钢网架工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确甲、乙双方在工程实施过程中的权利和义务，促进双方创造条件搞好配合工作，按时、按质、保证安全完成本工程施工任务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、项目概况：
1、项目名称：
2、项目地点：
二、承包范围和内容：
按甲方提供的图纸，经乙方按中石化标准深化设计后的图纸进行施工。承包内容包括网架、钢檩条制作、安装；屋面板安装，不锈钢天沟、排水管制作、安装。（不含水电防雷、檐口标识、吊顶等）
三、承包方式及造价：
1、包工包料；
2、预算总价：按固定单价元/㎡，工程量为：㎡（按屋面投影计算）。合同总造价为人民币元整（￥元）（不含任何税金及管理费）（乙方提供材料发票）
四、施工工期：
总工期为天。计划开工时间：2014年月日（实际以甲方通知为准），完工时间：2014年月日。在实施过程中下列情况顺延工期：①发生人力不可抗拒的灾害或雨天、停水、停电被迫停工；②因甲方原因比如图纸变更等，进度款未及时支付影响施工进度的。
五、钢架质量要求：
1、乙方使用的钢构材料的材质、规格、型号必须符合图纸要求和本合同的要求。
2、乙方按照国家规范要求的质量验收标准、规范和设计要求进行制作、安装，并提供所购进原材料的合格证，且符合GB149-9/1、GB12-89、GB700-881的有关规定。
3、验收执行国家现行的《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。
4、为确保项目质量，乙方要按质按量进行施工，在施工中甲方有权监督乙方的施工质
量。设计寿命期内如由于乙方施工造成的施工质量问题由乙方负全责；如由于甲方使用不当造成的质量问题由甲方负全责。
六、安全生产与文明施工。
1、乙方严格执行国家现行的《建筑施工安全规范和标准》、《建筑施工安全检查评分标准》及文明施工规定。
2、乙方必须对进场管理人员和施工人员进行安全教育、安全技术交底、提高安全意识和责任感。
3、乙方必须配备完善的安全防护设施。
4、乙方必须杜绝安全生产和工程质量等事故发生。由于乙方原因在施工期间和过程出现的安全事故和质量事故责任和费用均由乙方负责，与甲方无关，甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因此造成安全事故的，由甲方承担相应责任及发生费用。
七、甲方工作：
1、安装钢架构件进场前一个星期解决水源、电源及运输道路的畅通。
2、提供现场材料堆放场地。
3、负责提供乙方施工用水、用电。
4、对项目质量、施工期，使用材料进行监督。
八、乙方工作：
1、负责编制施工组织设计，按照施工组织设计的要求做好施工前的准备工作。
2、组织有施工经验的管理人员和熟练的高素质技工队伍进场管理施工，确保项目质量、按时完成或提前完成施工任务。
3、严格按施工图及国家现行有关标准进行施工，并做好自检自查工作和记录工作，确保合格项目的实现。
4、按照施工组织设计和安全操作规程，做好安全生产和防护措施工作，负责安全责任，杜绝重大伤亡事故的发生。
5、按照施工平面规划搭设临时设施，布置现场，堆放材料和机具、搞好现场文明施工。项目交工前负责施工范围内已完成项目的成品保护。
九、付款方式。
1、合同签订后三天内预付合同造价的30%，即约￥元（大写：人民币元整）作为备料款；
2、全部材料进场，钢结构安装前付合同造价的50%，即￥元（大写：人民币元整）作为进度款；
3、全部工程完工后三天内，一次性付清合同余款；
十、争议与违约处理。
1、甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决。若协商不成，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2、合同双方任何一方不能履行本合同条款，均属单方违约，所造成经济损失由违约方承担。
十一、合同生效与终止。
本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，款项结清时失效。
发包方：承包方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话/传真：电话/传真：
开户名：
开户行：
账号：
签订日期：年月日
钢网架安装施工合同 （完 clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
钢网架安装施工合同（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议?同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位: （以下简称甲方）（制作） 施工单位: （以下简称乙方） L 1.工程项目名称：；1.2.工程 项目面积：； 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球 节点网架工程, 经双方协商，签订网架制作、安装合 同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2. 1.甲方应提供 资料：（2）网架支承点.圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2?网架面积：； 2. 3?网格尺寸：；2?4?网架矢高：；2.5. M 架型式：正放四角锥；6?支承方式：；
2.7.施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7- 91》； 2.8.施工依据2《网架结构工程质量检验评 定标准jgj-78-91》；2?9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2. 10.《江苏省 建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施 工依据4 ；； 2?11、施工依据5《建筑钢结构焊接 技术规程jgj81-XX》 三、荷载：3?1、上弦球节点荷载：kg/mS 3?2、 下弦球节点荷载；kg/mS 3.3.其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8合同总价（大写）备注：1）此 费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法: 款方式：1.汇票；2.现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收6.1.乙方按照、 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢网架安装施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号：_____________________ 工程名称：_____________________ 建设单位：_____________________ 委托单位：____________________ （以下简称甲方）（制作） 施工单位：_____________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ； 13甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商， 签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图；（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求； 2.2. 网架面积：__________ ； 2.3. 网格尺寸：__________ ；
