电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
人行便道施工合同 篇一：人行道施工合同 合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方合作事项协商一致，订立本合同。 第一条承包范围及工作内容 XX县XX南侧人行道（XX路?XX路）混凝土基层浇筑工作，内容包括配合挖机施工放样、整平、上灰、铺筑砂砾层、 高程控制、支立模板、混凝土浇筑整平、振捣密实、磨毛等。 第二条合同工期及提前或顺延 1.工期：20XX年8月28日起，至20XX年9月2日止，工期为6天。 2.因不可抗拒的自然灾害原因可以顺延工期，否则，按原工期执行；若乙方施工能力达不到甲方的要求，甲方有权终止合同或选择其他施工队伍，乙方不得提出任何疑问。 第三条合同价款及结算和支付 合同单价为XX元/平方，大写（人民币）：每平方XX ，具体工程量以实际完成面积为准。 工程结束后甲方向乙方支付85%的工程款，余款在本
项目结束后两月内付清。 第四条安全施工 乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。必须建立健全安全生产、文明施工组织体系，抓好现场管理，若乙方在生产过程中发生安全事故，责任由乙方自负并承担一切费用。 第五条双方的权利及义务 1.甲方负责提供施工材料及现场土方运输，以及施工用的挖机。 2.为了满足工程的需要，乙方应跟踪检测高程，确保高程符合设计要求。乙方必须提供充足的施工人员及性能良好的施工机械，不得因施工人员的技术水平欠缺或者操作失误导致混凝土表面不平整、超宽、高程出错、振捣不到位等影响工程质量的问题，否则应赔偿给甲方所造成的相应损失。 3.乙方必须服从甲方的管理和指挥，且在施工前必须落实好职工的思想道德教育，所有施工人员和管理人员都必须做到遵章守法，不出现违法乱纪行为。 4.乙方不得将工程进行再分包，如乙方发生转包行为，甲方有权取消乙方的施工资格并追究其相应法律责任。 第六条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向涟水县人民法院起诉。
土方施工合同协议书 甲方：（发包方）大同市兰宣尹国府旅游开发有限公司 乙方：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同： 一、工程概况： 1.1工程名称：朔州市右玉县晟玉泽开发项目甘泉庄村鱼塘土方工程。 1.2工程地点：朔州市右玉县牛心堡乡甘泉庄村。 1.3工程立项批准文号：右发改备案【2018】2号。 1.4工程内容：土方工程。工程量暂定15 万?：土方挖、装、运、平；场地洒水整平、碾压；安全文明施工。 1.5资金来源：甲方自筹资金。 二、工程承包范围包括： 2.1土方挖、装、运、平工序； 2.2土方洒水、整平、碾压工序；
2.3现场安全文明施工； 2.4以上主要工序的全部辅助工序。 三、合同期限及开工日期 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 四、质量标准 质量标准：合格。 五、合同价款及调整 5.1综合单价：元/?（自然方，压实系数0.85平均运距1000m 内）不含爆破及税金，乙方不可避免产生的税金，甲方按每月相关税率支付乙方税费。 5.2暂定合同总造价： （大写）人民币元整。 （小写）￥元。 (实际合同总造价以现场实际工程量为准) 5.3合同价格形式： 单价合同的合同价。
六、工程计量结算及付款方式 所完成工程量，每6万方结算一次。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 七、项目经理 承包人项目经理： 。 八、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出
( 施工合同) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-083925 道路工程施工合同范本通用版Model contract for road engineering construction
道路工程施工合同范本通用版 道路工程施工合同范本(一) 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称：*****道路工程 1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块 1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价(综合单价包干) 大写元 1.8 质量标准：合格。 1.9 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供： 2.2 技术标准： 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气工程施工承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和双方协商，甲方决定将XX工程7顺及部分地下车库电气工程的全部工作内容以大活包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：XX7般电气图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：图纸范围内电气工程及施工现场临时用电的全部工作内容（甲方 指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容： （一）配电箱：乙方负责安装建筑物内配电柜 /箱、公共照明配电箱、水泵房双电源切换箱、消防及监控中心双电源切换箱、电信机房配电箱、电梯机房双电源切换箱，消防风机电源箱、防火卷帘电源箱、潜污泵控制箱、发电电源配电箱、中央空调设备等电源箱、弱电箱。 （二）用电器具 建筑物内（宽带网络机房、发电机房、直饮水设备房以及有外电施工单位承担的高低压配电房、精装修范围除外）需安装的灯具、开关插座排风扇等。 （三）配管（槽） 强电：负责室内全部低压动力和公共照明系统的线管、线槽、桥架、线盒。 弱电：以室内第一个弱电检查井为界。乙方负责由室外第一个弱电检查井至室内及
