江苏省监理员考试（第十章合同管理）试题及答案
单选题、判断题
1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 [单选题] *
A.7
B.14
C.21
D.28(正确答案)
2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 [单选题] *
A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约(正确答案)
B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)
C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天）
D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)
3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。 [单选题] *
A.自通知发出时
B.自通知到达委托人时(正确答案)
C.自委托人了解通知内容后
D.自委托人收到通知并同意时
4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 [单选题] *
A.签字
B.盖单位章
C.签字并盖章(正确答案)
D.签字或盖章
5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 [单选题] *
A.专用条件
B.通用条件
C.附录A(正确答案)
D.附录B
6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 [单选题] *
A.正常工作
B.本职工作
C.额外工作
D.附加工作(正确答案)
7. 《建设工程监理合同(示范文本)》对监理人员职责的规定中,不包括（）。 [单选题] *
A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见
B.委托人与监理人协商不一致时,作为独立第三方公正地做出处理决定(正确答案)
C.当委托人与承包人之间发生合同争议时,协助委托人、承包人协商解决
D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁或人民法院审理时,作为证人提供必要的证明资料
8. 监理人发现承包人的现场施工人员有不能胜任本职工作情况时（）。 [单选题] *
A.应对该人予以警告
B.应对承包人予以警告
C.通知承包人撤换该人员(正确答案)
D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员
9. 监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则（）。(承包人有过失) [单选题] *
A.监理工程师单独计量无效
B.监理工程师单独计量有效(正确答案)
C.监理工程师应推迟计量时间
D.监理工程师单独计量后再请承包商确认
10. 工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到（）书面同意后方可运至现场。 [单选题] *
A.业主
B.监理工程师(正确答案)
C.施工承包商
D.设备供应商
11. 下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）。 [单选题] *
A.建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同
B.建设工程合同不是双务、有偿合同(正确答案)
C.建设工程合同是一种要式合同
D.建设工程合同是一种诺成合同
12. 工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程的变化幅度超过（）的,按照合理的成本与利润构成原则,由合同当事人按照商定或确定条款确定变更工作的单价。 [单选题] *
A.10%
B.12%
C.15%(正确答案)
D.20%
13. 如发包人供应材料、供应设备,承包人应提前（）天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料和工程设备进场。 [单选题] *
A.20
B.30(正确答案)
C.40
D.50
14. 发包人最迟于开工日期（）天前向承包人移交施工现场. [单选题] *
A.7(正确答案)
B.14
C.21
D.28
15. 发包人对承包人逾期支付峻工付款超过（）天的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的两倍支付违约金. [单选题] *
A.21
B.28
C.56(正确答案)
D.84
16. 承包人在收到监理人复工指示后（）天内仍未复工的,视为承包人违约的情形。[单选题] *
A.21
B.28
C.56
D.84(正确答案)
17. 中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分,就这三部分而言,如果工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序为（）。 [单选题] *
A.中标通知书、合同协议书、图纸
B.合同协议书、中标通知书、图纸(正确答案)
C.合同协议书、图纸、中标通知书
D.中标通知书、图纸、合同协议书
18. 下列关于合同条件的表述,不正确的是（） [单选题] *
A.专用合同条款的内容比通用条款更明确、具体
B.合同条件中专用条款的解释优先于通用条款
C.合同文件之间应能相互解释、互为说明
D.专用条款与通用条款是相对立的(正确答案)
19. 缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限,其自（）之日起计算。 [单选题] *
A.工程移交
B.工程竣工验收合格
C.工程实际竣工(正确答案)
D.工程资料归档
20. 因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致包人费用增加和(或)工期延误的,由（）承担相应责任 [单选题] *
A.承包人
B.监理人
C.发包人(正确答案)
D.总监
21. 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的,经检查检验合格的由此增加的费用和(或)延误的工期由（）承担。 [单选题] *
