景观石购销合同
合同编号： ______________
签订地： _______________
甲方（需方）: ___________________________________
乙方（供方）：__________________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规，经双方协商一致,
签订本合同。
、品名（牌号、商标、品种、型号、规格、等级、花色）、数量、单价、
三、交货方法：________________________________________________________________
四、到货地点：________________________________________________________________
五、运输方式：________________________________________________________________
运输费用承担：________________________________________________________________ 装卸及装卸费用：______________________________________________________________
六、验收方式：________________________________________________________________
七、货款结算与支付:
1、货到工地，乙方提供税务发票三天内付清合同款项。
2、乙方向甲方结算货款应提供单据(包括但不限于)：
1)___________________________________________________ ；
2)___________________________________________________ ；
3)___________________________________________________ ；
八、违约责任：
1、除不可抗力因素外，甲、乙双方均应遵守本合同约定。
2、不履行、不完全履行或者履行本合同不符合约定的条件或方式，则构成违约，违约的
一方均应当向守约方承担违约责任。双方均违约的，则应当分别承担相应的违约责任。
3、如遇不可抗拒的重大事件确需变更或解除，发生不可抗力事件一方应尽快通知另一方，并由双方协商解决。
4、乙方因自身原因而造成延误及其它损失均由乙方承担。
5、由于乙方供货不及时或供货质量不合格等因素而引起的一切损失均由乙方承担，包括向甲方作出损失赔偿。
九、廉政承诺：
为了维护甲乙双方的共同利益，乙方不得用金钱或其他方式向甲方有关人员行贿，一经发现，甲方有权追究乙方及受贿人员的责任，且乙方总供货价款在本合同约定价格基础上再下浮20%如行贿受贿数额巨大，甲方有权向公安机关报案，由司法机关调查处理，追究刑事责任。
十二、其他：
1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
4、本合同共一式份，甲、乙双方各执份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
联系电话：联系电话：
税号：账号：
开户行：签订日期：签订日期：
签订地点:
买卖合同 【推荐】买卖协议范文汇编5篇 随着人们法律意识的加强，协议对我们的约束力越来越不可忽视，签订协议也是最有效的法律依据之一。你知道协议的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的买卖协议5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 买卖协议篇1 本协议由以下两方当事人订立： 甲方：;(以下简称“甲方”) 地址： 乙方：;(以下简称“乙方”) 地址： 两方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下协议条款： 一、委托内容 第一条乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。 甲方收到乙方定金元整后甲方负责调试整修费用由乙方负责，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。 第二条此车属二手车，无三包办事，甲方可提供技术咨询。 第三条甲方提供的_______压路机配置为_______发动机，发动机号：_______，出厂编号：_______ 第四条乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。若有异议，甲方乙方应先沟通，沟通不成由甲方所在地人民法院调解。 二、违约负责 1.协议签订后如甲方终止协议，则定金不再退还，归乙方所有。 2.甲方不能按时支付协议费用或不能按协议规按期限履行其义务，导致的工期延误，其负责由甲方负责。 3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。 4.因不可抗力或者其他不测事件，或者使得本协议的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本协议。遭受不可抗力、不测事件的一方全部或部分不能履行本协议、解除或迟延履行本协议的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。 5.两方当事人对本协议的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好沟通解决; 沟通不成的，则可向人民法院提起诉讼。 6.本协议签订后，经两方当事人沟通同意，可以对本协议有关条款进行变动或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本协议的有效组成部分。 甲方：乙方： (盖章) (盖章) 签字日期：签字日期： 联系人：联系人： 买卖协议篇2 甲方招标销售处理本协议项下的废旧物资，甲方确定乙方为中标人。现经甲、乙两方沟通，就甲方招标销售处理的废旧物资买卖达成如下合同，供两方信守：
