合同专用条款
一、定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：执行合同协议书第六条。
3、语言文字和使用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用本合同文件使用汉语。
3.2适用法律和规范
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：
1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的，按国家、地区或行业标准执行；
2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的，按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行；
3）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。
发包人提供标准、规范的时间无约定。
国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
因图纸变更引起的变化，不能作为工期延误和索赔的理由。
发包人对图纸的保密要求：施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人，不得复制。
使用国外图纸的要求及费用承担：无约定
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：
发包人委托的职权：按照国家监理规范及天津市有关规定，同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、
义务和工作；（2）发布开工令、暂时停工或复工令；（3）决定工期延长；（4）同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分；（5）审查批准技术规范(规格)或设计的变更；（6）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用；（7）工程结算和工程款支付，包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。监理合同与本合同约定不一致的，按本合同约定执行。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。
5.6不实行监理的，工程师的职权：不发生。
7、项目经理
姓名：职务：
承包人需向发包人提交其派驻施工现场的项目经理的授权委托书，并明确授权权限。承包人项目经理必须专职在场，项目经理每缺岗一次处罚万元。项目经理人选一经确定，未经发包人许可，不得擅自更换，否则将从当期工程款中扣除万元违约金。
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：带领承包人踏勘现场，并对现场及周边情况进行详细介绍。如施工现场存在不能满足施工要求的情况，则需由承包人自行考虑达到施工条件，相关费用包含本次投标报价中。发包人可协调配合。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人可利用施工区域周边道路，但不得损坏，如有损坏由承包人自行负责修复或赔偿，并承担因此产生的一切相关费用。施工场地的必要平整及障碍物的清除工作由承包人完成，费用已含在投标报价中。同时承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：在投标人需要的情况下，发包人可以在发
放招标文件时提供本工程的地质勘察资料一套。同时对工程地质等情况在投标人踏勘现场时发包人在现场进行介绍。发包人对提供资料及情况介绍的准确性不承担保证责任，承包人认为有必要的，应自费复测。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人委托承包人办理施工所需的全部证件，由承包人负责办理，在需要时由发包人协助办理，相关费用含在报价中。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护工作：执行通用条款第8.1（8）条。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：对通用条款第8条中应由发包人承担的工作而委托承包人承担的工作费用，投标人应踏勘现场进行考察后慎重报价，此部分报价含在总价中（单独列明），一次包死，不允许调整。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）应提交计划、报表的名称及完成时间：
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款第9.1（3）条。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理上述部门的相关手续并达到符合当地政府主管部门的相关要求，费用包含在投标报价中。
（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款第9.1（6）条。
（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木的保护要求及费用的承担：乙方负责保护，费用含在标价内。
（6）施工场地清洁卫生的要求：执行通用条款第9.1（8）条，并符合天津市及滨海新区有关城市建设和管理的有关规定。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应保证按期发放劳务工资,并严格按照天津市建筑[2009]257号和258号文件缴纳农民工工资保证金并按要求开立农民工工资预储账户(相应费用已经包含在工程款中),承包人应保证按时并优先支付农民工工资.
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前日向发包人和监理工程师递交切实可行的施工组织设计一式五份。承包人应根据发包人、监理人的要求对投标文件中的施工组织设计进行补充完善，使之具有可实施性，经承包人技术负责人审批后同时报送给发包人代表及监理工程师。监理工程师及发包人代表及工程主管领导审核通过后，即可进行实施；若发包人代表或监理工程师提出修改要求，承包人必须在接到通知后48小时内修改完毕。
工程师确认的时间：收到后3天内确认。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：施工进度计划一经工程师确认，必须遵照执行。在任何时候，如果发包人看来工程的实际进展与发包人已经同意的施工进度计划不符时，根据发包人的要求，承包人应重新编制一份修改的施工进度计划，报监理工程师及发包人审核，并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改，但这种修改并不影响或减轻承包人的违约责任。承包人在施工过程中，未按照施工进度的节点工期施工或有任何违背施工进度计划的行为，发包人有权按照本合同35.2条的相关约定追究承包人的工期延误责任。
13、工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
13.1.1本工程系全天候施工。
13.1.2双方约定工期顺延的其它情况：除不可抗力及原因、不具备现场施工条件外，其他原因一律不予顺延。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 若招标文件中所要求的质量标准高于国家标准时，按招标文件执行；若招标文件中所要求的质量标准低于国家标准，则按国家标准执行。
17.2 双方有质量争议时，由主管本工程的政府工程质量监督机构调解。
17.3工程师检查检验，工期一律不顺延。
17.4 隐蔽工程和中间验收：
双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。隐蔽工程进行验收，承包人进行自检，并在
隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内
容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，
承包人进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新
验收。如承包人不及时通知监理工程师，每发现一次扣元，监理或发包人发现上述情
况累计超过三次的，发包人有权终止合同。