A.承包人
B.监理人
C.发包人(正确答案)
D.总监
22. 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的,且经检查检验不合格的,影响正常施工的费用由（）承担,工期不予顺延。[单选题] *
A.承包人(正确答案)
B.监理人
C.发包人
D.总监
23. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自（）之日起算。 [单选题] *
A.工程竣工
B.转移占有(正确答案)
C.验收合格
D.资料移交
24. 预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期（）天前支付。 [单选题] *
A.7(正确答案)
B.14
C.21
D.28
25. （）是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 [单选题] *
A.暂列金额
B.暂估价(正确答案)
C.费用
D.合同价格
26. （）是指约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。[单选题] *
A.保修金
B.暂估价
C.质量保证金(正确答案)
D.暂列金额
27. 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,产生的相关费用由（）承担。 [单选题] *
A.承包人
B.监理人
C.发包人(正确答案)
D.政府
28. 为确保工程及人员、材料、设备和设施的安全,应由（）办理工伤保险。 [单选题] *
A.承包人(正确答案)
B.监理人
C.发包人
D.政府
29. 某施工合同约定建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由（）。 [单选题] *
A.发包人负责,并承担检验费用
B.发包人负责,检验费用由承包人承担
C.承包人负责,并承担检验费用
D.承包人负责,检验费用由发包人承担(正确答案)
30. 依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,（）后推迟开工。[单选题] *
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准(正确答案)
D.需承包人书面通知发包人
31. 施工合同履行中,发包人拖欠工程结算款,在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付,则承包人（）。 [单选题] *
A.无权对该工程主张任何权利
B.无权申请人民法院拍卖该工程,但可主张该工程所有权中
C.可以申请人民法院拍卖该工程,承包人优先受偿(正确答案)
D.可以留置该工程
32. 工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算包人的实际竣工日期应为（）日。 [单选题] *
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收(正确答案)
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
33. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定（）。 [单选题] *
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
B.监理工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知监理工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告监理工程师(正确答案)
34. 施工合同文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是（）。 [单选题] *
A.承包商承担保护费用,工期不予顺延
B.承包商承担保护费用,工期予以顺延
C.发包人承担保护措施费用,工期不予顺延
D.发包人承担保护措施费用,工期予以顺延(正确答案)
35. 以下不属于建设项目申请施工许可证应具备的条件是（）。 [单选题] *
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.施工场地已经基本具备施工条件,需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.工程项目的监理机构专业人员配套,责任制落实（按照规定应该委托监理的工程已委托监理。）(正确答案)
36. 承包人应在计划采购前（）天向监理人报送样品。 [单选题] *
A.7
B.14
C.21
D.28(正确答案)
37. 大型设备采购合同,卖方应在收到中标通知书30天内,通知银行向买方提供相当于合同总价（）的履约保证金,其有效期到货物保证期满为止。 [单选题] *
A.20%
B.25%
C.10%(正确答案)
D.30%
38. 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的,承包人应按监理人的要求进行检验或试验,检验或试验费用由（）承担,不合格的不得使用。 [单选题] *
A.承包人(正确答案)
B.监理人
C.发包人
D.设计师
39. 根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-的规定,为了不错失索赔权利,承包人应在干扰事件结束后的（）天内,提交最终索赔报告。 [单选题] *
A.7
B.14
C.21
D.28(正确答案)
40. 某设备采购合同中,约定由采购方负责安装,供货方应向采购方提供必要的技术服务和现场服务。下述事项中属于技术服务和现场服务内容的是（）。 [单选题] *
A.负责组织设备的调试(正确答案)
B.向采购方提供所需的配件
C.处理设备的质量问题
D.组织试车和验收试验
41. 设备采购合同通常采用标准合同格式,其内容可分为三部分,其中不包括（）。[单选题] *
A.协议书(正确答案)
B.约首
C.正文
D.尾约
42. 下列关于建设工程物资采购合同的特征说法不正确的是（）。 [单选题] *
A.建设工程物资采购合同应依据施工合同订立
B.建设工程物资采购合同以转移财物为表现形式(正确答案)
C.建设工程物资采购合同的标的品种繁多,供货条件复杂