2017版与2013版建筑工程施工合同的区别 新旧版施工合同的主要区别围绕着缺陷责任期、质量保修金与履约保函、质量保修金的比例等几个方面进行略微变动，其中缺陷责任期的起点由原来的自工程竣工验收合格之日起更改为自工程通过竣工验收之日起，个人认为工程竣工验收合格之日应在工程通过竣工验收之日之前；履约保证金与质量保证金不能重复收取，并且质量保证金的比例由原来的5%降为3%，且建设方需对质量保证金支付利息； 2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）自2017年10月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）同时废止。 一、明确履约保证金与质量保证金的同等作用 2013版——第二部分通用合同条款1.1.4.4中： 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。 2017版——第二部分通用合同条款1.1.4.4中： 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 二、明确履约保证金与质量保证金的同等作用 2013版——第二部分通用合同条款14.1 中： 14.1 竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： （1）竣工结算合同价格； （2）发包人已支付承包人的款项； （3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款。 2017版——第二部分通用合同条款14.1 中：
道路改造工程施工合同 合同编号： 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包范围： 5、承包方式： 6、承包单价： 二、工程合同造价(含应纳税费)： 三、工程工期 施工工期为天，自年月日至年月日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。 四、工程质量标准和保修期。 工程质量标准：工程质量检测结果以市政建设工程质量安全监督检测报告为准。道路及检查井等的工程质量应符合市政道路验收标准的要求。。 工程保修：保修期自验收合同格之日起起为期年/月，保修期内若需要维修（除甲方原因造成，乙方负责及时维修，费用由甲方支付），乙方须在甲方要求时间内 免费维修完毕，否则甲方不予退还保修押金。 五、材料设备供应 1、工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。 2、工程材料要求： 3、工程材料和设备差价处理： 4、设计变更与工程材料： 5、 六、工程款支付和结算 第209 页
1、工程款支付形式：甲方将工程款按以下方式划入乙方帐户： 收款银行： 收款单位： 银行帐号： 2、结算方式： 七、双方责任 1、甲方责任： 按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。 2、乙方责任： （1）收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场； （2）按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门； （3）做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表； （4）委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题； （5）施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担； （6）施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即通知甲方和设计单位到现场进行处理； （7）工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。 八、工程验收 1、凡隐蔽工程,乙方必须填制记录表,持表通知甲方检查验收,甲方接通知后天内 到现场验收，经检验合格并符合设计要求，双方签字后方可进行下一道工序施工， 未经验收合格，乙方不得擅自进行隐蔽，否则一切责任及返工费用由乙方负责。 2、验收依据： 3、验收方法： 4、施工图修改： 九、违约责任 1、甲方未按照合同规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。 （1）不按期交出施工场地、接通水、电源； （2）因图纸或设计变更未及时送达乙方； （3）逾期组织验收； 第210 页
合同编号： 合 同 协 议 甲方： 乙方： 2021年03月07日
2021年工程电气承包合同格式 传统的电气工程定义为用于制造产生电气与电子系统的有关学科的总和。那么工程电气承包协议怎么写呢?以下是网小编整理的工程电气承包协议，欢迎参考阅读。 工程电气承包协议范文一协议编号： 甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)： 按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工协议》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，为明确负责、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。两方本着自愿、互利的原则签订本协议。 一、工程概况及承包内容和价格: 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程结构：建筑面积约M2。(以实际面积为准) 1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格： 18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行负责一切负责。 二、协议两方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供给。 2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要正确，甲方按照乙方提供的材料计划供给材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的成立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包罗型号、规格)，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。 三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。 四、甲方负责： 1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。 2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变动通知。 3.按工程进度向乙方拨付工程款。 4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并
