班组分包协议
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
班组分包协议甲方：
乙方：
甲方现有脚手架工程包给乙方施工，本着公平、公正和《劳动法》的有关规定，拟定以下协议：
一、工程名称：
二、承包方式：
本工程采用包工方式承包给乙方，所有人员有乙方自行组织，所有工具及防护用品有乙方自备，甲方不须提供。
三、承包范围：
1、整体外脚手架安拆、立杆横杆刷黄漆、剪刀撑刷黑黄花杆，卸料平台安拆、人货电梯接料平台安拆、钢性连墙件预埋和拆除、砼搅拌机棚、钢筋棚、配电房棚安拆、楼梯道口、电梯井口及安全通道口防护棚、临边防护栏杆安拆，楼顶层花架的搭拆及拆除，外架竹笆隔层铺设、安全立网、安全平网安拆（网角成形）。
2、外架悬挑槽钢安拆（包括刷黄漆，含悬挑层板封闭及槽钢木盒制作安装），预埋件安拆、钢丝绳卡扣安拆。
四、质量标准
乙方在施工过程中，严格按照安全操作规程进行施工，必须确保达到架子工程的安全规范要求。
五、安全与责任
1、乙方人员进场后必须遵守甲方的统一指挥，遵守甲方的各项规章制度，文明施工，做好本职工作。
2、在施工安全方面乙方若违章操作，造成安全事故，其一切经济责任由乙方自负。
3、乙方每天做到工完料尽场地清。
4、乙方在施工过程中因自身原因影响工程进度和质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。
六、合同价格：
以图纸实际建筑面积计算，每平方价格定为元（不包括内脚手架、如要扎内脚手架双方面议）。
七、付款方式
甲方保证乙方工人进场的一切开支，架体封顶后付总工程款的50%，余款等架体拆完后一年内付清。
八、补充条款
1、乙方必须完成本工程从第一次悬挑层开始至顶层所有工作内容（第一次悬挑层下工作内容由甲方负责，如需乙方施工，另行计算）。
2、第一次悬挑层至第八层外脚手架拆除时如需乙方拆除另行计算，但第一次悬挑层槽钢必须由乙方负责拆除（不计任何费用）。
3、本工程结算方式：乙方从第九层开始至顶层，按图纸实际建筑面积计算。
本合同经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
混凝土及上砖工程劳务分包合同 发包方：江苏八建集团有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就西欧龙城9#、10#楼及街面房混凝土及上砖工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：西欧龙城9#、10#楼及街面房 2、工程地点：汇龙镇人民路北侧、建设路东侧 3、工程内容：西欧龙城9#、10#楼及街面房混凝土及上砖工程 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊(街面房货梯二结构考虑)、手推车（交由乙方负责维护）。 3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：振动棒、铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、照明灯具、电源线、等上述第2点未提及的其它需用料具。 三、承包范围： 西欧龙城9#、10#楼及街面房混凝土及上砖工程，施工图纸所示所有要求现浇部位的混凝土及上砖工程施工，包括：塔吊基础、砂石垫层及设备设施等所有部位的混凝土及上砖工程施工。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。 2、所有现浇混凝土部位必须严格按照混凝土结构工程施工质量验收规范
《GB5024-2002》施工，如出现混凝土蜂窝、空鼓、麻面、露筋等现象必须马上按照甲方指令及时修复，以及混凝土浇筑过程中严格控制混凝土板厚，否则如导致日后在质量部门验收时达不到要求而修复的，所有费用均由乙方承担。 3、混凝土浇筑后，夏季每天不得少于3次浇筑养护，使混凝土处于湿润状态，冬季浇筑完毕后注意覆盖保养，防止受冻而影响混凝土质量。 4、上砖必须按照甲方的指令按时、按指定地点整齐堆放，并在上砖过程中严格按照有关安全规范施工，严禁野蛮施工，超载吊运。 5、捣制砼时随时注意模板动向，如遇特殊情况应先疏散人员至安全位置，并及时报告项目部。浇筑时应注意钢筋的保护工作，以免影响钢筋的上下保护层，待拆模后要彻底清理干净干结砼残浆等建筑垃圾，并建筑垃圾运至地面甲方指定地点堆放。 6、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。 五、承包价格: 1、根据混凝土方量元/m3。 2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整。 3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等）、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。 4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。 六、质量标准及有关要求： 1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）合格等级