D.建设工程物资采购合同应实际履行
43. 房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限,在正常使用条件下为（）。 [单选题] *
A.终身保养
B.30年
C.50年
D.设计文件规定的年限(正确答案)
44. 某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由（）负担。 [单选题] *
A.监理单位
B.承包商(正确答案)
C.监理单位
D.业主的项目经理部
45. 在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。 [单选题] *
A.承包人承担费用和工期损失(正确答案)
B.发包人承担费用和工期损失
C.承包人承担费用,但工期给予顺延
D.发包人承担费用,但工期不予顺延
46. 在项目竣工验收阶段,监理机构应（）。 [单选题] *
A.组织竣工验收
B.组织竣工预验收(正确答案)
C.参与竣工预验收
D.不参与任何工作
47. 下列选项属于竣工后试车的是（）。 [单选题] *
A.单机无负荷试车
B.联动无负荷试车
C.拟运行试车
D.投料试车(正确答案)
48. 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中,不正确的是（）。 [单选题] *
A.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见
B.工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人承担工程保管责任(正确答案)
C.需要修改缺陷的部分,承包人应按要求进行修改,并承担由自身原因造成修改的费用
D.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订项目竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法
49. 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括（）。 [单选题] *
A.提前竣工的机器设备要求(正确答案)
B.发包人为赶工应提供的方便条件
C.提前竣工所需的追加合同价款
D.承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施
50. 某施工合同约定钢材由发包人供应,但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就把钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量不足,则损失由（）承担。 [单选题] *
A.承包人
B.发包人(正确答案)
C.监理单位
D.钢材供应商
51. 承包人必须在发出索赔意向通知后的（）天内,提交一份详细的索赔文件和有关资料。 [单选题] *
A.7
B.14
C.21
D.28(正确答案)
52. 对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应交由（）审核. [单选题] *
A.业主
B.工程师(正确答案)
C.设计方
D.律师
53. 下列关于发包人的违约情形表述不正确的是（）。 [单选题] *
A.因发包人原因未能在计划开工日期前14天内下达开工通知的(正确答案)
B.发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的
C.发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的
D.因发包人违反合同约定造成暂停施工的
54. 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的,自转移占有后第（）天起视为已颁发工程接收证书。 [单选题] *
A.8
B.15(正确答案)
C.22
D.29
55. 因发包人原因导致工程无法按约定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告（）天后,工程自动进入缺陷责任期 [单选题] *
B.90(正确答案)
C.120
D.180
56. 分部工程应由（）组织进行验收。 [单选题] *
A.总监理工程师(正确答案)
B.专业监理工程师
C.项目负责人
D.技术负责人
57. 依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是（）。 [单选题] *
A.合同关系主体为业主和指定分包商(正确答案)
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理
58. FIDIC施工合同条件规定,承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后,应提前21天将某一确定的日期通知工程师准备竣工验收,工程师应指示在该日期后（）天内的某日进行验收 [单选题] *
A.7
B.14(正确答案)
C.28
D.42
59. 工程师接到承包商提交的竣工报表后,应进行工程量详细核算,并在收到竣工报表后（）天内完成签证工作,业主依据工程的签证予以支付竣工结算款。 [单选题] *
B.28(正确答案)
C.42
D.56
60. FIDIC合同条款中,工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（）。 [单选题] *
A.计划的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致
B.承包商各阶段准备投入的资金及资金使用计划是否合理(正确答案)
C.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现
D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等
61. 为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理,承包商每月都应向工程师提交（）说明前一阶段的进度情况和施工中存在的问题,以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施。 [单选题] *
A.月进度报告(正确答案)
B.月计划报表
C.当月的周进度报告
