瓦工泥工工程单包清包合同协议
瓦工泥工工程单包清包合同协议泥工承包合同甲方
乙方身份证号甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，
根据中华人民共和国合同法.中华人民共和国建筑法及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿.平等.诚
信的原则，经协商签订本合同。
三.1 乙方按照甲方提供的施工图纸.技术要求.书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责施工，三.2 包干单价是
指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑
风险因素，实行交钥匙工程。
四.工程地点
五.工程工期具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主.项目部要求执行。
五.1 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程
竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算
程序办理工程价款的结算。
六.合同价款六.1 本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为梯步贴砖（含踢脚线.平台.
梯步）元 /m2按展开面积计算；地面贴砖元 /m2；卫生间墙砖元 /m2 ；踢脚线元/ / 。工程量收方按 04 清单定额规则收方除特殊约定外；六.2 该包干总价包括但不限于人工费.机械费.安装费.安全防护费.赶工补偿费.等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
六.3 在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整。
六.4 工程变更的办理六.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
六.5 付款方式六.5.1 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；六.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80向乙方支付上月月工程进度款；六.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95。
六.5.4 余结算总价5作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。
七.安全文明施工七.1 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工.文明施工等规范.条例，遵守甲方.监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承
担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
七.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
七.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
七.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解.和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
七.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
七.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范.规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故.火灾事故.酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发
生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
八.工程质量保修按照附件一中的约定执行。
九.违约责任九.1 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10 日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
九.2 乙方的施工质量不符合国家.行业现行相关规范.标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000 元，且由乙方负责更换.重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
九.3 乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
九.4 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用
甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5的违约金。
九.5 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200 元-2000 元。
九.6 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除（甲方可选择扣除时间.扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
.甲乙双方约定 .1.1 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2 次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60结算。
一.本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
一.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
一.2 甲.乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方代表乙方（手印）身份证复印件电话日期日期附件一工程质量保修书甲方乙方甲方.乙方
根据中华人民共和国建筑法.建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对本工程签订质量保修书。
11 质量保修范围和内容乙方在质保期内，按照有关法律.法规.规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
22 质量质保期
2.1 本工程的质保期为11 年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。
33 质量保修金
3.1 余本工程结算总价的5作为质量保修金，待竣工满一年后，无质量问题并经业主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。
44 质量保修责任及职责
4.1 材料检验与验收责任
4.1.1 乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任。
4.2 保修责任
4.2.1 质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方和业主.第三方造成的全部损失。
4.2.2 保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准.施工验收规范.设计文件及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。
4.2.3 维修联系人乙方应在工程移交时确定质量保修联系
人，其联系电话应保持24 小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系
电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，视为乙
方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。
55 维修时间
5.1 质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在6 小时内到指定地点报到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘
现场，乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工