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
班组承包协议书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓越成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议： 一、工程地点： 二、承包范围、工程内容 1、全部幢号±0.000以上的外墙脚手架、楼梯口等处零星需用钢管搭设、拆，楼层内楼梯护栏、临边洞口、电梯口、预留洞口、料台、预埋、施工电梯口及施工楼层内所有需要围护的临边的搭设、维修、拆除、清理并按甲方指定的地点堆放整齐以及及时外运。 2、每步架子的底部脚手片及侧面脚手片的安放、绑扎、挂放绿网，踢脚板。 3、质量要求要符合甲方要求。根据甲方施工员规格搭设。 以上内容包括相关的辅助工作和内容，从开工到竣工验收的工作内容全部完工为止，以上条款作为协议的强制性约束条件，外架班组必须做到，否则甲方可以单方解除协议，乙方无条件退场，按已完成工程产值的60%结算。另外，加架班组还应遵守项目部幢号管理员及专业负责人的技术交底要求。完成工作量的质量情况，严格按照规范的实测与观测结果来评定，评定结果作为工程承包款的结算依据。
三、付款方式、单价 包工：承包人自负盈亏，不得另行分包。按建筑面积m2计算，每月25日乙方书面上报本月完成的形象进度，由甲方审批后，次月26日支付70%工程款。剩余架子拆除一个月之内付清。 四、进度要求：乙方应保证外架搭设进度与主体同步，且搭设高度比建筑物主体高出一步架，安全网挂设应与外架搭设同步进行。乙方按甲方提出的质量要求和国家颁发的质量标准施工，保证施工质量，对不符合质量要求的，甲方有权要求乙方负责返工，其返工的损失费由乙方承担。如发生质量安全事故，乙方需承担全部责任。 五、其它： 1、本协议未尽事宜双方另方。 2、以下条款望双方共同遵守，签字生效，具有同等法律效力，如有补充协议同时生效。 此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方签字：乙方签字： 身份证号：身份证号： 年月日年月日 [温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好
二次结构劳务分包合同模板 二次结构往往是连接结构和后期机电精装等一系列工作的 衔接点,真正体现了多专业的穿插施工。对于二次结构劳务分包合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的二次结构劳务分包合同范文，感谢您的阅读。 二次结构劳务分包合同范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则，甲方将扬州恒通企业有限公司开发的星河西岸工程二次工程承包给乙方施工。为确保工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。 一、工程概况：
工程名称：星河西岸工程工程地点：扬州邗江区润扬路与文汇西路交叉口东南角结构形式：框架工程质量要求：确保扬州市优质结构工程，争创扬州市“琼花杯”工程工程安全要求：扬州市安全文明标化工地 二、工程承包范围： 二次结构模板加工制作、安装、拆除;场内材料水平运输及垂直运输;废料清理、工完料清;施工机械(含磨损件的维护保养);模板项目结束后所有拉杆与U形卡分离，收交甲方;完工后所有木方、模板的铁钉拔取干净，并清理至甲方场内指定地点堆放整齐。否则甲方有权派人清理，费用在乙方工程款中扣除。 三、工程承包形式： 包清工。包小型材料及施工用具，如圆钉、铁丝、胶带、手工电锯、电线、圆盘锯、电钻、铅笔、线锤、墨斗及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。 四、工程承包价格： 1、甲方按砼接触面积27.00元/㎡(由于施工难度较大，单价由26.00元/㎡调整到27.00元/㎡)，工程量按实际完成量结算。 2、以上单价含安全风险金、职工的医疗保险、劳动保险、工伤保险及乙方违规操作引起的事故风险。
工程劳务承包合同 发包方：卓越·维港名苑（南区）工程项目经理部（以下简称甲方） 承包方：郑清华（身份证号码：350321************ （以下简称乙方）根据工程需要，甲方将卓越·维港名苑南区9~11栋主体的外架工程委托给乙方施工，为明确双方的权利、责任和义务，经协商签定本合同，以供双方共同遵守。 一、工程名称：卓越·维港名苑（南区）工程 二、工程地点：深圳市南山区蛇口东填海区 三、承包范围：9~11栋主体外架的搭设、拆除工程，包括电梯井内架的搭拆。 四、承包方式：包人工、包工期、包安全、包质量、包文明施工。 五、承包内容：9~11栋主体所有外架搭设、拆除、工完后所用外架材料的归堆及堆码、小型机具和架子搭设所用的工具（如扳手、割刀等）、现场的文明施工（含工完场清）。 六、承包单价及工程量计算方式：
