周转材料承包合同
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
周转材料承包合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
为加强工地现场施工管理，节约成本，提高发、承包双方的经济效益，结合工程实际情况和北京城建十六公司相关规定，根据劳务招标文件及补充招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就结构、二次结构、装修工程的周转材料等由承包人承包，双方协商达成一致，订立本合同，作为劳务分包合同的一部分，与劳务分包合同具有同样的法律效力。
第一条工程概况：
详建筑工程劳务分包招标文件
工程地点：
第二条租赁内容：
结构工程、二次结构、装修需用的一切周转料具，包括但不限于：
2.1 内外脚手架(外挂架)、卡子、脚手板、安全网，工字钢、槽钢、外挂架予埋铁件包括现场安全示意、导向牌的搭设，各种防护棚（包括但不限于变压器、配电箱及塔吊范围内各种设施）、井、洞口、马道、出入口、卸料平台、电梯井操作平台等所有防护所用材料。
2.2 模板及模板支撑系统（大小钢模、大钢模插放架、异形及角模、架子管、碗扣架及顶地托等），方钢、板方材、竹胶板及多层板，各专业孔洞（包含测量放线预留洞口）预留所需材料。
2.3 穿墙螺栓（含外墙止水穿墙螺栓），穿墙套管、止水钢板、后浇带用钢板，框架柱护角角钢等。
2.4 吊灰斗，吊料斗，布料杆、现场内各种运输工具，吊料用钢丝绳、U型卡环等。
2.5 以上材料的购置、租赁、修理、运输、保管、使用、清理、退还、赔偿等全部费用。
2.6 冬期施工的保温、洞口封堵材料、采暖材料用品；雨期施工期间的水泵等防汛物资。
第三条合同价款、承包方式及价格构成说明及违约处理：
3.1 建筑平米综合包干单价为：88 元/ M2，除本协议有特殊说明外，此单价不允许有其它任何调整，包干单价组成见下表。
3.2 建筑面积计算规定：执行山东省枣庄市消耗量定额建筑面积计算规则计算。
3.3 合同价款总额暂定10000000.00元（人民币），大写壹仟万元整。
3.4 承包人在本工程施工时使用钢制品周转材料必须满足
4.2要求。
3.5承包人使用的安全网、配电箱必须到枣庄市建管局指定厂家采购或到有安全经营经销许口证的厂家采购，否则视为承包人违约，发包人有权拒绝材料进场，由此造成的一切损失由承包人承担。
3.6 施工中非承包人原因造成施工方案出现重大变更，发包人将按实际情况给予费用调整。除此之外，承包人施工时不得因方案的变化而提出任何费用的增加。
3.7承包人在施工过程中涉及的特殊部位、非常规做法、支撑加密及发包人根据设计变更或现场施工情况临时决定变更方案等情况造成的物料及租赁等费用支出的增减均不予调整，此费用已包含在包干单价中。
3.8.1非承包人原因造成连续72小时以内的停工造成的物料及租赁等费用支出的增减已包含在包干单价中。由于发包人原因造成的连续停工达72小时以上的，双方根据现场实际情况协商解决。
3.8.2 承包人应充分考虑春节停工期间周转材料的租赁费，此费用含在包干单价中。
3.8.3 业主或监理验收不及时造成的停工，由此造成的物料及租赁等费用支出的增加应包含在包干单价中。
3.9除本协议另有特别规定，包干单价中还应包含下列因素可能带来的费用：
3.9.1因其他专业承包人的工作给承包人带来的施工组织管理工作的降效费用。
3.9.2为其他专业承包人及时提供足够的和无障碍的工作面、临时水、电、脚手架（除非协议另有特别约定，仅限于已搭设在现场的脚手架）和其他临时设施。
3.9.3在其他承包人完成工作并将工作面移交给承包人后，承包人应采取的成品保护措施和费用。
3.9.4对于发包人负责的临水临电范围，发包人负责提供施工所需的材料，承包人负责施工完成。发包人负责临水临电范围之外的临电、临水设施由承包人提供。本工程发包人提供的临水、临电以及临时照明设施在整个工程施工期间（具体时间按照合同的的规定）承包人负责保管、保护、维护，在工程施工期间由于工程施工的需要对于已经完成的临水、临电以及临时照明工程进行移动、整改、拆除，承包人也必须按照发包方的要求完成。承包人须保证整个施工期间的临水、临电及临时照明设施的正
常工作，满足施工的需要。如由于承包人照管不力或故意损坏造成发包人提供的临时设施损坏、丢失，承包人应照价赔偿并及时修复。
第四条材料、机具具体要求：
4．1 材料的使用要求：见施工技术要求，本工程使用的多层板进场时必须为新品、方木进场新品率达到70％，覆膜多层板在使用过程中达不到发包人现场质量要求必须及时更新，旧方木进场必须起钉、过刨方可使用；顶板模板及支撑体系不少于三层半完整材料。
4.2 材料的质量要求：承包人采购的各类材料必须符合国家及枣庄市规定的质量标准和环保要求，保证使用安全、施工质量达标。承包人进场材料必须报发包人现场验收并同时提供检测报告及合格证明等供发包人审核备案，发包人有权要求承包人对不符合质量要求的材料做立即退场处理。承包人签订合同的同时即承担起模板施工的质量责任，如因使用不合格材料或施工不当造成工程质量问题，所引起的一切经济损失（含建设单位对发包人的罚款）均由承包人承担。
4.2.1模板，尤其是木模板，承包人应保证不因周转次数过多而影响混凝土表面观感质量；在施工过程中，发包人有权要求承包人对不能满足施工质量要求的模板进行更换。
4.2.2脚手架钢管产品材质应符合现行国家标准GB700-88《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定，企业备案时需提供钢材的材质报告；产品力学性能应符合国家标准GB/T13793-92《直缝电焊钢管》或GB/T3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》中的要求；外观尺寸符合JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求，即外径48mm，最大负公差0.5mm；壁厚3.5mm，最大负公差0.5mm。
4.2.3脚手架扣件（可锻铸铁或铸钢制造）执行GB15831-2006《钢管脚手架扣件》标准。
4.3 材料供应：在施工过程中，承包人应提前组织材料供应。除发包人书面同意更换外，进场材料必须与施工方案一致，确保施工作业按计划进行。
4.4 材料进退场的管理：承包人可根据工程需要分批组织材料供应进场至发包人指定地点，收发签认。材料运输、装卸、码放工作均由承包人负责，并承担相应安全责任；场内材料看管使用由承包人负责、丢失损坏发包人不予补偿；材料退场必须经过发包人同意并开具书面证明方可运输出场。
4.5 文明施工的要求：发包人提供承包人现场必备的材料码放场地，承包人对现场材料的存放、使用管理（含资料管理）必须达到北京市及城建集团、十六公司的现场管理的标准如因承包人原因造成贯标检查、文明现场验收的不达标，发包人将对承包人处以5000-10000元的罚款。
4.6 承包人提供本合同约定的材料，要保证该材料没有侵犯第三方的知识产权。如发包人因使用合同约定的材料而被第三方因以侵犯知识产权为由追索，发包人由此所受到全部损失均由承包人承担。
4.7 承包人使用材料必须满足附件一：材料技术要求