作。
如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业
公司签字认可后方可延期。
5.2 质量保修完成后，由业主单位验收。
66 保修费用
6.1 乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷
造成的维修工作，其费用自行承担；质保期到期，质量保证金无
息退还。
6.2 发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处
理，所发生的费用（按实际发生的费用加收50的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除；
6.2.1 乙方拒绝履行保修责任的。
6.2.2 乙方未按约定的时限内到现场检查的。
6.2.3 乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期原因的。
6.2.4 如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
6.2.5 乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。
6.2.6 乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。
甲方乙方身份证号码日期日期附件二
安全施工责任协议书甲方乙方甲乙双方
根据中华人民共和国合同法.中华人民共和国建筑法，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。
安全文明施工
1.本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工.文明施工等规范.条例，遵守甲方.监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
2.乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作，乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员
凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
3.乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解.和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
4.乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5.乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范.规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故.火灾事故.酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6.施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。
7.乙方在施工中动用火.电.焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火.动电.动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。
8.乙方的电工.电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。
9.乙方必须严格按照国家有关建筑.装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。
10.乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口.电梯口.预留口.楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。
11.严禁装修区内吸烟.动用明火.留守施工人员和使用电热水器。
12.乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。
13.本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。
甲方乙方年月日年月日瓦工单包合同发包人（以下简称甲方）单包工程承包人（以下简称乙方）甲.乙双方根据中华人民共和国建筑法.中华人民共和国劳动合同法的规定，为更好落实具体条款，甲.乙方本着互惠互利和自愿的原则，经平等协商达成如下协议
一.工程概况工程名称
二.工程量范围
1.按该工程0.00 以上的混凝土浇捣，墙体砌筑.内外墙粉刷。
2.在本工程的承包范围外发生的点工应按当时市场工价计付。
三.承包方式
1.本工程实行包人工.包工期.包质量及安全文明施工。
2.一切机械.大型工具和用电.水设施概由甲方提供。
四.工程质量乙方在施工过程中，其工程质量必须符合国家现行的施工及验收规范的合格要求，若工程质量和施工不符合合格要求时，甲方及监理工程师有权要求乙方整改并返工。
五.工程承包价款
1.本工程以0.00 上建筑平方米为单位计价元/m2 。
2.其中混凝土浇捣为15 元/m2 。
六.付款方式
1.施工过程每月按进度工程量的70付给乙方作为生活费，外墙落架时按总工程款80付给乙方，完工时付至90余款验收后一次性付清。
七.施工工期八.使用材料甲.乙双方应积极配合，做到文明施工，每完成一项应清理到位，材料能用则用不能浪费，如由乙方原因造成损失则由乙方照价赔偿。
九.本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字后生效，工程完工付清工程款后失效。
甲方乙方年月日一品轩装饰设计公司瓦工施工清包合同依照中华人民共和国合同法.中华人民共和国建筑法及其他有
关法律法规.遵循平等.自愿公平和诚实信用的原则，经双方协协商同意就本建设工程建设施工事项达成一致,订立本合同。以资共同遵守。
一.工程概况施工工种瓦工施工承包工程内容计价款过道地面施工1，过道按样板间施工35 元/平方；工程量最后依实际发生量结算。
2，踢脚线按6 元/米二付款方式
1.施工过程中半个月预支生活费600 元每人，一个月内结算一次工程量，按工程量60-70结算；（结算费用为一周时间，正常为每个月的10 号到15 号之间）
2.年内付总工程款的95；
3.余款5在本工程竣工验收合格后半年内一次付清；
二.工期及其它要求依据现场环境不同，如遇特殊情况，需要加班的，应该加班；双方共同协商努力在规定日期内前完工的，班组特别优秀的，公司给预特殊奖励；
四.工程质量及验收标准
1.本工程依工图纸.设计变更.建筑装饰工程施工及验收规范.建筑安装工程质量检验评定统一标准施工验收。
2.工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3.一年之内免费维修，一年之后有偿维修；
五.未尽事项双方协商解决。本合同一式两份，承包方发包方各持一份。
甲方代表乙方代表年月日年月日泥水工清包工合同用人单位（甲方）联系方式承包人（乙方）身份证号码联系方式按照国家.省.市有关劳动法律.法规.规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方
根据“平等自愿.协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利.义务，并共同遵守履行。
一.工程概况
1.工种名称泥水工
2.工程地点惠州博罗县石湾镇一品中央8 栋206 室
3.承包范围（
1.拆除并运走入户花园花坛矮墙.栏杆基座瓷片.接待区与办公区之间隔墙.办公区与主卧房之间隔墙及书房.办公区.主卧房.客房的飘窗窗台.。
2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。
3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。
4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。
5.全屋厨卫墙面及全屋地面.踢脚线.门槛石（含杂物房.阳台及露台）砖类的铺贴.
6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。
7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。
4.承包方式人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。
5.本工程自年月日开工，于年月日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款2 ）