2.4. 网架矢高：_________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：_________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999 》2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：__________ k g/ m2, 3.2、下弦球节点荷载；___________ k g/ m2, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额
钢结构 施工合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容： 第一条工程概况 1.1 工程名称：钢结构工程。 1.2 工程地点：。 1.3 工程面积：）。 1.4 工程内容：包括1）钢构件安装。2）围护部分彩板安装（依图纸）。 第二条合同价款 1、本工程造价：工程款总计元，小写元整。 2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。 3、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。 第三条：工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款分四阶段支付 （1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造
价的30%，即元。 （2）主体完工通过验收后，再支付工程总造价的30%即元。 （3）全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即元。 （4）扣除工程总造价的5%即元作为本工程的质量保证金，工程竣工验收后个月如无质量问题，支付所扣除的质量保证金。 第四条本工程要求： 1）施工质量及验收标准遵循（GB50205-2002）《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行，漆采用“”防锈漆和面漆，面板采厚“”标准板材。 2）其他未尽事项双方通过签证或协商解决。 第五条甲方责任 1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。 2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。 3、甲方负责按合同约定支付工程款。 第五条乙方责任 1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责， 甲方不承担任何责任。 2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。
钢网架安装施工合同 合同编号： ____________________ 工程名称： ____________________ 建设单位： ____________________ 委托单位： ___________________ （以下简称甲方）（制作）施工单位： ___________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ; 1.3. 甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图;（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2. 网架面积：__________ ; 2.3. 网格尺寸：__________ ; 2.4. 网架矢高：__________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：__________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1
网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb-XX》 2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db-1999 》 2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：___________ kg m2, 3.2、下弦球节点荷载； __________ k g m, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用 编号施工内容工程面积单价金额合同总价( 大写) 备注：1) 此费用不包安装网架时的脚手架费；2) 最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票；2. 现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1. 乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》、《网
钢结构加工安装合同 甲方： 乙方：兴安盟昌鑫钢构工程有限公司 为了明确责任，互相配合，保证工程质量、工期和安全，依照《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：扎赉特旗气象局新址 3、工程承包范围：网架、彩板、天沟、制作安装（不含落水管） 4、工程建筑面积：365.4㎡ 5、工程总造价（不含发票）：￥140000（大写：壹拾肆万元整） 6、工期：完工日期为15 天，开工日期以甲方通知开工日期为准。 7、工程承包方式：包工包料（不含防火涂料、检测费） 第二条付款方式 1、合同签订后，甲方预付乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 2、网架构件进入现场安装完成，甲方再付给乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 3、待全部完工后，甲方再付给乙方工程款￥20000元（大写：贰万元整）； 注：乙方在扎旗音德尔当地采购的彩钢板，甲方按市场价由甲方在乙方工程款中扣除。 第三条甲乙双方的责任和义务： 1、甲方的责任和义务： ①、甲方在签订合同时应提供相关的技术图纸及参数，及时支付工程款，如有变更须提前5天出书面通知发给乙方。乙方必须自行实地检测、测量数据为准。 ②、如甲方不能按合同日期支付加工费，乙方有权按照到款日期相应的顺延施工工期，由此造成的经济损失由甲方承担。 ③、甲方在开工前应达到水、电、路三通。
④、安装施工过程中所发生的水电费由甲方承担。 ⑤、甲方不得以任何理由影响乙方施工，如施工当中由于甲方原因导致工程停工，甲方须承担乙方因停工所造成的损失等一切费用。 2、乙方的责任和义务： ①、乙方应保证工期和质量，按图纸加工。 ②、乙方在施工中要严格按规程安全施工，负责好本方人员的安全及施工场区内的安全，如出现安全事故均由乙方负责。若违反规定造成停工、整改，工期不顺延，损失由乙方承担。 ③、乙方安排专人负责现场施工、安全及协调工作。 第四条本协议未尽事宜经甲乙双方协商解决，达成的补充条款及协议与本协议具有同等效力。甲、乙双方在执行合同中发生争议，应协商解决，协商不成可经当地人民法院用诉讼方式解决； 第五条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字后生效，至全部工程款付清合同终止。 甲方代表：乙方代表： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：、工程项目名称：；、工程项目面积：；、甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：、甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；、网架面积：；、网格尺寸：；、网架矢高：；、网架型式：正放四角锥；、支承方式：；；、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据4；；、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载：、上弦球节点荷载：kg/，、下弦球节点荷载；kg/，、其他荷载：