监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，
延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可
自行组织验收，但事后应当将验收纪录报送监理或发包人。
17.5 重新检验
如发包人对任何隐蔽工程或已完工工程质量有异议的，有权要求进行复检，若这部分
工程已按17.4款的要求覆盖，而剥离后查明其施工符合合同规定，则应在双方协商后，书
面确定剥离或开孔的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上。若存在不
合格的情况，则应由承包人自行承担所发生的费用。承包人应对工程的任何部分剥离或开
孔负责恢复原样。
19、工程试车
19.5 试车费用的承担：均包含在投标报价中。
五、安全施工
20、承包人应与建设单位签订安全施工合同，承包人负责在本工程施工、竣工整个过
程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全，并承担由此造成的一切责任及
损失。发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
风险费用的计算方法：在合同工期内，价差调整方法如下：
价差的调整幅度：
价差工程量的确定：
风险范围以外合同价款调整方法：不作调整，一次性包死
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： /
/ （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / /
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： /
/
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：额度为合同总价
10％。（其中5%存入农民工预儲账户）
扣回工程款的时间、比例：随工程进度款分5次扣回，每次扣回预付款总价的20%
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人向工程师提交已完工程量报
告的时间：承包人每周分别提交已完工程量报告一式2份。
26、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：进度款：在工程进行过程中每月按当
月实际完成工程量进行计量支付工程款，工程款拨付额度为当月实际完成工程部位造价的
85％。工程全部完工累计支付至实际完成工作量造价的90%，整体工程经天津市质量督部门
收合格后且承包人提交了完整的竣工验收材料（包括档案馆备案的材料）后10个工作日内，
招标人向中标人拨付至实际完成工作量造价的95% ，剩余工程款作为质保金，待工程质保
期满后6个月内全部付清（无息）。
注：农民工工资保证金按天津市及开发区相关规定存入预儲账户，从当月进度款中扣除。
文明施工费：相关价款已经包含至投标报价中，发包人按承包人完成实际情况并随同工
程进度款一并支付。如承包人不能作到文明施工，建设单位将直接委托第三方人员来完成，
发生的费用从工程进度款所对应的文明施工费中扣除。
进度付款应满足以下条件：
(1) 当月工程质量应符合质量标准；
(2) 完成当月工程进度计划；
(3) 业内资料完整同步。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符：按通用条款执行
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执
行
(3)承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款执行
(4)到货地点与一览表不符：按通用条款执行
(5)供应数量与一览表不符：按通用条款执行
(6)到货时间与一览表不符：按通用条款执行
27.6发包人供应材料设备的结算方法：
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：
1）本工程建设所需的一切材料均由承包人自行采购、验收、运输、保管，并在监理工程师检验后方可使用。采购前需将材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核、发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担。
2）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格。
3）承包人采购的材料应符合设计要求、招标文件规定和发包人要求的品种和等级。同时按照相关规定提供产品合格证明、材质检验报告单及建设行政主管部门核发的准用证等所需文件，凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事故，产生的后果均由承包人负责。
4）对于承包人提供的不合格的工程、材料或永久设备，工程师有权随时发出更换指令，涉及费用由承包人承担，工期不予顺延。
5）承包人在施工过程中所有材料、设备必须符合设计要求，在实施前须提前提供样品，样品的种类、相关技术资料及生产厂家数量等应根据发包人要求提供，最终须经监理工程师及发包人认可后，方能选用，如承包人未经允许自行使用，后果自负。
6）随时按发包人要求，在制造、加工、准备地点、现场或在合同规定的其它地方进行检查。
7）用于本工程须复试检验的材料，应以在监理工程师见证下的现场随机抽样的样品为
准；复试检验费用由承包人自行承担。如果承包人不执行这些指令,监理工程师有权委托其它承包人做,由此产生的费用，,由承包人承担并从应付承包人的任何款项中扣回该笔费用。
8）承包人所编制的工艺或技术方案应报监理工程师审查批准后方可实施，但监理工程师的批准并不解除本合同规定的承包人的任何责任和义务。由于工艺或技术方案的缺失导致的返工和任何损失均应由承包人承担。
八、工程变更
29.1确定变更价款：
29.1.1一般工程变更：本工程合同价款中，已经包括本次招标范围内的单项（指一项独立的内容，一份变更单涉及多个内容的，分别计算）金额小于或等于10000元的设计变更及洽商，当单项金额的设计变更、洽商费用增加金额在10000元以内时（包括10000元），工程量和造价都不进行增减；
29.1.2当设计变更、洽商费用增加金额大于10000元时，超过部分参照投标文件中相同、相近、类似的单价；如果清单中没有相同、相近、类似的单价，由投标人向监理工程师提出申请，经监理工程师审查后经发包人审批确认。
29.1.3实施过程中，如因发包人原因发生重大设计变更（指结构、规模、标准），由该工程的设计部门出具正式变更图纸及说明，经发包人审核同意签字，由监理方审核后，送达承包人，方可由承包人施工，由此增加的工程项目的计价方法执行29.1.1和29.1.2款。
29.2 通用条款第31.6因承包人原因包括但不限于如下原因：
（1）承包人的违约；
（2）承包人自身施工的方便；
（3）施工措施需要；
（4）因承包人工期延误产生的变更；
（5）承包人需负责的其他原因。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：
1）承包人在竣工验收前7天书面通知发包人，并向发包人免费提供按城建档案管理规定装订完善的完整的竣工图、竣工资料一式份，竣工图要反映实际竣工情况，竣工资料要包括施工过程中的全部记录，并提供光盘套；承包人不及时提交完整的竣工验收资料，
发包人有权拒付相应的工程款。
2）本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，则竣工日期以撤离完之日为准，并赔偿发包人每日10000元的赔偿金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
3）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无约定。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无约定。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人延期付款的，则承包人有权得到未付款额自应付之日至实际支付之日止的同期银行贷款基准利息补偿。但承包人不得以发包人延期支付工程款而拒绝进行下一步的施工工作，且不得因此导致节点工期以及总工期的延误，否则应当按照合同的相关规定承担工期延误的责任。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：不赔偿。如果发包人未能在规定时间内对承包人递交的结算报告审核完毕或未提出任何异议，并不视为发包人对该结算报告的任何，承包人可以催促发包人予以审核。（若本条规定与（财建[2004]369号）文《建设工程价款结算暂行办法》规定不一致的，以本条规定为准。