石料购销合同 甲方： 乙方：平乐县二塘镇牛角江口采石场 经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买石料，为明确双方的权利义务，签订本合同以兹双方共同遵守。 一．供货地点、方式及计量方式： 1、交货地址：甲方站内料场 2、供货方式：乙方负责运输 3、计量方式：以甲方站内地磅过磅数为准 二．供货单价： 1、1-3渣、2-4渣、1-2渣，均为41元/吨。 2、0-8渣，32元/吨。 3、石粉，50元/吨。 三．质量要求： 乙方货到甲方场地后，甲方验收合格后过磅，甲方人员签收后视为乙方货物质量合格。如甲方认为乙方石料不合格，甲方可拒收，甲方应通知乙方来查验石料质量，双方现场查验，若合格，甲方收货；若不合格，乙方把石料运回。 四．价格变动通知： 双方价格若因市场原因需调价，必须提前15天通知对方，若对方书面认可，则在书面调价之日执行新价格。若对方不予认可，则双方暂时中止合同，待双方达成一致后再重新履行合同。 五．运输费用及费用负担： 运输费由乙方承担。 六．货款的支付及结算： 1、每个月的15日甲方结清乙方上月供货货款，但乙方需在每月5日前将上月供货品种、数量、金额提供给甲方审核。甲方需在5日内审核完毕，如有异议则双方在4日内核对清楚。 2、双方商定以甲方过磅单作为甲、乙双方结算依据。。 3、乙方收到甲方货款3日内将发票交予甲方。 七．其他约定： 1、双方如因不可抗力的原因，不能收货或者供货时，应及时通知对方。 2、甲方保证阳普公路至甲方场地道路畅通，若因道路原因引起的纠纷由甲方负责解决。 3、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了 时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
景观设计合作协议范本 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲方委托乙方______地区的景观设计和景观策划，经双方协商一致，订立本协议。 第一条：设计内容 1、__________地区景观设计。
2、__________地区景观策划。 第二条：本协议项目的规模及设计费用 1、总设计面积______万平方米（该面积在正负______%内变动不再重新核算费用）。 2、本协议设计费用共______万元（单价为______元人民币/平方米）。 3、前述费用，已包括调研、设计、人工、制作打印、设计成果、乙方工作人员往返食宿办公费用、报告会、讲解、与下一设计单位配合等完成本合同约定的服务事项的所有费用。该设计服务费一次性包死，固定不变，不因国家规定的设计收费基准价或费率的调整等任何因素而调整，除本合同另有约定外，甲方无需支付其他任何费用。 第三条：合作双方责任风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、甲方应向乙方提交如土地利用规划图、现况设备系统、地质资料等相关合作材料。 2、乙方应按时向甲方提交涉及成果。 3、乙方应按方案设计、初步设计、扩初设计不同阶段提供图纸、说明。 4、乙方的设计成果，均应当以中文和国际通用的图标设计，并提交书面形式及电子光盘。 5、乙方提交设计成果后，甲方有权对乙方提交的设计方案提出修改意见，乙方应当根据甲方的意见在每一阶段约定的设计时间再次提交修
合同编号 ERP编号景石采购合同 工程名称： 甲方： 乙方：
景石采购合同 甲方：（采购方) 乙方：【】（供应方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就景观工程用景石采购事项协商一致，订立本合同。 第一条采购内容 甲方采购、乙方供应约定景石。具体景石采购种类、规格、数量见附件“采购清单”。 第二条质量标准及技术要求 2.1 乙方供应景石质量应符合国家及行业标准。乙方保证供应景石质量达到国家、地方及行业有关验收规范等的合格标准。乙方保证供应景石无假冒伪劣、以次充好情形。乙方保证供应景石来源可靠、环保无毒害。 2.2 乙方应提前与甲方沟通供应景石的参数要求（包括但不限于重量、大小、密度等）、预期艺术效果及现场条件，结合甲方工程情况确认具体要求后方可实施供货。 甲方景石技术对接人：【】，电话【】。 2.3 景石艺术效果应服从甲方专业人员指导意见。 2.4 质量保证期为交付后【】个月。质量保证期间，供应景石出现故障、质量瑕疵或缺陷等，乙方应于甲方通知后3日内按照甲方要求进行免费修复或更换，否则，甲方有权自行或委托第三人修复，相关费用从甲方应付乙方的任何款项中扣除。 第三条运输、交货及验收 3.1乙方负责供应景石的包装、运输、装卸并承担景石交付前一切风险。景石运输和装卸过程中发生毁损、灭失或造成其他人身或财产损失的，乙方承担责任。 3.2 景石应按附件载明日期运至甲方指定地点，即【】。甲方对景石外观、数量进行交货检验。交货检验应达到如下标准： 【】。 3.3乙方供应景石符合交货检验标准、移交甲方，甲方签署入库单的，乙方完成供应景石交付。景石交付不免除乙方对其供应景石隐蔽瑕疵的质量责任，以及在质量保证期间的保修责 1