4.8 劳务作业中自备手头工具及劳保用品及中小型机具、工具及辅料项目表见附件二、附件三（但不仅限于此）。
第五条合同价款支付及结算方式：
5.1 合同价款计量：承包人应于每月20日前报送月度完成工作量，以此作为支付材料款的依据。
5.2 材料费支付及结算：本工程无预付款，承包人须垫资施工到土0.00。土0.00以上工程付款的支付方式：按上月完成工程量的50%支付；每月20日根据上月完成的施工建筑面积，经发包人工程、技术、经营签认后，对承包人上月完成的工程量进行结算，结构封顶支付至累计结算量的70%；工程竣工，经发包人、设计单位、监理工程师、业主四方验收工程达到合同约定的质量标准，且发包人在收到承包人上报完整结算资料的一个月内办理完结算，施工人员全部退场后，付至结算总价款的95%。
5.3 遇特殊情况的结算规定：因承包人原因，在施工过程中，确实无法达到发包人对工期、质量、文明安全施工的要求，承包人应无条件服从发包人对承包人所承包范围进行调整给其他单位施工或发包人要求承包人退场，承包范围调整后材料费结算按承包人已施工的整层计算建筑面积；未完整层施工项目时，其建筑面积不进行结算，且所用工程中的脚手架、安全防护、模板及支撑系统等必须达到砼强度100%后承包人才能拆除。并承担由此给发包人造成的其他一切损失。
第六条争议的解决：
双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼，本合同债权债务不得转让。
协议生效与终止：
本协议正本一式两份，甲乙双方各执壹份；本合同副本五份，甲方执三份，乙方执贰份；本协议自双方签字盖章之日起生效，双方行使完各自的权利、履行完各自的义务后，本合同即宣告终止。
第八条特别约定
8.1合同履行期间如发生不可抗力，造成合同无法履行的双方互不承担责任。
8.2本合同在履行过程中，任何事项的变更须经双方盖章后方能生效，任何人的签名无效。本合同中的单位地址为双方确定的通信地址，在本合同履行过程中，如有变
化，必须书面通知对方。否则一方以该地址寄发的信函，视为另一方已收到并承担相应的责任。
8.3本合同除签名、签定日期外的任何手写内容均无效。
8.4本合同的债权债务不得转让。
发包人：承包人：
（合同专用章）（合同专用章）
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
协议订立时间：年月日
协议订立地点：
附件一：
材料技术要求
一、模板要求
1、楼座±0.000以下部分：
（1）墙体模板：内、外墙体均采用15mm厚覆膜多层板与50×100mm方木组合拼装，Φ48×3.5mm钢管加固
（2）穿墙螺栓：有防水要求的外墙采用带止水环的穿墙螺栓，直径为14（I级钢），两端套丝；内墙穿墙螺栓14（I级钢），两端套丝，外加内径Φ16的塑料套管；
（3）门窗洞口面板采用15mm厚覆膜多层板拼装
（4）顶板模板采用12mm厚竹胶板；支撑体系采用1.2×1.2m碗扣架，水平小横杆不少于3道；主龙骨100×100mm方木，次龙骨50×100mm方木，间距250mm；
2、楼座±0.000以上部分：
（1）首层以上为标准层（局部非标准层由承包人自行配置模板），墙体采用钢制大模板；
（2）顶板模板采用12mm厚竹胶板；顶板支撑体系采用1.2×1.2m碗扣架，水平小横杆不少于3道；主龙骨100×100mm方木，次龙骨50×100mm方木，间距250mm；
二、外脚手架
选用外挂架，安装及设计应有详细方案，材料使用必须满足4.1～4.5的要求。
中小型机具、工具及辅料项目表（附件三）
中小型机具、工具及辅料项目表（附件三）
砌体工程劳务承包合同书 工程承包单位（甲方）： 劳务分包单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包小型辅材、包小型机具、包 成品保护、包场内运输、包安全生产和文明施工 二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有砌体工程以（建筑面积/实砌方量）为计算基础，综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及材料倒运、保管和临时用架的搭设、拆除等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。
2、承包范围：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装；厨房卫生间砼防水檐浇筑、通风井管道井随砌随抹灰、水电消防管洞的堵塞（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等的堵塞）；前台（砖、沙、石子、水泥）运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。 3、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求和当地新安全技术规范进行砌体工程的施工作业。 4、工程中所用的施工机械：搅拌机、施工电梯、塔吊由甲方提供。其余小型机具均由乙方自供。 5、乙方负责班组人员的工资发放；负责辅材及劳保防护用品：施工用的水管、斗车、铝合金尺、手头工具、控线、灰桶、植筋结构胶、电锤、手提电锯、钉子、地拖线、加班所用的灯具、灯线、安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、每个部位砌体工程完工后，乙方必须把剩余的施工所需材料及时清理归类、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 7、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 8、乙方在自己的施工和制作区域内发生的一切零用工（包括自
周转材料租赁合同 承租方：合同编号： 出租方：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守： 第一条材料名称、规格、数量及租赁价格 1.租赁品种及租金单价 材料名称 规格 型号计量 单位 数量 不含税 月租金 税率 含税月 租金 增值票 类型 备 注 合同总额： 2.合同总价（含税）：以实际租赁数量按实际使用时间据实结算。在确定总价时，应同时注明不含税价款及税额。 第二条质量与验收 1.质量标准：。 2.验收方法:钢管架按延米，扣件、调节杆按套验收。 3.材料验收时，出租方同步提供产品合格证等质量证明文件。 4.双方指定专人办理材料验收交接手续。 第三条租赁期限
以租赁材料进场开始，承租方通知退租日期为止。 第四条双方责任与义务 （一）出租方的责任与义务 1.出租方应确保按承租方的要求及时足量提供所需周转材料。 2.负责出租方库房的装卸及租场送达现场的运输，出租方运输交货地点为承租方施工现场。 3.保证提供的周转材料质量符合国家现行标准的要求。 4.服从承租方现场卸货的指挥，按指定地点卸货。 5.其他责任与义务。 （二）承租方的责任与义务 1.承租方应提前天通知出租方租赁周转材料的具体规格、数量及进场时间。 2.承租方负责租材的日常维护保养，保证退租时租赁材料无明显裂痕、弯曲等。 3.承租方负责施工现场租赁材料的装卸任务并承担周材退租的运输，退租运输交货地点为出租方库房。 4.按合同约定支付租金。 5.负责租赁周转材料现场保管工作，防止周材被盗窃或人为损坏。 6.其他责任与义务。 第五条租金结算与支付 （一）租金结算 双方约定结算方式：承租方与出租方每月核对租赁周材的租赁数量及使用期限，按月计算租金，租用时间不足月时，按日结算，结算价为日单价乘实际租用天数，日单价按月单价/30天。 （二）丢失赔偿结算 双方按照约定选择以下方式进行周转材料丢失赔偿结算。 1.钢管、扣件、调节杆丢失损坏的由承租方按市场价格赔偿。