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------付款方式： 1、汇票； 2、现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收、乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；、甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；gb50205-XX》、甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
钢网架安装施工合同通用版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020030
钢网架安装施工合同通用版 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况： 1.1．工程项目名称：； 1.2．工程项目面积：； 1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图； 2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：； 2.4．网架矢高：； 2.5．网架型式：正放四角锥； 2.6．支承方式：；；2.7、
施工依据 1《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》；2.8、施工依据 2《网架结构工程质量检验评定标准 jgj-78-91》；2.9、施工依据 3《钢结构工程施工质量验收规范 gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据 4 ；；2.11、施工依据 5《建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载： kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载； kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准； 3） 五、工程款支付方法： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
钢网架安装施工合同格式 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
钢网架安装施工合同格式完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架
编号：SG─69548 2020新编钢网架安装施工合同格式 (标准版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：；2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；2.6．支承方式：；；2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX 》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4；；2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡ ，
篇一：网架施工合同(新) ) 建设工程施工合同 广东省工商行政管理局监制 （gf-1９9９－0201第一部分协议书 发包人(甲方）：广州新天威交通发展有限公司 承包人(乙方)：湖南马王堆建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：天河客运站新建网架及配套工程（以下简称本工程） 2．工程地点：广州市天河区燕岭路633号； 3.工程内容：天河客运站新建网架、月台及电气等。 4.资金来源：自筹资金。 二、工程承包范围 天河客运站网架施工、土建、电气施工。内容包括:网架、月台、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。 三、承包方式 本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。 四、合同工期: 1．开工日期：计划开工时间20１1年１0月10日，以甲方书面通知乙方为准。３．合同工期总日历天数:甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延。 ４．本次招标工程为关门工期,要求在２01１年1２月１０日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。 五、质量标准工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收,应达到合格 六、合同价款 金额(大写):_陆拾捌万伍仟玖佰叁拾捌元陆角肆分(人民币,含税) ￥：685９３８.64元 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、本合同专用条款、招标文件 4、本合同通用条款 5、投标书及其附件 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸
合同编号：钢结构专项检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位：
委托单位（甲方）： 检测单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。 第一条、工程概况 第二条、检测依据 2.1 □《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.2 □《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-2007 2.3 □《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 2.4 □《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.5 □《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1 2.6 □《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231 2.7 □《钢网架螺栓节点》JG10
2.4 □其它： 第三条、检测项目、数量及收费 第四条、结算与付款方式 4.1 双方约定采用下列第条方式进行结算。 4.1.1 按双方约定的检测费人民币（大写）：实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。（实际检测量为报告数量） 4.2 双方约定采用下列第条方式进行付款。 4.2.1 合同签订日内，甲方一次性支付全部检测费元。 4.2.2甲方预付检测费元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。 4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。 第五条、收费依据 1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字（2005）38号； 2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2007］24号； 3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2012］14号； 4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。 第六条、双方义务、权利 6.1 甲方义务 6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料； 6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作； 6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作； 6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利 5.2.1 对测试数据有知情权； 6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