双方约定的发包人其他违约责任：无。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：每拖延工期一天（包括节点工期及总工期），承包人按合同价款的万分之三承担延期违约金。如逾期超过15日，
有权解除合同；解除合同时，承包人除应支付拖延期间的违约金外，还应当承担合同总价款
10%的违约金。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人除应按质量问题
的严重程度承担合同价款0.5%至5%的工程质量违约金外，还应自担费用负责返工，直至达
到质量要求。因工程返工导致工程延期的，承包人还需承担工程延期违约责任。如二次返工
仍未能达到质量要求的，则发包人有权将该部分工程交由第三人施工，向第三人支付的工程
款从应支付给承包人的款项中扣除，并要求承包人按照该扣除工程款的10%承担违约责任。
双方约定的承包人其他违约责任：（1）凡施工单位使用不合格产品或材料，因此而造成
的工程质量事故或人身伤亡事故，均由施工单位承担全部责任。（2）工程施工中，因承包人
原因出现质量不合格的分部分项工程，经发包人或质检部门提出进行反工的，其全部费用由
承包人负责。（3）承包人应对本工程制定相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因
违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。（4）本工程
施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定并制定措施，施工过程中因违反规定造
成的损失和发生的费用由承包人负责，并承担相应的处罚。（5）如承包人未经发包人同意将
工程转包或者擅自分包，应向发包人支付合同总价款的5%的违约金，且发包人有权解除合
同。
承包人不按合同约定履行义务，发包人有权利扣除该工程合同价款的5%作为违约金。
双方约定的承包人其他违约责任：无约定。
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请当地政府有关部门调解。调解不成
时，采取第（2）种方式解决；
（1）向天津市仲裁委员会提请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院提请诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /
分包施工单位为： /
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：运至施工场地内用于施工的材料和待安装设备的损害，
由承包人承担，其它执行通用条款第39条。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
发包人投保内容：工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内自有人员及第三方人
员生命财产办理保险，支付保险费用。此投保工作由承包人代办，费用含在合同总价内。
发包人委托承包人办理的保险事项：运至施工场地内用于工程的材料，由发包人委托
承包人办理保险，费用含在合同总价内。
（2）承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施
工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，费用含在合同总价内。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作
为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：由专业担保公司或银行提供合同价
款的10%的履约保函作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项： /
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数：正本贰份（发包人、承包人双方各执一份）、副本壹拾
贰份（发包人执捌份，承包人执肆份）。
47、补充条款
47.1承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工
资），如果因承包人未及时偿还债务而导致发包人被法院要求协助冻结、扣划款项的，以及
被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人除有权将冻结、扣划款项从工程款中扣除外，
还有权要求承包人承担冻结、扣划及垫付款项20%的违约金。
47.2发包人依据法律规定或本合同约定解除合同后，承包人应立即自担费用撤场，承
包人已经订货的材料、设备由其自担费用处理解决。
47.3 承包人塔吊基础、硬化路面及其他障碍设施须按照甲方要求时间内清除，否则发
包人有权自行安排相关清除工作，发生的费用从承包人当月的工程款中扣除。
47.4施工单位应严格执行国家及天津市颁布的有关环保方面的法律法规和标准规范执
行。
47.5招标文件作为本合同的重要组成部分，双方需要执行招标文件的要求。
47.6其它未尽事项，双方协商后作为补充条款。
第三部分专用条款 第1条甲方代表 1.1 本工程甲方驻工地代表： 姓名：汪质彬，职务：副总经理 ; 手写签名样本: ，身份证号：； 第2条乙方代表 2.1 本工程乙方驻工地代表: 姓名：李洁，职务：项目经理， 手写签名样本: ，身份证号：； 第3条甲方工作及责任 3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。 3.2 甲方向乙方提供图纸的时间和数量为： 3.2.1 甲方向乙方免费提供图纸陆套（含用于制作并提供给甲方 贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。 建议：请明确提交的时间； 3.2.2 乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承 担。 3.2.3 不论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，其知识产权都 属于甲方所有，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目 的，且除非经甲方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将所有此 类图纸归类整理后交还给甲方。 第4条乙方工作及责任 4.1 其他规定： 4.1.1 乙方的其他工作和责任 1）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲方提
供2间办公室（面积不小于30m2）,向监理提供2间办公室（面 积不小于30m2），相应费用已在合同计价清单措施项目费用 中包干考虑。 2）其他：/。 第5条合同价款 5.1 本合同为固定单价合同。合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工 程量按实际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是 否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、 工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单 位项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的 人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险 因素等全部费用。措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的 建设工程许可证规划所示的面积为准。 5.2 结算管理 5.2.1 变更或洽商子目单价的确定： 1) 如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目， 单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以 下方式计费：套用2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》 中的含量及当地配套规定、材料按照施工同期当地造价管理部 门公布的湛江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执 行市场询价，人工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格 相应子目计取。 2) 如在合同计价清单中相同工作内容之项目的综合单价不一致 时，将以最低的综合单价作为该等项目日后变更洽商、结算的 依据。 3）发生变更时，措施费用不作调整，乙方不得以不增加措施费为由而拒绝施工，由此而导致的工期延误由乙方负责，并赔偿由 此给甲方造成的经济损失。