备注： 1、施工工程量计算方法：按图纸地进行计算工程量； 2、乙方必需保证工程进度、工程质量和文明施工，且紧密配合甲方的工作，如未能满足工程进度、工程质量和文明施工的要求，甲方将按第十条款对乙方进行处罚。 3、以上承包单价包括施工进度、安全、质量及文明施工（此四项内容占合同总价10%的比例，如其中有一项未能满足要求，结算时将重新调整合同单价）。 4、以上单价包括架子工自用材料的场内水平运输、平土、安装、安装底座、选料、挖坑埋杆、架子留门、绑护身拉杆（含十字拉杆）及斜杆、打顶撑、拉铁丝、安装扣件、接杆、铺翻及搭拆脚手板和安全挡板、挂绑及拆除安全网、搭拆小飞跳及斜桥平台、在施工期间的加固维修和更换材料、清除架子上物体（含材料及垃圾等杂物）并运至地面指定地点，拆除后钢管上的扣件要拆除干净并运至指定位置，剔除钢管上的砼块等垃圾，拆除后的材料要分类堆放整理，并按指定地点堆放，施工场所的文明施工及工完场清，施工场地50米内的水平运输等全部操作
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业工程分包合同
编号：FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园
3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准： 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相
建筑班组分包合同范本 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 因甲方承建工程施工需要，经研究决定将该工程的水电分部工程发包给乙方施工，为了明确双方在今后施工过程中的责、权、利关系，甲乙双方经友好协商，就工程有关事 项达成一致，签订本合同。 一、工程概况： 1工程名称： 2工程地点： 3工程内容：总建筑面积 m2其中地上建筑面积约 m2，地下建筑面积约 m2,地下二层，。 二、施工依据：建设单位提供的整套施工图及设计变更图纸，有关施工规范、操作 规程等。 三、承包方式及要求：本工程所有图纸约定的水电分部工程的施工进行包工除施工 井架和二级配电箱及焊条由甲方提供以外，其余施工用电机具由乙方负责提供到位。四、承包单价和计算工程量：以甲方监理签单核实工作量，按定额，材料按市场信息价;人 工按现行标准。整个工地的;临时水电人工按2.8元每平方结算。最终以审计总价款下浮18%为最终结算合同价款。 五、工作内容： 1、水电管线预埋安装,设备安装,按图施工，除电业局、供排水公司工作内容外。 2、水电材料的整理堆放及场内搬运。 六、质量要求：乙方在施工中应严格按照设计图纸含设计变更要求进行施工，并要达 到有关规范规定及检查验收评定要求，质量未能验收通过的，乙方必须无条件返工处理， 直至验收合格为止，由此造成工期延误的，乙方必须按有关条款执行赔偿和处罚。造成甲 方其它损失的，由甲方提供票据后，双方进行确认，并由乙方负责该项费用或损失的补偿 和赔付。 七、安全要求、文明施工：乙方应遵守工程建设安全生产管理的有关规定，严格按有 关安全制度要求执行，并随时接受安全管理人员的监督检查，乙方必须为本班组作业人员 办理有关人身意外伤害保险，甲方已在确定合同价款中明确了安全费用支付金额，乙方应
二次结构钢筋内部承包协议书甲方：秦皇岛同胜建筑劳务有限公司（以下简称甲方）乙方：钢筋班组（以下简称乙方）甲方将工程的二次结构钢筋工程发包给乙方，为明确双方责任及各自的权利和义务，确保该项工程保质保量按期完成，特制定本协议，双方共同遵守，不得违约，甲乙双方自签定之日起必须严格遵守。一工程概况1、工程名称： 2、建筑面积：约平方米3、工程工期：按项目施工进度计划4、质量目标：合格二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。三工程承包范围1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有的二次结构钢筋项目。2、乙方负责的具体工作内容：⑴二次结构钢筋配料单编制、钢筋翻样，提供材料计划，报甲方审核，并按审核后的配料单按进度分批加工制作，并配合进行三检验收。⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌的悬挂。⑹钢筋的除锈、污物的清理。⑺二次结构中构造柱、圈梁、过梁，拉结钢筋作料等全部钢筋内容⑻每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。⑼施工
