行其它义务。 （二）乙方权利与义务 1、做好现场的成品保护工作。 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，相关费用由乙方承担。 3、乙方按本合同约定的内容时间以及甲方书面要求的时间完成安装、调试、验收工作。 4、乙方在收取甲方支付的合同价款的同时应开具与甲方实际支付金额相等的有效发票给甲方。 5、设备的保管责任由乙方负责，直到验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由乙方负全责。
200万的装修合同格式 篇一：装修合同标准范本 装修施工合同 发包人 承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：北京摩卡儿童有限公司办公室装修工程地点：万达广场A座1471室 2、承包范围及承包方式 承包范围：室内设计及装修：地面背景墙石膏墙等 承包方式为大包干：即包工、包料、包安全、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价一次性包死。 3、合同价款 合同价款：（小写）人民币：500000 （大写）人民币：500000 合同价款由包发人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。 合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。
承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现成条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。 合同价款（总价或单价）中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人需缴纳一切税金和 费用，均已包含在合同价款中。 合同价款确定方式为固定总价方式，任何一方不得擅自改变，除按本合同约定办理的工程变更或按合同 约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整。 合同图纸间存在矛盾或表述不清，发包人应作出必要的澄清，但此澄清不作为工程变更。 合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素，承包 人承诺该市场风险完全由其承担。 4、质量 本工程验收标准为：GB50210-20XX《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准执行，工程质量要求达到标
内部编号：AN-QP-HT595 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 家居装饰装修工程施工合同范例通用 范本
家居装饰装修工程施工合同范例通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。 家居装饰装修工程施工合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 协议标的：甲方位于“_____”的居室，以
一、承包范围：电梯前室、入户大堂、小区入户大堂（详见合同附件一装饰设计 施工图纸）。 注：未签订承包合同前，甲乙双方要对施工图纸认定，对于临界及局部不明确之处，加上签写说明，便于以后分清施工责任。即乙方以此施工图 纸作为施工工费价及施工内容依据。 二、承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元。 三、工程工期 1、开工日期__ ___年_______月_______日，竣工日期__ ___年______月 ________日。 第三条：工程价款和工程进度及结款方式（人民币） 1、合同签订生效后3个工作日，甲方支付合同暂定总价10%的预付款 元； 2、工程按计划施工后，按工程进度提供工程款申请表，经甲方验收后支付已完成工程量的60%工程款； 3、精装工程完工，甲方工程验收合格后3日内支付至暂定工程款90%； 4.整体工程竣工验收合格支付至暂定工程款95% 5.剩余工程款5%为质量保修金，待竣工验收后期满两年时不计息一次性付清。 6、双方约定:如变更施工内容、变更材料，必须签订变更联系单，由此产生的费用，单价套用报价单或双方确定，按工程量计算。 7、施工中如有项目增加或规格型号、设备品种需要变动，双方必须签订补充合同，并由甲方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增加项目的价款，必须在此项目施工前书面通知乙方。 第四条：材料供应（部分磁砖石材由甲方采购） 1、甲方提供的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续，由乙方负责
保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方提供的材料、设备。乙方提供的材料，应提前7 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程主材料报价单要求的，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。甲方不按时验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。 4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出。 第五条：工程质量及验收： 1、质量评定验收标准：合格 2、本工程平面布置，详图及施工图由甲方设计，由甲方提供图纸一式份。 3、甲方提供的材料不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺 延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联 系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。 6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。 事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验 收，并办理验收移交手续（见附件《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原验收日期作为竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 8、工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》，凭保修单 实行保修，保修期贰年，从竣工验收签章之日起算。