合同专用条款 一、定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行合同协议书第六条。 3、语言文字和使用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外，还使用本合同文件使用汉语。 3.2适用法律和规范 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称： 1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的，按国家、地区或行业标准执行； 2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的，按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行； 3）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。 发包人提供标准、规范的时间无约定。 国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
因图纸变更引起的变化，不能作为工期延误和索赔的理由。 发包人对图纸的保密要求：施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人，不得复制。 使用国外图纸的要求及费用承担：无约定 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包人委托的职权：按照国家监理规范及天津市有关规定，同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、 义务和工作；（2）发布开工令、暂时停工或复工令；（3）决定工期延长；（4）同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分；（5）审查批准技术规范(规格)或设计的变更；（6）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用；（7）工程结算和工程款支付，包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。监理合同与本合同约定不一致的，按本合同约定执行。 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务： 职权：负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。 5.6不实行监理的，工程师的职权：不发生。 7、项目经理
专用条款 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间：开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求：无。 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包人委托的职权：
需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务：工程师 职权：监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理 姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师） 8、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。 (6)水准点与座标控制点交验要求：无 (7)图纸会审和设计交底时间：无 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无 (9)双方约定发包人应做的其他工作：无 8.2发包人委托承包人办理的工作：无 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作： (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
第二节合同专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2.3 承包人： 1.1. 2.6 监理人： 1.1.3 工程和设备 1.1.3.2 永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3.3 临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。 1.1.3.4 单位工程： 1.1.3.10 永久占地： 1.1.3.11 临时占地： 1.1.4 日期 1.1.4.5 缺陷责任期：24个月 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。 1.5 合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： 1.6.2 承包人提供的文件范围： 承包人提供文件的期限、数量： 监理人批复承包人提供文件的期限： 1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： 1.7 联络 1.7.2 联络送达的期限：
2. 发包人义务 2.3 提供施工场地 发包人提供施工场地和有关资料的时间： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备，由承包人负责，费用包含在报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (2) 将施工所需的水、电、路、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责办理，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人现场踏勘确定道路走向和位置，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：施工场地内需要拆迁的管网（线）由承包人组织拆迁，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前完成。 (6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前发包人技术人员以书面形式通知承包人，由发包人组织相关单位进行现场交验，并作好交验记录。 (7) 图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5天内。 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人配合承包人做好保护工作，保护费用由承包人承担，发包人指明的、资料中显示的以及相关单位指认走向的管网（线），在施工过程中发生损坏，由承包人负责，发包人不因此承担任何责任。 (9) 双方约定发包人应做的其他工作：及时协调处理好施工过程中应由发包人协调处理的关系。 （10）发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。 2.8 其他义务 发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不采用。
