专业工程进场施工协议书
甲方：江苏省中凯华建设工程有限公司新嘉源人才公寓8#楼项目部（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
为规范项目管理，提高工程质量，强化我项目部安全生产管理工作，明确责任，进一步落实安全生产各项措施，把安全生产管理工作落到实处，真正做到抓生产必须抓安全。现就 新嘉源人才公寓8#楼 工程由建设单位直接分包给乙方，由甲方实行总包管理。根据甲方项目部的各项规章制度，经甲乙双方商定，在乙方进场施工前签订本协议，双方共同遵守履行。
一、工程概况
1、工程名称：新嘉源人才公寓8#楼
2、工程地点：盐城经济开发区
3、工程质量：市优
4、要求工期：
5、工程造价： 万元
二、 安全生产及文明施工
1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带。
2、进入外墙施工及高空作业人员必须系好安全带。
3、进入施工人员严禁酒后上岗、随地大小便、穿拖鞋或赤膊上
班、从高空乱丢杂物。
4、所有施工人员不得以任何理由与各工种之间发生冲突，遇突发
事件应及时向甲方项目部汇报。
5、进场施工人员要严格按照安全操作规程去施工，特种作业人员
必须持征上岗。
三、质 量
1、乙方应在工程开工前向甲方和监理单位提供与本工程相关的资
料、施工方案及合格的材料质保书及检测报告，经建设单位、监理单位
认可后报甲方进行施工。
2、乙方必须严格按照甲方和监理单位确认的工程施工方案、工程
图纸及国家现行的《施工规范》要求施工，保质保量按时完工。
3、严禁使用不合格材料，如经甲方和监理单位发现视为不合格材
料，所有不合格材料全部撤出施工现场并予以5000.00元/次的经济赔
偿，同时赔偿甲方所造成的一切损失和影响。
4、在施工过程中由于客观条件的限制，乙方在不影响工程质量的
条件下，还应征得甲方和监理单位同意的情况下方可对工程作局部的修
改。
4、 工 期：
1、经甲乙双方协商，本工程自2011年 3 月 1 日开工至2011年 4
月 25 日竣工。
2、乙方必须确保按期完工，如因乙方原因耽误甲方的工期，其所
造成的一切损失均由乙方承担，并承担10000.00元/天的工期延误经济
赔偿。
五、甲乙双方义务：
甲方义务：
1、 协议工期内提供外墙脚手架及水源、电源及垂直运输，逾
期不予提供，
根据实际情况若甲方有条件提供则按3000元／天提取配合费用。
2、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义
务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作，对乙方不符合安全、文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，并进行罚款处理，情节严重通知建设单位。
乙方义务：
1、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标通知书复印件、施工合同复印件、公司资质复印件（加盖单位公章）。
2、乙方在进场施工前须向甲方交纳中标价3%的总包管理费和预交一定数额水电费（电费按电表实际收取，水费按定额收取）。
3、乙方在进场施工前必须签订《专业工程进场施工安全协议》和伍万元（￥：50000.00元）安全、质量、工期、文明施工等方面的安全保证金。乙方在施工过程中未发生伤亡事故、重伤事故、火灾事故、质量事故、工期延误等事件，于工程竣工验收后将该保证金全额退还。
4、乙方在进场施工前应对其施工人员作安全、质量方面的技术交底。
5、乙方指派 同志负责现场协调工作。
6、乙方进场施工后必须无条件服从项目部现场管理人员的统一管理，遵守项目部的各项规章制度及法律法规，对乙方人员违章乱纪行为的经济处罚，按处罚规定从履约保证金内扣除。如有严重违法乱纪行为移交司法机关处理。
7、乙方在施工中人员必须经过三级安全教育，并经考核合格同时签订有效的上岗安全合同，特种作业人员的持征上岗率必须达100%，方能进入现场施工。否则， 查处一人次处罚项目负责任人1000.00元。
8、乙方应认真做好专业工程安全生产自查、互查，并做好各项资料、台帐，及时提交甲方建档，安全检查合格率必须达90%以上。
9、乙方必须加强现场安全管理，按建筑面积配备相应的专职安全员，并负责日常现场安全检查，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生事
故，处理事故的所有费用均由乙方承担（包括主管部门的罚款），并给予以下处罚：
（1）、发生伤亡事故，扣除全部安全保证金并承担一切伤亡事故造成的经济损失。
（2）、发生重伤事故，扣除50％安全保证金。
（3）、以上处罚直接从乙方履约保证金中扣除。
10、乙方必须严格按照安全操作规程施工，如发生安全事故均由乙方自行负责解决与甲方无涉。
11、甲方督导乙方安全生产工作，乙方必须无条件服从。对项目部开具的安全、质量、工期、违纪等方面的罚款通知单乙方必须无条件接受。
12、乙方必须强化施工现场的环境整治，做好文明施工工作，确保甲方省级文明工地创建。
13、乙方未经甲方同意不得私自外墙脚手架的连墙件，违者罚款3000.00元/处，幷承担由此造成的一切责任和损失；如因施工需要必须拆除的，需经甲方现场确认后方可拆除，同时施工完毕后必须恢复原位。
六、项目部基本规章制度：
所有进场施工人员必须遵守项目部的各项规章制度，针对违规人员将参照下例条款执行：
1、进入施工现场不佩戴安全帽每人处以50.00元/次的罚款。
2、穿拖鞋或赤膊上班及随地大、小便每人处以50.00元/次的罚款。
3、从高空乱丢杂物处以200.00元/次的罚款。
2、进入外墙施工及高空作业不佩戴安全带每人处以200.00元/次
的罚款。
3、酒后上岗每人处以300.00元/次的罚款。
4、在施工现场打架、斗殴者每人处以500.00元/次的罚款，情节严重
的移交司法机关处理。
5、如发现盗窃施工现场一切财物者，一经证实处以被盗物品价值十
倍的罚款，并移交司法机关。
6、对不服从项目部管理人员管理的现场负责人处以1000.00元/次的
罚款，三次以上的乙方必须重新调换新的现场负责人，且必须在