中华人民共和国 ××市 ××万达×××××酒店 ××××××××××样板间精装修工程合同文件 业主/发展商： ××万达广场投资有限公司 设计单位： ×××××××××××× 总承包商： ×××××××××××× 承包商： ×××××××××××× 合同文件编号：WDJD-××-GC-××× 20××年××月
××万达×××××酒店 ××××××××××样板间精装修工程合同 本合同由以下双方于20××年_××_月_ _ 日在中国××市签署。 业主/发展商：××万达广场投资有限公司 住所地： 法定代表人： 承包商：×××××××××××××公司 住所地： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及现行其他相关法律、法规和政策的规定，双方经过友好协商，就承包商承包发展商××万达×××××酒店（下称“项目”）××××××××××样板间装修工程（下称“工程”）事宜达成一致意见，特订立本合同，以资信守。 一、项目概况 1、项目概况：××万达×××××酒店总建筑面积约××××万平米，其 中地上建筑面积约××××万平方米，地下建筑面积约××××万平方米，地上××层，地下××层；样板间设一间套房、一间大床房、一间双床房、电梯厅、走道。 2、项目地点：××××××××××××××××× 二、工程范围及施工依据 1、工程名称：××万达×××××酒店××××××××××样板间精装 修工程。
2、工程范围：一间××××××××××（具体施工位置见图纸）其建筑 面积为【】平方米。承包商负责工程范围包括但不限于图纸的深化设计、设备及装修所需材料的供应（合同约定的发展商提供材料除外）、装饰及装修所需要的低值易耗材料及手持工具的采购、组织施工、竣工图纸的绘制、组织并通过最终验收等所有相关工作。主要范围包括但不限于如下工作： 2．1电器、布草、床架及床垫等运营物资为发展商提供材料，承包商负责安装摆放； 2．2座厕、面盆、浴缸、淋浴花洒组合及龙头、面盆龙头、浴缸龙头六大件为发展商提供材料，承包商负责安装； 2．3活动家具、装饰灯具：由承包商负责供应及安装； 2．4艺术品及标识标牌：有两种承包方式：①材料为发展商提供，由承包商负责安装；②由承包商负责供应及安装。发展商将根据工程实际 情况确定采用其中一种承包方式，承包商对此等安排不得以任何理由 提出异议。 2．5磁卡锁均为发展商提供材料，由承包商负责安装。 2．6所有硬装工程由承包商负责实施。 3、机电工程由承包商负责实施：除机电设备可为假模型（如风机管盘） 外，灯光照明系统（含所有可视的开关插座面板，品牌须按规定范围品牌选型）须满足实际效果要求，其他消防、弱电、强电管线、给排水、空调、暖通及排风系统须满足场景管线布置要求，要求如下：电气动力照明走管接线带分户箱；强弱电开关插座面板包括温控器、弱电走管（可不布线）带分户箱，给水管井立管阀门后室内给水热水管，排水管井三通后室内排水管考虑。 4、施工依据：承包商依据发展商提供的设计图纸与相关施工图纸及有关技 术资料（未注明之处，以较高之标准执行）、经发展商审定的承包商负责的图纸的深化设计及材料样品及物品设备、物料表及材料清单、发展商发出的有关指令、最新版五星级酒店施工/验收标准/规范、国家及××市最新相关规范要求。
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
旧楼加装电梯合同书 甲单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲） 乙单位：江夏（）建设工程有限公司（以下简称乙） 根据《中华人民国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双就施工的承包事项协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯 2、项目地点：市 3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全 4、承包围： 1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙负责) 2、过道地面磁砖、过道长度约为2.2m,围档为1.2m高不锈钢、1.5m高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。 3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆 5、主要材料明细表 5.2 主走道用120×120×5mm型焊接管材质为Q345B 5.3 电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙预埋板σ=18mm，基坑做防水处理 5.4 钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证； 5.5 主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
5.6 304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。 5.7 走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。 5.8 焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。 6、工程概况： 形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台； 二、工期 1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划可证下发10后算起。如任原因而造成工期拖延，由违约承担违约责任。 2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙不负责因其原因而增加的费用： 2.1因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者； 2.2在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者； 2.3因甲或业主提出修改承包围，容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者； 2.4甲不按合同规定（除非乙违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者； 2.5按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工； 三、工程造价及核算法： 1、造价： 工程总价（除因甲有另行要求，否则无任工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。(不含税票，此工程为固定包干总价) 2、付款式： 2.1合同签订后3天，甲支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元 2.2规划可证下发3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。2.3钢材进场3天，甲支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.4不锈钢进场3天，甲支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。 2.5电梯验收完成出证3天，甲支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元 3、付款账号