合同专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）明确双方权利和义务的会议纪要及协议；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标文件及其附件；（7）招标文件、工程量清单及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标图纸（包括设计补充及变更）； 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。 3.3适用标准规范 适用标准规范的名称：按国家和地方现行的标准、规范执行。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内提供全套施工图陆套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作它用，并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任，若损失难以计算，则承包人向发包人公司按合同价款的1%支付违约金。 使用国外图纸的要求及费用承担：无 二、双方一般权利和义务
5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 发包人委托的职权：①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。 ②、对本工程合同、工程资料进行管理；③、对安全进行监督；④、协调好各种关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及到工程造价的签证；（2）设计变更或工程变更；（3）开工令、竣工令、复工令；（4）工期顺延 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职权：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。 5.6不实行监理的，工程师的职权： / 7.项目经理 姓名： 职权：项目经理或项目副经理需熟悉施工投标组织设计，应参与过施工组织设计编制。负责组织本工程的质量、安全、环保等全面施工管理并依法承担相应责任；负责处理、协调本工程验收前的一切事宜。项目经理或项目副经理必须能够调动承包人的足够资源，保证在整个施工期间现场有足够的劳力、材料、机械设备和工具，具备较强的协调能力和丰富的现场经验，保证工程顺利实施。 现场项目经理和项目副经理必须是承包人投标前承诺的人选。发包人确认的项目经理或项目副经理必须驻场,服从发包人的统一管理，且实行施工压证，每周现场工作5天以上，每天工作时间不得少于8小时, 非经发包人同意，每缺席一天，承包人向发包人支付 1000 元/天的违约金；每月累计超过3天，加倍承担违约金。承包人在施工期间不得擅自更换项目经理或项目副经理, 若项目经理或项目副经理达不到合同规定质量、进度、现场管理等考核要求时，发包人有权要求承包人在3天内更换项目经理或项目副经理，并承担每更换一次5万元的违约金，驻场的项目经理或项目副经理的行为、作业、管理等违反合同要求时，承包人除承担合同规定的违约金外，同时有权处以驻场的项目经理或项目副经理1000-5000元/次的违约金，发包人对承包人经济处罚在例会中予以通报，并纳
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同专用条款填写范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：东鹿房地产开发有限公司 承包人（全称）：湖北发展建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及 有关事项协商一致，共同达 成如下协议： —、工程概况 1. 工程名称：天玉玻璃厂房施工项目。 2. 工程地点：石家庄市建设大街89号。 3. 工程立项批准文号：/ 。 4. 资金来源：企业自筹。 5. 工程内容：/ 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表〉〉（附件1）。 6. 工程承包范围： 修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。（详 见工程量清单）。（详见工 程量清单）。 二、合同工期 计划开工日期：2013 年1 月1 日。计划竣 工日期：2013 年06 月30 日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数 为准。
三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）（￥元）。 2. 合同价格形式：固定单价。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文
建筑工程专用条款合同 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。_______ 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标 准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间：开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人 在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，
向承包人提供安装施工图贰套，十建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求: 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： _________________ 职务：___________________ 发包人委托的职权： ______________________________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权：_______________________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名： ________________ 职务：工程师_______ 职权：监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权：__________________________ 7、项目经理 姓名：刘庆职务：项目经理(副总工程师) &发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。
施工合同专用条款 本专用条款为本施工合同的一部分，当以下内容与合同通用条款存在任何不一致时，均以本专用条款为准。本专用条款主要分为五部分，第一部分为合同主体的定义说明；第二部分为对通用条款的部分调整与修订；第三部分为对通用条款的补充说明；第四部分为增加条款；第五部分为附表。 一、定义 1.1 发包人（甲方）：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人（即本 项目业主），或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事 人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。 1.2 主承包人（乙方）：指本项目中已获发包人（业主）接受，并与发包人 （业主）签订了总承包合同，同时按合同约定对工程负有管理、协调 及配合其他承包人工作的、具有相应工程施工承建资质的当事人，以 及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包 人同意外）。本项目结构施工单位即为本项目主承包人（即总承包人）。 1.3 承包人（乙方）：指本合同中由发包人指定或由主承包人提供已获发包 人接受，并与发包人或主承包人签订了合同协议书承建本工程及受主 承包人管理的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事 人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。 1.4本合同通用条款及专用条款中描述的承包人的责任、权利及义务仍然适 应于本项目主承包人（总承包人）即结构施工单位。 二、通用条款修订内容 2.1 第1. 3.3(1)条：本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及 工程所在地地方最新的标准、规范的要求。 2.2第2.2.2(16)条：承包人应遵守所有适用于承包人人员的相关劳动法，包 括有关他们的雇用、健康、安全、福利等法律，且必须与所雇佣的雇 员（工人）签定符合政府规定的劳动合同及交纳相关劳动保险等，并 应允许他们享有合法权利。承包人应要求其雇员遵守所有适用法律， 包括有关工作安全的法律。 2.3 第2. 3.1(4)条：主承包人需按合约约定免费向其他承包人提供使用现场 施工用水用电（包括其它分包人的专业试水、及提供其他分包人试验、
