凭样品买卖合同
出卖人：__________________（以下简称甲方）
买受人：__________________（以下简称乙方）
甲乙双方在平等、公平、诚实信用的原则下，就乙方向甲方购买货物事宜，双方议定条件如下：
第一条合同标的
货物名称：规格：质量标准：
数量：
价格：
第二条交货日期
乙方支付定金后，甲方开始备货，并于年月日前完成交货。
甲方如不能如期交付或仅能交付一部分，应于_____日前书面通知乙方延缓日期，并承担逾期交付的违约责任；乙方若不同意延期交货，可解除合同，但给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第三条价款支付
合同签订后，乙方于年月日前支付定金X元；货到验收合格收支付余款，甲方开具
正规发票。若乙方延期付款，每逾一天，应按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付违约金；逾期超过X天的，甲方有权解除合同。
第四条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能如期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。
第五条合同签订前，甲方应向乙方提交合格样品两份，并附相
第1 页
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 凭样品买卖合同专业版示 范文本
凭样品买卖合同专业版示范文本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 出卖人：_________（以下简称甲方）。 买受人：_________（以下简称乙方）。 兹为_________货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购_________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件，甲方应于____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于____日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异
议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币 _________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。
编号：YK-HT-051382 货样购买协议 Sample purchase agreement 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
货样购买协议 立货样买卖契出卖人______商行负责人______称为甲方，同承买人______商店主______称为乙方，兹为______货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购______货物，如协议成立同日由甲方交付货样同品同种类同质的货物______件，甲方应于______日内义付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于______日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除协议。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条本件买卖货款议定每件人民币____仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除协议。 因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交货。倘甲方不同意时，得为契的解除如有损害亦可请求赔偿。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖协议，甲方无异议。因此，乙方致受有损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除协议等情况。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 卖方（甲方）：______________ 身份证号：__________________
内部编号：AN-QP-HT799 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 上海市凭样品买卖合同通用范本
上海市凭样品买卖合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 出卖人：___________(以下简称甲方) 买受人：___________(以下简称乙方) 兹为订购货物买卖，双方议定条件如下： 第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于_____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。 第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。 第四条买卖价款议定每件人民币____仟____
样品买卖合同范本 样品买卖合同范文一出卖人：(以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方) 兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。 合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方)： 买受人(乙方)： 样品买卖合同范文二出卖人：__________________(以下简称甲方) 买受人：__________________(以下简称乙方) 兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条 乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。 第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交
合同编号：YT-FS-8542-24 货物买卖合同协议书样本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
货物买卖合同协议书样本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 表达货物买卖合同样本 供方：(以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、 金额：单位：人民币(元) 二、品质保证：原厂包装、原厂标准。 三、交货地点及方式：供方负责送货至需方公司 所在地，供需双方共同验收并签字确认。 四、交货期：合同签订之日起一周内。 五、产品保修责任：自交货验收合格之日起，主 机保修24个月，人为及不可抗力原因造成损坏除外， 保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。 六、付款方式：货到当日内支付总额的80%,十日 内付清其余20%。
七、违约责任：供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金，需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。 八、其他约定事项：合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决。 九、本合同一式贰份，供需双方各执壹份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日 _____年____月____日 货物买卖合同范文协议书 出卖人：_____(以下简称甲方)， 买受人：____(以下简称乙方)， 兹为_____货物欠款买卖，经双方缔结合同如下：第一条甲方愿将_____货_____件卖与乙方，约定_____年_____月_____日交付清楚。 第二条货价议定每件人民币____元整(或依照交货日交货地的市价为标准)。
