放线测量协议书
甲方：
乙方：
为完成施工的需要，乙方受甲方委托，对该项目进行放线测量。
一、作业依据
《工程测量规范》GB50026-2007。
二、作业技术要求
1、按设计图纸要求对该工程进行放线任务；
2、甲方安排人员对所放点位打桩。
三、甲方责任
1、需给乙方提供设计平面图；
2、负责对乙方提供放线任务的坐标并保证坐标的正确性；
3、负责对乙方所放点位保护（如点位破坏乙方不负任何责
任，需重新放点费用另行计算）。
四、乙方责任
1、对放线点位的准确性负责，以满足甲方的施工要求；
2、乙方在未得到甲方书面确认的情况下，不得将甲方的所有数据转让给第三方。
五、双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
甲方不按时支付技术服务费的，乙方有权延迟放线任务，乙方如果提交的项目成果不符合质量要求的，务必进行复测，甲方
不向乙方支付任何费用。
六、工程测量费用分配及支付方式
工程测量费用经过协商，测量工程总价元（含税），大写。甲方根据工程进度向乙方进行款：完成放线测量任务甲方需向乙方支付本阶段费用的50%，其余费用在规划局验收后，一次性付清。
七、本协议在规划局验收完毕、费用结算清楚后自动失效。
八、双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方签字：乙方签字：
甲方（发包方）：乙方（承包方）：
法人代表或授权代理人：法人代表或授权代理人：
业务主办人：业务主办人：
电话：电话：
户名：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
年月日
-精品文档- 合作协议书 甲方： 地址： 法定代表人: 电话： 乙方： 身份证号： 地址： 电话： 为保障合作良好、有序运行，充分保护各方的正当权益，甲、乙双方本着平等自愿、 互利互惠、共同发展的目的，就双方在 __________________ 开设舞蹈艺术培训中心，依照《中 华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，以资信守。第一条合作项目名称 舞蹈艺术培训中心。 第二条合作方式 1甲方负责提供教学、办公场地，教学设备，广告宣传、招生等工作，并负责相关费用。 2、由甲方董事长郭淑芳出任深圳舞蹈艺术培训中心董事长，负责本舞蹈艺术培训中心 的全面管理工作；由乙方出任深圳舞蹈艺术培训中心校长兼总教练，负责本舞蹈艺术培训中 心的日常经营管理工作，管理学员档案包括整理、保存、运用学员的信息资料，负责招聘教学师资及员工，组织教学培训等。 3、乙方招聘的教学师资及员工与深圳舞蹈艺术培训中心签订合作协议，教师工酬根据教师级别不同按每课时200-400元的不同标准由深圳舞蹈艺术培训中心支付，教师工酬以日结方式进行结算。 4、本舞蹈艺术培训中心设立单独的财务账簿及账户，独立核算，每月核算一次，实行专款专用。 5、本舞蹈艺术培训中心设立一名会计和一名出纳，本舞蹈艺术培训中心的会计由甲方 -精品文档-
会计兼任，会计的工资报酬由甲方承担。出纳由乙方选任，工资报酬（5000元/月）由深圳 舞蹈艺术培训中心支付。 6、本舞蹈艺术培训中心根据市场情况拟设置培训班如下：①摩登班（少儿、成人），②拉丁（少儿、成人），③交谊舞（成人、企业家班），④、莎莎舞，⑤三步踩，⑥肚皮舞，⑦ 瑜珈班，⑧街舞，⑨操课。 第三条授课时间及方式地点 具体上课时间以课程表安排为准，45--60分钟为一个课时。授课地点为甲方提供的教学 场地内。 第四条甲方的权利和义务 1、甲方负责提供教学、办公场地。在开办初期，甲方提供位于_______________ 不少于200平方米房屋一间作教室使用，及约 _______ 平方米房屋一间作办公室，甲方提供的场地应以满 足教学需求为前提，如学员过多，现有场地不能满足教学需求时，甲方应无条件增加场地投入，甲方保证在本协议合作期内，其对所提供场地拥有的房屋使用权无任何法律上的瑕疵， 保证乙方依本协议使用该场地不会受到第三人的干涉，并保证乙方在周一至周五的晚上时至时，周六全天、周日全天能正常使用场地，否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。 2、甲方负责提供教学设备包括但不限于音响、灯光、空调（按每50平方米配一台5P 的空调的标准配备）等设备（视情况如需增加其它设备均由甲方提供），并承担本协议期间所发生的水费、电费、卫生、物业管理等费用。 3、甲方负责招生工作的宣传包括但不限于教师简介、宣传画册制作、发布，广告宣传 等活动并承担相关费用。除本协议规定外，未经乙方书面授权许可，甲方不得在其单位名称，商号，广告，宣传资料，产品目录，办公用品，名片，办公场所的装潢装饰中使用乙方的名称、简称、肖像，注册商标和标志，标识等。 4、甲方负责制定的招生简章和招生计划、安排开展招生工作，落实招生的相关事宜， 发生的费用由甲方负担。由甲方负责向学员收取培训费用并及时向学员开具收费凭证。甲方须及时向乙方通报招生进展情况，每个舞蹈培训班招收学员应不少于_________ 人，如果甲方招收的每个舞蹈培训班学员人数少于 _______ 人，则乙方有权不开班，甲方负责学员的善后处理 工作。 5、参与培训期间后勤服务工作，甲方人员参与服务工作所发生费用及报酬由甲方负责。 -精品文档- 6、本舞蹈艺术培训中心的会计由甲方会计兼任，会计的工资报酬由甲方承担。 7、甲方在招生过程中，不得以本项目名义收取任何费用。
建设工程验线及复验申请表 受理编号： 申请内容 建设单位 申请日期年月日 报验员及电话 施工单位 建设地点 许可证编号 监理单位 建设项目名称 验线日期年月日以上由建设单位填写，基槽开挖至设计标高复验前三日（不含法定休息日） 报送侯马市规划局执法大队，并附建设用地范围内应当拆除房屋的情况说明及测绘队的《建设工程放线测量记录册》一份。 以下由规划管理部门填写 复验情况： 复验审核批准 建设工程定位验线合格通知单（存根） 编号：—————————————— ： 你单位——————————————工程（建设工程规划许可证编号————————） 经我局派员实地检验，基槽位置、标高符合原规划批准要求，准予继 续施工。 年月日