第三部分专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人及其他相关方 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 设计人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1.3 工程和设备 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。
永久占地包括：。 临时占地包括：。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件： （1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》 （2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知（杭建工发〔2011〕130号） （3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号） （4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号） （6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号） （7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号） （8）新工艺、新技术的约定： （9）其他： 1.4 标准和规范 ； 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数： ； 发包人提供国外标准、规范的名称： 。 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书； （2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）； （3）投标函及其附录（如果有）； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单或预算书； （9）其他合同文件： ①施工组织设计； ②其他： 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限： ； 发包人向承包人提供图纸的数量： ； 发包人向承包人提供图纸的内容： 。
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件组成及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 3、语言文字和适用法律是、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用汉语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：有关建筑法律、法规 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：建筑工程质量评定标准、建筑工程施工验收规范 发包人提供标准、规范的时间：\ 国内没有相应标准、规范时的约定：\ 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：捌套 发包人对图纸的保密要求：\ 使用国外图纸的要求及费用承担：\
二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包人委托的职权：全面负责质量监督 需要取得发包人批准才能行使的职权：现场签证及变更 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务： 职权：按合同条款对该工程进行监督管理 5.6不实行监理的，工程师的职权：\ 7、项目经理 姓名：职务： 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 三通一平到位 （2）将施工所需的水、电、线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工之前，接到施工现场
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工之前 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工之前 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工之前 （6）水准点与坐标控制点交验要求：甲、乙双方现场交验 （7）图纸会审和设计交底时间：另行协定 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： \ （9）双方约定发包人应做的其他工作：施工现场的场地平整 8.2发包人委托承包人办理的工作： \ 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件
第二节合同专用条款1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2. 2 发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2. 3 承包人： 1.1. 2. 6 监理人：1.1.3 工程和设备 1.1.3. 2 永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3. 3 临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。 1.1.3. 4 单位工程： 1.1.3.10 永久占地： 1.131 1临时占地： 1.1.4 日期 1.1.4. 5 缺陷责任期：24个月 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。 1.5 合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： _____________________________________ 1.6.2 承包人提供的文件范围： __________________________________________ 承包人提供文件的期限、数量： ___________________________________________ 监理人批复承包人提供文件的期限： ________________________________________ 1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： _______________________________________ 1.7 联络 1.7.2 联络送达的期限： _________________________________________________
建设工程施工合同（示范文本） 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）：******************************** 承包人（全称）：******************************** 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 ******************************************************************* * 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：****************************************************** 。 2.工程地点：********************************** 。 3.工程立项批准文号：************************* 。 4.资金来源：*********************。 5.工程内容：*******************************************************。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 施工图及工程量清单全部内容 。