48小时内到位（要懂技术、懂施工、具备一定的管理和工作能
力）。
七、未尽事宜，双方协商解决。协商不能达成协议的上诉当地人民法院解决。 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，见证方一份，经三方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
见证方： 代表人：
签订日期：2011年 月 日
本协议签订地点：新嘉源人才公寓8#楼项目部办公室
进场施工协议书 物业单位：北京房修一物业管理有限公司一分公司简称甲方施工单位：北京首钢建设集团有限公司第三分公司简称乙方为加强工程施工单位进场施工的监督和管理，明确双方责任，根据国家相关的法律、法规和物业管理相关制度，经双方协商后签订本进场施工协议书。 一、进场开工时间至完工时间 于2017年月日开工至2017年月日完工。 二、进场施工具体要求 1、乙方须做好施工人员的审查工作，施工人员中不得有公安机关通缉的犯罪嫌疑人员。 2、乙方须加强施工人员的管理和教育，接受物业人员的监督和检查，施工人员不得在院内从事与施工无关的工作。 3、施工人员须注意仪容仪表，不得赤脚光膀，大声喧哗，违者每次将对施工单位处罚50元。 4、施工人员进场后严禁吸烟，违者每次将对施工单位处罚100元。 5、施工人员必须按物业指定的路线出入，不得擅自进入与施工无关的区域，违者每次将对施工单位处罚50元。 6、施工车辆须服从物业的停放管理，违者每次将对施工单位处罚100元。 二、双方责任
（一）乙方责任及义务 1、进场施工的人员、车辆、设备设施等由乙方自行管理，但必须严格遵守小区物业管理要求，接受甲方的监督。 2、乙方进场前须将进场施工人员名单、身份证复印件（加盖施工单位公章）及施工车辆行驶证复印件（加盖施工单位公章）报物业管理处备案并办理人员和车辆出入证，保安将凭证放行。 3、乙方须高度重视安全管理工作，因乙方施工发生的安全事配合费。 5、施工人员租住故事件，乙方自行承担全部责任。 4、经双方协商，本工程项目施工，乙方向甲方一次性缴纳柒万元施工配合费，甲方向乙方提供施工人员住房，乙方再向甲方一次性缴纳贰万元租金。（以上共计玖万元）。乙方生活、施工产生的费用最后补交。 （二）甲方责任 1、甲方将对乙方施工管理情况进行巡视和监督检查，对乙方违反小区物业管理要求的行为将进行批评、制止和处罚。 2、甲方收到配合费后，须帮助乙方在施工过程中协调一切事物。 三、水、电费结算价格标准 水费8.15元/立方，电费2元/度。 四、进场施工技术要求
竭诚为您提供优质文档/双击可除建设工程项目合作协议合同范本 篇一：建筑工程施工合作协议 建筑工程施工合作协议 甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开 拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、施工内容及范围：。 4、工程质量：合格。 5、工期：。 6、合作方式： 由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，
中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。 第二条、项目管理模式 一、项目合同管理 1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。 3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。 二、项目班子管理 1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。 2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。 第三条、项目管理费用及保证金
简易施工协议书 简易施工协议怎么写?下面小编整理了简易施工协议书，欢迎阅读! 简易施工协议书一 甲方：陕西省安康公路局 乙方：陕西省安康市公路局机修厂 为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容： 1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价：元(大写元)。 3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工 期17天。 4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。 5、工程安全及法规制度 ①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。 ③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。 ④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。 ⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。 ⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。 6、工程结算及支付 ①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款 的60%。 ②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它： ①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