建设工程验线及复验申请表 受理编号： 申请内容 建设单位 申请日期年月日 报验员及电话 施工单位 建设地点 许可证编号 监理单位 建设项目名称 验线日期年月日以上由建设单位填写，工程至±0.00标高申请定位复验前三日（不含法定休息日） 报送侯马市规划局执法大队，并附建设工程验线合格通知单（复印件）。 以下由规划管理部门填写 复验情况： 复验审核批准 建设工程±0.00复验合格通知单（存根） 编号：—————————————— ： 你单位——————————————工程（建设工程规划许可证编号————————）经我局派员实地复验，建筑位置、标高符合原规划批准要求，准予继续施工。 年月日
建设工程验线及复验申请表 受理编号： 申请内容 建设单位 申请日期年月日 报验员及电话 施工单位 建设地点 许可证编号 监理单位 建设项目名称 验线日期年月日以上由建设单位填写，工程主体结构封顶申请规划复验（外立面、屋面型式、檐 口或女儿墙顶部标高、建筑层次）前三日（不含法定休息日）报送侯马市规划局执法大队，并附建设工程定位复验合格通知单（复印件）和原批准立面图及说明。 以下由规划管理部门填写 复验情况： 复验审核批准 建设工程封顶复验合格通知单（存根） 编号：—————————————— ： 你单位—————————————工程（建设工程规划许可证编号————————）经我局派员实地复验，外立面、屋面型式、檐口或女儿墙顶部标高、建筑层次符合原规划批准要求，准予继续施工。 年月日
测量放线施工劳务承包协议书 发包人： 承包人：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就发包人（江苏天宇建设集团工程有限公司）承接唐山市恒和房地产开发有限公司楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。 1、劳务承包工程基本情况 工程名称：主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程（以下简称“本工程”） 工程地点：唐山市古冶区京华路南侧，富贵路东侧，振兴道北侧 承包范围：楼的测量放线 劳务作业内容：楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线（墙边线、控制线）洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。 承包方式：包工包小型材料包括镜子。 劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。 2、合同价款 本承包合同劳务费承包综合单价为： 4 元/M2（本工程综合单价以河北省2008年预算规则计算建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工）、冬雨季施工、进出场费等所有费用。 3、工作要求及控制 开工日期：年月日，完工日期：年月日。 乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划（进度计划双方
合作协议书 甲方： 乙方： 身份证号码： 经甲、乙双方友好协商，按照优势互补，利益分享的原则，就乙 方----项目所涉及经营管理等相关事项达成如下协议： 一、乙方以甲方的名义负责出面联系的有关事宜，有设计项目费用 由乙方支付，乙方履行该合同条款所规定的属于甲方的责、权、利等条 款。 二、乙方负责建立、健全工程项目部及管理机制，负责实施运作设 计项目。本工程项目的采购、施工、预算及各类工程文件编制均由乙方 负责。 三、甲方按照营业承包管理的形式，对乙方具体运作的工程项目进 行管理及监督，由乙方负责具体实施。 1、双方责任划分 3）、甲方承诺将付款方的支付的设计款，每次到款后的，延后一 次。在扣除税金和设计资质后 剩余的百分之40拔付及时（3个工作日内）给乙方（本人签字确 认并以传真形式告知指定打入某人某公司账号），不得以任何理由拖 欠、占用、挪用； （2）、乙方权利和义务 1）乙方有权知道公司项目款项的打款进度。 2）、乙方应严格履行甲方与业主签订的合同规定的各项合同条 款，保质、保量、按期完成施工任务。因乙方未严格履行合同所规定义 务而造成的工程财产损失和人员伤害由乙方全部负责；
3）、乙方施工管理中发生的一切本项目有关的各种法律纠纷由乙方负责解决，并承担一切责任。如产生法律纠纷的，甲方有权向乙方追偿； 4）、乙方不得冠用甲方名称从事非法及侵权行为和有损于甲方声誉的活动，否则将承担一切名誉赔偿及经济责任和社会责任； 5）、乙方在该项目合同签定后，第一时间要提供一份该项目的方案，包括效果图、动画、预算书、材料清单（可提供电子版或现成资料）、施工合同、中标通知书等文件用于建档。在竣工验收后，将验收报告、竣工图、移交单、夜景实拍照片两张，交公司办公室存档。否则财务将缓付工程款并按每天合同总额的千分之一收取滞纳金。 6）、接受并遵守公司的有关制度，每周按时上报《设计施工进度周报表》。 五、本协议经双方签字盖章后生效，有效期为一年（通常情况为：一年签一次）。 六、甲乙双方在签订本协议后一年内有效，不再为单个项目签订协议。期间的合作项目，均通过《合作项目备案登记表》（见附件）进行登记，双方签字后即行生效，视为本协议不可分割的部分。 七、其它 1、本协议有效期内，双方必须遵守国家的政策、法律、法规。 2、本协议未尽事宜，经双方协商同意后签订补充协议，与本协议具同等法律效力。 3、合同期间如一方违约，造成另一方的经济损失时违约方应赔偿对方的经济损失。 4、履行协议过程中发生争议或纠纷本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决， 可向深圳市人民法院通过法律途径解决。 八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。（说明：附件一、附件二为本协议不可分割的部分，具有同等法律效