二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：********* 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收质量标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）叁佰陆拾玖万伍仟柒佰柒拾柒元整 (￥元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写） (￥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） (￥元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） (￥元)； （4）暂列金额： 人民币（大写） (￥元)。 2.合同价格形式：固定单价合同。
第二节专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.2发包人： 1.1. 2.6监理人：（监理单位全称）。 1.1. 2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。 姓名：。 职称：。 联系电话：。 电子信箱：。 通信地址：。 1.1. 2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方 1
式选择的分包人。 1.1. 2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。 1.1. 2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.2永久工程：。 1.1.3.3临时工程：施工供水、供电、临时施工用房及设施。 1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。 1.1.3.10永久占地：本合同工程需永久占用的土地。 1.1.3.11临时占地：本合同工程需临时占用的土地。 1.1.4日期 1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月。 2
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。 1.1.6其他 1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。 1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。 1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。 1.4合同文件的优先顺序 合同文件的优先解释顺序如下： 3
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分合同协议书 发包人（全称）：××××房地产开有限责任公司
承包人（全称）：××××建筑有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××××××××工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：××××××××。 2.工程地点：××××××××。 3.工程立项批准文号：××××××××。 4.资金来源：上级补助及自筹。 5.工程内容：换热站300㎡、供热管线1500米。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 换热站及供热管线施工图所示。（详见工程量清单）。 二、合同工期 计划开工日期：2016年6月1日。 计划竣工日期：2013年9月30日。 工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）叁佰叁拾贰万捌仟壹佰元整(￥元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）陆拾万陆仟伍佰贰拾元(￥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(￥元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）(￥元)。 2.合同价格形式：总价合同。 五、项目经理 承包人项目经理：×××。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；
第二节合同专用条款 1. 一般约定词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.2发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2.3承包人： 1.1. 2.6监理人： 1.1.3工程和设备 1.1.3.2永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3.3临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。1.1.3.4单位工程： 1.1.3.10永久占地： 1.1.3.11临时占地： 1.1.4日期 1.1.4.5缺陷责任期：24个月 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： _________________________________ 162 承包人提供的文件范围： ______________________________________ 承包人提供文件的期限、数量： _______________________________________ 监理人批复承包人提供文件的期限： ___________________________________ 163 监理人签发图纸修改的期限： __________________________________ 联络 1.7.2 联络送达的期限： _____________________________________________ 2. 发包人义务 提供施工场地 发包人提供施工场地和有关资料的时间： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备，由承包人负责，费用包含在报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (2)将施工所需的水、电、路、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责办理，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人现场踏勘确定道 路走向和位置，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：施工场地内需要拆迁的管网(线)由承包人组织拆迁，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前完成。— (6)水准点与座标控制点交验要求：开工前发包人技术人员以书面形式通知 承包人，由发包人组织相关单位进行现场交验，并作好交验记录。
建设工程施工合同示范文本 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：________________________________________________ 法定代表人： 法定注册地址： 承包人（全称）：____________________________________________________ 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设（以下“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷 的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 工程名称：______________________（项目名称） ________________________标段 工程地点：________________________________ _______ ________________ 工程内容： ______________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：______________ __