周转材料合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
周转材料承包合同 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 周转材料承包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 为加强工地现场施工管理，节约成本，提高发、承包双方的经济效益，结合工程实际情况和北京城建十六公司相关规定，根据劳务招标文件及补充招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就结构、二次结构、装修工程的周转材料等由承包人承包，双方协商达成一致，订立本合同，作为劳务分包合同的一部分，与劳务分包合同具有同样的法律效力。 第一条工程概况： 详建筑工程劳务分包招标文件 工程地点： 第二条租赁内容： 结构工程、二次结构、装修需用的一切周转料具，包括但不限于：
2.1 内外脚手架(外挂架)、卡子、脚手板、安全网，工字钢、槽钢、外挂架予埋铁件包括现场安全示意、导向牌的搭设，各种防护棚（包括但不限于变压器、配电箱及塔吊范围内各种设施）、井、洞口、马道、出入口、卸料平台、电梯井操作平台等所有防护所用材料。 2.2 模板及模板支撑系统（大小钢模、大钢模插放架、异形及角模、架子管、碗扣架及顶地托等），方钢、板方材、竹胶板及多层板，各专业孔洞（包含测量放线预留洞口）预留所需材料。 2.3 穿墙螺栓（含外墙止水穿墙螺栓），穿墙套管、止水钢板、后浇带用钢板，框架柱护角角钢等。 2.4 吊灰斗，吊料斗，布料杆、现场内各种运输工具，吊料用钢丝绳、U型卡环等。 2.5 以上材料的购置、租赁、修理、运输、保管、使用、清理、退还、赔偿等全部费用。 2.6 冬期施工的保温、洞口封堵材料、采暖材料用品；雨期施工期间的水泵等防汛物资。 第三条合同价款、承包方式及价格构成说明及违约处理：
合同编号: 周转材料租赁合同示范文本 （2015年版） 承租方(甲方): 出租方(乙方): (书写全称) 工程名称: (书写全称) 建设单位: （书写全称） 签订地点： 签订时间：年月日
周转材料租赁合同 承租方（甲方）： 出租方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵照平等自愿互惠互利的原则，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，以便遵照执行。 第1条工程及租赁物概况 1.1建设单位： (书写全称) 1.2工程名称： 1.3工程所在地：（写明地址） 1.4租赁周转材料名称、规格型号、单位、数量、单价 第2条计划租赁期限 2.1租赁期限暂定个月，自年月日 至年月日止。此租赁期限仅作参考，租金结算以租赁物实际租用的时间为准，实际租用期限无论超出或不足上述计划租赁期限，均执行明细表中的租金单价。 第3条租金结算、租金支付时间及方式 3.1租金： 本合同的暂定金额为： 金额大写： 最终租金按实际租用数量和实际租赁期限计算。
3.2乙方指定负责周转材料的进场及退库手续办理，并在收料单、退库单上签字确认。甲方指定负责周转材料的进场数量、质量的验收及退库数量的确认，实际租赁数量、退库数量必须以甲方指定的上述管理人员签字的收料单、退库单为准。没有上述人员签字的收料单、退库单不能作为双方租费结算的依据。双方指定人员如有变更，须三日内向对方发出书面通知。 租赁设备退场后双方办理最终结算，最终结算单必须经甲方项目部材料主管姓名、预算主管姓名、经营副经理姓名、商务经理姓名签字，并报甲方材料和经营主管部门审核签字并加盖甲方有效印章。 3.3收料单、退库单中的数字应用大写标明。 3.4租金支付方式及时间。 3.5每期支付货款前，乙方必须按双方确认的对账单，全额出具相应发票给甲方；如未提供，甲方有权拒付货款。 第4条送、退货验收交接手续办理的地点均为乙方所在地，计划租用数量仅作参考，实际租用数量以双方签收凭据为准。租金单价为固定单价，租赁期间不以任何原因进行调整。当实际数量不足表中所列数量时，乙方不得以所需求不足为由向甲方索赔，无论何种原因，甲方对没有进到施工现场的标的物不承担结算、付款、违约、赔偿等责任。 第5条租赁物在甲方施工现场或乙方料场（库）的装车、卸车、码放以及运输均由乙方负责，其费用负担按以下第条方法确定： a、所有费用均由乙方负担。 b、乙方送货时发生的费用（含装卸车、运输、码放等）由乙方负担，甲方退货时发生的费用（含卸车、运输、码放等）由承租方负担.费用标准 按计。 第6条租赁物的质量要求和质量责任 6.1质量标准要求：有国家标准的应执行国家标准；无国家标准的，应符合行业标准和专业检测单位对合格品的要求。不得低于JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》相关要求。
房屋租赁合同 甲方(出租人)：____________________ 身份证号：_______________________ 乙方(承租人)：____________________ 身份证号：_______________________ 二、本房屋年租金为(人民币大写)：_ （小写：￥__ __），租金 甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济纠纷。 1、乙方应遵守中国法律，不做违法乱纪的活动，若有违反法律，由乙方负责。 2、乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全，不得乱拉、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成损失，其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失，由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失，由乙方负责处理，由乙方全额赔偿对方，并按违约处理。 3、屋内用具如人为损坏或丢失，应照价赔偿。 4、现金等贵重物品乙方必须妥善保管，如有丢失，责任自负。 四、甲方在合同期内，不能擅自无故收回租给乙方的房屋，如有类似行为而造成乙方的经济损失时应赔偿乙方相应损失费用。 五、乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类情况发生，甲方有权解除协议并收回房屋。 