路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定 就完成资中古 城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm数量暂定5500m数量按现场实际收方数量为准 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金, 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%勺货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。 三、供货时间：2015年3月日至2015年3月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担： 六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成 损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负， 七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定_日内向乙方支付_万元预付款。 2、乙方送货至定货总量_%时，甲方支付乙方已送货物款项的一%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准 八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权 终止合同。乙方承担违约金____________ 元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提 起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生 甲方： 法定代表人：（盖章）乙方： 法定代表人： （盖章） 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 路缘石破
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
私人玉石买卖合同 私人玉石买卖合同 篇一: 玉器买卖合同销售合同甲方: (需方) 合同编号: 乙方: (供方) 签订时间: 1.交货日期: 2017年12月13日前。 2.交货地点: 按照约定的时间，运输方式交付到需方指定地点。 3.技术条款: 按国家指定的同行业的技术要求执行，技术抽样达到同行业标准，达不到标准即退货 4.验收标准: 乙方收，如果发现质量问题的当场退货。合格的即入库 5.包装条款: 乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、其它说明等。 6.付款方式: 货到验收合格之后，七个工作日内付款。(无质量问题) 7.违约责任: 如果产品达不到标准即退货,甲方承担所有运费及其他费用，如果要货请提 20天通知对方,甲方必须按乙方的要求供货，如有违约按20%赔偿违约金。
8.本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任一方可向人民法院起诉。 9.本合同自签定之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，同具法律效力。 甲方:乙方: 代表人签名: 代表人签名: 签约日期: 2017 年 10 月 18 日篇二: 玉石购销合同采购合同甲方: 乙方: 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介:中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就玉石采购事宜，订立本合同。 第一条产品明细、简介。 1. 乙方所购产品(品名、产地、材质、数量、单价) 2. 简介》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。 一、产品 二、产品质量产品质量标准按行业标准执行，乙方对产品质量有异议的，应当在收到产品后十五日内提出确有证据的书面异议并通知到甲方;逾期不提出异议的，视为甲方产品质量符合本合同约定要求。
石渣购销合同 甲方（供货方）： 乙方（购货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 一、供货材料：石渣 二、价格：石渣价格为24元/m3，不含任何费用及税费。 三、供货数量：甲方每月数量不能低于5万方（不可抗力因素造成的数量不达标除外）。 四、供货时间：以乙方通知的到场时间为准。 五、供货地点：工程施工现场。 六、运输：装卸方式费用负担由甲方承担；乙方负责施工现场道路维修、平场碾压，甲方不承担任何费用。 七、质量要求及验收标准：货物到场后由乙方签字认可方可使用，如有质量问题乙方收到货物当日内书面通知甲方，否则该批石渣的质量视为完全合格。经双方确认石渣质量确实不合格的，甲方应将质量不合格的石渣运回，并承担运回所产生的运费，但乙方不承担其他责任。 八、付款方式：乙方按5万方支付甲方50% 的款项，余下