编号：_________________ 钢网架工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确甲、乙 双方在工程实施过程中的权利和义务，促进双方创造条件搞好配合工作，按时、按质、保证安全完成本工程施工任务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 二、承包范围和内容： 按甲方提供的图纸，经乙方按中石化标准深化设计后的图纸进行施工。承包内容包括网架、钢檩 条制作、安装；屋面板安装，不锈钢天沟、排水管制作、安装。（不含水电防雷、檐口标识、吊 顶等） 三、承包方式及造价： 1、包工包料； 2、预算总价：按固定单价元/就，工程量为：就（按屋面投影计算）。合同总造 价为人民币元整（Y 元）（不含任何税金及管理费）（乙方提供材料发票） 四、施工工期： 总工期为天。计划开工时间：年月日（实际以甲方通知为准）， 完工时间：年月日。在实施过程中下列情况顺延工期：①发生人力不可 抗拒的灾害或雨天、停水、停电被迫停工；②因甲方原因比如图纸变更等，进度款未及时支付影响施工进度的。 五、钢架质量要求： 1、乙方使用的钢构材料的材质、规格、型号必须符合图纸要求和本合同的要求。 2、乙方按照国家规范要求的质量验收标准、规范和设计要求进行制作、安装，并提供所购进原材料的合格证，且符合
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029065 钢网架安装施工合同(合同范本) Construction contract for steel grid installation
钢网架安装施工合同(合同范本) 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________;
2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款
钢结构网架工工程施工分包合同 西飞国际601 号厂房 业主： 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司（以上是页面） 建筑安装工程施工合同 业主：西飞 总包方：陕西省第二建筑工程公司第八分公司阎良项目部分包方：山西省汾阳市建筑金属结构工业公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称：西飞国际601 号转包生产部装厂房 2、工程地址：西安阎良区 3、平面尺寸及面积：210M*144M = 30240M2 4、结构形式：、焊接球正放四角锥网架结构 5、支承方式：周边下弦支撑及中间柱头下弦点支撑 6、檐口高度：15.5M 7、承包总造价：约1000 万元人民币大写：壹仟万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供 应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：地面分榀拼装、吊装。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为60 日历天。 2.进现场施工准备日期：2003 年7 月25 日；开始拼装日期：2003 年8 月20 日；竣工日期：2003 年10 月20 日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延 期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。 第二条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检 属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部 费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经 设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续 分包方直接对口总包方。 第三条施工与设计变更 1、分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精 心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2、在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时
钢网架安装施工合同 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同(建设) 委托单位: (以下简称甲方)(制作) 施工单位: (以下简称乙方) 一、概况: 1.1.工程项目名称: ; 1.2.工程项目面积: ; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据: 2.1.甲方应提供资料: (2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;(1)土建总平面图; 2.2.网架面积: ; 2.3.网格尺寸: ; 2.4.网架矢高: ; 2.5.网架型式: 正放四角锥; 2.6.支承方式: ; ;2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范
gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4 ; ;2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载: 3.1、上弦球节点荷载: kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载; kg/㎡，3.3、其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法:----------------------------------------------------- 付款方式:1. 汇票;2. 现金;注:在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1.乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量;6.2.甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结
钢网架安装施工合同一 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________以下简称甲方制作 施工单位：__________________以下简称乙方 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：1土建总平面图;2网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________; 2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》