六、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前__1 _个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后__3__天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。在原租期已到期，新的续租协议还未签订的情况下，甲方有权收回房屋，不再签约续租。 七、乙方租期未到期而要求退租时，必须与甲方协商一致。 八、合同的解除。 租赁期间，乙方有下列情形之一的，甲方有权终止合同，收回本房产。 （1）擅自将房屋转让，对外投资入股或与他人调换； （2）利用承租房屋进行非法活动，损害社会公共利益的； （3）乙方未按约定期限支付租金超过一个月。 若甲方依上述第1、2、3项约定而解除合同，并有权追述乙方法律责任。 九、发生争议时，甲、乙双方友好协商解决。如协商不成，提向当地人民法院起诉。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方(签字)：_____________ ____ 联系电话： _______________ 乙方(签字)：____________________ 联系电话： ____________________ 年月日年月日
工程劳务及周转材料 承包合同 甲方：____________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_________________________________ （以下简称乙方） 根据XX安置小区一16#楼工程需要，甲方将XX安置小区一16#楼人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方，按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程工期：6个月（除春节放假20天，计200天） 二、工程地点：XX安置小区内 ____________ 三、工程质量:符合国家强制性质量检验标准 四、承包范围 本工程承包范围：施工图以内的所有工程量，临时设施工程（电气控制材 料，三级箱以后的；上楼用给水材料，其余材料由甲方提供）。不含工程：基 础土石方机械开挖及土方机械回填（清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责）、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。（厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做，则另计价）。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。 五、承包价格 承包面积暂按5580平方米计算（工程结算按实际完成建筑面积计算），单价为300元/m2（不含安全文明措施费），总价约为1674000.00元（大写：壹佰陆拾柒万元整）。
六、付款方式 (1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后，3日内付总价10%;先起三个单元二层完，3日内付至总价的20% ;先起三个单元五层完，3日内付至总价的40%;后起二个单元三层完，3日内付至总价的60%；主体全部完工，3日内付至总价75%;内外装完工后，3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后，2日内扣2%的保修金一次付清，保修期满一年后，10日内付给乙方。 七、工期要求 按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成，每延误一天，甲方向乙方罚款1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工，返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的损失费用)。 八、安全控制与责任 乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施工，严禁违章作业，若 发生安全事故，3000.00元以内由乙方自行承担，3000.00以上甲方承担70%，剩余30%由乙方承担。 九、安全施工 1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格按照国家 现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。 2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理，严格遵守执行现场施工安全管理规章制度，加强施工安全防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临 边”、“高处作业”等安全防护。 3、禁止向下抛物，违者每次处罚500元。 4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。 5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处
承租人： 出租人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租用建筑周转材料的相关事宜达成协议如下： 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.建设单位： 第二条租赁物名称、数量、租金单价(如不够用可另附表格) 效依据。其上下车费及运费由承租人负责。若由出租人代装代运，其费用由承租人负担。以上周转材料的质量数量验收地为交货地。
第三条租赁期限 自年月日起至年月日止。 第四条租赁保证金 本合同签订后，承租人向出租人交纳租赁保证金元。 第五条租金的支付期限及结算方式 租金计算从承租人提货之日起至归还验收完清之日为止。每月按实结算一次。出租人按月按实提出租金结算单，双方在次月日前确认租金结算单，在月前按双方约定比例付清上月租金。如承租人对送达的当月租金结算单在个工作日不予确认，出租人视为承租人默认同意。如承租人对结算的租金数额有异议，经双方核对后，于下月调整结算租金。当月租金不得拒付。在出租财产未全部还完并付清全部租金之前，承租人不得以租赁保证金抵租金。租赁保证金于租赁财产还清且租金付清后无息全款退还承租人。 双方约定通过□银行汇款□支票转帐□现金方式支付租金。 第六条租赁物的维修、保养和丢失赔偿 租赁期间周转材料的维修与保养，由人负责。归还时周转材料若需维修与保养，并且约定由承租人维修与保养的，出租人可以向承租人收取维修保养费。如承租人造成周围材料难以修复的损坏或丢失，按损坏或丢失的材料价值的%赔偿(损坏丢失财产的租金计算到支付赔偿款之日止)。 第七条指定领返料经办人 1.承租人指定专人为租赁物资的领退料经办人。若指定人员不能到场或更换经办人时，需出具委托书及本人身份证(复印件)办理。 2.出租人应按JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》标准提供合格的产品。