所欠方量及款项，累积5万方后再行支付50%给甲方，以此类推，剩余尾款在停止供货后一个月内付清。 九、计量标准：甲方每批货物到达乙方施工现场后，由乙方材料员现场清点数量，确定数量并签认，由甲方提供收料单，一式三份，交乙方一份，作为结算依据。 十、违约责任： 1、乙方一次性需求量超过m3以上需提前一周书面通知给甲方，否则甲方不承担任何违约责任。 2、乙方不能按合同约定结算货款，逾期每月按总欠款的3%向甲方支付违约金。 十一、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可签订本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日
观赏石种类 篇一：各地观赏石欣赏大全 各地观赏石欣赏大全 泰山奇石 泰山石产于泰山山脉周边的溪流山谷，形成于25亿年以前，由地壳变动、自然风化而形成，是大自然的杰作。巍峨泰山，驰名中外，泰山奇石，弥足珍贵！ 形成于太古代距今已25亿余年的泰山石是中国最早作为贡品的石种."泰山石敢当"制石古今遍布于中国的大江南北. 泰山奇石具有吉祥如意,富贵长寿,镇宅慑邪之寓意!又充满了古朴典雅,返璞归真之韵味!让人心怡神悦,爱不释手! "山无石不秀,室无石不雅”,泰山奇石不仅在石文化中因内涵丰富而珍贵，亦具有很高的观赏价值.泰石多出泰山谷底。泰山峰高谷深，水流落差大，冲刷力猛，每到雨季山洪卷顽石滚滚而下，千万年来冲刷出无数卵石成岩，石质坚硬，卵石特别光洁滑润，晶莹明亮，石色铁青，纹理雪白，造型千姿百态，图案千变万化，有玩赏收藏价值的奇石所崇尚的形、纹、色、质、音，无不具备。 尤其纹理图案与石体本身在色泽上反差大，特别醒目，直观性强，有奇美、壮美、精美、粗犷美的不同特色，具有极高的欣赏价值.悠悠五千年，泰山石融进几多百姓的憧憬、帝王的梦幻、神奇的传说。 泰山石，从来就是国泰民安的象征、安邦定国的基础、齐鲁文化
的精髓、华夏民族的根。人们笃信泰山是神山，泰山石是神石。立一块刻有“泰山石敢当”的石头，是我国民间流传至今的镇灾压殃的习俗。 泰山以其壮丽的景色和丰厚的文化底蕴名列五岳之首。作为世界级的公园，绵延200多公里的泰山，承载着太多华夏儿女的深情。悠悠五千年，泰山融进几多百姓的憧憬、帝王的梦幻！自秦皇汉武泰山封禅对石顶礼膜拜后，东临大海，西依黄河，在平原上拔地而起，万里平川上的“擎天一柱”，就成为了炎黄子孙的根基。千百年来，“重如泰山、安如泰山、稳如泰山、泰山北斗”等典故词谚广泛流传。炎黄先民在泰山布灵石、焚柴草、行祭礼，是属原泰山神龙始的灵石崇拜。自秦始皇登临泰岱立石颂德，其后历朝天子，封禅而置石者，代不乏人。千百年来，上至天子权贵，下到乡民游子，他们立泰山石行封禅大典，压泰山石乞子求福，供泰山石膜拜神灵，取泰山石为基作台，以泰山石镇斋镇馆等，于是乎逐渐将对泰山的崇拜信仰与泰山的赏石文化自然融合起来。泰山所特有的地址资源—泰山石（奇石）更受到了社会各界、国内外友人的广泛珍爱和收藏。 虎踞钟山 龙马精神 鹰击长空 龙飞凤舞 泰山圣母 势如破竹
石子购销合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、购货内容及单价： 1、石子（立方、吨）单价：／吨； 2、此价格随市场价格调整。 合同金额以甲方收货磅单中实际收到数量乘以单价为准；上述产品价款中已含运输费、装卸费等。 二、质量要求： 1、所供石子应为天然岩石经机械破碎、筛分制成； 2、规格要求：以甲方通知为准； 3、含泥量小于1%，泥块含量小于0.5%； 4、风化石含量不得大于，针片状含量 三、供货方式： 1、乙方接到甲方要货通知后于小时内将货物送至甲方指定地点，如每月三次供货不及时，扣除货款违约金元。 2、采用公路运输方式，由乙方负责组织承运，运输费用由乙方承担，货物交付地点为甲方现场。 四、结算方式： 1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票； 2、付款方式：为转帐方式。 五、验收方式： 1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。 2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，供方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。 3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品（人为除外），甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。 六、合同变更解除：