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-HT-033467 修改合同协议书修订版
协议书 | YW-HT-033467 企业公民常用合同修改合同协议书修订版 修改合同编号：________ 甲方_________与乙方_________原于________年____月____日签订的 _________合同（原合同编号），现因_________，经双方协商同意，决定将其中_________条款：_________修定为：_________因修改合同给_________方造成损失计_________元，由_________方负责赔偿，赔偿金自________年____月____日起至________年____月____日止分_______次付清，特此协议。 本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。协议书一式_____份，由双方各收执一份，鉴证机关收存一份，送________（有关单位）_______份。 甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________ 代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________ ________年____月____日________年____月____日 签订地点：_______________签订地点：_______________ XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd. 第2页
单项工程分包协议书 甲方：四川仪陇志宏建设劳务有限公司唐山青年汇小区项目部 乙方： 一、根据经济合同法，结合外地务工人员劳动合同书，甲乙双方本着友好合作、平等自愿、诚实信用、按劳分配的原则，在做到保质、保工期、保证安全文明施工和环保施工的前提下，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订此合同，甲乙双方应共同遵守。 二、工程概况 1、工程名称唐山嘉兴青年汇 2、工程地址：河北省唐山市河北三号小区 3、结构类型：剪力墙结构 三、承包范围 承包范围为脚手架工程具体内容如下： 1、施工工地所有基础线、楼梯、门洞口，控制线、标高线、梁口线、一切在内，不含任何费用。 2、分包方进场试用期年月日致年月日。 3、双方的其他约定： 四、承包单价 承包方式和单价以及费用包干内容： 建筑面积：元/平方米 1、本协议单价已包含乙方施工工程项目范围内的所有工作的费用，不再发生各单项工作范围内的任何零星用工，如有发生，能计算工程量的按《河北省2003年建筑工程预算综合基价》，计取其人工费，不能计算工程量的按每工日50 元计算。
2、本协议单价包含甲方为乙方办理施工项目所需的各种证件和培训的费用。 3、本协议单价包含乙方保证工程质量、进度、文明施工、企业形象等所需费用。 4、本协议单价包含乙方工人基本工资、辅助工资、生活费、车旅费、自责工伤费和非因工生病医疗费、劳保福利费等其它费用。 5、本协议单价包含甲方因各种原因所产生的停工补偿费用。 6、本协议单价包含乙方施工项目的冬、雨季施工增加费和超距离运输费。 7、本协议单价包含施工中没有塔吊和根据建设单位需求抢工所增加的费用。 8、工程量计算，根据河北省《2003年建筑工程预算综合基价》中的工程量计算规则进行计算，计算其实际完成的工程量。 9、双方其他约定： 五、工程质量、进度管理 2、本工程的质量标准为： 3、乙方必须按照图纸、洽商变更、技术交底和各种规范要求施工，甲方将按照国家规定验评，必须达到甲方和总甲方的验收标准，如乙方工程质量不合格，返工费用和返工造成的工期延误、材料浪费以及给甲方造成的其它损失均由乙方承担并处每处100至2000元罚款，若返工后质量仍达不到要求，甲方有权采取一切补救措施，乙方应无条件接受，并承担一切经济损失和处罚。情况严重的及时清退出场。 4、乙方承包范围内未完成或遗留工程和未达到装饰要求的项目，乙方应无条件的在甲方规定的期限内负责返工、修补完善，如乙方不予返工或未在甲方规定的期限内修补未完成的工程项目，甲方有权安排其它人员完成，其返工和修补费用按实际支出费用的1.4倍从乙方款项中扣出，乙方不得有任何异议。
合作经营协议书范本 甲方： 乙方： 根据有关法律、法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方共同合作投资经营商铺做安防项目，经友好协商一致，特订立本协议书。 第一章合作项目 第一条：1、双方拟共同投资经营的项目为位于 xx电脑城，并挂靠甲方的名义，甲方无偿提供 商铺内一切货源和安防配套经营
2、合作本项目内容为： 乙方同意共同出资购买xx电脑城商铺，并装修，同时按照双方确定的 安防材料设备的标准及规模进行装修 4、本合作项目期限为x年，自本合同签订之日开始计算。 第二章出资及盈亏分担 第二条：乙方确认本项目的第一期投资为x万元，甲方负责商店的进货和管理和技术。 第三条：合作经营的利润分配方式为：甲、乙双方各占商铺内50%的纯利润享有合作经营所产生的利润;如在合作经营中，合作经营产生借款，合作经营的利润应先偿还借款;利润三个月分配一次，但须在利润中扣除20%作为合作项目的后续发展基金 合作经营的亏损分担方式为：乙方前期需要承担第一期投资的30%亏损！若超过30%则以双方各承担一半分担合作经营所造成的亏损。