样品买卖合同范本 样品买卖合同范本 随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是精心整理的样品买卖合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。 样品买卖合同范本1 出卖人：(以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方) 兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物_______件，甲方应于_______日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_______日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币_______仟_______佰元，共人民币_______万_______仟_______佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾
期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的.损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。 合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方)： 买受人(乙方)： 样品买卖合同范本2 供方(甲方)： 通信地址：电话：传真： 需方(乙方)： 通信地址：电话传真： 甲、乙双方经平等协商，就乙方购买甲方产品，签订本合同，内容如下： 一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
编号：JY-HT-06286 凭样品买卖合同范本精装版The contract is applicable to effectively regulate the transaction behavior of the parties 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
凭样品买卖合同范本精装版 出卖人：(以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方) 兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受到损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元，共人民币万仟佰元，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并约定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应负赔偿之责。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此致乙方受到损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各方不得主张增减，或借故解除合同。 合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方) 买受人(乙方) 这里填写您的名字 YOU CAN FILL IN YOUR NAME HERE
凭样品买卖合同范本 出卖人：（以下简称甲方） 买受人：（以下简称乙方） 兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购______货物，合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。 第二条质量标准 乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。 第三条交货时间、地点 甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的送货地________。 第四条收货与验货 乙方指定的收货人1：姓名________，身份证号____________，联系电话 ____________；收货人2：姓名________，身份证号____________，联系电话 ____________。 乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。 第五条付款时间、方式 乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。 第六条违约责任与合同解除 1、甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金；逾期超过____天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。 2、乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金；逾期超过____天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。
买卖合同:简析样品买卖合同应当注意的法 律问题 凭样品买卖系《合同法》规定的特种买卖之一。但是，自《合同法》实施4年以来，国内民商法学界对于凭样品买卖缺乏较深入与系统的研究。事实上，凭样品买卖应探讨的问题颇多。诸如：凭样品买卖与附生效要件的买卖、试用买卖等的关系，样品买卖合同的成立应具备的条件，样品的确定及由此产生的相关问题，凭样品买卖的法律效力，主张样品买卖的举证责任等法律问题均有待确定。笔者撰写本文，意在引起学界同仁对该问题的重视，并期望有助于进一步完善我国的特种买卖法律制度。 一、具有独立内涵的凭样品买卖 凭样品买卖，即凭样品买卖合同，又称凭货样买卖合同，是特种买卖的一种，是指买卖双方按货物样品确定买卖标的物品质，出卖人交付的货物应与样品具有相同品质的买卖。较之普通买卖，凭样品买卖的特殊性在于： 其一，合同标的物的品质以样品确定; 其二，出卖人有义务按样品交付标的物。换言之，出卖人是否承担瑕疵担保责任，(注：通说认为，我国《合同法》未规定特殊、独立的瑕疵担保责任，而是将瑕疵履行归为违约责任适用范畴。参见王利明：《中德买卖合同制度的比较》，
《比较法研究》XX年第1期。)原则上应以交付的标的物是否符合样品而确定。 可见凭样品买卖是以样品确定出卖人应履行的合同义务，而不是以出卖人交付的货物符合样品为买卖合同的生效条件，即凭样品买卖不是附生效要件的买卖。如果出卖人交付的标的物与样品不符，应承担瑕疵担保责任，而不是据此确认凭样品买卖合同未生效。 作为特种买卖的试用买卖，因有试用标的物的存在，故易与凭样品买卖相混淆，其区别在于：在试用买卖，其标的物可能为供试用之标的物，为特定物之买卖;而在凭样品买卖，样品原则上非为买卖之标的物，样品做为指定买卖标的物的“种类”及“品质”，故凭样品买卖为种类物之买卖，出卖人不但负物之瑕疵担保(违约)责任，而且应担保其所交付之标的物，于样品具有同一品质。(注：黄茂荣：《买卖法》，中国政法大学出版社XX年版，第52页。) 通常认为，样品买卖合同的成立应具有如下条件： 其一，样品在订立合同时已存在。样品是买卖合同双方当事人凭样品买卖合同达成合意的证明，故如果缔约时，并无样品存在，则难以确定双方当事人已就样品买卖合同达成合意。 其二，表明样品买卖之意思表示。即当事人应在合同中约定以样品来确定标的物的品质或写明“凭样品买卖”等表
YF-ED-J9426 可按资料类型定义编号 凭样品购买合同范例实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
凭样品购买合同范例实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 出卖人：_________(以下简称甲方)。 买受人：_________(以下简称乙方)。 兹为_________货物买卖，经双方同意议定 条件如下： 第一条乙方向甲方订购_________货物，如 合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同 质的货物_________件，甲方应于_________日 内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部 分的交付，应于_________日前通知乙方延缓日 期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受
有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币_________元，共人民币_________元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条 乙方预知届期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条