1、因工程原因造成乙方需要变更所购物品的，经甲、乙双方协商可以重新变更或更改购销合同，对已经造成的损失，由违约方负责。 2、甲、乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。 七、违约责任： （一）乙方违约责任 1、乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。 2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，耽误甲方生产使用，应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，逾期交货的违约金为当次货款的20%。 （二）甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10％的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 八、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、争议的解决方式： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均乙方工程所在地人民法院起诉。 本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙双方各执二份；具有同等法律效 甲方（盖章）乙方（盖章） 甲方代表（签字）乙方代表（签字） 年月日年月日
最新园林景观石材供货合同 园林景观石材供货合同1 甲方：乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，在平等、自愿和互利的基础上，经充分协商，就上__项目石材购销等事宜达成一致意见，并订立本合同。 一、项目用材品种、规格、数量及合同总额: 二、结算方式： 三、质量标准及验收： 按照国家相关标准验收，由乙方提供检测报告,并按双方封存样板的质量、颜色及甲方提供的材料计划清单验收。 四、交货时间地点、收货方式及损耗 1、交货地点： 2、交货周期：为确保施工工期，甲乙双方根据工程实际进展情况，乙方在接到甲方材料批次计划后，15天内分批货到现场。 3、收货方式：乙方送货到甲方工地现场，按甲方提供的材料计划清单由甲方商贸公司、施工方、监理方共同负责验收、清点货物，如无异议在乙方送货销售单上签字认可作为结算依据。若验货不合格，甲方将拒绝接收货物，由此造成的工期延误及影响工程正常交付使用的损失将由乙方承担。 五、结算方法和约定：
1、以每批经甲方签字认可的销售单为结算依据，货到工地后15天内支付该批材料款的85%，其余10%款项在竣工验收合格后15个工作日内支付。 2、其中扣留供货总额的5%作为质保金，质保期为一年。一年无质量问题，质保金返还乙方(不计息)。 六、双方责任： (一)甲方责任： 1、保证工地场内道路的正常通行条件。 2、负责向乙方提供单批次的材料需求计划，安排材料堆放地点。 (二)乙方责任： 1.乙方带入的材料必须符合本合同约定的质量要求。确保所有进入现场的材料都是合格产品，并提供证书和检验报告。因材料质量问题，甲方可要求退货和拒付货款，并按延期交货处罚。 2.乙方必须在本合同约定的时间内，按照甲方的要求及时将材料供应到位。 3.如果乙方不能按时到达或所供货物的数量和质量不能满足甲方的需要，甲方有权单方面解除合同，由此造成的损失由乙方负责，并向甲方支付合同总额10%的违约金。 4.因质量问题造成的直接损失由乙方负责赔偿。 七、违约责任： 1、由于供货不及时和质量不达标时乙方承担违约责任，支付合同总额10%的违约金给甲方。
文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、供货地点： 二、材料内容及承包范围 1、材料内容： 2. 交货日期：___________年________月_______日至________年________月_________日内。 3、承包范围：________________________ 三、材料质量要求 1.工程质量质量要求：________________________________________________ 2.质量标准：合格 3.验收标准：现行《国家施工质量验收规范》、《中华人民共和国道路与街道照明灯具的安全标准》和地方有关规定。 2.质量保修期： 3.质量保修责任：（1）此工程在保修范围和保修期内，乙方应在接到修理之日起____________日内派人修理，如不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。（2）发生紧急抢修事故，承包人接到抢修通知后，应立即到达现场抢修，如因未急时抢修造成损失由乙方负责。（3）如在保修期内，因产品、工程的质量问题造成人身伤害和财产
损害，乙方应承担赔偿责任。 四、质量标准 乙方必须提供产品使用说明书、质量保证书、样品详细规格、型号、生产日期；有甲乙双方签字后封样，交保管保存。待产品进场地后取样校队。封样和取样分开。 五、承包方式及价格 1、承包方式：到后付款。 2、承包价格：___________元（含税），见附表。 六、付款方式 1、货到后付全款的____________％。 2、一年后____________个工作日内付清其余工程款。 七、供货时间要求 1、乙方必须按照甲方的材料到场时间的要求，保质保量供应材料。 2、由于乙方原因造成工期拖延，经甲方核实后，给予处罚。 3、由于甲方原因造成工期拖延，甲方向乙方明确提出工期拖延时间及原因。 4、不可抗力条款，执行国家有关规定。 八、双方责任 1、乙方必须严格按照合同约定的进行生产，甲方若有特殊原因需变更的，应及时下达给乙方变更通知单。 2、甲方如发现工程中乙方的产品制作，安装质量达不到国家规定的合格标准的（包括实际产品与封样和取样不符的），乙方应无条件退货。 3、乙方在未交付使用前，乙方应有义务保护产品完整完好性。 4、供货过程中中如出现伤亡事故一切费用由乙方负责，甲方不负连带责任。