第三章项目经营管理 第四条：项目经营的组织架构 1、管委会由甲、乙双方共同组成，是项目经营管理的最高权利机构，参照我国有关法律及合作双方签订的合同规定行使职权。 2、商店管理由甲方担任负责合作经营的日常事宜，会计由乙方推荐担任，所有合作资金须全部划入店铺资金。有关财务制度，经管委会订立后实施执行。 3、其他管理人员的由甲、乙双方共同商定委派或向社会招聘来确定。 第五条：商铺经营的具体经营模式、商铺管理及业务规章及制 度由甲乙双方共同制订，甲乙双方应认真、全面遵守。 第六条：每一个月甲乙双方召开一次会议，通报商铺的经营情况，包括生产、财务等情况，并经全体合作人一致同意制订的相应方案、协议对全体合作人具有约束力;特殊情况，经双方合作人同意，可召开临时会议。
建设工程测量合同 工程名称：宜宾XX项目建筑物规划定位放线 工程地点：宜宾市XX经济开发区 合同编号： 发包人：宜宾XX房地产开发有限公司 测绘人：四川XX勘察设计有限责任公司 签订日期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局
发包人：宜宾XX房地产开发有限公司 测绘人：四川XX建筑勘察设计有限责任公司 发包人委托测绘人承担：宜宾天立学府华庭项目建筑物规划定位放线任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测绘质量，经发包人、测绘人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称: 宜宾XXX项目建筑物规划定位放线 1.2 工程建设地点：宜宾市XX经济开发区 1.3工程测绘任务（内容）与技术要求：测绘按国家现行工程测量规范及满足定位放线要求。 1.4预计测绘工作量：建筑物规划定位放线15幢及地下车库 第二条、发包人应及时向测绘人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程用地（附红线范围）。 2.2 提供工程测绘任务委托书、建筑总平面布置图、单幢建筑施工平面图。 2.3 提供测绘工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 第三条、测绘人向发包人提交测绘成果资料并对其质量负责。测绘人负责向发包人提交测绘成果资料四份。 第四条、开工及提交测绘成果资料的时间和收费标准及付费方式。 5.1 本工程的测绘工作按甲方通知2 日进场放线,5日内提交放线记录，由于发包人或测绘人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 5.2 测绘工作有效期限以发包人下达的开工通知书和合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗拒的因素影响以及非测绘人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
《内容合作协议》补充协议书 甲方： 乙方 丙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与三方于2017 年12 月签订合同《内容合作协议》（以下简称“原合同” ）中的定义相同。 鉴于： 甲乙丙三方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内 容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： （一）、原合同中：第二条第 6 款：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给 任何第三方行使。 修改为：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给授权书中约定的第三方（“转 授给中国移动通信集团公司、中国移动通信有限公司和中国移动通信有限公司各省/自治区/直辖市子公司、咪咕文化科技有限公司和咪咕文化科技有限公司各子公司（下称“各移动公司”）以及其他第三方于在线教育业务及其他业务中行使。”）。 （二）、原合同中：第三条第 1 款：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内 使用、许可他人使用乙方授权的作品。包括但不限于通过运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和 其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，包括但不限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户 阅读、在线聆听、存储、下载。 修改为：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授 权的作品。仅限于授权书中的第三方，如运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等 进行复制、发行、出版、传播和销售，仅限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、 下载。
（三）、原合同中：第三条第8 款：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于 哪一方的原因），【】可以使用乙方已授权作品至授权期限届满, 授权期限届满后，对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 修改为：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 （四）、原合同中：第三条第12 款：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】 及第三方自有业务及第三方广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 修改为：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】广告宣传，并有权决定是否将 乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 （五）、原合同中：第四条第11 款：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作 的第三方所使用的乙方提供的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方 主张权利（含此前未结纠纷），或有主张权利的可能的，【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比 例由【】根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限届满之日起满 1 年为止。