编号：_________________ 凭样品买卖合同通用版 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
出卖人：（以下简称甲方）买受人：（以下简称乙方）兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：风险提示：标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。 数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。第一条乙方向甲方订购______货物，合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年____月____日共同封存样品（双方各持一份）风险提示：履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。 如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如一个月内履行完毕，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在某年某月某日前履行完毕则就避免了歧义的产生。 第二条质量标准乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。 第三条交货时间、地点风险提示：交货地点 对于交货地点应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风
协议编号：LX-FS-A99397 凭样品买卖合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
凭样品买卖合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出卖人：____（以下简称甲方） 买受人：____（以下简称乙方） 兹为____货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购____货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币____仟____佰元共人民币____万____仟____佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各不得主张增
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 凭样品买卖合同范例(2020版) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
凭样品买卖合同范例(2020版) 出卖人：_____(以下简称甲方)。买受人：_____(以下简称乙方)。兹为_____货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购_____货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_____件，甲方应于_____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于_____日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币_____元，共人民币_____元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。
因此所受的损害亦得请求赔偿。第五条 乙方预知届期不能付款的，可于_____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。第六条 甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。第七条 货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决： (1)提交_____仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。第九条 其他约定事项：_____本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份为凭。出卖人(甲方)(签章)：_____ 买受人(乙方)(签章)：_____
YOUR LOGO 凭样品购买合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
凭样品购买合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 出卖人：___________（以下简称甲方） 买受人：___________（以下简称乙方） 兹为___________货物买卖，经双方同意议定条件如下： 第一条乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于______日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。 第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲
协议编号：LX-FS-A84482 凭样品买卖合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
凭样品买卖合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出卖人：____（以下简称甲方） 买受人：____（以下简称乙方） 兹为____货物买卖，经双方同意议定条件如下：第一条乙方向甲方订购____货物，如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物____件，甲方应于____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。 因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。 第四条买卖货款议定每件人民币____仟____佰元共人民币____万____仟____佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，应付赔偿之责。 第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔偿。 第七条货价如有升降变动的，各不得主张增
编号： TZ-20214842 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 样品买卖的合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 出卖人：__________________(以下简称甲方) 买受人：__________________(以下简称乙方) 兹为订购货物买卖，双方议定条件如下： 第一条乙方和甲方订购_______货物，甲方应于____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意，可解除合同。 第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。 第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。 如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。 甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。 第六条甲方所交付货物如与样品不相同时， 乙方可要求更换或解
除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。 第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 出卖人(甲方)：__________________ 买受人(乙方)：__________________ ________年____月____日