资金来源： ____________________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围： _____________________________________________________________ 详细承包范围见“技术标准和要求”。 三、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 工期总日历天数_________________天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准： __________________________________________________________ 五、合同形式 本合同采用合同形式。 六、签约合同价 金额（大写）：_____________________________ 元（人民币） （小写）￥：_____________________________ 元（人民币） 其中：暂列金额：元（其中计日工金额 元）
专用条款 、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: 执行《协议书》的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外, 还使用无 ___ 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工 及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间: 开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定: 有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工 前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 在工程正式开工前五日内，向承包人提 供安装施工图贰套，土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求: 使用国外图纸的要求及费用承担: 无。 、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名: 职务:
发包人委托的职权: 需要取得发包人批准才能行使的职权: 5.3发包人派驻的工程师 5.6不实行监理的，工程师的职权: 7、项目经理 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 要求。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 承包方在 施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。 运输要道畅通。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间: (5)由发包人办理的施工所需证件、 批件的名称和完成时间： 在承包人正式进场施工 前，应办 理完施工许可等有关手续。 (6) 水准点与座标控制点交验要求: (7) 图纸会审和设计交底时间: (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 名木的保护工作: (9) 双方约定发包人应做的其他工作: 8.2发包人委托承包人办理的工作: 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作: 姓名: 职务: 工程师 职权: 监督工程进度及工程施工质量 姓名: 职务: 项目经理(副总工程师) (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 设备、管道的安装满足施工进度 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 在施工期间，发包方应保证施工 、古树
建 设 工 程 施 工 合 同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 贵 州 省 建 设 厅 贵州工程行政管理局
1.一般约定 1.1. 2.2发包人。本合同发包人约定为： 1.1. 2.6监理人。本合同监理人约定为： 1.1.3.2永久工程。本合同永久工程约定为：招标文件和施工图所包含的全部工程内容。 1.1.3.3临时工程。本合同临时工程约定为：无。 1.1.4.5缺陷责任期。本合同缺陷责任期约定为：①道路保修期一年。 1.1.5合同价格和费用 1.1.5.2合同价格：本合同价款采用固定合同总价的承包方式确定。 （2）采用固定价格合同，合同价款中包括的见险范围及计算方法：本工程采用固定总价承包方式，不因工程量增减而调整工程价款，固定总价包括的风险范围为：因地质、天气变化和人机费、材料费的涨跌等所引起工程价款的变化不予调整。 1.1.5.3费用：单列的安全技术措施费为投标报价的1%，已包含在合同价中。 1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：按合同价款的5%计取。 1.4合同文件的优先顺序。本合同合同文件的优先顺序约定为：按通用合同条款执行，其他合同文件包括：招标文件及工程施工图所示内容。 1.6.1图纸的提供。本合同发包人提供的图纸数量和期限约定为：2套，开工前。 1.6.2承包人提供的文件。本合同承包人提供的文件数量和期限约定为：工程竣工验收合格后15日内，提供一套完整的竣工图及技术资料给发包人。监理人批复的期限约定为：5天。 1.6.3本合同图纸修改签发期限约定为：5天。 1.8转让。本合同合同权利的转让约定为：按通用合同条款执行。 2.发包人义务 2.3提供施工场地。本合同发包人提供施工场地约定为：完成施工场地的征地和拆迁工作。 2.5组织设计交底 发包人在合同签订后14日内组织承包人和设计单位进行图纸会审和初次设计交底，以后的设计交底时间根据施工进度进行。 2.6发包人向承包人支付合同价款的期限约定为：承包方应于每月20日前将完成的工程量和下月进度计划报监理单位审核，经监理单位审核确认，总监签字后，发包方在7个工作
工程合同专用条款
工程合同专用条款 一、工程概况 本次招标的内容本工程所用的主要材料：①黄砂；②石子；③水泥；④钢筋；具体数量见合同专用条款 二、投标须知 1、为确保合同履行，投标人在投标时必须缴纳2万元人民币作为投标保证金，凭项目经理部财务科开出的收据领取招标文件一套；如能中标，该款将作为质量保证金一部分，待工程施工顺利结束后予以返还；给招标人造成一定的经济损失，该保证金将予以没收；若不能中标，该款项将在投标文件有效期满后返还。 2、投标人全套投标文件内容及装订顺序如下： （1）、投标书 （2）、投标书附录 （3）、授权书 （4）、工程量清单及综合单价表
（5）、投标书附表 ①、表1-a 投标人一般情况表 投标文件的份数为正本一份，副本二份，正本副本分开装订成册，然后必须密封在一起，外封上文字内容如下： （1）、收件人（招标人）的全称：详细地址： （2）、工程合同段投标文件 （3）在年月日时（即开标时间）前不得拆封； 密封包装纸上必须加盖密封章。 三、评标方法及原则 为公平公正，严肃招标市场，杜绝违纪现象，提高招标透明度，将成立由 统一领导评标工作 为保证标价合理，招标人的评标原则是合理低价中标 四、工程内容及工期 本工程的招标内容为①黄砂；②石子；③水泥；④钢筋；具体数量见合同专用条款
招标人要求的工期为：满足甲方的施工需要。 具体工程内容如下： 1、投标人负责提供所投标的材料，投标人在投标时必须写清楚材料的价格（投标人按照招标人的要求运至指定地点的价格），产地、来源、材料的等级、产品合格证书（材料质量必须满足相应材料规范的要求），运输方式等相关情况； 2、投标人材料的供应必须满足招标人的施工安排，如果由于投标人的原因而不能按工程计划进度的要求开工和竣工和及时供料，投标人必须按招标人的要求采取措施： ——增加工作时间； ——增加施工人员、设备； 如果上述措施人不能挽回拖延的时间，则招标人有权切割乃至解除分包合同撤换投标人，补充或重新安排其他力量施工，由此产生的一切附加费用（包括施工队伍调遣、误工费、赶工增加费、赔偿等）由招标人在投标人应得款项中扣除； 3、投标人应对材料从码头到招标人指定的地点过程中吊机卸货及车辆运输途中充分稳定与