若在此期间内发生 诉讼或其他形式的争议处理，【】有权从风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后 5 个工作日内向【】支付与扣除等额的款项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。 期限届满后无息退还保证金剩余部分。同时乙方还应当承担由此给【】或（及）与【】合作的第三方造成 的一切损失（包括但不限于公证费、诉讼费、律师费、差旅费等一切费用）。 修改为：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作的第三方所使用的乙方提供 的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方主张权利（含此前未结纠纷），【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比例根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限 届满之日起满 1 年为止。若在此期间内发生诉讼或其他形式的争议处理，【】必须书面通知乙方，方有权从 风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后 5 个工作日内向【】支付与扣除等额的款 项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。期限届满后无息退还保证金剩余部分。 同时乙方还应当承担由此给【】或（及）与【】合作的第三方造成的直接损失（包括但不限于公证费、诉 讼费、律师费、差旅费等直接费用）。 （六）、原合同中第四条第15 款：为保障已订购作品用户的权利，作品授权到期或本协议终止后，乙 方授权【】在咪咕阅读平台及其他相关平台上为用户开设的个人空间上继续保存该作品。 修改为：为保障已订购作品用户的权利，作品授权到期或本协议终止后，乙方授权【】在咪咕阅读平 台及其他相关平台上为用户开设的个人空间上继续保存该作品，仅限于个人使用。 （七）、原合同中第四条第19/20/21 条：
泗县建设工程放样复验申请表 建设单位 名称 申请单位 （盖章） 年月日地址 联系人 联系电话手机号码 建设地点开工日期 建设工程规划许可证内容 楼栋号 建设工程规 划许可证号 建筑面积 （M2） 工程名称结构 地下 层数 地上 层数 栋 数 地下建筑 面积（M2） 底层建筑 面积（M2） 地上建筑 面积（M2） 总建筑 面积（M2）零星工程 告知事项一、建设工程开工前，建设单位或者个人必须填写此申请表，按照规定向市规划管理部门申请工程复验，并报告开工日期。工程施工至±0.000和结束封顶必须申请工程复验。 二、随同本申请表附送下列材料： 1、建设单位申请报告； 2、经审查批准的总平面规划图、建筑单体施工图； 3、建设工程放线测量回执； 4、依法施工责任书； 5、现场规划公示图（小样、电子文件各一份）。 三、建设工程放样经复验无误后方可开工。建筑工程放样未经复验即开工的，规划管理部门将依法处以罚款。 四、建设工程放样复验由两名规划管理监督检查员在现场进行。复验前监督检查员应出示证件，并为被检查者保守技术和业务秘密。未出示证件的，被检查者有权拒绝复验。 泗县城乡规划局制
依法施工责任书 泗县城乡规划局： 我单位将严格按照你局核准的《建设工程规划许可证》及附图的要求进行施工，施工过程中将严格按照《中华人民共和国城乡规划法》、《宿州市城市规划管理技术规定》等有关规定进行，积极配合规划管理部门的巡查与检查，妥善处理相邻关系，对施工质量负责。 如我单位隐瞒有关建设情况或提供虚假材料的，我单位将自愿承担相应的法律责任。 项目基本信息： 建设工程规划许可证 建设项目名称 建设单位名称 施工单位名称 监理单位名称 设计单位名称 建设地址 总建筑面积 临时建筑面积 放样复验日期
测绘公司与个人承包合同范本篇一 《测量放线承包协议》 测量放线施工劳务承包协议书 发包人： 承包人：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就发包人（江苏天宇建设集团工程有限公司）承接唐山市恒和房地产开发有限公司楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。 1、劳务承包工程基本情况 工程名称：主楼地下2层地上17层、18层，车库地下1层、商业地上2层，测量放线工程（以下简称“本工程”） 工程地点：唐山市古冶区京华路南侧，富贵路东侧，振兴道北侧承包范围：楼的测量放线 劳务作业内容：楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线（墙边线、控制线）洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复