二.付款方式完工验收合格后付款，其余为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）.
三.施工工艺及标准基本要求1 .必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。
【毛墙除外】
2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。
3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。
一改动门窗位置1 一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。
2 通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90 度。
二防水处理工程
1.清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一
定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。
2.包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
三
墙地砖工程1 .对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽窄，对角线是否在允许偏差范围内（2MM），检查平整，渗水度以及是否做过防污处理，发现有质量问题，应详谈告业主，请业主选择退货，如果业主坚持要用，须请业主签字认可。
2.计算瓷砖用量时以实际使用量*2-4的损耗。
3.贴砖前，应检查各面的直度及表面平整度，检查阳角是否方正，如果超过允许值，必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。
4.贴面前，应充分考虑砖在阴角处的压向，要求从进门的角度看不到砖缝，一般先进门对面的然后再贴面，先贴切整板央，在贴下水管道处的阳角。
5.贴砖时，应先确定腰线的高度，（一般在1M 左右，而且腰线不会被地柜，吊顶等物遮挡）
6.贴釉面砖之前，必须用水浸泡充分，以保持瓷砖镶贴牢固同时在粘砖时，应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰，用橡皮锤敲打平整，使四角都有水泥，以防墙砖贴出空鼓现象。
7.贴墙砖时，必须吊垂线和水平线，以保证墙砖的垂直度，表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。
8.在阳角处，必须采用瓷砖的原边磨45 度角相拼粘贴，使两砖在交角处吻合好成90 度，并保证水泥顷之间饱满，无崩楞掉角及空角，无锐利锋口。
9.在拐角处非整砖宽度小于500MM 时，应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖，并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处，以保证很好的视觉效果。
10.贴墙地砖时应注意压向，必须墙砖压地砖。
11.贴厨房.卫生间的地砖时。应适当放坡以现场实际最大坡度放（坡度为48MM），并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。阳台坡度为815MM（不封的话）。
12.贴地砖时，应先考虑从哪里贴起，既美观有不使砖的损耗最小，其次，拉纵横水平线时，应保证房间的最高处水泥砂浆有20MM，同时，应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆，再贴砖，以防地砖起壳。
13.贴地砖时，基层用粗砂，水泥按31 的比例加适量的水调和，达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板，再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴，用橡皮锤敲打，使其四角与四周砖角平齐，并保证砂浆充实无空鼓（既找平）。
四.安全约定1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。
2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程.建筑安装工人安全操作规程.中华人民共各国消防条例和其它相关的法规.规范。
3 由于甲方确认的图纸，违反有关安全操作规程.消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生
的一切经济损失。
4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程.消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济
损失。
五.违约责任
1.乙方应保证承包期内不能缺工，若乙方没有合理原因缺工3 天以上并且未预先通知甲方，甲方有权要求乙方退场并另安排其
它泥水班组进场施工，所发生的费用由乙方承担。
2 合同期内，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未经
甲方同意不能中途退场，如中途退场，所完成工程之款项不予结支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。
3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具.陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结
构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负
责并承担损失。
5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
六.争议或纠纷处理1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2 当事人不愿通过协商.调解或者协商调解不成时，双方可选择两种方式解决（1）向东莞市仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
七.附则本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
12.2 本合同履行完成后自动终止。
甲方乙方盖章盖章年月日
编号：_____________ 私人房屋泥工施工合同书 房主人：__________________________ 承建人：__________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 房主人（甲方）： 承建人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合 同。
第一条、工程说明：甲方拟修建的私人房屋，位于 _______________ ，共计________ ，建筑总面积 约为_________ 平方米。 第二条、承建方式及施工准备: 1 、甲方按照包工不包料的方式，将房屋建筑主体工程（浇筑混凝土、砖墙砌筑、扎钢筋等）承包给乙方承建。 2 、甲方应及时提供房屋工程泥工所需的材料，并负责水电到工地。 3 、乙方自带所需的一切工具，包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。 第三条、建房工期: 泥工工程最迟于____________ 年_________ 月_________ 日完工。 第四条、单价及付款方式：1 、房屋修建价格，按建筑面积计算，单价为每平方米___________________ 元 2 、付款方式：工价为每平方米___________ 元，建筑总面积约__________ 平方米，合同总价款约 为人民币_________ 元。主体工程每浇完一层混凝土后，甲方预付款 _______________ 元，每层完成砖墙砌筑后预付款__________ 元其余待工程经验收合格后付清工程总价款的80%。剩余20%作为质 量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。 第五条、工程质量要求: 1 、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承建的泥工工程符合质量和技术要求。工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。 2、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商后，乙方方可再进行施工。3 、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。 第六条、施工安全要求: 1、乙方必须抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求，严禁酒后作业。采取严格的安全防护措施，要控制好各种可能存在的危险因素，消除不安全隐患，杜绝一切事故的发生。2、为以防万一，确保施工作业人员安全。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故，由乙方承担责任和所发生的一切医药等费用。责任和费用与甲方无关。 第七条、违约责任和争议的解决办法: 1 、甲方如未按照乙方的工程进度及时提供相关材料造成停工，乙方不负责任。 2 、乙方承建的工程质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或 重作。造成材料损失的，乙方负责赔偿。造成材料损失的，乙方负责赔偿本合同发生 3、甲乙双方因履行 争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进 行仲裁。 第八条、合同的生效与终止： 1 、本合同一式二份，甲乙双方当事人各执一份。公证处一份。 2、本合同自签订之日起生效。 3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方全部付清费用后，本合同自然终止。