078工程506#建筑物双梁桥式起重机安装工程项目 施工场地移交协议书 为落实078工程506#建筑物双梁桥式起重机安装，保障施工现场的防火安全、文明施工、综合治理工作的落实，实行“谁施工、谁负责”，做到有章可循、有法可依。强化项目现场的管理工作，把各施工作业区域进行划分，维护施工现场的稳定，将工程506#建筑物北面已完成的履带吊行走道路及506#建筑物001、003、005大厅交给河南卫华重型机械股份有限公司单位施工，并制定本协议。 一、进入现场施工，必须切实执行市建总防火专项管理条例及遵守施工现场的各项防火、安全生产、文明施工制度。 二、动焊作业，要应知应会，焊工人员要特证上岗。在作业中，要有人跟焊监控，配备有灭火筒，湿水麻袋、焊桶斗等防护工具。作业完后，现场做到“八不”、“四要”、“一清理”。 三、施工现场电器线路、设备，由电工专人负责安装。如因工作需要改变原有线路须经甲方同意。 四、在现场设置的临时办公室、宿舍、使用单位人员要确保室内正常卫生、防火、治安秩序。 五、三级防火安全责任人（班组）要落实各项防火管理制度，在日常的工作中，做到防火工作责任到位，检查防火工作到位，整改火警隐患到位。 六、抓好员工队伍的防火教育，提高员工执行安全防火的自觉性，依时参加现场各种协调会议。
七、现将该工程乙方所需的场地移交给乙方进行吊装工程施工，乙方负责施工现场动火、安全生产、文明施工、卫生、产品保护、综合治理等一切的管理。如发生安全和质量事故，以及乙方在施工过程中造成产品损坏，一切责任由乙方负责。 本协议、签名盖章后，双方都必须承担协议中各自的义务。 甲方：乙方： 年月日年月日
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)：
建筑工程合作协议书文档(常用版)5 篇 Construction engineering cooperation agreement document (c ommon version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建筑工程合作协议书文档(常用版)5篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：建筑工程合作协议书模板(基础版) 2、篇章2：建筑工程合作协议书范文 3、篇章3：建筑工程合作协议书例文 4、篇章4：建筑工程合作协议书范文实用版 5、篇章5：建筑工程合作协议书样本 篇章1:建筑工程合作协议书模板(基础版) 甲方：___________（以下简称甲方） 乙方：___________（以下简称乙方）
乙方根据法律的规定已取得__________市__________区__________街__________亩（计__________m2）的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的 __________置业有限公司（名称具体以工商行政管理局核准为准）独家开发，现就相关事宜达成如下协议： 第一条甲、乙双方共同投资组建__________置业有限公司，开发经营该项目，公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币，占总股本的__________%；乙方出资万元，具体以上述__________街的__________亩国有地使用权作价投入，占总股本的__________%。 第二条乙方确认投入__________置业有限公司的 __________街的项目的土地使用权具备以下条件： 1.项目四至范围：本项目地块座落于市__________区，东至__________街，西至__________街，南至__________巷，北至__________米规划路。 2.项目性质：商品房开发。 3.土地性质：住宅、公建综合用地，现有土地使用权年限为__________年。
小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
进场施工安全协议书 甲方： 乙方：乙方营业执照号码（或身份证号码）： 一、目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二、施工项目名称： 三、施工地点：山东比特智能科技股份有限公司院内（日照北路1号） 四、施工时间：年月日至年月日 五、协议内容： （一）入场施工须知 1、乙方在进场施工前，须提前3个工作日向甲方提供施工条件要求和施工方案，明确水、电、场地等基础条件要求，并提报施工时间、人数、车辆、食宿安排等计划。甲方在接到乙方提出的施工条件后，3个工作日内做好各项准备工作，确保乙方按期顺利施工。 2、乙方进场前，须到甲方保卫科为提报的施工人员、车辆办理临时出入手续，按照“人员临时出入证”20元/人，“车辆临时出入证”200元/辆由甲方收取一定押金，以便施工期间乙方车辆和人员凭证件进出甲方公司大门；如无证件，甲方门卫有权阻止人员、车辆出入，由此对施工造成的影响由乙方负责。 施工结束后，乙方应主动交还临时出入证件，甲方按照交还的证件数量退还押金。 3、乙方施工车辆进出公司，车速不大于5km/h，车辆出厂必须经门卫值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出公司物品放行单，方可放行。 4、乙方施工人员应严格遵守甲方的各项规定，不得擅自离开作业区域进
入工作区域或车间、仓库、办公楼等其他区域，不得在公司区域内吸烟，不得与甲方员工争吵、打架。如有违反，甲方有权要求乙方更换施工人员。 5、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育。 6、乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找施工方合作。 7、乙方施工如需用电，须自备配电箱或者插座，并向甲方报备用电负荷，甲方只负责到施工配电箱的进线接入，配电箱至各施工设备的接线由乙方负责，未经甲方许可，乙方不得擅自直接从甲方配电箱或者设备上接电。配电箱需配备安全保护元件，如因乙方违章用电造成甲方用电线路、设备跳闸或者烧毁，所造成的损失由乙方承担。 8、乙方运入甲方公司范围内的施工工具、机械、材料须在甲方门卫处进行登记，施工结束物资出门时，甲方门卫按照进场登记表进行核实，如发现未在当初登记范围内的物资，甲方有权进行扣留，并保留进一步追究责任的权利。 （二）入场施工注意事项 1、乙方进厂施工，须经甲方同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督人员，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方为乙方提供施工便利条件和服务。 2、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查； 3.施工队伍的安全防护器材必须配置到位，否则将不得开工作业；施工过程中因各种原因引发的意外人身伤害、事故以及造成的经济损失由乙方负责，与甲方无关。 4、施工过程中如需使用水、电等，施工单位向甲方提出申请，并由乙方提供合格的水/电计量仪表，经甲方公司领导同意，由甲方人员指定专人负责水/电的安装。乙方施工产生的水/电费用由甲乙双方协商解决。 5、施工过程中如需动火作业，乙方需向甲方提出申请，并落实安全防范措施。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护； 6、乙方如需挖土作业，须提前向甲方询问地下管道、电缆埋藏情况，如
合同编号：xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月
建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况双方达成以下协议，订立本合同。 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期：20 年月日 1.5竣工日期：20 年月日 1.6合同金额：，此工程一次性包死。（但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用，全部由甲方承担）。第二条：合同文件使用的标准和适用法律： 1.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》： 1.2适用范围：国家和省、市颁布的技术标准和施工规范
第三条：图纸 3.1图纸提供日期：20 年月日 3.2图纸提供套数：套 第四条：甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表： 4.2监理工程师： 第五条：乙方驻工地代表： 5. 乙方驻工地代表： 第六条：甲方工作： 6.1施工现场具备开工条件： 6.2会审图纸和设计交底： 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点，由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收，工程质量符合国家电气规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方已经批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条：乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求：遵守政府有关主管部门的管
建筑工程合作协议书范文 甲方： 乙方：XXXXXX 形象策划有限公司 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙 方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1服务内容： 项目尺寸P数单价合计 2.协议总额为RMB 元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及 咨询等；甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按协议 规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作；乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在 双方沟通基础上进行修改至完善；
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认 可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计 方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。4.甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：年月日前。 三、付款方式 1 .本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即 RMB 元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至乙方开户行：中 国XX银行北京建XX支行乙方开户名称：XXXXXX形象策划有限公司银行帐号：或通过XX银行现金快速汇款至：XX银行存 折号码：3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
建筑工程项目合作协议书 甲方：江西海洲建设集团有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 乙方：江西金石实业发展有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 合同签订地址： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利的原则基础上，就合作建设《武汉染料厂经济适用房项目》经过友好协商，达成如下协议条款，双方必须严格遵守：坚决执行；矚慫润厲锣瘗睞栃冼赖。矚慫润厲锣瘗睞栃疣赖賃。 一、项目概况 按照江西普发房地产开发公司与江西海洲建设集团有限公司于20XX年8月11日签订的《合作协议书》，经普发公司认可由江西金石实业发展有限公司与江西海洲建设集团有限公司共同承担《六号经济适用房项目》工程项目，该项目位于江西省赣州市章贡区工农路23号，用地面积5.2