景观石工程合同范本 甲方：乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则经友好协商甲方将***景观工程委托给乙方进行深化及施工为了进一步明确双方的责任根据《中华人民共和国合同法》之规定结合本工程的具体情况达成如下合同条款双方共同遵照执行 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准 工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等 第三条设计周期 本合同签订以后于200*年*月*日前完成对扩初图的深化设计其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、以求达到施工图纸要求设计内容需另行补签设计合同第四条设计价款及支付方式 该项目乙方按*万元（大写：*万元正）人民币包干进行设计取费合同签订后三日内甲方支付乙方*万元（大写：*万元正）人民币的设计定金乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后甲方支付乙方剩余设计尾款即*元(大写：*元正)人民币 第五条施工工期
开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过200*年*月*日） 竣工日期：在有施工场地的条件下工期为*天 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期并作相应顺延 第六条取费原则 1、本工程执行**收费级别按** 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定乙方按苗木送到工地价的*%收取栽植、养护及包成活费用乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果并经价格确认 甲方对照验收数量按实收方结算 乙方应严格按照施工图进行施工如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失经双方核实后协商解决 第七条工程施工价款及支付方式 1、本工程总造价暂定为万元（大写：）人民币实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准 2、本合同备料款为合同总价的*%其中*%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户
编号：TQC/K134石料购销合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
石料购销合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 需方单位：（简称甲方） 供应单位：（简称乙方） 为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。 一、产品供应要求：产品名称产地规格等级数量（T）单价（元/T）总价备注
外墙保温施工承包合同 武汉新七建筑集团泰然南湖项目部（以下简称：甲方）上海墙特建材科技有限公司（以下简称：乙方）武汉市泰然房地产开发有限公司（以下简称：丙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着“公平、公正、自愿”的原则，结合工程实际情况，就泰然南湖玫瑰湾1—12#楼在建工程项目的外墙保温承包施工事宜，经甲乙丙三方多次协商，达成共识特订立本合同，供三方共同遵照执行。 一、工程名称：武汉泰然南湖玫瑰湾一期外墙保温工程 二、工程地点：南湖山庄旁 三、承发包方式： 经甲乙丙三方商定，属甲方总承包范围内的，泰然南湖玫瑰湾一期1、2、3、5、7、8、9、10#楼外墙保温工程施工，经甲方推荐三家，丙方审定确认，以包工包料的方式发包给乙方，由乙方承包施工。 四、承发包范围： 1、依据设计图纸，和甲、丙双方就该工程外墙保温书面文件相关要求的部位做外墙保温系统（门窗侧面等部位不做保温板，但须做网格布至外墙砖或涂料或文化石等面层工序之前的收边收口）； 2、外墙保温各栋号暂定面积（暂定总面积为：28124m2） （1）1、2、3#楼各5777m2; （2）5#楼1445 m2; （3）7、8、9、10#楼各2337m2; 五、工期约定： （1）自合同生效之日起，工期为二十八天（即：2007年4月30日至5月26日），约定的工期不得逾期。若逾期，每逾期一天，乙方自愿承担甲方由此造成的5000元经济损失（含甲乙双方依据丙方要求的节点工期6月13日外架拆除，而制订周进度的滞后）。 （2）合同约定的工期内，经甲方书面认可的因素，工期准予相应顺延。
六、合同价款及支付方式 1、含税综合包干单价包括：工程所需保温材料的生产、承运、上下力资、成品保护、耗损、收边、现场内转运、安装施工（依据该工程设计图说和经设计、业主书面认可的技术方案，施工层面除砖墙面水泥砂浆找平层外，至外墙面砖、涂料、文化石粘贴等装饰面施工，之前的所有工序），以及下道工序非故意性造成破损的修复，和交付甲方前全过程所发生的人、材、机等全部费用。其单价为：外墙面砖保温系统为：72 元/m2 外墙涂料保温系统为：65 元/m2 外墙艾特板保温系统为：65 元/m2 外墙贴文化石保温系统为：75 元/m2 2、暂定合同总价款为180万元（最终合同总价款，以实贴且经甲方验收书面确认的面积，结合合同约定的含税综合包干单价计算）。 