材料租赁合同 出租人：唐山市东新宏建筑工程设备租赁有限公司（以下简称甲方） 承租人：（以下简称乙方） 工程名称： 工程地点： 工程慨况：栋号：楼层：层 地下室：有无结顶时间：年月日 起始提货时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，又经承租人来甲方库房对租用材料进行了考察，且对所租材料认可，双方本着平等互利的原则，为明确责任，经协商，就所租赁材料事宜达成以下合同条款，双方共同遵守： 一、租赁方法： 1、企事业单位租赁材料及自然人租赁材料： ①企事业单位租赁材料：乙方租赁甲方材料时，按甲方要求提供相关资料（企业营业执照、资质证书、组织机构代码证、项目部备案证、授权（委托）书等相关证件），必须加盖企业公章。合同签定：法人盖章、法人代表签字或盖章。如法定代表人不能签字或不能盖章时，必须由项目部经理、负责人或经办人签字（特殊情况除外），并按租赁材料总值的30%预交押金或双方协商押金：（1）现金：元。大写：拾万仟佰拾元整；（2）支票张，开户行：号码：账号：金额:大写拾万仟佰拾元整。 ②自然人租赁材料：自然人租赁甲方材料时，承租人必须提供身份证复印件，且必须有甲方认可的单位提供担保，并协商交纳押金拾万仟佰拾元整（现金、刷卡） 2、合同的签定： ①企事业单位租赁合同的签定：租赁合同双方单位盖章并签字后方可提货。 ②自然人租赁合同的签定：自然人租赁合同经承租人签字、出租人盖章后方可提货。 3、租费计算依据：(1)租金计算依据：合同、提票（提货单）、退票（退货单）、停止计算租费申请单、租赁材料租费报停申请单、租赁材料提前开工（使用）申请单、租金费用结算表、租金费用（每月）结算（核对）表（回执）；(2)赔偿计算依据：合同、提票（提货单）、退票（退货单）、停止计算租费申请单、租赁材料租费报停申请单、租赁材料提前开工（使用）申请单、租金费用结算表、租金费用（每月）结算（核对）表（回执）。 4、租赁期间不得以押金抵租费，租赁材料全部返还后，押金抵租费，结算剩余押金退还乙方。 二、双方义务和责任： 1、在本合同生效后，承租人由于特殊（其他）原因不能正常履行本合同时，由本合同承租人，负责给本合同变更新的承租人，且承担本合同责任，否则由本合同承租人继续承担本合同责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑施工周转材料租赁合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
出租人： 因甲方建设工程施工需要，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的 规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经 双方协商一致，就建筑施工周转材料租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。 证供应；最终结算以甲方实际租赁数量为准。乙方不得以暂定数量为由，向甲方提出任何结算或支付租金要求。 2、无论发生何种情况，合同期内租赁单价不予调整。 第二条租赁物的质量要求： 1、乙方提供的租赁物质量必须符合国家和行业现行标准，满足甲方的正常、合理的施工需要。 租赁物表观应干净整洁，不应存在变形、锈蚀等情形。 2、乙方供应的租赁物进场时必须保证质量为合格产品，不应存在损坏和瑕疵。否则，甲方有权 拒收或退货，并要求乙方重新提供符合甲方施工需要的租赁物。 3、因租赁物不符合质量要求、不满足合理施工需要而造成的（如安全事故）一切损失均由乙方
承担。 第三条租赁物的用途和使用方法：租赁物系用于甲方工程建设施工，甲方按租赁物的性能合理使用租赁物。 第四条租赁期限 1、租赁期限暂定自年月日至年月日止, 具体租赁期限及租赁起止日期甲方根据工程建设实际需要确定，另行通知乙方；暂定租赁期限内， 甲方应保证租赁物的供应。 2、甲方如需提前退租全部或者部分租赁物，应提前个小时通知乙方，以便乙方进行相 应的准备工作。 3、租赁期满，承租方因工程建设需要续租，双方应签订补充合同。 第五条租赁物交付的方式、时间、地点 1、租赁物进场时交付的方式、地点 1.1、交货方式：工地交货，乙方负责将租赁物运输至甲方工地指定地点并承担运输、装卸等租 赁物落地前的一切费用；租赁物到甲方工地现场指定地点的卸车、堆码及费用由甲方负担。 1.2、交货地点：。 1.3交货时间：按以下第种方式确定： ⑴分期分批交货，具体交货时间以甲方通知为准。乙方根据甲方工程的实际进度情况随时做好租赁物供应的准备。每次需货前，甲方提前24小时以书面或电话、传真等方式通知乙方。如计划变更，甲方应于变更计划到货时间前12小时通知乙方。 ⑵交货时间为：填具体时间。 1.4租赁物进场时，甲方指定有权收料人为（联系方式：）。 2、租赁物退场时交付的方式、时间、地点
简单的房屋租赁合同范本 简单的房屋租赁合同范本 篇一 出租方（以下简称甲方）：____________________ 承租方（以下简称乙方）：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就下列房屋的租赁事宜，达成如下协议：*条房屋基本情况 1、甲方房屋（以下简称该房屋）位于______________________________；建筑面积__________平米。 2、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。 该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。 第二条房屋用途 该房屋用途为__________，租住人数_________人。 除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途及租住人数。 第三条租赁期限 租赁期限自___________年_______月___日至__________年_______月___日止。 租赁期满，甲方有权收回出租房，乙方应如期交还。乙方如要求续租，必须在租赁期满______个月之前通知甲方，经甲方同意后，续
签租赁合同。 第四条租金及支付方式 该房屋每月租金为_______元（人民币大写），房屋租金支付方式为______付，在每个支付周期开始前________日内支付。 第五条押金 甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方押金__________元（人民币大写）______________，租赁期满，房屋经甲方验收合格后全额退还给乙方。 第六条交付房屋期限 甲方应于本合同生效之日起_______日内，将该房屋交付给乙方。 第七条关于房屋租赁期间的有关费用 1、在房屋租赁期间，以下费用由甲方支付：_____________； 2、乙方应当按时交纳以下费用：煤气、水、电___________。 第八条房屋的修缮与使用 1、在租赁期内，正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修费用由乙承担。 2、乙方应当合理使用其所承租的房屋及附属设施。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。 3、租赁期间，防火安全，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。 第九条房屋交付及收回的验收