建筑安装工程班组承包协议书 发包方：（以下简称甲方） 班组承包方：（以下简称乙方） 兹有甲方承接的工程项目，根据《中华人民共和国合同法》 和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工程具体情况，经甲、乙双 方抱着平等互利的原则，将工程主体结构所有木工工作量责任 承包给乙方施工，在自愿、平等的基础上达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构特征： 4、建筑面积 第二条：承包形式、承包价格 1.承包形式：包清工 2.承包价格：元/㎡按图纸结构面积进行计算。 3.承包价格的组成： 1)承包内容的人工费、机械费。 2)劳保、劳防用品、洗衣粉、手套、安全带、安全帽（由乙方委托甲 方统一购买）、雨具、套鞋。 3)乙方人员进场所需的各项费用：如暂住证、劳务证、养老保险、医 疗保险等费用。 4)赶工措施费、冬雨季施工费、防暑降温费等。 5)人工代机械的水平、垂直运输费用。 6)机具、工具费用。 4.承包方式和范围： 1)木工使用的圆盘锯、小型电动工具、电焊机、焊条等机械设备以及 平时维修保养均由乙方自理。 2)木工涉及所有的铁丝、铁钉、太阳灯、塑料管、步步紧（大刀片）、 线锤、线等小型工具均由乙方自供，其费用包含在合同承包单价内。
3)施工过程中使用的三级箱及电缆均由乙方自理。 第三条：承包价格中的工作内容： 1.结构图木工全部工作内容，其中含木工模板与板面的砂浆封堵，板 底铁钉等因自身引起的返锈处理。 2.因木工原因造成的混凝土涨模、天棚不平的处理、木工自身使用的 撑块。 3.基础、主体等工程及现场预制构件模板制作安装拆卸，支模前模板 定位铁件焊接，墙体拉结筋需要模板打孔，各种管道预留洞，制模前底层垃圾清理，构造柱贴双面胶，模板拆除后的清理、拔钉，施工现场处理及清理，砼边角模板清理，对拉螺杆的清理等全部工作量。 4.木工工种所用材料拆除后按甲方指定地点对方整齐。 5.所有临时设施搭、拆、修。 6.因设计变更发生木工工作量。 7.安全生产、文明施工所必须的临时用工等。 第四条：发包人与承包人的责任与义务 1.发包人的责任与义务： 1)临时设施和施工图纸，提供周、月、季施工进度一份 2)甲方协助乙方办理暂住证、劳务证、医疗保险、意外伤害保险，费 用由乙方自理。 3)当甲方认为乙方不能保证工期时，甲方有权增加劳动力，不论价格 高低，其费用由承包方承担。 4)上岗培训教育、安全技术交底，甲方按照项目部有关规定对现场职 工进行上岗培训教育，学习有关规章制度和安全生产操作规程，并且甲方必须对乙方的进入施工现场人员进行安全文明、技术、质量交底。 5)如乙方工人发生偷盗工地材料等事情，以偷一罚百对其进行处罚， 情节严重移交公安机关进行处理。 6)甲方如收到监理工程师整改通知单，除要求乙方按质量要求进行整 改，并给予乙方1500元/次的罚款，在当月乙方生活费中扣除。 7)对工程进度计划执行情况、工程质量要求、隐蔽工程和合同执行情 况进行监督检查，负责处理图纸问题及设计变更、签订、隐蔽工程验收和其他签证。 8)负责与项目部、监理等部门的联系及工程的分部分项工程验收。 2.承包人的责任及义务 1)乙方委派为现场负责人，负责履行合同，接受甲方指令，安排 承包班组工作内容，处理本班组职工的所有事物（包括承包班组之间与其他
甲方： 乙方：身份证号码： 为了确保工程保质保量按期完成，同时也为了适应项目施工的需要，经甲乙双方共同协商，特签订本条款，双方共同遵守。 一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价： 1、工程名称： 2、承包性质 3、范围：主体工程的基础、砖石、砼分部工程。 4、内容：从基础块石垫层开始做砖胎模（包括粉刷）到粉刷前的所有基础分部、砖石分部、砼分部中的泥工、砼工的所有工作。包括：砼、砂浆的配制及材料的名称、运输、搅拌、运输架的搭拆、浇筑及砼的养护和防冻防晒材料的覆盖；各类预制过梁、搁板、拉结筋、预制砼块、木砖预制砼块的制作及安装；建筑物四周外架下的地面埂化、排水明沟的制作、沟外80CM的地面硬化；底层地面的30CM 内土方平整、块石（碎石）垫层、砼基层的施工。浇筑砼后的场地整理、清理，每层砖砌体施工后场地的清理，后期施工洞的封堵。包括：塔吊基础、井字架基础、钢筋棚、木工棚等临时设施的地面硬化；现场办公房、仓库、门卫等，挖土、基础、地坪砌体、粉刷等全部泥工活；包括生活区的住房、食堂、厕所、围墙等的挖土、基础、砌体、粉刷、墙地砖铺设的全部泥工生活。 5、承包单价：元/M2； 6、工程款的结算及支付方法： （1）工程量的计算：按建筑面积计算规则计算建筑面积。 （2）各幢号从基础至二层完成后。三楼至顶层每月工程款按实际完成工作量的
90%支付。三个月内支付各幢号从基础至二层的工程款90%（完成后付40%，以后每月付30%、20%）。 （3）架填充墙未砌完的按40%的比例暂扣，余款待工程竣工验收二个月支付。 （6）根据乙方完成工程量进行结算，并由核算员核对后交项目经理最后签字确认。 7、奖罚方法： 1、质量必须达到优质（XX杯要求），如达不到质量等级的，按人工费的30%罚款，进度推迟一天者，根据情况罚200-500元/每天，情节严重者作辞退处理。 2、由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者，由乙方负责赔偿甲方的材料损失。 3、班组长的到位率必须达到100%，每少一天罚500元（特殊情况经请假同意者例外）。 4、乙方不服从指挥，违章施工，视情节轻重作50-500元不等的罚款，情节严重者，清退出场。 5、如乙方因施工质量、进度、安全、治安、文明施工等原因，被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的，工程款的提留部分不予支付。 二、班组承包的责任指标 1、质量：分项工程必须达到优质，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须严格按照分项工程操作规程操作。砂浆、砼的配制必须严格按照施工员提供的配合比配制，过称准确。砼构件须达到内实外光，边角方正密实，砖砌体须达到墙面平整、灰缝饱满、顺直、勾缝清晰。
大门、围墙承包协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《合同法》、《建筑安装工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程具体情况，本着平等、自愿、互利的原则，经双方协商，签定本协议。 第一条工程概况 一、工程名称：工程 二、工程地点： 三、工程内容：1、围墙、门卫工程总承包，但不限于：〔1〕围墙、门卫的土建、水 电（包括土石方的开挖、回填）、装饰、装修和安装工程以及围墙预埋穿线管；及材料，试块检测费用;〔2〕施工临时道路、用水、用电材料、安装和维护以及二次运输。 〔3〕围墙建筑施工图纸上的所有内容及国家规范要求内容。〔4〕、工程售后服务质保。 2、合同价款包含本工程施工过程中周围村民的地界纠纷处理和政府各职能部门 的协调关系，所产生一切的相关费用，及工程施工过程的一切安全措施等费用。 3、施工中存在各种安全风险（施工现场的人、机、料的安全风险、材料价格涨幅 的风险、政策性文件调整风险等）。 4、安全、现场文明施工管理、资料收集、整理、盖章、归档、申报质监部门备案 等； 四、承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调 试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。 五、工程工期 1、工程开工日期：年月日（以发包人书面签认的开工令为准）。 2、工程交付日期：年月日。 七、质量标准：工程质量标准为：满足现行国家规范验收合格工程标准验收，以下简 称（合格）及图纸设计要求。如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意本工程不予结算，并由承包人承担所有产生的一切费用。 第二条合同价款及支付 一、本合同价款采用固定价格方式确定。