亩，总建筑面积10042平方米，其中，一期用地面积为3. 17亩（即6110平方米），开发建筑面积为5000平方米，二期为经济适用房，建筑面积为30000米，其余为拆迁安置房，为27997. 4平方米。底商和地下层面积约为10000平方米。聞創沟燔鐺險爱雀谴净。聞創沟燔鐺險爱雀谴净祸。 二、合作形式 甲方同意将以上项目总建筑面积和总承包内容如桩基、水电、建筑工程、路面、管网、绿化消防等由甲乙双方共同出资建设；共同管理经营；共同分配受益的原则进行：残鹫楼静钱瀨濟淑塹籟。残鹭楼静链瀨濟淑塹籟婭。 1.共同出资本项目。预计前期投资3200万元，甲方出资1200万元，乙方出资20XX万元（其中200万资金成本扣除，实际用于工程建设1800万元）。酵铜极額閉镇桧猪訣锥。酵铜极額閉镇桧猪訣锥顧。 2.共同管理经营。根据工程进展需要，工程部由甲乙双方派员参加，其职责：工程项目审定；工程项目招标；工程设备租赁；工程材料采购等。工程材料的资金出入需甲、乙双方代表人签字后，根据工程进度情况，提交甲、乙双方负责人审批后方可付款。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼诒。 3.共同分配受益。按照甲、乙双方协商的原则，前期总投资3200 万元，甲方投资1200万元，占37.5%,乙方投资20XX万元，占62.5%。乙方认为前期甲方在承接工程和现场施工组织方面作出了贡献，决算收益分配比例为各50%。上述款项双方合同签订后**日内将款项支付到双方共同确认的
小工程施工合同书_小工程施工合同书样本 近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 小工程施工合同书范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx (二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期 30天 4、工程造价 工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)： 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 6、承包方式 按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建 设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人 民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖 南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标 准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价， 信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
工程进场施工协议书样本 工程进场施工协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作 为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程进场施工协议书发包人:贵州（义龙）集团投资有限公司（（以下简称:“甲方”）承包人:中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称:“乙）方”）根据试验区工委、管委会的要求，为加快本工 程建设，要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下，根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式，并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则，选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位，甲方将本工程发包给乙方施工。 为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲、乙双方共 同协商，签订如下进场协议，共同遵守: 一、工程名称:义龙试验区鲁屯镇棚户区改造工程。 二、施工内容:完成场平、房屋主体建设、装修（图纸内容）及附属设施建设。 三、工程计价、计量、结算原则本工程采用贵州省《贵州省建筑 工程计价定额》和《贵州省装》饰装修工程计价定额》，，水电安装工程执行《贵州省安装工程计价定额》计量计价；人工费参照《贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会关于发布贵州省人工单价指导价的通知》（黔建建通3[]463号）文件执行。
乙方根据甲方提供施工图进行施工，工程量以现场监理代表、业主代表、乙方代表签字确认的合格工程量为准，按招投标规定确定的中标单位的中标单价结算。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 经甲方公开招标，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同，继续施工；如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量结算给乙方。 四、退场机制原则 1、、工程招标结束后，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同继续施工。 2、如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方，由甲方一次性结清。 3、、工程结算并支付工程款后后3天内乙方必须无条件退场，并由中标单位按合同规定继续施工。 五、工程保证金，工程款支付原则 1、、中承包方用承建职教路合格工程量工程款中6000万元作为该工程的进场保证金.