D.季进度报告
62. 暂停施工令发布后应给承包商以补偿的情形包括（）。 [单选题] *
A.因承包商的违约行为或应由其承担风险事件影响的必要停工
B.由于现场不利气候条件而导致的必要停工 (有经验的承包商应该预料到的)
C.由于不可预见的物质条件而导致的必要停工(正确答案)
D.为了使工程合理施工以及为了整体工程或部分工程安全所必要的停工
63. 工程师应在21天内签发（）,业主按合同约定的数额和外币比例支付预付款。[单选题] *
A.预付款支付申请
B.预付款支付证书申请
C.预付款申请
D.预付款支付证书(正确答案)
64. FIDIC中在颁发工程移交证书后,发现由于施工期内累计变更的影响和实际完成工程量与清单内估计工程量的差异,导致承包商按合同约定方式计算的实际结算款
总额比原定合同价格增加或减少过多时,（）。 [单选题] *
A.不应对结算价款总额予以调整
B.均应对结算价款总额予以相应调整(正确答案)
C.增加过多时不应调整
D.减少过多时不应调整
65. FIDIC中最终结算是指颁发（）后,对承包商完成全部工作价值的详细结算,以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实,确定合同的最终价格。[单选题] *
A.最终报表草案
B.结清单
C.最终支付证书
D.解除缺陷责任证书(正确答案)
66. 下列不属于工程师权力和职责范围的是（）。 [单选题] *
A.解释书面合同
B.更改合同(正确答案)
C.对业主和承包商进行调解
D.检查合同执行情况
67. 在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，可不再报委托人。 [判断题] *
对
错(正确答案)
68. 监理人更换监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。 [判断题] *
对(正确答案)
错
69. 监理单位主动提出外出考察申请时,所发生的费用应由监理单位自行承担。 [判断题] *
对
错(正确答案)
70. 工程监理单位调换专业监理工程师时,总监理工程师应口头通知建设单位。 [判断题] *
对
错(正确答案)
71. 业主与监理的关系是被委托与委托的关系。 [判断题] *
对
错(正确答案)
72. 合同价格是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额,包括安全文明施工费暂估价及暂列金额等。 [判断题] *
对
错(正确答案)
73. 暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 [判断题] *
对
错(正确答案)
74. 监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开日期起算。 [判断题] *
对(正确答案)
错
75. 单位工程是指在合同的议书中指明的具独立工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 [判断题] *
对(正确答案)
错
76. 费用是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支,包括管理费和应分摊的其他费用以及利润。 [判断题] *
对
错(正确答案)
77. 暂停施工后,发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前,应由承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。 [判断题] *对
错(正确答案)
78. 发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%,如承包人在发包人签发竣工付款证书后14天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。 [判断题] *
对
错(正确答案)
79. 对于向发包人的索赔请求,索赔文件可以直接交由发包人审核。 [判断题] *
对
错(正确答案)
80. 索赔不仅包括承包商向业主提出的索赔,也包括业主向承包商提出的索赔。 [判断题] *
对(正确答案)
错
81. 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书。 [判断题] *
对
错(正确答案)
82. 飞机以及其他飞行器造成的压力波属于承包商风险。 [判断题] *
对
错(正确答案)
83. 材料采购合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间,以工程项目所需设备为标的、以设备买卖为目的,出卖人转移设备的所有权于买受人,买受人支付设备价款的合同。 [判断题] *
对
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关 合同条件(一) 一、单项选择题 1. FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一，是合同履行过程中建立的项目管理模式。 A.以发包人为核心 B.以服务承包人为宗旨 C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心 答案：C 2. 下列叙述不正确的有。 A.承包商应在检验日期前2l天向工程师发出竣工检验通知 B.基准日期是指签订合同协议书日期前28天的日期 C.争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命 D.如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验 答案：B [解答] 基准日期是指递交投标书截止日期前28天的日期。 3. 下列叙述不正确的是。 A.雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内，提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明 B.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的42天通知承包商 C.承包商应在收到中标函21天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本 D.雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还给承包商