泥工主体承包合同 甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司 乙方：身份证号： 一、合作项目：建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容： 工作与包含范围： 、工作内容：基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水，全部砖砌体工程，砼浇捣及养护工程、清理工作，临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造，场地硬化，文明施工等的工作；商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子，预制过梁及预制块、钢筋垫块，电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作，室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净，楼层放样乙方必须固定二位技工，二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关，开人货两用梯工资由乙方支付，与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中，无任何理由向甲方记入点工费用。 、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期，按实际做的建筑面积工程量结算。 、施工工具由乙方自备：翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管，铁锹，扫帚，大小榔头，大小铁丝，大小扳手，墙线，老虎钳，安全帽，雨衣，雨鞋，手套，铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台，人货两用梯，一级配电箱，搅拌机，砂浆机，其余小型工具全部由乙方自备，二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。
二、工期与质量 工期要求：工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求，达不到要求，甲方有权组织其他施工力量进场施工，其费用按实际扣除。 质量要求：市优 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸，发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生费用由承包人承担。 ．分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。 三、劳务价格： 泥工按图纸实际建筑面积元㎡计算。 、单价中包括：在施工过程中安全风险金，工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。 、本基价一次包干，今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过元的按实调整，其他不作调整)，实行乙方自负盈亏，与甲方无任何交涉。 四、劳务费用的结算和支付
瓦工班组承包合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
瓦工班组劳务分包协议 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况, 在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程瓦工清包事宜，制定如下协议，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、工程工期： 二、承包方式
采取包清工方式，即包单价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包辅助材料、包工具用具及机械。 三、承包范围及工作内容（根据项目不同须补充完善工作范围内容） 本工程范围内全部室内外砼垫层、结构砼、细石砼，（防水层找平层保护层）的泥工施工任务，具体包括（但不限于）以下内容： （1）基坑清土、基底土方修平；基坑抽水； （2）砼就位、浇筑（自拌砼制作）、养护，泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固；钢筋混凝土保护层垫块、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边； （3）砖墙（砌块墙）材料就位、砌筑；砖胎模的砌筑、抹灰；预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作（包括砂过筛）、内墙砌筑脚手架搭拆等； （4）模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋楼板面平整度控制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。 （5）临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污
泥工班组劳务分包合同 甲方（单位）全称： 项目部名称： ( 工程项目部 ) 项目负责人：联系方式： 登记注册地：实际经营地： 乙方姓名：性别：身份证件号： 户籍所在地： 实际居住地： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：混凝土、砌体、装饰工程 二、工期：以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。（3）提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 （4）制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至
解除劳务分包合同。 （5）制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。 （6）提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。 （7）每月10日前按合同约定预付工资。 （8）提供进场施工人员安全帽（印有字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。 2、乙方职责： （1）乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。 （2）乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前1天以书面通知乙方）。(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。 （4）乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚1000元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续3天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。 （5）甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。 （6）乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。 （7）乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。 （8）除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。 （9）乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定技术水平， 操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式 如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。 - 2 -
围墙施工承包协议书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-091344
围墙施工承包协议书通用版 围墙施工承包协议书 甲方：有限公司 乙方： 丙方： 经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议： 一、工程地址：------------. 二、工程价款：单价为----元/米，工程量约为----米，工程总价为：----元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。 三、工程款支付方式：