封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。承包方式：包工包小型材料包括镜子。劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。 2、合同价款 本承包合同劳务费承包综合单价为：4元/M2（本工程综合单价以河北省2019年预算规则计算 建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工）、冬雨季施工、进出场费等所有费用。 3、工作要求及控制 开工日期：年月日，完工日期：年月日。 乙方必须服从项目部各专业工长的统一管理和安排，完成每月、每周的进度计划（进度计划双方 签字作为合同附件），按时完成每天的工作内容，确保按进度计划完成。每段工程量要在规定时间完成， 需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚
个人合作协议书
协议书正文 甲方：姓名，身份证号_ 乙方：姓名，身份证号_ 经甲乙双方友好协商，本着互惠互利互相尊重的原则，达成以下合作协议： 第一条合作项目名称：， 主要经营地址：_ 。 第二条合作经营项目和范围：。 第三条合作期限自年月日起，至年月日止，共 年。 第四条出资金额、方式、期限 (一)甲方出资人民币元，大写，占总投资额的； 乙方出资人民币 _ 元，大写，占总投资额的。 (二)甲方以方式出资，于年月日以前交齐。 乙方以方式出资，于年月日以前交齐。 (三)本合作出资共计人民币_元，大写。 合作期间甲方已有货品以当时进价计入甲方出资之中。甲方已有固定资产（资产清单另附），合作人仅有使用权，所有权仍归甲方所有，故不计入甲方出资。合作期间各合作人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第五条盈余分配与债务承担 合作双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 (一)年度盈余分配，以当年度具体营业状况，甲乙双方协商分配。 (二)债务承担：合作债务先以合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以投资比例为依据，按比例 承担。 第六条入伙、退伙、出资和转让。 (一)入伙
1.新合作人入伙，必须经双方合作人同意； 2.承认并签署本合作协议； 3.除入伙协议另有约定外，入伙的新合作人与原合作人享有同等权利，承担同等责任，入伙的新合作人对入伙前合作企业的债务承担连带责任。 (二)退伙 1.自愿退伙。合作的经营期限内，有下列情形之一时，合作人可以退伙： 合作协议约定的退伙事由出现； 经全体合作人同意退伙； 发生合作人难以继续参加合作企业的事由。 合作协议未约定合作企业的经营期限的，合作人在不给合作企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前 30 日通知其他合作人。合作人擅自退伙给合作造成损失的，应当赔偿损失。 2.当然退伙。合作人有下列情形之一的，当然退伙： 死亡或者被依法宣告死亡； 被依法宣告为无民事行为能力人； 个人丧失偿债能力； 被人民法院强执行在合作企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。 3.除名退伙。合作人有下列情形之一的，经其他合作人一致同意，可以决议将其除名： 未履行出资义务； 因故意或重大过失给合作企业造成损失； 执行合作企业事务时有不正当行为； 合作协议约定的其他事由。 对合作人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉。 合作人退伙后，其他合作人与该退伙人按退伙时的合作企业的财产状况进行结算。 (三) 出资的转让允许合作人转让其在合作中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合作人有优先受让权。如向合作人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合
招聘方： (简称甲方) 受聘方： (简称乙方) 根据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动政策法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。 第一条、协议期限 1、努力学习技术知识，熟悉各种测量技术、规章制度、标准、规定。 2、做到各项测量闭合、标高、坐标、定位、放线、角度、引线的原始数据，资料记录、测量结果统计，测量图的绘制等符技术要求和有关规定，满足施工需求。 3、做到明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求、加强测量放线工作质量管理，落实测量复核制。 4、做好测量结果的整理，测量图的绘制，资料汇总、整理、递交、保管工作，各数据必须准确无误，真实可靠。 5、做好测量仪器设备的校正及测量仪器设备、工具等器材保养、维修、保管工作，保证精度，保持良好的使用状况。 6、完成项目经理交办的其他工作。 第三条、劳动纪律 1、甲方应根据《劳动法》和有关规定，制定各项具体规章制度。 2、乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项具体规章制度；严格遵守劳动安
全操作规程和工作规范；爱护甲方财产，遵守职业道德；服从甲方的管理和教育。3、乙方违反劳动纪律，甲方可依据国家法律、法规和本项目部相关规章制度，给予纪律处分、经济处分，直至解除劳动协议。 第四条、劳动报酬 任何费用。 第五条、协议终止及违约 1、如乙方终止协议，必须提前半个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后可办理终止手续。 2、如果乙方违约，造成甲方损失，乙方加倍赔偿甲方损失。 3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度，甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。 4、甲方因项目工程竣工有权终止本协议，并提前一个月通知乙方，协议终止时，甲方得结清乙方的工资，且乙方不必补偿协议期内的培训费。 第六条、其它 1、甲、乙双方就履行本协议所发生一切争执，同意以劳动局为第一审理机关。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等法律效力。