建筑施工清工承包合同 甲方：___________________ （以下简称甲方）乙方：___________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的道路人行道铺设工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程承包内容 工程名称：度假区道路人行道道砖铺设工程 地点：快速干道度假区 承包内容：乙方负责承包甲方承建道路人行道道砖铺设劳务，甲方负责垫层、砂浆、砖、道牙等到现场，不提供食宿，施工所需用水电乙方自理，现场抄平、技术交底由甲方负责。 二、工程承包单价与内容 人行道道砖铺设人工费：元/m2 人行道小道牙铺设人工费：元/m 人行道树坑铺设人工费：元/个 三、结算方式 按照乙方所做按实际工程量结算。 四、工程质量与安全 该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包
单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，临平以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精
便道施工合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
便道施工合同书 合同编号: 甲方：*********开发投资有限责任公司 乙方：*********建筑工程有限公司 依据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着平等互利的 原则，经甲乙双方友好协商，就施工便道修建工程一事达成以下协议， 为明确甲乙双方的权利与义务，签订本合同： 第一条工程内容详述 1、工程名称：******小区施工便道平整现场工程 2、工程范围： ******小区内四条施工便道，具体见图纸 3、工程内容：施工便道 按照甲方标准化要求修建及维护。清理多余残土，外运；砍伐乔木，清理树根；修建路宽6m，填砂砾石50cm，按甲方要求进行施工期 间，雨天不泥泞。 4、开、竣工日期：开工日期：2018 年月日， 竣工日期：2018 年月日。 5、承包单价 施工便道：计价方式采用工程量清单计价，工程总造价为叁拾肆万零 肆佰肆拾柒元柒角贰分（￥340447.72）各种费用明细详见预算书。 第二条双方责任和义务 1、乙方按照甲方要求进行施工。 2、乙方应安排工程技术人员对工程质量进行全程监督。
3、乙方应制定安全施工制度，以确保施工安全和消除事故隐患。 4、乙方保证施工人数、机械设备满足施工要求。 5、合同执行时，如因乙方原因中止施工或退场，则甲方有权对乙方 已完工程量不予结算。 第三条材料 施工所需一切材料及机械设备，均由乙方自购，费用自负。 第四条结算和支付： 1、本工程执行过程中，甲方不支付乙方预付款。 2、工程结束后，甲方一次性付清所有工程款，不留置质保金；乙 方负责提供增值税发票。 第五条甲方在本协议的相关责任人：。 乙方在本协议的相关责任人：。 第六条本协议未尽事宜，原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决。协商不成也可向萝北县人民法院提出诉讼。 第七条协议有效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束、工程结算款结清后自动失效。 第八条本协议一式 3 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，存档一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：法定代表人：
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
福泉市城市主轴南段改扩建工程 人行道、侧（平）石工程 劳务分包合同 （合同编号：） 广东华坤建设集团有限公司 福泉市城市主轴南段改扩建工程项目经理部
劳务分包合同 合同编号 发包人(以下简称甲方):广东华坤建设集团有限公司 福泉市城市主轴南段改扩建工程项目经理部 承包人(以下简称乙方)： 本工程BT方：福泉市新福源投资有限公司 合同签订地点： 第一条:总则 为优质、高效完成福泉市城市主轴南段改扩建工程人行道、侧（平）石工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的人行道、侧（平）石工程施工劳务及过程中的其他一切事项等工作，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。甲、乙双方应严格恪守和执行本合同条款。 第二条:组成本合同的文件 1．本合同及附件（劳务人员花名册及机械设备清单等）； 2．补充协议(若有)；补充协议是在本合同的基础上，因施工条件发生重大变化双方签订的协议，补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。 3. 甲方认可或制定下发的施工技术交底、安全技术交底、工作指令、通知、施工计划（工程任务单）、会议纪要等； 4.按设计图纸中人行道、侧（平）石工程相关的技术规范要求部分施作，计量规则以本合同为准。双方工程施工全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条:本合同概况 1.工程名称：福泉市城市主轴南段改扩建工程人行道、侧（平）石工程 2.工程地点：福泉市城市主轴南段 3.工程范围及内容: 1)施工段落或桩号：施工任务以甲方指定为准，具体依实施能力分配相应桩号内的工作面。 2)详细施工内容：本合同约定的工程范围内的人行道、侧（平）石工程及相关施工内容。 4.合同工期: 以甲方工作指令为准。 工程工期控制以甲方工程的总体控制目标确定，乙方承诺并确保响应甲方要求及时采取相应措施以确保工期目标的实现，并不得以此提出任何费用增加要求。甲方可采取工作指令、工程任务单的形式明确各工点工期下发乙方，乙方确保按时完成各工点施工任务。 5.工程数量、单价、计量规则、结算与支付: 1)工程量计算及计量规则：以实际完成路面工程面积为准。 2)数量及单价(不含税价)