答案：C [解答] 承包商应在收到中标函28天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 4. 承包商应在收到中标函天内向业主提交履约担保，并向工程师送一份副本。 A.21 B.24 C.27 D.28 答案：D [解答] 承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。新黄皮书对履约担保的要求是：担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体；保证的金额和币种应符合投标书附录的规定；履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止。 5. 是由承包商填写的名为投标函的文件，包括其已签字的给雇主的工程报价。 A.中标函 B.投标函 C.合同协议书 D.资料表 答案：B 6. 当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括。 A.指示再进行一次重复的竣工检验 B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿
2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算
7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．
A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的
1.《中华人民共和国招标法》规定，招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元币以上的；勘察、设计、监理等服的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定：公司本部负责单项概（估）算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标，负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包，负责对招标文件内容的审核把关；本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查，负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定：电力生产方面，公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更；基本建设封面，公司本部负责审核（批）单项金额500万元及以上合同变更，负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作；负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核（批）200万元及以上的补充合同；基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定：监理人受发包人委托向承包人发出指示，监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按变更处理。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定：承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后，与发包人共同研究，若同意作为变更的，应在收到承包人通知后14天内答复承包人，并按合同规定补发变更指示；经研究后不同意作为变更的，亦应在上述期限内，由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料
( ＧＦ－2012－0202 ) 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，注册号：， 身份证号码：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）；（￥）。
包括： 1. 监理酬金： / 。 2. 相关服务酬金： / 。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权的代理人：法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为 2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动 3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A．保证 B．定金 C．留置 D．质押 4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B．投保人和被保险人是保险合同的当事人 C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承
担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止 5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任． B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任· C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。 A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款