1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管； 2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。 3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。 四、施工标准 1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。 2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为M10. 3.正负零以上50cm二四砖墙，M10水泥砂浆砌筑。 4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。 5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。 6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。 7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。 8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。 9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [建筑]泥工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
泥工承包合同 NTRJ-DY- 劳务- 执行日期 修订日期2010. 6 泥工劳务承包合同 工程总包单位：（以下简称甲方） 工程劳务单位：（以下简称乙方） 身份证号码：住址: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈建筑安装工程施工规范》、〈〈建筑 安装工程质量检验评定标准》、〈〈建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双 方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、___________________________________________________________________ 工程名称： 二、___________________________________________________________________ 工程地点： 三、承包方式：劳___ 四、承包单价：详_______________________ 1）不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2）本承包单价中，80婀农民工工资，其余20利机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、 安全文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围： 1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施 工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200元以内不另计工程款，超过200元按实际工程量计
合同书 （泥工班组施工承包合同） 工程名称：安顺市西秀区鸡场乡公租房 发包方： 承包方：泥工班组签订日期：年月日
泥工包工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：泥工班组(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲方将安顺市西秀区鸡场乡公租房1#、2#、3#、4#、5#楼工程的泥工分项工程承包给乙方施工。甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同 第一条工程概况 工程名称：安顺市西秀区鸡场乡公租房1#、2#、3#、4#、5#楼 工程地点：安顺市西秀区鸡场乡 承包范围：按甲方提供以上幢号的设计施工图纸、设计变更图纸、会审内容和施工组织方案等所包括的一切泥水施工项目(不包括刮腻子、防水) 。 承包方式：本工程采用泥工专业施工承包形式，以建筑面积为计算基础，进行综合包干。（乙方承包施工实行一次性包干，一切机械辅材和劳保用品、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带。） 乙方在承包包干范围内承担包括但不限于以下工作内容： (一)、基础及地下室各分部： 1、派员配合机械挖运基坑(槽)土方、挖运桩间土方、安装桩钢筋笼时桩心土方、挖运承台及地梁土方，人工修整基底并修边整形、基础原土回填夯实、加固或填充层回填夯实；除桩头凿除修正外，一切涉及的土方、泥水、捣砼、批抹等项目及工序和工艺均包含在乙方包干单价的范围内。 2、砖胎模砌筑批挡、垫层下回填层施工、垫层浇捣、水泥砂浆找平层、防水保护层。 3、基础垫层至地下室顶板(含设备基础及水池)混凝土浇捣，按行业、专业规范要求对混凝土进行养护、保温、保湿，保证24小时湿润不少于7天。 4、地下室基坑周边及场内土方回填(回填时若机械能运至现场即乙方配合，否则，全部由乙方采用人工及人力车运土回填)、碾压夯实（室内填土高度为带形基础砼顶面，室外设计标高底于10公分，宽为以有地下室的按地下室基坑外边线加2米，没有地下室的按承台基础外边线加2米，并每300mm厚夯实一次）。 5、地下室设备基础、水池、排水沟槽、集水井施工，底板填充层施工、顶板找平层、防水保护层施工(含板面清洗刷浆) 。 6、地下室车库50厚C25耐磨砼面层（含φ4@200钢筋成品网安装，×分格缝、嵌密封胶等工序），地面找坡(130～150mm厚)砼随捣随抹压光（含所有工序），行车坡道水刷石面层（含所有工序），汽车坡道90厚C30细石砼加1：水泥砂浆压纹面层，排水沟盖板，集水井盖板，水池盖板，电梯井坑梯反冲层混凝土浇筑。 7、地下室底板面、墙柱面、梁面、天棚、孔洞、沟、槽、井抹灰，内外墙、柱、梁螺栓洞堵塞（按
学校围墙施工委托合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期： _________ 年_______ 月 ______ 日
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将学校 围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同, 以兹共同遵守： 一、工程概况 1、 工程名称：学校围墙； 2、 工程地点： 。 二、承包内容及材料 1、 工程内容：建围墙约 米长（水泥混体基础厚 米宽 米, 高 米，每 米一立柱，最高用沙灰 米插玻璃）。 2、 材料选用：水泥、碎石、灰沙、砖； 3、 承包形式：点工不包料（基础部分点工：每天 元不包吃；拆围墙人工另 议）。 三、工期 经双方协商，本工程开竣工日期如下： 1、 开工日期： 年 月 日； 2、 竣工日期： ___________ 年 __________ 月 ____________ 日； 3、 因综合楼在建，无法施工则可放宽日期，但在放寒假前结束。 四、质量和安全要求 乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工， 严格遵守施工操作规格和质量要求，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、 文明发包方: 承包方:
施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，并有权向乙方责成纠正 五、合同价款及付款方式 1、本合同所承包的围墙，人工单价为每天元（不包吃住），暂定总长为 米。具体以实际发生量为准。 2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料，工程人工款等 乙方完工后，甲方验收10天后，一次性付清（甲方负责开税票及纳税）。 六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份 八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 若本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理，则此合同自动失效， 若是甲方造成的则由甲方负责，若是乙方造成的则由乙方负责。 甲方（签字）： 乙方（签字）