合作协议 甲方：【】公司 通讯地址：【】 法定代表人：【】 乙方：大连万达商业地产股份有限公司 通讯地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座写字楼 （ 法定代表人：丁本锡 鉴于： 1、甲方依法取得【根据土地出让合同或土地证所载内容据实填写】用地（下称“项目地块”），合法拥有项目地块的国有建设用地使用权。 2、乙方具有丰富的城市综合体投资开发经验及商业资源，具有丰富的房地产项目开发、运营经验和实力，已开发运营的万达广场是中国商业地产第一品牌，已经形成了良好的品牌效应。 3、甲方希望将项目地块建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体（下称“项目”或“本项目”），并拟就项目地块中大型商业物业（下称“合作大商业”）的设计、建设、招商与运营等方面与乙方开展合作。 鉴于上述情况，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议并共同遵照执行。 ? 一、项目概况
1、项目暂定名为“【】万达广场”。 2、项目地块位于【】，四至为：【】（详见本协议附件一《项目地块的具体位置及四至》）。土地使用权面积为【】平方米，用地性质为【】用地，土地使用年限为【】年，至【】年【】月【】日终止。 3、双方确认，项目地块现状为：【】。 二、项目建设内容 1、项目地块规划总建筑面积约【】万平方米，其中地上建筑面积约【】万平方米、地下建筑面积约【】万平方米。 2、双方明确，项目地块经营业态包括合作大商业、【室外商业街（商铺）】及【】，其中： | （1）合作大商业的范围包含【地上建筑面积（购物中心）约【】万平方米、地下建筑面积约【】万平方米和专为合作大商业配套的机动车位【】个】，具体位置及面积等内容以甲方与乙方或乙方指定的其他设计单位（下称“万达规划单位”）共同书面确认的合作大商业分层平面图为准。 （2）【室外商业街（商铺）】总建筑面积约【】万平方米；【】总建筑面积约【】万平方米。 本条所述的项目业态、面积数据等为暂定，最终均应以双方共同书面确认并经规划部门审批同意的总平图和规划指标表为准。 3、双方明确，项目地块中除合作大商业外的其他建筑面积不在甲乙双方合作范围内，该等建筑面积的设计、建造、装修、销售、招商、运营及物业管理等由甲方负责并承担费用，与乙方无关。 4、双方明确，项目地块由甲方负责提供，项目地块所需缴纳土地出让金、契税及土地交易费等的，均由甲方全部承担，与乙方无关。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内精装修工程合同范例
编号：FS-DY-20384 室内精装修工程合同范例 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。
取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房发展的必然结果。 它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工
合同编号：电梯轿厢装饰合同 甲方： 乙方： 签订地点：
电梯轿厢装饰合同 合同编号： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：电梯轿厢装饰工程 工程地点： 第二条承包范围 承包范围：电梯原轿厢装饰的拆除、运输、新装饰的安装、调试等。 第三条合同价款组成： 上述合同价款已包括了电梯轿厢装饰改造所需的全部拆除、恢复、安装、调试、人工及税金等费用，此价格不随原材料价格、人工机械成本、政策性等因素的变化而调整。 第四条技术规范： 电梯装饰安装的技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 第五条安装工期： 合同签订后乙方应在双方商定的日期内施工完毕并经甲方验收合格。 第六条验收标准、合格条件、方法：
1、验收标准：按本合同第四条及相关约定之标准进行验收。 2、验收方法： （1）电梯装饰改造完毕，经甲、乙双方验收合格后，交付甲方使用。 （2）如果电梯装饰的安装与合同要求不符，或在第七条规定的质量保证期内证实电梯安装是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 第七条质量保证： 1、在质量保证期内，如果证实电梯装饰是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天内应免费维修、重新安装调试或更换有缺陷的材料。 2、如果乙方在收到通知后14天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 3、本合同项下电梯安装的质量保证期为自甲乙双方验收合格之日起12个月。 第八条付款方式： 1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的﹪（￥元）作为工程预付款。 2、电梯装饰安装调试验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同价款的﹪（￥元）作为工程进度款。 3、剩余合同价款￥元作为质量保证金，质量保证期满后七日内付清。 第九条双方权利与义务： （一）甲方权利与义务 1、提供施工临时用电接点。 2、甲方应按本合同之约定接受验收合格的电梯，并支付合同价款。 3、检查、监督乙方的工程质量、安全、工期等。 4、按本合同之约定享有其它权利、履行其它义务。 （二）乙方权利与义务 1、做好现场的成品保护工作。 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，相关费用由乙方承担。 3、乙方按本合同约定的内容时间以及甲方书面要求的时间完成安装、调试、验收工作。 4、乙方在收取甲方支付的合同价款的同时应开具与甲方实际支付金额相等的有效发票给甲方。 5、设备的保管责任由乙方负责，直到验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由乙方负全责。 6、自备施工用安全电压照明，电梯装饰安装所需脚手架的搭、拆。 7、所有线槽或线管都必须采用符合国标要求的优质材料。线管及线槽应作必要的处理和配置必要的保护材料，防止划伤电线或电缆。 8、负责安装工程的保险费：安装人员的保险费。 9、乙方应在本工程完成时进行全面的清理工作后才交付给甲方。 10、现场施工人员必须遵守国家、甲方、物业管理方现场有关质量、安全、文明施工、卫生、环保、