设备监理师合同管理辅导资料（1） 监理方受雇主委托，签订了设备设计监理委托合同后，即应着手组建监理班子，明确监理任务、内容和职责，其主要工作内容包括以下各方面。 ⑴根据与雇主所签订的委托监理合同，组建监理班子。设备监理机构应编制设计过程监理计划，明确设计监理的工作目标、工作程序、工作制度和相应的工作内容与责任等。 ⑵需要时协助雇主对设备设计承包商进行审核，优选设计承包商。设备设计承包商的选定，应根据设备项目的类型和特点，进行设备设计任务的分解，按审定的分解方案和接口，选择满足以下条件的设计承包商： 有同类项目的设计经验和用户评价; 具有相应级别的资质证书和良好的社会信誉; 具有满足项目要求的设计质量保证能力。 建设部推行(GF-1999-0201)施工合同文本(下称文本)已多年，在众多业主及施工单位眼里，签订施工合同已是非常轻松的事情，只需在网上下载合同文本并逐条填写即可完事。事实上，这种做法是不恰当的。因为建设部推行的文本在很多问题上还过于原则，甚至缺失，极可能让业主或施工单位处于不利状况。针对此类问题，笔者建议在签订施工合同时，至少对以下几个问题应予明确： 其一：关于违约责任部分约定违约责任很难做到。 但除明确文本中列举的质量不合格、逾期完工、不按时付款等三
项违约责任外，至少还应注意以下几项违约责任： ——进度延迟的违约责任。 如果是房地产开发项目，业主应充分关注此项违约责任。因为一旦施工进度延迟，即可能在以下方面对业主造成损失：错过销售旺季、增加广告费等营销费用、增加融资难度、因融资不按计划到位而欠付应付款，展期项目延期等。因此房地产项目的施工合同，应就进度延迟明确约定违约责任。 ——中间交工延后或拒绝交工的违约责任。 中间交工是否及时，往往影响一些专业分项工程能否顺利实施，特别是工业项目，如果中间交工不及时，将造成设备安装合同无法及时进行，继而引发业主与设备商、安装单位之间的责任纠纷。如土建单位拒绝中间交工，最严重时，可导致设备无法安装，业主的损失将难以估算。因此，如项目中存在专业工程需交叉施工的，合同中应明确中间交工延后和拒绝中间交工的违约责任。 ——试车不合格的违约责任。 设备验收不合格的责任，一般人理解这属于建筑质量责任范畴，只要合同中有乙方免费返工条款即可。但问题是，设备试车成本一般由甲方承担，反复试车必然会导致建筑成本上扬。在工业项目中，一次试车少则几十万元，多则数百万元，没有明确的试车不合格的违约责任，显然对业主不利。况且，工业项目中，往往是先土建竣工验收，后开展试车，这就更需要约定试车不合格的违约责任。 ——安全生产违约责任。
【篇一】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同概念、特征 1、概念：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 2、特征： 1)买卖合同的客体是物; 2)买卖合同是转移标的物所有权的合同; 3)买卖合同是双务有偿合同; 4)买卖合同是诺成合同。 【篇二】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同的内容 1)当事人的名称或者姓名和住所; 2)标的的名称、规格、型号; 3)标的物的数量; 4)标的物的质量要求、技术标准; 5)标的物的包装方式，包装物的供应与回收; 6)标的物的单价、合同总价款; 7)合同价款的结算方式、期限及地点; 8)标的物的交付方式、期限及地点; 9)标的物的保险; 10)标的物的验收标准、方法及提出异议的期限; 11)违约责任; 12)合同争议的解决方法; 13)合同份数; 14)订立合同的时间、地点以及当事人签字。
15)如果签订国际买卖合同，还应包括解决合同争议适用的法律、合同使用的文字及其效力等条款。 【篇三】2020年设备监理师考试合同管理知识点：买卖合同双方当事人的义务 (一)出卖人的义务 1.交付标的物并转移标的物的所有权 2.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料 3.出卖人交付标的物的时间、地点、质量、包装方式应符合合同约定——按照合同履行的一般规定 1)协议补充 2)规则补充 3)法定补充 4.权利瑕疵担保义务 1)该标的物属于出卖人所有或者出卖人有权处分，第三人不会向买受人主张所有权; 2)该标的物上不存在未告知的担保物权; 3)该标的物未侵犯第三人专利权、商标专用权以及其他知识产权。 4)买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担权利瑕疵担保义务。 (二)买受人的义务 1.按照合同约定支付价款 (1)支付的数额 买受人约定按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;当事人不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则，按照订立合同时履行地的价格履行。
[模拟] 设备监理合同管理47 单项选择题 单项选择题 第1题： 进度调整的方式主要有改变工作间的逻辑关系和（）。 A.改变关键工作的持续时间 B.改变关键工作的秩序 C.改变原有工作的管理 D.改变原有工作的时间 参考答案：A 第2题： 根据索赔的目的的不同，可分为（）。 A.时间索赔和工期索赔 B.费用索赔和工期索赔 C.工期索赔和管理索赔 D.管理索赔和费用索赔 参考答案：B 第3题： 不安抗辩权是指按照合同规定（）享有的中止履行义务的权利。 A.享有权利方 B.合同招标人 C.先履行义务方 D.合同当事人双方 参考答案：C 第4题： 委托监理合同的通用条件是（）。 A.标准条件 B.附加条件 C.专用条件
D.补充条件 参考答案：A 第5题： 风险评估是指（）。 A.采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定性评估风险可能造成的损失 B.主动控制风险、降低风险发生的可能性，减弱风险带来损失，进行风险防范，采用规避或转移风险的措施或自留部分风险等 C.按照某一种风险分类的方法，将可能发生的风险因素列出，进行初步的归纳分析 D.采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定量评估风险可能造成的损失 参考答案：D 第6题： 引进设备合同当事人不得约定免除（）。 A.卖方产品责任 B.卖方维修责任 C.买方付款义务 D.买方法定义务 参考答案：A 第7题： （）适用于委托专业工程的设计。 A.建设工程勘察合同(一) B.建设工程勘察合同(二) C.建设工程设计合同(一) D.建设工程设计合同(二) 参考答案：D 第8题：
2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案（卷一） 单选题 1.命令只有多源性的是( )组织结构。 A.矩阵型 B.功能型 C.直线刷 D.职能型 2.( )组织结构的长处是机构简单、组织稳定、专业化程度高。 A.直线制 B.线性职能制 C.矩阵制 D.职能制 3.( )是对项日存在的正式确认和让组织投身于项目的下’阶段。 A.启动 B.范围计划 C.范围定义 D.范围核实 4.在组织定义三个基本要素中，( )是设置组织的前提和必要条件。 A.组织决策层 B.特定的目标 C.组织内成员的职务 D.组织内成员之间的关系