生猪合作养殖合同书 合同编号： 甲方（正邦）： 乙方（养户）：身份证号： 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互信和互利的基础上，就生猪合作养殖相关事宜协议如下： 一、总体合作模式 1.甲方以记账的方式提供猪苗、饲料、药物、疫苗等物料，乙方提供适合饲养猪只的场地、设施设备和劳动力；双方对此应验收签字确认。甲方负责销售符合上市条件的生猪；该批生猪完全销售后，甲方向乙方支付本合同约定的结算款。 2.生猪养殖合作过程中，甲方提供的猪苗、饲料、药物、疫苗等物料以及经饲养而成长的肉猪，均属于甲方财产。乙方未经甲方书面同意，无权处分该财产。 3.甲方提供的，乙方签字确认的的各种物料以及本合同约定的肉猪回收价，均为流程定价，与市场价格不具备可比性，乙方对此予以认可。甲方根据行业及市场变化情况，在结算时可对乙方进行浮动补贴，或对已领取物料及肉猪回收价格进行调整，确保肉猪的回收价上下浮动不超过10%，以确保甲、乙双方利益的平衡。 4.甲方给予乙方的合作补贴政策统一由江西正邦养殖有限公司以正式文件公布，其它与前述文件的明文规定相抵触的承诺或文件一律无效。 二、猪苗、饲料、药物、疫苗供应约定 1.甲方向乙方提供猪苗头，具体定价以合同附件《委托养殖结算方案》为准。 2.甲方向乙方提供不同饲养阶段所需的各种饲料、药物、疫苗，具体定价以合同附件《委托养殖结算方案》为准。 三、猪只回收标准、时间、地点及相关要求 1.猪只回收标准及回收价格按合同附件《委托养殖结算方案》执行。 2.猪只回收交付时间、地点：乙方按上市通知时间将回收猪只押运到甲方指定的地点过磅，因乙方猪场进场道路原因产生的转运费用由乙方承担。 3.在回收正品和次品猪只的过程中，从乙方猪舍到过磅前，出现的猪只死亡由甲方销售人员、乙方和收购方三方共同检查确认，猪只死亡的损失由乙方承担；甲方回收猪只前的车皮过磅、猪只过磅以及猪只数量必须由甲方销售人员、乙方及收购方三方签字确认。
编号：_____________定位放线测绘合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据甲方建设工作需要，甲方把位于____________的定位放线任务委托给____________有限公司承担。 一、工作内容及要求： 配合甲方的工程进度，对甲方位于________________________的建筑物进行定位放线。 二、作业的技术依据 《城市测量规范》（GJJ-85） 三、作业时间 工作时间上满足甲方工程进度要求。 四、项目费用及付款方式 根据国家测绘局于______年月颁布的《测绘工程产品价格》和《测绘产品困难类别》取费标准，建筑物定位放线单位价格为______元/件（4个点），经甲乙双方协商，项目费用确定如下。 1、建筑物定位放线单位价格为：______元/栋，共______栋，共计______元（大写：____________元整） 2、付款方式： 合同签订后3个工作日后即付款。 五、甲方责任 1、提供测区内已有资料； 2、协调当地关系以保证测绘工作顺利开展； 3、负责按照协议按时支付合同费用。
六、乙方责任 1、严格按照技术规范作业，与甲方密切配合，保证工期，保证质量。 2、工程完成后，乙方必须按本合同第五款提交资料。 3、乙方对提交的成果资料负责。 七、其他事项 本合同未尽事宜双方协商及时解决。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 年月日年月日
合同编号：□□□□□□ 甲方： 乙方： 合作内容：签约时间：合作协议书
商务合作协议书甲方： 法定代表人：职务： 地址：邮编： 营业执照编码：联系电话： 乙方： 法定代表人：职务： 地址：邮编： 营业执照编码：联系电话：
目录 一、合作期限 (4) 二、合作内容 (4) 三、合作条件 (4) 四、违约责任 (5) 五、补充变更 (5) 六、协议终止 (5) 七、争议处理 (5) 八、协议生效 (6)
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利原则，就结成长期商务合作关系，经友好协商达成以下协议： 一、合作期限 本协议有效期为年。自年月日起到年月日止。 二、合作内容 甲方权利义务 1、向乙方推荐合适的客户或项目。 2、协助乙方促成与客户签约。 3、如甲方自身还未与客户签约时，乙方的合作进程则听从甲方安排。 4、甲方向乙方推荐的客户与乙方直接签约，甲方不负有任何责任。 乙方权利义务 1、向甲方推荐合适的客户或项目。 2、协助甲方促成与客户签约。 3、为甲方推荐的客户提供最好的服务以及最优的价格。 4、乙方同意以约定的结算时间和方式进行结算。 三、合作条件 1、甲方向乙方或乙方向甲方推荐的客户成功与之签约，即视为推荐成功。 2、成功推荐项目后，被推荐方向推荐方支付该项目实际营业额的2%做奖励。 3、付款方式：自被推荐方首次收到客户服务费的第二个月开始支付，每月结算