建筑工程合同书范本 兹有工程 总承包人：(以下简称甲方)，地址：，电话号码： 分包人：(以下简称乙方)，地址：，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年月日双方同意如下条款。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 工程总价：人民币元整,大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 按年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 此合同开工天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，天内归还给乙方。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 第五条：工程期限 开工日期： 竣工日期：(以竣工报告为准) 交付日 合同总工期：天 甲方应在合同签订后个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 第六条：付款办法 乙方进场天内，甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后，天内付进场第壹个月的工程进度款的。以后以按每月工程量的进度款付，工程结束验收合格付至总工程款的。删除厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 工程竣工后六个月内付。 工程竣工满一年后天内付清(此项为保固金)。 水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的〕 甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 第九条：工地管理 乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合作协议书范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 乙方： XXXXXX 形象策划有限公司 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方 设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1. 服务内容： 项目尺寸P数单价合计 2. 协议总额为R耶 元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1. 甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及 咨询等；甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按协议 规定向乙方支付有关费用 2. 乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作；乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3. 乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善； 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认
可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。 4. 甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：年月日前。 三、付款方式 1 .本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即RMB 元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至乙方开户行：中 国XX银行北京建XX支行乙方开户名称：XXXXX戏象策划有限公司银行帐号：或通过XX银行现金快速汇款至：XX银行存折号码：3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1. 甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。 2. 甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表 （三）承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期：2010年05月20日，竣工日期：2010年06月20日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%；（四）剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通； 2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 （二）乙方责任：
模板工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方现承建工程，建筑面积约1500平方米，经协商将该工程模板分项工程分给乙方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工 程任务，经双方协商，特订如下条款。 一、工程名称： 二、承包方式：包工不包料 三、承包内容 A、基础与主体所有模板工程。包括放线、内脚手架支撑、模板下料、制作、安 装、场地内水平及垂直运输。 B、模板工程所需机械及安装（电除外）。 C、模板安装所需铁丝、钉子等消耗品。 四、承包价格：按建筑面积每平方米63元，建筑面积以设计图建筑总面积为准； 如工程项目发生较大变更，变更费用另行协商。 五、甲方职责： 1、按施工规范及技术要求对乙方进行技术交底，并提供施工图一套； 2、负责及时供应工程施工所需的各种材料； 3、按合同条款规定及时给乙方进行结算。 六、乙方职责 1、遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从现场负责人统一调度； 2、认真阅图、精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完成本工种施工任务； 3、积极组织足够的熟练技术工人，按甲方通知进场，并保证按甲方要求的工期 完成施工任务； 4、自备吃、住的生活用品和必须的施工工具； 5、负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作； 6、乙方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因 乙方中途退场造成的损失，甲方有权追究要求赔偿。 七、工程质量及其它： 1、乙方必须按图示尺寸和技术交底要求认真施工和精心下料，不得浪费材料，模板安装要牢固、规范、成型，应保证符合验收规范要求。施工过程中如发生返工现象，除自负返工费用外，另赔偿材料款，每层完成后要及时清理，否则视情节罚 款100-500元； 2、乙方必须文明施工，做到工完场清。 八、工期管理及其它：
合同编号： 建筑工程合同书 工程名称： 建筑单位： 施工单位： 签订日期：年月日
发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 1、广场硬化。（见图纸，以预算单中的项目为准） 2、。 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。 四、质量标准 工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 1、工程总造价：大写：元（人民币） ￥：元（人民币） 六、合同价款支付； 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方
作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派为工地代表，联系方式： 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式； 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
工程施工合作协议书 甲方：xxxxxxxx建筑工程有限公司 乙方：xxxxxx建设有限责任公司 按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款： 第一条总则 （1）、本协议为双方长期性合作协议。 （2）、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。 （3）、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目合作的形式及收费标准 （1）、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。
（2）、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。 （3）、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为： a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用； b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取 1.5%管理费用； c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取 1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。 （4）、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。 （5）、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。