2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价大写 备注：1此费用不包安装网架时的脚手架费; 2最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量; 6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收; 6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格; 、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15 天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
总包方： 分包方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分直协商，同意签订本协议条款。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、平面尺寸及面积： 4、结构形式： 5、支承方式： 6、檐口高度：M 7、承包总造价：约万元人民币，大写：万元整（根据图纸按实结算） 8、承包项目的工作任务包括：图纸二次设计、钢网架、檩条的制作、加工、安装（主材业主供应）、现场自检、货物运输、现场安装等，构件喷砂除锈及环氧防锈面漆及设计规定内容。 9、施工方法：。 第二条工程期限 1.本工程现场开始拼装至网架就位总工期为日历天。 2.进现场施工准备日期：年月日；开始拼装日期：年月 日；竣工日期：年月日。 3.如遇下列情况，经总包方签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）工程现场不具备施工条件。 （2）由于总包方提出设计变更。 （3）人力不可抗拒自然灾害。
第三条材料供应 1.本工程所需的材料、材质、规格、型号必须符合设计要求和相关技术标准。 2.所有材料须附有合格证或材质证明，并有分包方复检的理化试验报告。 3.对具有合格证书的材料，总包方如有异议要求再次复检时，分包方可以配合，经复检属合格品，其复检的一切费用由总包方承担：如复检证明不合格，则由分包方承担全部费用，并负责更换合格品。 4.图纸中所规定的材料，如出现部分材料在市场上难以购到，则需变更代用，但必须经设计单位和总包方同意，并书面签证后方可使用。 5.施工所用主材（除空心球以及加设的衬套外）由业主提供。 6.分包方可代表总包方与业主洽谈专业技术等业务问题以及监理往来业务关系，资料手续分包方直接对口总包方。 第四条施工与设计变更 1.分包方遵照国家颁发的工程施工与验收规范，按照设计要求编制施工方案，精心组织，工程质量应符合国家规定的标准。 2.在组织施工中，任何一方不得随意变更设计，若现场状况与设计图纸不符，应查明原因及时进行设计变更，由此造成的停窝工损失和材料浪费，由责任方承担经济补偿。 3.分包方的施工方案等书面材料必须业主及监理方认可。 第五条总包方、分包方双方负责事项 总包方： 1、合同签订后，总包方向分包方提供技术交底说明文件和网架结构。图两套。 2、按审定的施工组织设计和施工方案，提供进场材料贮放场地，拆除施工现场障碍物。 3、分包方施工现场所需脚手架的搭设以及固定卷扬机地锚混凝土的浇灌由总包方免费施工。 4、总包方配合分包方砌设（）的砖墩，数量及位置由分包方现场确定，费用在决算中扣除。
·合同编号：2017-09-20 某某钢结构工程 钢结构安装工程合同 签订时间： 合同签订地点： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规和北京市有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就林甸1场3标钢结构工程安装事宜达成如下协议： 一、工程概况：
1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、承包范围： 2.1按 2.2负责卸车并自行安排构件进场后的堆放地点； 2.3钢构件安装时，焊缝等部位防锈漆的补涂补刷； 2.4所有预埋件（含后置埋件）、螺栓等的安装； 2.5提供与其他工序的正常连接条件以及负责收口处理并与相关工序密切配合，并满足其他专业的需求； 2.6上述全部工作均包含按照国家及行业现行标准、规范所需进行的验收、保修等工作； 2.7竣工验收前的保管、清洁、产品维护等工作； 三、特别说明：甲方保留将分包工程范围及工作内容另行分包的权利，并不因此对乙方进行任何费用的追加及 工期的延长。 四、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料 3.1工程质量：合格且标必须满足设计图纸、工程图集、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、 JGJ81-2002《建筑钢结构技术焊接规范》、JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》现行做法要求及现行的国家及行业标准、规范要求，如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确，并以甲方明确的要求执行，若非最新版本，则以最新版本为准；若已作废，则以替换的最新版本为准。 3.1.1乙方应按照设计图纸、变更、图集、现行标准、规范等施工，随时接受甲方代表及监理工程师的检查和检 验，并按甲方代表及监理工程师的要求及时返工和整改。 3.2工期30日历天，（联排/15天），开工日期2017年9月20日，竣工日期2017年10月26日，乙方必须 按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工，具体开工日期以甲方通知为准。 3.2.1乙方应满足甲方的工期要求，以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不利因素，乙方不得以任 何理由向甲方提出工期签证、索赔等事宜，如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付5000元/天的工期违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 3.2.2乙方施工进度与甲方所要求的进度不符，乙方须按甲方的要求赶工，否则甲方有权单方面终(中)止合同， 由此造成的一切损失均由乙方承担。 3.3安全文明施工要求：杜绝安全事故发生，施工现场做到工完、料净、场清，将施工垃圾清运至施工现场甲方 指定地点。 3.4工程资料：提供现场管理人员及操作人员上岗证（有效期内）复印件一式四份。 3.5工程缺陷责任期：工程合理使用年限，缺陷责任期从工程通过整体竣工验收之日（业主颁发竣工证书所载日期）起计算，缺陷责任须按国家相关规定执行。在此期限内乙方施工的工程内容出现质量问题由乙方负全责。当甲方发现乙方承包内容出现问题时，乙方应在甲方要求的时间内派专业熟练维修人员到现场并在甲方要求的时间内处理完毕，并承担费用（包括给甲方造成的损失），否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见，承担其他单位代为完成工作所需的费用并赔偿给甲方造成的损失。保修金的支付并不减免乙方的缺陷责任。
钢网架安装施工合同正式版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025065
钢网架安装施工合同正式版 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面
图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________; 2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》