便道施工合同书 合同编号：甲方：********* 开发投资有限责任公司 乙方：********* 建筑工程有限公司 依据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商，就施工便道修建工程一事达成以下协议,为明确甲乙双方的权利与义务，签订本合同： 第一条工程内容详述 1、工程名称：****** 小区施工便道平整现场工程 2、工程范围：****** 小区内四条施工便道，具体见图纸 3、工程内容：施工便道 按照甲方标准化要求修建及维护。清理多余残土，外运；砍伐乔木，清理树根；修建路宽6m 填砂砾石50cm,按甲方要求进行施工期间，雨天不泥泞。 4、开、竣工日期：开工日期：2018年____ 月____ 日， 竣工日期：2018年_____ 月 ___ 日。 5、承包单价 施工便道：计价方式采用工程量清单计价，工程总造价为叁拾肆万零肆佰肆拾柒元柒角贰分(￥ 340447.72)各种费用明细详见预算书。 第二条双方责任和义务 1、乙方按照甲方要求进行施工。 2、乙方应安排工程技术人员对工程质量进行全程监督。 3、乙方应制定安全施工制度，以确保施工安全和消除事故隐患
4、 乙方保证施工人数、机械设备满足施工要求。 5、 合同执行时，如因乙方原因中止施工或退场，贝卅方有权对乙方已完工 程 量不予结算。 第三条材料 施工所需一切材料及机械设备，均由乙方自购，费用自负。 第四条结算和支付： 1、 本工程执行过程中，甲方不支付乙方预付款。 2、 工程结束后，甲方一次性付清所有工程款，不留置质保金；乙方负责 提供增值税发票。 第五条 甲方在本协议的相关责任人： ____________ 。 乙方在本协议的相关责任人： __________ 。 第六条 本协议未尽事宜，原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决 协商不成也可向萝北县人民法院提出诉讼。 第七条 协议有效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束、 工程结算款结清后自动失效。 第八条 本协议一式_3_份，甲方执 丄份，乙方执 丄份，存档一份。 甲 方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 年 月 日 签订 通河小区施工便道、平整现 乙 方：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 电 话：
编号：_____________ 小区住宅楼电气工程施工 承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方根据20XX年度施工生产计划的安排，决定将XXX小区住宅楼XXX电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同，以期共同信守执行。 第一条工程名称： 第二条专业工程承包的内容和范围： 1、电气工程分部施工的所有内容，包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线；配电箱（盘）的安装，防雷接地、等电位联结的施工；插座、开关、灯具的安装；防盗门对讲系统等线路预留、安装；电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试，以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。 2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。 第三条工期与定员： 1、开工日期： 2、完工日期： 3、定员人数： 第四条承包方式： 承包方式为包工包料。 工程合同价款的结算方式及保修： 1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元（35.00）计算。
2、支付方式：工程竣工验收合格后，甲方以XXX 的壹套住宅和五层约70㎡的壹套住宅抵付乙方承包合同价款（扣除保修费后）。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元（1300.00）整计算，五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。 3、工程竣工验收后，甲方预留合同总价款的5％为质量保修金，保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理，甲方可以代为维修，所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。 第五条双方责任： 甲方：1、组织实施项目管理的各项工作，协调现场的工作关系。 2、负责施工组织设计的编制，统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。 3、及时提供图纸。 乙方：1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查，遵守甲方项目部的各项规章制度。 2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。 3、严格按照安全操作规程施工操作，安全生产，文明施工。在施工过程中，若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。 4、工程交工验收前，负责电气工程成品的保护。 5、组织具有相应资质的施工人员，持证上岗。
编号：_________________ 人行道砖安装工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
发包方（甲方）：_____________________________________________ 承包方（乙方）：_____________________________________________ 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程内容 一、工程名称：________________________________________________________ 二、工程地点：________________________________________________________ 三、承包范围和内容：人行道砖及路侧石包人工、包质量、包安全文明施工、包现场整洁的施工 工程 第二条工程期限 1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程总工期为__________________________________ （日历天），开竣工日期如下：全部工程自__________________ 年______________ 月 _____________ 日开工，至 ______________ 年_____________ 月_____________ 日前竣工。 2、开工前___________ 天，承包方向发包方发出开工通知书或口头通知。 3、在施工过程中，由于变更设计或甲方责任、不可抗力等因素的影响，须经甲、乙双方及时协商，签订协议，方可顺延工期。 第三条工作内容 放线、平整场地、安装人行道砖及路侧石。 第四条工程价款 本工程按单价计价方式进行结算，路侧石安装人工________________________ 元/m计算，人行道砖安装人工按