合同编号：YT-FS-9151-28 凭样品买卖合同的质量要 求(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
凭样品买卖合同的质量要求(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 《中华人民共和国合同法》第一百六十八条规定，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。 本条是对凭样品买卖基本权利义务的规定。 凭样品买卖又称货样买卖，是按货物样品确定买卖标的物的买卖，出卖人交付的货物应当与当事人保留的样品具有相同的品质。凭样品买卖是一种特殊买卖，其特殊性表现在以货物样品来确定标的物。订货交易多采用凭样品买卖方式。 凭样品买卖是以样品来确定标的物的品质，换句话说，标的物的品质与货样相同是当事人关于标的物
品质的约定，而不是以出卖人交付的货物符合样品的品质为买卖生效的条件。凭样品买卖要求有样品存在，而且样品应当在订立合同时就存在。并且，当事人在买卖合同中应当约定以样品来确定标的物的品质，或者写明“凭样品买卖”等表明凭样品买卖的意思。如果出卖人先向买受人提示样品，而后双方订立合同时未明确表明进行的是凭样品买卖，则双方不成立凭样品买卖。所以，按照商店中摆列商品购物不属于货样买卖。 凭样品买卖的特点，是加强出卖人的责任，视为出卖人担保交付的买卖标的物与货样有同一品质。为了检验买卖标的物是否与货样品质相同，通常采取封存货样的办法，以待验证。同时，出卖人应当对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同是凭样品买卖合同中出卖人应当承担的基本义务。如果出卖未履行这项义务，买受人不但可以要求其承担违约责任，并且可以认为出卖人的违约行为对买受人来说是“严重影响订立合同所期望的
雄县某纸塑印制有限公司凭样品买卖合同 纠纷 上诉人(原审被告)北京航天立兴科技发展有限公司,住所地北京市丰台区西四环南路83号(园区)。 法定代表人代立文，经理。 委托代理人李硕，男，xx年3月29日出生，汉族，北京航天立兴科技发展有限公司职员，住北京航天立兴科技发展有限公司。 被上诉人(原审原告)雄县启明纸塑印制有限公司,住所地河北省雄县雄州路。 法定代表人蔡德新，总经理。 委托代理人王顺玉，女，1976年8月21日出生，汉族，北京市亚奥律师事务所律师助理，住河北省石家庄市桥西区中山西路481号。 上诉人北京航天立兴科技发展有限公司(以下简称航天公司)因与被上诉人雄县启明纸塑印制有限公司(以下简称启明公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(xx)丰民初字第13834号民事判决书，向本院提起上诉。本院于xx年10月15日受理后，依法组成由法官周荆担任审判长，法官芦超、郑亚军参加的合议庭，于xx年10月17日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。 启明公司在一审中起诉称：启明公司与北京航天绿光科技发展有限公司存在多年包装袋买卖关系，截止xx年12月19日，北京航天
绿光科技发展有限公司确认欠启明公司包装袋款82 625.6元，并向启明公司出具了欠条。xx年10月12日北京航天绿光科技发展有限公司名称变更为北京航天立兴科技发展有限公司。故诉至法院请求判令航天公司给付货款82 625.6元及利息(自xx年12月19日至实际给付日止，按同期银行贷款利息计算)，并承担本案诉讼费用。 航天公司在一审中答辩称：航天公司出据的欠条只是货物收据，不代表验收合格。启明公司提供的包装袋有质量问题，所以航天公司不能给付货款。而且，欠条上的金额也不对，航天公司已给付了20 000元。 一审法院审理查明：启明公司与北京航天绿光科技发展有限公司存在多年包装袋买卖关系，截止xx年12月19日，北京航天绿光科技发展有限公司确认欠启明公司包装袋款82 625.6元，并向启明公司出具了欠条。xx年10月22日，北京航天绿光科技发展有限公司名称变更为北京航天立兴科技发展有限公司，即航天公司。故启明公司诉至法院请求判令航天公司给付货款82 625.6元及利息(自xx年12月19日至实际给付日止，按同期银行贷款利息计算)，并承担本案诉讼费用。 另查，xx年8月1日和xx年9月21日，航天公司分别给付启明公司包装物款各10 000元，共计给付20 000元。启明公司对此予以认可。 一审法院判决认定：启明公司和航天公司之间建立起来的买卖合同关系，未违反相关法律及政策的规定，应认定有效。航天公司收到
协议编号：LX-FS-A62989 凭样品买卖合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
凭样品买卖合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 出卖人：____（以下简称甲方） 买受人：____（以下简称乙方） 兹为订购货物买卖，双方议定条件如下： 第一条乙方和甲方订购_____货物，甲方应于_____日内交付乙方。 第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知乙方延缓日期；乙方若不同意，可解除合同。 第三条如因天灾或其他不可抗力，致使甲方不能照期交货或不能全数交付，可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。
第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元，共人民币____万____仟____佰元，于甲方交货同时悉数付清。 如乙方不能付清，甲方可停止交货，直到解除合同。 甲方因此所受的损失，由乙方赔偿。 第五条乙方预知届期不能付款的，可于____日前通知甲方延缓交货日期，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，但如给甲方造成损害，应负赔偿之责。 第六条甲方所交付货物如与样品不相同时，乙方可要求更换或解除买卖合同，由此给乙方造成的损失，由甲方负责。 第七条市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货物，或借故解除合同。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
简易样品买卖合同 出卖人：(以下简称甲方)住所地：法定代表人：购买人：(以下简称乙方)住所地：法定代表人：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方杉XX达成以下合同条款。 一、甲方山XX位于省县乡村组小地名为的地方，东至，西至，南至，北至，共亩，约为株，此片杉XX为，由户人家于___XXXX___年共造，林里面不杂其他人造的.林。 二、经双方协商甲方愿将此片杉XX以总价款为：元的价格出售给乙方。 三、双方同意： 1、乙方付清总价款之日起，甲方此片林地上的土地所有权仍归甲方所有，此片林地上的所有林木所有权即归乙方所有，乙方有权做任何形式的处置，甲方不得干涉。 2、工程林还款由乙方负责。 3、若有纠纷、界限不清引起的各种问题由甲方负责。 4、甲方负责提供林权证、身份证、造林合同证等证件给乙方办理砍伐许可证 5、此山砍伐期至___XXXX___年底，若办不到砍伐许可指标可延期至___XXXX___年底砍完，租地养树费由乙方负责，由乙方按每年每株一元补付给甲方。
6、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方发现有人有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方有责任及时告诉乙方。 7、在合同约定期限内即林木搬出林地前甲方有意偷盗、灭失、毁损林木的，甲方承担造成的全部损失。 四、违约责任本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。 十、其他约定事项 1、甲、乙双方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到对方， 2、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。 3、乙方在砍伐林木时要主动告知甲方并提供其合法证明文件(砍伐证)。十 一、争议解决本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。十 二、明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。十 三、本合同经双方签字盖手印或授权代表签字盖手印后生效。十 四、本合同书一式四份，双方各执二份。甲方签名盖手印：电话：委托代理人签名盖手印：电话：乙方签名盖手印：