一次，每月5日前支付。推荐方则提供对应的正式发票。 四、违约责任 1、合作双方在业务实施过程中，如因一方原因造成客户方商业信誉或客户关系受到损害的，另一方可立即单方面解除合作关系。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。 2、双方在分配利润时，如任何一方对利润分配的基数、方式有异议的，可聘请会计师事务所进行审计。 五、补充变更 本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。 六、协议终止 1、甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方。 2、本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。 七、争议处理： 如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向当地人民法院提起诉讼。
合伙协议书 甲方： 身份证号： 住址： 乙方： 身份证号： 住址： 丙方： 身份证号： 住址： 为维护合伙企业、合伙人的合法权益，顺利开展合伙事务，甲乙丙三方经平等协商，达成以下合伙协议： 第一条合伙企业基本情况 名称： 住址： 出资额： 类型： 经营范围： 第二条合伙期限年，自工商部门核发营业执照之日起开始计算。 第三条各合伙人出资额、出资方式、缴付期限如下： 姓名出资额(单位：万元 ) 比例出资方式 姓名出资额(单位：万元 ) 比例出资方式 姓名出资额(单位：万元 ) 比例出资方式 各合伙人的出资，于年月日以前交齐。 合伙人经全体合伙人决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资，并于全体合伙人决定之日起十五日内办理变更登记。 第四条合伙企业应当于每一会计年度结束后计算该年度企业利润，所获利润优先用于各合伙人回收出资成本，利润分配方式如下：
（一）合伙人投资成本全部回收以前，各合伙人依照出资比例对合伙企业利润进行分配； （二）合伙人投资的成本全部回收以后，合伙企业的利润由各合伙人平均分配，即各合伙人各自享有三分之一的利润分配额。 第五条合伙企业的亏损及债务承担方式如下： （一）合伙人投资成本全部回收以前形成合伙企业债务及亏损，由各合伙人按出资比例分担。 （二）合伙人投资成本全部回收以后形成合伙企业债务及亏损，由各合伙人平均分担，即各自承担三分之一的债务额度。 合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任，清偿数额超过本协议规定其亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。各合伙人任何一方对外偿还后，其余各方应当按比例在10日内向相关合伙人清偿自己应负担的部分。 第六条委托合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担，其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人每季/半年/年向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况。 不执行合伙企业事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料，受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。 第七条合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法，本协议对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。 第八条合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意： （一）改变合伙企业的名称； （二）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点； （三）处分合伙企业的不动产； （四）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利； （五）以合伙企业名义为他人提供担保； （六）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。 第九条合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。除经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相
建设工程规划验线管理办法（试行） 第一条为加强工程验线工作的规范管理，根据《河北省城市规划条例》第二十九条，结合本规划区实际，制定本办法。 第二条在规划区范围内进行的一切建设行为，须遵守本办法。本办法所称建设，是指在规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物及其他改变地形地貌的活动。 第三条在规划区内的建设工程必须按批准的建设工程规划许可证或规划建设局规划科（以下简称“规划科” ）提供放线图纸确定的内容进行，建设单位在建设工程场地平整完毕，按规划要求应拆除原有建筑物（构筑物）全部拆除后，委托经规划建设局核准具备相应规划定位放线资质的测绘单位进行定位放线。 第四条测绘单位在定位放线时应符合下列要求： （一）放线必须依据总体规划、控制性详细规划以及建设工程规划许可及附件、附图或规划科提供放线图纸确定的内容进行； （二）放线严格按《城市测量规范》（CJJ8-99）实施，并统一使用规划建设局指定的平面坐标和高程系统； （三）对因地形图引起的建筑位置、尺寸、间距等误差或规划设计图纸上数据错漏影响正常放线的，应经规划建设局规划科核准并纠正后再予以放线； （四）放线人员不得擅自变更规划许可内容及核准的建筑尺寸。 第五条放线完成后，测绘单位应向建设单位提交《建设工程放线测量成果》。 第六条工程开工前，建设单位应持下列文件到规划科以书面形式申请验线：申请报告、建设工程规划许可证审批单（复印件）或规划科下发的放线图、《建设工程放线测量成果》。 第七条验线人员接到验线申请后，应在2 个工作日内组织建设单位、测绘单位、施工单位、设计单位、监理单位，召开现场交底会给予验线，验线时核准并完成以下内容：