广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效
订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款
电气分项工程施工合同 甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 签订日期：
签订地点：___________________________________________ 签订日期：
建设工程（电气）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：________________________________________________________ 乙方（承包人）（全称）：_________________________________________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格： 1.1工程名称：________________________________________________________ 1.2工程地点：________________________________________________________ 1.3工程结构：__________ 建筑面积约_M 2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。 动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格：_________ 元/m2（含临水电）（按建筑面积计算）。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 1.7付款方式：予以建设单位支付给甲方的工程款同步，以建设单位每次拨款为一个节点，每次拨付已完成工程量的70% 依次付款至工程竣工完成，待工程竣工结算及建设单位拨付清给甲方95%t，甲方一周内付清给乙方至95%待保质期完成后甲方付清剩余的5% 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 根据________________________改造人行道工程劳务分包一事,经甲乙双方协商一致,达成如下协议： 一、工程名称：________________________改造人行道工程 地点：________________________ 范围：________________________改造人行道工程（K0+000-K2+200段人行道铺装、路沿石、锁边石安装、垫层砼浇筑）。 二、承包方式： 人工费用单项包干，乙方自带工具（如振动器、切割机、拖把线、斗车、锄头、铁锹、水桶、锤子等），乙方自配劳动保护用品（如安全帽、安全带、雨鞋、雨衣、手套等）。 三、承包单价： 人工费用清单
四、付款方式及进度要求： 付款方式：甲方按实际完成工程量5元/m2的预付款支付给乙方作为生活费，其余余款在甲方向业主申报进度工程款后，并工程验收合格后半个月内全部支付给乙方。工程量按要求实际完成工程量进行结算。 进度要求：合同工期为3个月（自合同签订日起），提前或推迟1天，按500元/天同奖同罚，奖罚金额以1万元为限。 五、承包单价中包含内容如下： 1、基本工资； 2、生活补贴； 3、意外伤害保险及医疗保险、社保等。 4、财务统一管理，乙方每月给工人发放工资的工资表应由民工本人签字明确并将原件上交给甲方。 六、工程质量标准： 1、人行道铺装： （1）外观，铺砌应稳固、无翘动，表面平整、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象。 （2）实测允许偏差，平整度、相邻块高差、缝宽允许偏差不大于3mm，纵缝直顺、横缝直顺不大于8mm。 2、路沿石、嵌边石安装： （1）外观，直顺、勾缝密实，光滑。表面平整。 （2）实测允许偏差，相邻块高差、缝宽允许偏差不大于3mm.标高符合设计要求。
合同编号：GDHT026 农村建设工程施工合同 甲方（发包方）： 统一社会信用代码/身份证号： 住所地/居住地： 联系人： 电话： 微信号： 电子邮箱： 乙方（承包方）： 统一社会信用代码/身份证号： 住所地/居住地： 联系人： 电话： 微信号： 电子邮箱： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，双方经友好充分协商一致，自愿达成如下合同，双方共同信守。 一、工程项目概况 第一条本合同所涉工程项目如下： （一）工程名称：
（二）工程地点： （三）工程内容： （四）承包方式： 二、工程期限 第二条合同工期总日历天数天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日。 第三条如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： （一）工程量变化和设计变更； （二）在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３次以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电２天以上； （三）不可抗力及风雨雪等不能施工的恶劣天气； （四）甲方未按时拨付工程款超过１５天或未按合同规定提供相关材料、设施； （五）合同规定或甲方代表同意工期顺延的； （六）因甲方原因造成的其他延停工。 第四条因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 三、工程价款、履约保证金及付款方式 第五条本合同价款采第种方式确定。 （一）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法为： （二）采用可调价格的，合同价款的调整方法为： （三）采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为： 第六条双方约定合同价款的其他调整因素： 第七条双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式： 第八条本合同生效后，为保证乙方各阶段工作完成情况符合双方约定，乙方应在本合同签订之日起日内向甲方交纳履约保证金人民币元（大 写：元），双方约定履约保证金退还方式：在本工程竣工验收合格之日起