周转材料承包合同 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 周转材料承包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 为加强工地现场施工管理，节约成本，提高发、承包双方的经济效益，结合工程实际情况
和北京城建十六公司相关规定，根据劳务招标文件及补充招标文件的要求，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，就结构、二次结构、装修工程的周转材料等由承包人承包，双方协商 达成一致，订立本合同，作为劳务分包合同的一部分，与劳务分包合同具有同样的法律效力。第一条工程概况： 详建筑工程劳务分包招标文件 工程地点： 第二条租赁内容： 结构工程、二次结构、装修需用的一切周转料具，包括但不限于： 2.1内外脚手架（外挂架）、卡子、脚手板、安全网，工字钢、槽钢、外挂架予埋铁件包括现场安全示意、导向牌的搭设，各种防护棚（包括但不限于变压器、配电箱及塔吊范围内各种设施）、井、洞口、马道、出入口、卸料平台、电梯井操作平台等所有防护所用材料。 2.2模板及模板支撑系统（大小钢模、大钢模插放架、异形及角模、架子管、碗扣架及顶地托等），方钢、板方材、竹胶板及多层板，各专业孔洞（包含测量放线预留洞口）预留所需材料。 2.3穿墙螺栓（含外墙止水穿墙螺栓），穿墙套管、止水钢板、后浇带用钢板，框架柱护 角角钢等。 2.4吊灰斗，吊料斗，布料杆、现场内各种运输工具，吊料用钢丝绳、U型卡环等。 2.5以上材料的购置、租赁、修理、运输、保管、使用、清理、退还、赔偿等全部费用。 2.6冬期施工的保温、洞口封堵材料、采暖材料用品；雨期施工期间的水泵等防汛物资。 第三条合同价款、承包方式及价格构成说明及违约处理: 3.1建筑平米综合包干单价为：88元/ M2，除本协议有特殊说明外，此单价不允许有 其它任何调整，包干单价组成见下表。
编号：JY-HT-04143 简单的房屋租赁合同范本详 细版 The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
简单的房屋租赁合同范本详细版 简单的房屋租赁合同范本（1） 出租人(以下简称甲方)： 承租人(以下简称乙方)： 甲、乙双方当事人经充分协商，达成房屋租赁合同如下： 一、该房屋位于，房型，使用面积：平方米，房屋质量良好。 二、租赁期共个月，从年月日起至年月日止。 三、该房屋月租金为人民币，交纳期限为每个月交纳一次，每次交纳人民币。 四、乙方向甲方交付保证金人民币，与首次房租一起交付甲方。该保证金应在该合同终止时全额退还乙方。 五、租赁期间的水、电、煤气费用，由乙方自付。有线电视费用由乙方直接交给甲方，物业管理费由甲方承担。(当日读数：电：煤气：水：)
六、乙方有下列情况之一的，甲方可以终止合同，收回房屋。 1、乙方未经甲方许可擅自将房屋拆隔、转租、转让或转借的; 2、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害社会公共利益，产生噪音，影响本楼居民生活的; 3、乙方拖欠租金的。 七、租赁期满前，如甲方或乙方其中任何一方欲终止合同，需提前一个月告知对方。 八、乙方在租赁期间不得对其房屋结构进行任何改动。 九、租赁期间如房屋出现质量问题，应由甲方负责修缮。 十、房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责任。 十一、如遇争议的问题，双方协商解决，协商不成，依法处理。 本合同经双方签后生效，本合同一式贰份，甲方、乙方各执一份。 甲方：(签)乙方：(签)
. 合同编号： XXXXXXX项目 周转材料租赁合同 承租方名称： 地址： 电话： 传真： 出租方名称： 地址： 电话： 传真： 签订地点： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 签订时间：年月日
. 周转材料租赁合同 承租方 :（以下简称甲方） 出租方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑周转材料的相关事宜达成协议如下： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条租赁物名称、数量、租金单价 品名规格单位单价数量总价 （元/ 日） 钢管Φ48米XX按需/ 扣件标准个XX按需/ 顶丝50cm个XX按需/ 运费（含装卸费、运输费、打捆、上垛等） 钢管Φ48米XX元/ 米?趟 扣件标准个XX元/ 个?趟 顶丝50cm个XX元/ 个?趟 暂定合同金额（大写）/ 备注： 1、以上租赁单价已包含租金、税金等费用，每月25 日结算一次。 2、租赁期间（暂定）：年月日――年月日 3、租赁物押金无元，在所有钢管退还完毕时，结算款中直接扣除 4、实际租赁数量以发货单、收料验收单为准，发货单、收料单应有双方经办人 员的签名。
第三条租费的结算与付款 1、租期的计算：从租赁物实际入场次日起至通知退场之日止，按实际租赁日历 天数计取。 2、结算时间：每月 25号结算一次，乙方按月按实提供租金结算单，双方在次月 5 号前确认上月租金结算金额，并由甲方项目负责人在结算书上签字和项目部盖章确认。租赁物全部退场后乙方应根据月结算书、送料验收清单及归还清单及时同甲方办理最终结算手续。最终结算时，乙方必须提供验收单及月度结算书的原件给甲方，如提供的送料验收清单没有项目负责人签名和项目部盖章的，将不能作为结算依据。最终结算单必须经甲方项目负责人签字确认并盖项目部印章后生效，其他任何人签字确认或盖项目部公章、工程技术资料专用章、财务章都无效。如甲方对乙方提供的结算单金额有异议，应在办理最终结算时提出。 3、付款时间及比例：每月25日结算，次月5日前支付上月租金。周转材料的 运费按当月来料总量为一批次，进行财务结算支付。 4、甲方以支票、银行承兑汇票或者其他方式支付租赁费，乙方确认如下收款单位：，乙方收款人开户行：，收款账号：。（甲方禁止项目部及任何人员对外借款，如乙方或乙方有关人员以任何形式将款项交付或返还给甲方项目部及任何人员，均与 甲方无关，该行为视为乙方与相关人员个人之间的经济关系，乙方不得向甲方主张 任何权利。）乙方在收取租赁费时，须提供由乙方收款单位所开具的发票，发票金额 与付款金额一致。若乙方未提供相应足额发票的，甲方有权拒绝付款。乙方收取材料尾款时向甲方出具承诺书（见合同附件1）。 5、当乙方收款单位或收款账号发生变动时，应以函件的形式书面通知甲方，否 则甲方有权拒绝付款。 第四条周转材料的质量要求 1、乙方租给甲方的周转材料中，钢管的材质应符合现行《碳素结构钢 （GB/T700-2006）》中 Q235-A 级钢的规定，扣件材质应符合GB15831-2006标准及检验标准 , 应符合 JGJ130-2002《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要