泥工班组承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14# 楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。 一、工程概况： 6#建筑占地约平方米，建筑面积平方米框架结构拾层半，7#楼建筑 占地约平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14# 楼共计建筑占地平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层半。 二、承包方式： 乙方以包工不包料形式承包 三、承包内容：以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括： 1、主体工程：所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它 零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安 装。 2、装饰工程： （1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、（地下室底板面找平抹光）
（2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。 （3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留 孔洞的堵补）。 （4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘 贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。 （5）设计变更的工程量增减按安徽省2005建筑工程消耗定额下浮15%吉 算。 （6）每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由 乙方负责 （7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。 3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责；井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。 四、工程计量、单价、结算方式： 1、工程计量： A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。 B、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。 C 多层建筑的闷顶层（坡屋顶部分）当净高超过2.10米的部位，按 全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。2、单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 _______ 元整计算。 五、机械设备： 5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具（包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具）。 六、工程质量要求： 按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%特别强调应满足如
清包五项劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据?中华人民共和国合同法?及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则，经双方共同协商一致签订的本承包合同，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点：亚布力青云小镇 3、工程面积：14000平米 4、工程内容：绿化、管网、园林、景观 5、承包形式：清包五项人工费，实行单项计价，合计 性包死。甲方提供施工主材及部分机具（钢材、水泥、砂、石子、木材、等） 6、质量标准：符合国家和哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期： 自2016年7月-----日，至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围： 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工，现场零活等， 不包括装饰工程。 四、承包单价：
1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量，下月十日拨款，工程完 工后30日内，工程总承包价的90％给付。余款10％等 工程全部交工一次性付清。 五、合同履约： 1、乙方应按合同约定的日期，进入施工现场。 2、安工程部预定的计划和要求增减人员，保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任和义务： 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套，其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平，土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督，检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任和义务： 1、必须服从甲方管理人员的正确领导和指挥，做到规 范化管理，搞好文明施工和安全生产。做到工完场清，节约材料，对甲方提供的机具无条件的保养和维护，对
甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同： 一、工程范围及内容： 1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。 2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。 4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。 二、工程质量： 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、工期： 严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。 四、工程价款及支付：
1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。 四、成品及半成品保护： 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任； 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项； 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利； 3、做好各工序的统筹安排； 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。
瓦工清包工协议书 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、本着甲乙双方相互信任的精神，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商，甲方将*******************楼所有二次结构砼，墙体砌筑承包给乙方，就有关事项协商如下： 二、承包内容：号楼从地下室至阁楼层所有二次结构砼，墙体砌筑工程，包括自拌砂浆，砖浇水，养护，砖墙压缝，材料运输，所有二次结构砼浇筑，墙体砌筑，墙体顶部砼塞缝，垃圾清理干净，达到验收要求，二次结构墙体砌筑工程要通过结构验收合格。 三、承包价格，二次结构砼浇筑，墙体砌筑均按每立方米****元计算，此价格含人工费，工具费，安全文明施工费，管理费，利润。 四、进度按项目部每周进度计划施工，若不能按照项目部施工进度计划进行，所罚款项由乙方负责承担，甲方有权要求乙方退场，工资按完成工程量50%结算。 五、质量：按项目部质量技术交底操作和验收，要服从甲方和项目部人员的管理，按规范要求施工，若质量不合格造成返工，材料费和人工费由乙方负责承担。