中所需机械设备的进场安装及退场搬运。⑽钢筋加工场地的钢筋堆置、场地清理，工作面及楼层钢筋清理、归堆与回收，钢筋余料的第 1 页共 7 页 回直再利用，文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。⑾钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。⑿原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。⒀乙方给其他班组作料，各自协商，甲方不负责给量四工程承包费用及结算方式1、承包费用本工程乙方总工程量约为，工程款约为元。竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算。2、计价方法①按协议规定的工作内容一次性包死，承包单价：按照建筑面积每平方米元其中基价为元/m2，质量奖为0.2元/m2，施工安全奖为0.2元/m2，文明施工 0.2元/m2，（建筑面积计算规则执行GB/T50353-2005算至结构外墙皮，不包括保温层，②价款的结算：（1）凡工程质量达优良的，可全额获得质量奖；反之，不能获得质量奖。（2）凡施工期间无经济损失5000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖（3）
模板分项工程劳务分包合同【】 甲方：省登北建筑工程劳务正商项目部 乙方： 签订地点： 签订时间：年月日
建筑工程模板班组劳务分包合同书 发包方：省登北建筑工程劳务正商项目部（简称甲方） 承包方：（简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就（工程名称）的模板部分以劳务分包形式给乙方进行施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务。 一、工程名称及地点 1、工程名称：。 2、建设地点：。 3、工程概况： 。 二、承包方式、围及容： 1、承包方式：包工不包料（包小工具及手提电动工具、劳动保护用品），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将模板工程另行转包。 2、承包围：图纸要求所有主体结构关于模板的容。 3、承包具体容 （1）乙方负责与本工程主体结构所有现浇砼构件的模板制作、安装及拆除，模板架子的支设和拆除，模板支撑加固系统的支设及拆除，门窗洞口及建筑预留洞口、部分水电预留洞口（含梁头预留洞口）模板安装及拆除，消防箱预留洞口模板安装及拆除，电梯预留洞口模板安装及拆除，以及其他图纸需要模板安装及拆除的预留洞等，工程图纸以业主提供的正式施工蓝图为准。 （2）乙方自备台锯及手头工具，工程用工工程量的（增减价款在10000元围的）增减均包括在乙方工作容中的风险围。
（3）乙方负责模板的制作、安装、分类堆放等； （4）乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的与模板分项工程相关的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。 （5）乙方负责施工期间本施工班组施工人员的生活费。 （6）乙方负责模板工程的柱、墙、梁定位筋的焊接。积极配合甲方施工员的检测。 （7）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约金200元，涨模严重的按每处向甲方交纳违约金1000元并负责凿除涨模砼及承担修复所发生的一切费用。 （8）楼层外周挂模必须水平一致，特别要求外周模板应按照梁的高度制作，不得超出楼层地坪面高度，以免影响浇砼的水平度。所有模板及挂模模板在挂模前应将其上的砼碎渣清理干净，严禁掉渣在已安装好的钢筋楼面上，发现一处向甲方交纳违约金100元，并负责清理干净及承担相关费用。 （9）乙方应在每层各部位模板上刷涂脱模剂，保证砼外观光滑。 （10）乙方负责模板和模板支撑体系的加工制作、安装加固、校正、拆除、清理施工。后浇带部位必须严格按经甲方确定的专项模板施工组织设计施工，后浇带的模板应单独安装，浇注并达到强度以前不能拆除或拆除以后进行二次支撑，否则甲方有权进行处罚。 （11）架体搭设严格按照规、施工设计搭设，模板拼缝严密；负责后浇带、伸缩缝、沉降缝、施工缝等各种缝模板加固处理。 （12）模板加固牢靠，如因自身原因造成涨模、爆模，负责材料损失费用及处理处罚费用，砼浇筑时必须安排专人看模。 （13）负责所有因涨模错台等问题的剔凿维修工作。 （14）服从本工程项目部的统一指挥和安排。 三、单价和付款方式： 1、高层住宅 按甲方提供的图纸围，主楼按照计算元/㎡，商业按照
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