5.( )是管理伦理原则，它是加强管理组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。 A.权力分散与守恒原则 B.责任不可下推原则 C.统一指标原则 D.职能分工原则 6.( )就是选择优化调整和评价的最终设计方案，也就是构建管理组织的实施蓝图。 A.方案评价 B.方案设计 C.方案确定 D.方案优化 7.关于总监理工程师的论述，下列不正确的是( )。 A.是设备监理单位履行设备监理职责的全权负责人 B.也称为项目经理 C.总监理工程师是技术职称 D.是一个管理职务 8.项目目标管理的第一步应( )。 A.制定目标 B.贯彻目标于项目实施过程中 C.调整目标 D.投入资源
9.解决( )需要个人或组织通过沟通在精神和心理上得到调理，实现心理平衡。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 10.( )需要确认冲突各方在组织结构中的职责，有时甚至需要调整整体组织结构方能解决。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D10.C 单选题 1.下列设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述，错误的是() A. 双方应共同参加启动试车的检验工作 B. 供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时 C..合同内应约定具体的设备保证期限 D. 保证期从采购人身供货人出具设备最终验收证书之日起算
监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备
2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提升坚固水准 4.利用互锁 5.实施替代 (二)控制受害水准 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》必备考点归纳：设 备工程的安全技术 (一)设备的安全装置 从安全技术角度考虑，在设备的设计阶段，就应该考虑各种安全 装置。在制造时应确保这些装置的功能和质量，使用时应注意精心维护。这些安全装置包括：防护装置、保险装置、联锁装置、制动装置、信号装置以及危险牌示、色标和说明标记等。
(二)设备的合理布置 在实行工艺布置和设备安置时，一般要考虑以下因素： (1)应该符合防火、防爆和工业卫生要求; (2)应考虑设置过道和运输、消防通道; (3)设备在排列时，应安排有一定的安全距离，务必使工人在操作、维修时方便、安全，而且不受外界危险因素影响。 (三)设备的安全检查和试验 对设备实行安全检查和试验是设备工程安全技术中一项非常重要 的工作。其目的是为了及早发现事故的隐患，避免发生工伤事故，减 少或消除职业病因素，解决安全生产上存有的问题。 (四)遵守安全技术规程 遵守安全技术规程主要包括了七个方面： (五)合理使用防护用品 设备监理工程师安全管理的主要工作 设备监理工程师安全管理的主要工作内容包括： (1)制定安全管理程序，对设备工程设计、采购、制造、安装调试 过程实行安全管理，并对所监理的项目实行详细记录和填写相对应表格。 (2)审查承包商的安全资质。 (3)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，要求承包商根据设备工 程特点，制定安全控制计划，落实安全管理责任制，并实行审查。 (4)核查承包商的安全管理体系并督促承包商按相关的安全法规和 标准实行设备的生产制造、安装调试。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60
B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
【篇一】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：设备工程服务合同 委托人的权利： 1、选定“第三人”并与其订立、变更合同的决定权。 2、对项目实施计划、设计变更、工作变更的审定批准权。 3、对监理人的工作进行监督和检查，对总监理工程师有权提出更换的建议。 4、监理人调换总监理工程师需经委托人同意。 5、有权要求监理人更换有关监理人员，要求承担相应赔偿。 6、有权要求监理人汇报监理工作并提交《专用条件》约定的监理报告。 委托人应当授予监理人以下权力： 1、对委托人、被监理人选择的第三人、分包人等资质、能力的审核权。 2、对有关方案、计划、标准、工艺及装备的审查权。 3、对有关参与单位的协调权。重要协调事项应当事先向委托人报告。 4、征得委托人同意，签发开工令、停工令、复工令。如紧急情况，应在24小时内向委托人作书面报告。 5、对外购的原材料、元器件、零部件、成品等质量审查权。对不符合的，有权通知停止使用。 【篇二】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：实现设备工程安全的基本途径 (一)实施事故预防 1.消除潜在危险 2.控制潜在危险数值 3.提高坚固程度 4.利用互锁
5.实施替代 (二)控制受害程度 1.设置薄弱环节 2.设置防护屏障 3.利用警告或警示信息 4.距离防护 5.时间防护 6.个人防护 7.避难、生存和救护 【篇三】2020年设备监理师考试《合同管理》强化知识点：仓储合同 一、仓储合同的概念和特征 仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。 仓储合同是一种特殊的保管合同，它具有保管合同的基本特征，同时仓储合同又具有自己的特殊特征： (1)仓储的货物所有权不发生转移，只是货物的占有权暂时转移，而货物的所有权或其他权利仍属于存货人所有。 (2)仓储保管的对象必须是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象。这也是仓储合同区别于保管合同的显著特征。 (3)仓储合同的保管人，必须具有依法取得从事仓储保管业务的经营资格。 (4)仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效。这是仓储合同区别于保管合同的又一显著特征。 二、合同双方的权利与义务 (一)保管方的义务与存货方的权利 1.保证货物完好无损。