3、工程款支付方式： （1）甲乙丙三方共同约定，本合同工程款不予付工程款，按工程形象进度支付进度款； （2）经甲乙丙三方协商，乙方在对工程质量、进度和服从甲方管理等完全履行合同约定的条件下，完成50%的工程量（即：1、2、3或5、7、8、9、10#楼），且经甲方、工程监理单位书面确认，甲方则向乙方支付实际完成工程量60%的工程款；乙方承包范围的工程量满足设计、施工规范要求，和本合同的各项约定，甲方则依据合同暂定总价支付80%的工程款（含之前支付的60%）；待甲乙双方共同办理完工程款结算并书面签认，甲方则向乙方支付最终结算款95%的工程款（含之前的80%）；余款5%作为质保金，待质保期满两年且无任何质量问题，甲方则在质保期满后的十五日内一次性付清； （3）本合同涉及到的款项，当乙方具备支取工程款条件。则由甲方出具书面确认函，丙方则依据甲方的确认函直接给乙方支付工程款（丙方向乙方支付工程款，由乙方提供正规税务发票）。 七、检查与验收 1、本工程质量等级为市级优良。
绿化工程购销合同 【篇一：绿化苗木购销合同书】 绿化苗木购销合同书 需方：许昌鼎秀实业有限公司（以下简称为甲方）供方：（以下 简称为乙方） 一、乙方向甲方提供苗木的名称、数量、规格和价格，见下表： 二、供苗时间、地点、方式 1、供苗时间、地点：乙方与2013年08月12日至2014年08月 20日向甲方提供上述苗木。具体交货时间段内自行确定，但须提前 3天通知乙方。 2、苗木交货地点和方式：乙方负责将苗木运送到甲方指定地点交货，运输费用由乙方承担。 3、苗木栽植：本合同所供苗木有甲方负责栽植。 三、苗木质量验收标准及验收方法 1、验收标准：乙方向甲方提供的苗木除达到上表中的规格要求外， 还应满足如下质量要求：植株强壮、完整、树杆挺直、不偏冠、无 病虫害。 2、验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求 现场验收苗木数量和质量。四、付款方式 本合同中苗木单价为苗木的包干结算价格，包括苗木采购、起挖、 包装、装车费用。货到甲方指定工地位置验收合格后，甲方向乙方 支付苗木款的80%，待甲方所需苗木乙方供货完成后，三个月后甲 方向乙方付清余下的苗木款。五、责任 1、若甲乙双方在签署合同后，中途若有减少或增加苗木的购买数量，甲方应在乙方采购前三天至五天通知乙方实际数量。 2、乙方未能按甲方要求供货造成苗木质量达不到工程要求的，乙方 将无条件退货。 3、乙方未能按甲方要求的时间内及时供货的，造成的人工，机械等 其它损失均有乙方承担。 六、其它约定 1、无论甲、乙方所在地遭遇人力不可抗的自然灾害（如：瘟疫、战争、强震、冰雹、狂风、洪水），造成甲乙双方不能完成履行本合 同的情况下，双方不承担违约）。
景观石购销合同 合同编号： ______________ 签订地：________________ 甲方（需方）: ___________________________________ 乙方（供方）：__________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规，经双方协商一致, 签订本合同。 三、交货方法：________________________________________________________________ 四、到货地点：________________________________________________________________ 五、运输方式：________________________________________________________________ 运输费用承担： ________________________________________________________________ 装卸及装卸费用： ______________________________________________________________ 六、验收方式：________________________________________________________________ 七、货款结算与支付：
1、货到工地，乙方提供税务发票三天内付清合同款项。 2、乙方向甲方结算货款应提供单据(包括但不限于)： 1)______________________________________________ ； 2)______________________________________________ ； 3)______________________________________________ ； 八、违约责任： 1、除不可抗力因素外，甲、乙双方均应遵守本合同约定。 2、不履行、不完全履行或者履行本合同不符合约定的条件或方式，则构成违约，违约的一方均应当向守约方承担违约责任。双方均违约的，则应当分别承担相应的违约责任。 3、如遇不可抗拒的重大事件确需变更或解除，发生不可抗力事件一方应尽快通知另一方，并由双方协商解决。 4、乙方因自身原因而造成延误及其它损失均由乙方承担。 5、由于乙方供货不及时或供货质量不合格等因素而引起的一切损失均由乙方承担，包括向甲方作出损失赔偿。 九、廉政承诺： 为了维护甲乙双方的共同利益，乙方不得用金钱或其他方式向甲方有关人员行贿，一经发现，甲方有权追究乙方及受贿人员的责任，且乙方总供货价款在本合同约定价格基础上再下浮20%。如行贿受贿数额巨大，甲方有权向公安机关报案，由司法机关调查处理，追究刑事责任。 十二、其他： 1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。