六、付款方式：每月10号按上月所完成工程量的40%支付进度款，工程结束验收合格后付总工程量的80%，扣除月进度付款，余款2017春节前付清。 七、甲方只提供搅拌机一台，大小劳动车12辆，乙方负责保管和维修，甲方仅提供配件，乙方自己维修，其它一切工具由乙方负责。甲方提供的设备妥善保管，如发现故意损坏，双倍赔偿。 八、乙方不得无故中途退场，如中途退场，一切损失由乙方负责，甲方以乙方完成工程量的50%结算，乙方承诺其余款项作为甲方另寻班组而延误工期造成的损失。 九、工期要求：工期从2016年2月20日至2016年4月30日结束。乙方在工程质量和进度上须无条件配合项目部周进度计划的要求，若不能保证项目部的施工进度和质量要求，一切损失由乙方承担。 十、乙方必须遵守项目部一切规章制度，进入施工现场必须戴好安全帽及相关安全防护措施，不得酒后上岗肇事，不得在工地打架、嫖娼、吸毒、赌博、偷盗等违反治安管理条例，施工过程中不得顶撞、辱骂甲方项目部管理人员、监理员，如有上述事项发生，甲方有权每次给予100-1000元处罚并立即开除。 十一、以上协议内容双方自愿签订，本协议一式两份，双方各执一份，签字后具有法律效力，工程结束后款项付清后自动解除。甲方：乙方： 手机号码：手机号码：
劳务分包协议书 （泥工班组） 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式： 二、承包范围（主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构） 1、清理基础垫层砂石土方，基坑内积水抽除。 2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。 3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆，工具清理干净。 4、涉及砼结构的所有工作范围。 5、搭设外墙脚手架前，架底场地修整、清理、基层砼硬化。 6、回填土打夯，及所有二次结构砼浇筑。 7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台，安放木砖、铁件等预埋件。 8、砌体结构的所有工作范围，包括工长控制线以外的测量放线。 9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。 10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用，甲方只负责安排汽车，不足一车由乙方人力转运。 三、承包形式： 包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。四、工期要求： 以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。 五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。 1、安全、文明施工要求：安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。 2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。 3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。 4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙 方负责，与甲方无关。 六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。 七、合同价款 1、按主体工程，以建筑面积_____________元/㎡进入结算。 2、变更增、减互抵，不另计价。
围墙承包合同范本 围墙承包合同范本1 发包方： 承包方： 依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下： 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容： 第二条、工程期限 1.本工程合同总工期为__天（日历天，从开工之日算起）。 2.本工程开工日期__年__月__日，竣工日期__年__月__日。 第三条、工程合同总价 1.本工程造价为人民币351元/米。 2.承包方式：包工包料。 第四条、工程价款的支付与结算 1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。 2.支付： 第五条、工程质量：施工要求按土建工程预算书，达到质量标准。
第六条、安全责任 承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。 第七条、现场管理 承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。 第八条、违约责任 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金__元。 第九条、本协议一式两份。各执一份。 发包方： 承包方： 签订日期： 围墙承包合同范本2 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 一、工程名称：有限公司围墙工程 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料。乙方全面负责经营承包，自负盈亏。人员组织、施工进度、工程质量、安全生产均由乙方负责实施，所需费用均由乙方支付。如遇村民对围墙施工时闹事，发包方应予以调解平息，创造良好的施工环境。
四、承包范围和内容： 北侧、西侧围墙，不含铁艺栏杆的安装及油漆和挖土方等项目。具体施工范围以建设单位提供的施工图（附图）为准。 由于部分围墙土质为回填土，土壤承载力不足，如围墙砌筑完工后发生沉降或倾倒乙方概不负责。 五、价格及结算方法： 1、定价：北侧围墙（无钢筋砼基础）价格为300元/米，北侧围墙（有钢筋砼基础）价格为370元/米；西侧围墙（不含铁艺栏杆）价格为350元/米。另按总造价上浮8%（含税金）结算。如围墙墙面抹灰局部取消抹灰，取消部分按实际8元/平方米扣除。 2、付款方式：主体完工后完成部分除抹灰造价外，其余全部付清。 六、工程期限： 春节前主体全部完工，如有时间则完成所有的粉刷工程。 七、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字（盖章）后生效，竣工验收结清款项后失效。 八、未尽事宜，由双方协商解决。 发包人（公章）： 负责人：负责人： xxx年月日 承包人（签字）：
泥工贴砖工程承包合同 甲方：湖北华都建筑工程有限公司项目部 乙方： 按照《合同法》和《建筑法》有关规左，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：卫生间墙、地而瓷片，走道地砖粘贴工程。 2、承包方式：包工。 二、承包价格与结算付款 1、卫生间墙、地面根据乙方实做工程量以展开而积20元/nV汁算，走道按50元/ 个计 算。 2、在乙方施工过程中，甲方视质量及进度情况付乙方50%进度款。 3、乙方工程竣工验收达标后，甲方对乙方实际工程量进行核算，在核泄工程完工后向乙 方支付90%工资款，余下10%留作工程保质金，中秋Y J（2007年8月15日）付淸。 三、合同工期 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，完工日期为2007年7月15日。 2、乙方明确自己的施工任务后，向甲方提供书而的施工进度计划，严格按进度计划施工， 未按进度计划施工，甲方有权中止合同。 四、工程质量与验收 1、乙方必须按照工程施工图及业主和甲方要求，依照国家建设工程质检验收规程、规范进行操作施工，质量要求达到优良标准，并经业主及甲方和相关职能管理部门验收、签证认可。 乙方工人动手施工前，班组长应对工人进行技术交底，交底前禁止施工。 2、在施工操作中，乙方违反或达不到质就规范中标准要求，甲方对乙方实行罚款处理（详见《质量标准要求实施处罚细则》），并应及时进行返工、整改，返工浪费材料。甲方按 实价扣除乙方工程款，如多次发生或问题严重时，甲方有权终止本合同实施，免对乙方进行工程结算。 五、施工材料管理 乙方需要的施工材料，必须提前三天向甲方提供书面文字，施工材料进入施工现场后，乙方负有管理责任。如发现乙方有浪费、丢失、盗窃及人为损坏现象时，甲方按实价对乙方进行双倍罚款。 六、安全生产及文明施工 1、甲方不得要求乙方违反安全管理规泄进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方 承担相应的责任和所发生的一切费用。 2、乙方必须遵守工程建设安全生产操作规程、规范和甲方安全生产的有关规泄，对下属 施工人员进行必要的安全教育，并对安全负责。在施工中采取必要而有效的安全措施，消除事故隐患，凡因乙方违反安全操作规程、规范或安全措施不力造成的人身伤害事故和不任本合同施工范列内，以及不在工作中发生的人身伤害事故，英责任和发生的一切费用由乙方承担，甲方不负任何责任，只提供抢救方便。 3、乙方在施工中与英他工种有争议时应主动与其他工种负责人或甲方现场管理人员进行 调解，不论有理与否，凡打架斗殴造成不良后果，甲方概不承担所发生的一切经济责任，并对乙方实行罚款，如多次发生或影响极坏，甲方有权终止本合同实施，交司法机关处理。 4、安全生产是企业效益的前提，施工现场管理的好坏直接体现了施工企业的管理水平和 自身素质。为此，甲方制定了《施工现场安全责任和纪律》、《安全生产纪律实施细则》、文明施工管理标准》、《文明施工管理处罚实施细则》，乙方在签订本合同时一同签字，并严格执