周转材料租赁合同 【注】在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。 如使用劳务分包人的周转材料时，租赁费可按完成工程量进行计算，其他权利义务另行约定。 本合同在签订时，务必要在合同的签字盖章处明确出租方的住所地确切地址及其银行账户。 出租方要求在合同中明确违约责任时，日违约金不得大于万分之五。 合同编号： 出 租 人： （以下简称甲方） 承 租 人： （以下简称乙方） 签约地点： 签约时间： 年 月 日 双方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等自愿、诚实信用原则，商定如下合同条款。 第一条 租赁材料 品 种、规格、数量、租 金： 承租方应提 前 天将承租计划(含品名、规格、数量、要求交货时间等)以书面或传真 的方式 发给出租方, 承租方在收到出租方计划后按要求的时间将周转料送到承租方工地指定地点。 交付、归还方式为出租方到承租方 工程工地使用现场交接，实际承租数量以承租方验收合格后签单认可的数量为准，出租方授权经办人为 、承租方授权经办人为 。全部装卸、运输费用由出租方承担。 （具体费用分担根据实情情况约定） 第二条 周转料质量标准及验收要求：
出租方所出租周转料必须具有产品质量合格证、质检报告，符合现行国家质量标准和施工要求，如因质量问题给承租方造成的损失，出租方全部承担。 出租时，出租方必须保证所出租材料完好、配套，出租的周转料质量必须具备直接施工条件，并由承租方指派专人对周转料进行现场验收。如出现外观质量及规格不符时，承租方有权拒收。使用过程中承租方对材料提出质量异议，出租方方必须在24小时内给与书面回复并按照承租方要求作出及时处理。如出现质量问题，由出租方负责退场，费用自理。因质量问题所造成的一切损失及责任由出租方承担。 第三条租赁期限从出租方、承租方授权经办人在发货单上签字当日起算，至承租方授权经办人书面通知出租方授权经办人归还交接之日止；如出租方授权人拒绝在书面通知上签字或因其他原因不能在书面通知上签字，则归还交接之日以承租方用中国邮政EMS形式向出租方住所地发出书面通知之日为准，预先估计租期大约为个月。周转材料分批交付的，分批计算，月底汇总结算，租金按月足额计付。下月10日以内出租方、承租方授权经办人确认结算单并支付上月租金，租金必须转账进入出租方银行账户。（支付方式根据实际情况约定）第四条租赁期间，由承租方负责租赁材料的维修保养，承租方未经出租方同意不得将周转材料运离工程项目现场、不得随意切割打孔。出租方有权随时检查材料使用和完好情况，承租方应提供方便。 第五条本合同期满，承租方应在正常使用后的完好状态下将租赁材料同规格、足数量归还出租方，出现短少、弯曲、断裂、破损、穿孔等损失情形，由承租方负责维修或赔偿。 维修、赔偿费用标准按下表确定： 第六条出租方授权经办人、承租方授权经办人直接在本合同第二条第二款“出租方授权经办人、承租方授权经办人”处签字是本合同生效的必要条件。 第七条本协议未尽事宜或者发生争议，由双方协商解决。如果协商不成，依法向人民法院提起诉讼（提交仲裁委员会仲裁）。（具体管辖机构由法律事务部门根据合同实际情况决定）
房屋租赁合同 本合同双方当事人 出租方（甲方）：_____ 承租方（乙方）：_______________ 根据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜，订立本合同。 一、房屋的座落、面积及装修、设施 1－1．甲方将其合法拥有的座落在本市出租给乙方使用。 1－2．甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共_ _平方米。 1－3．该房屋的现有装修及设施状况，由双方在合同附件中加以列明。除双方另有约定外，该附件作为甲方按本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。 二、租赁用途 2－1．本合同签订前，甲方已向乙方出示了该房屋的《房屋权属证书》。 2－2．乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为_住宅_使用，不得转租、转借、合租。 2－3．在租赁期限内，如未征得甲方的书面同意，乙方不得自行改变该房屋使用用途。 三、租赁期限 3－1．该房屋租赁期共_十二 _个月。自年＿月＿日起至年＿月＿日止。 3－2．租赁期满，甲方有权收回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的二个月向甲方提出书面意向，经甲方同意后，重新签订租赁合同。 四、租金及支付方式 4－1．该房屋每月租金总计为人民币_ _元。（大写：人民币元整）。 4－2．该房屋设施押金为人民币_ _元。（大写：人民币元整）。
4－3．该房屋租金支付方式如下：乙方按季度支付房租，首期租金与保证金在本合同签订时支付，以后每期租金乙方应于到期前15天支付给甲方。乙方如逾期支付租金，每逾期一天，则乙方需按月租金的0.3%向甲方支付滞纳金；逾期十天，则甲方有权终止本合同，自行收回房屋，甲方将根据乙方实际居住天数计算租金。 五、其他费用：乙方在租赁期限内，使用的水、电、煤气、电话费、有线电视费、宽带费、垃圾清运费、房屋物业管理费及共摊等费用，由乙方自行按时交纳，因乙方未按时交纳产生的滞纳金由乙方承担。 六、房屋修缮与使用 6－1．在租赁期限内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应爱护并合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应立即负责修复或予以相应的经济赔偿。 6－2．除房屋内已有装修和设施外，乙方如要求重新装修或变更原有设施的，应事先征得甲方的书面同意。租赁期满，根据原书面约定，要求恢复原状的，乙方必须恢复原状，经验收认可，方可办理退租手续。 6－3．该房屋的维修责任除双方在本合同和补充条款中约定的外，均由甲方负责。 6－4．甲方维修房屋及其附属设施，应提前二天书面通知乙方，乙方应积极协助和配合。因乙方阻挠甲方进行维修而产生的后果，则概由乙方负责。 6－5．如因不可抗力原因，导致房屋损坏或造成乙方损失的，双方互不承担责任。 七、变更和解除本合同的条件 7－1．在租赁期限内，非下列情况之一的，不得变更或者解除本合同： （1）甲方或乙方因有特殊原因，经双方协商一致，同意甲方提前收回或乙方提前退交部分或者全部该房屋的； （2）因出现非甲方能及的情况，使该房屋设施的正常运行，或水、或电、或煤等正常供应中断，且中断期一次超过七天，乙方认为严重影响正常使用房屋的；（3）因乙方违反本合同的约定，且经甲方提出后的十五天内，乙方未予以纠正的； （4）因不可抗力的因素致使该房屋及其附属设施损坏，本合同不能继续履行的；（5）在租赁期间，该房屋经市或区（县）政府有关部门批准动迁，或经司法、行政机关依法限制其房地产权利的，或出现因法律、法规禁止的非甲方责任的其他情况。 7－2．变更或解除本合同的，要求变更或解除本合同的一方应主动向另一方提出因变更或解除本合同，使一方遭受损失的，除本合同（7－1条）第（4），第（5）款可依法免除责任外，应由另一方负责赔偿。
周转材料租赁合同 合同编号：［单位名称（周转材料租赁）字（签约年份）－06－三位数编号］ 出租人： 承租人： 签订地点： 签订时间：年月日
周转材料租赁合同 出租人：（填写全称） 承租人：（填写全称） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租人与承租人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。 第一条租赁周转材料情况 实际租赁数量以双方签认的租用单为准。 第二条租赁期限 2.1 租赁期限自年月日至年月日，共计天。 2.2租赁期限在实际租赁时发生变化的，以双方签认的租用单及退租单确定。 2.3 承租人需要延长租期的，应在租赁时间届满前日内，与出租人重
新签订合同。 第三条结算与付款 3.1 租金总额：以实际结算金额为准。 3.2 租金的结算 双方约定的结算方式：（写明一次性结算还是分期结算） 3.3 租金的支付 3.3.1双方约定的支付方式：（写明以现金或支票支付） 3.3.2 双方约定的支付时间：（写明一次性支付或分期支付的具体期限或时间） 第四条租赁保证金 4.1承租人向出租人交付租赁保证金的数额：（应以大小写两种形式填写，如不收取则在空格处划斜线）元。 4.2承租人向出租人交付租赁保证金的时间：在本合同生效之日起日内交付，但不得迟于租赁周转材料交付之日。 4.3租赁期满之日起日内，出租人扣除承租人应付租赁周转材料缺损赔偿金及违约金后，租赁保证金余额退还承租人。 第五条租赁周转材料的运输及装卸 5.1 租赁周转材料的运输由负责；运输费用由承担。 5.2 租赁周转材料的装卸由负责，装卸费用由承担。 第六条租赁周转材料的验收 6.1 承租人指定（具体人员姓名）负责租赁周转材料的验收、签认；出租人指定（具体人员姓名）负责租赁周转材料的验收、签认。 6.2 一方指定验收人员发生变更时，应至少提前3日以书面形式通知另一方。
脚手架及周转材料承包合同 发包方: （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《合同法》、《建筑法》及其它现行有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就该工程脚手架的搭设和拆除劳务事宜，经双方友好协商签订本合同。 一、工程名称：平利石代产业园 二、工程地点：平利县陈家坝 三、承包内容：脚手架的搭设与拆除及周转材料 1、主体结构脚手架搭设与拆除，包含二次结构工程。现场所有标示标语的安装与拆卸。 2、施工现场的钢筋加工棚、木工加工棚、吊料平台及安全通道架子、飘网的搭设和拆除；工程四口五临边防护架的搭设和拆除； 3、外架（采用挑架）及现场所有的机械操作棚、安全电梯的防护、二次结构、通道、安全防护等工程所需要的全部材料（钢管、扣件、丝杠、山型卡、步步紧、竹架板、安全网、兜网、上料平台、油漆、铁丝、铁钉、扎丝、工字钢等所需的各种材料） 4、承包范围内全部材料的装卸、运输、损耗、保管、门卫、看场等由乙方负责，并在施工过程中不产生任何零工。 5、周转材料使用期限为15个月，计算期从开工后第一次材料进场之日计算。因甲方原因超出时间合同时间，现场材料的租赁费用由甲
方承担。 3、周转材料使用期限提前或者延期的结算，总期限为15个月，提前或者延期两个月费用不变。如果超过约定的时间费用另行计算，按甲方实际使用材料的数量和时间，根据材料市场的租赁价给予租赁费用。二次结构所使用的钢管、扣件、山型卡、步步紧等均属乙方承包范围。 四、承包单价及结算方式 1、承包单价：甲方按建筑面积每平方米元给乙方结算工程款；（注：该费用包括脚手架的搭设与拆除和合同范围内所有周转材料的总劳务费用，该价位为不含税单价） 2、费用的结算以蓝图建筑面积乘以合同每平米单价为工程总造价。 3、以上承包方式为固定单价方式，合同范围内不作任何价钱调整。 4、乙方按总造价的2%在开工之前向甲方缴纳保证金，费用在结算工程款时退还。 五、付款方式 1、三层裙楼完成付款一次，主体封顶半个月之内付完成造价的60%。 2、外架全部拆除完成后一个月内支付已完工程造价的80%。 3、剩余款项在竣工验收合格后6个月内付清。 六、双方责任： 1、甲方配合乙方协调行政事务。 2、乙方必须按时将所需材料组织到施工现场，不得以任何理由影
附件10 建筑施工周转材料租赁合同 合同编号： 承租人：中铁项目经理部签订时间：年月日出租人：签订地点： 因甲方建设工程施工需要,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，就建筑施工周转材料租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。 第一条租赁物的名称、规格、数量、租赁单价、赔偿单价 1、本合同数量为暂定数量,甲方根据现场实际需要确定具体数量，在暂定数量范围内，乙方应保证供应；最终结算以甲方实际租赁数量为准。乙方不得以暂定数量为由，向甲方提出任何结算或支付租金要求。 2、无论发生何种情况，合同期内租赁单价不予调整。第二条租赁物的质量要求： 1、乙方提供的租赁物质量必须符合国家和行业现行标准，满足甲方的正常、合 —48— 承租人：出租人：理的施工需要。租赁物表观应干净整洁，不应存在变形、锈蚀等情形。 2、乙方供应的租赁物进场时必须保证质量为合格产品，不应存在损坏和瑕疵。否则，甲方有权拒收或退货，并要求乙方重新提供符合甲方施工需要的租赁物。 3、因租赁物不符合质量要求、不满足合理施工需要而造成的（如安全事故）一切损失均由乙方承担。 第三条租赁物的用途和使用方法：租赁物系用于甲方工程建设施工，甲方按租赁物的性能合理使用租赁物。 第四条租赁期限 1、租赁期限暂定自年月日至年月日止，具体租赁期限及租赁起止日期甲方根据工程建设实际需要确定，另行通知乙方；暂定租赁期限内，甲方应保证租赁物的供应。 2、甲方如需提前退租全部或者部分租赁物，应提前24个小时通知乙方，以便乙方进行相应的准备工作。 3、租赁期满，承租方因工程建设需要续租，双方应签订补充合同。第五条租赁物交付的方式、时间、地点 1、租赁物进场时交付的方式、地点 1.1、交货方式：工地交货，乙方负责将租赁物运输至甲方工地指定地点 并承担运输、装卸等租赁物落地前的一切费用；租赁物到甲方工地现场指定地点的 卸车、堆码及费用由甲方负担。 1.2、交货地点：省市区中铁项目经理部工地甲方指 定地点。 1.3交货时间：按以下第种方式确定： ⑴分期分批交货，具体交货时间以甲方通知为准。乙方根据甲方工程的实际进度情况随时做好租赁物供应的准备。每次需货前，甲方提前24小时以书面或电话、传真等方式通知乙方。如计划变更，甲方应于变更计划到货时间前12小时通知乙方。 ⑵交货时间为：填具体时间，如2011年3月26日或2010.3.26-2010.5.20 。 1.4租赁物进场时，甲方指定有权收料人为（联系方式：）。 2、租赁物退场时交付的方式、时间、地点 承租人：出租人： —49—2.1租赁物退场时的交付方式按以下第种方式确定： ⑴乙方负责组织运输工具将租赁物从合同约定交付地点运出并承担运输、装卸及相关一切费用；租赁物在合同约定交付地点的装车及费用由甲方负担。