工程劳务分包合同 总包单位：商丘国基建筑安装有限公司苏地现代城项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合商丘市和本工程的具体情况，甲方将苏地现代城17#18#楼工程二次结构以劳务分包的形式分包给乙方，双方本着平等、自愿、诚实、信用原则，在乙方现场考察及图纸内容看透情况下经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称：苏地现代城17#18#楼工程 2、工程地点：商丘天瑞路路西 3、结构类型：框剪结构 4、层数：地下一层；地上十八层。 第二条承包范围 本工程的砌体及二次结构室外零星工程及其他部分。 1、砌筑及二次结构承包范围：各种砖墙砌筑（外墙及分户墙 均为加气砼砌块，墙砌筑均含小基砖、顶部斜法砌筑），门窗和水电安装预留洞口、电梯安装土建配合各洞口封堵，圈过梁及构造柱，钢筋制作、绑扎、植筋、焊接，模板安拆，混凝土浇筑。拉结筋制作、绑扎、植筋、焊接等，预埋件制作、安装，原二次结构变更导致原主体结构预留钢筋的切割、植筋等。 2、室外零星工程承包范围：包括台阶、坡道、散水及与其相 关的工作。 3.他部分工程承包范围：现浇阳台栏板，女儿墙砼（包括钢 筋的绑扎）在粉刷之前所有砌筑，模版，钢筋，混凝土等工作均有乙方制作。以上工作内容、具体做法、部位详见项目
部施工方案和书面交底，方案和书面交底没有详述时以施工图纸、设计说明和有关规范做法图集为准。 第三条双方责任 一、甲方工作 1、乙方工人进总包方施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及公司内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查； 2、提供施工设计图、设计变更及施工技术交底； 3、审批乙方当月已完工程量，按公司有关规定及时审核结算； 4、协调乙方与其他专业施工队之间的关系 5、组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度、安全、文明施工进行监督指导，解决乙方在施工中出现的技术问题； 6、开工前提供现场施工条件； 7、不定期对乙方人员及其工作进行检查； 二、乙方工作 1、乙方负责人：电话： 乙方负责人必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任； 2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件中止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失； 3、按甲方通知的时间进场； 4、建立施工管理组织机构，组织施工人员进场，进场人员必须持有居民身份证，计划生育证或当地派出所证明，施工人员尤其是现场带班人员不得随意变动，因工作需要变更，须事先征得甲方同意；如乙方未经甲方同意擅自更换人员，乙方将承担相应的违约责任； 5、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，进场人员必须持有效上岗证，特种作业证，不得从事与岗位证书不一致的岗位工作，一经查出，每人次乙方缴纳违约金200元； 6、乙方必须按施工图纸说明或甲方审定的作业设计、设计方案和有关变更组织施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工及浪费，认真配合其他专业施工，共同完成施工任务，如有合理化建议及时向甲方提出，并办理洽商变
模板分项工程劳务分包合同【】 甲方：河南省登北建筑工程劳务有限公司正商项目部乙方： 签订地点： 签订时间：年月日
建筑工程模板班组劳务分包合同书 发包方：河南省登北建筑工程劳务有限公司正商项目部（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就 （工程名称）的模板部分以劳务分包形式给乙方进行施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务。 一、工程名称及地点 1、工程名称：。 2、建设地点：。 3、工程概况： 。 二、承包方式、范围及内容： 1、承包方式：包工不包料（包小工具及手提电动工具、劳动保护用品），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将模板工程另行转包。 2、承包范围：图纸要求所有主体结构关于模板的内容。 3、承包具体内容 （1）乙方负责与本工程主体结构所有现浇砼构件的模板制作、安装及拆除，模板架子的支设和拆除，模板支撑加固系统的支设及拆除，门窗洞口及建筑预留
洞口、部分水电预留洞口（含梁头预留洞口）模板安装及拆除，消防箱预留洞口模板安装及拆除，电梯预留洞口模板安装及拆除，以及其他图纸内需要模板安装及拆除的预留洞等，工程图纸以业主提供的正式施工蓝图为准。 （2）乙方自备台锯及手头工具，工程用工工程量的（增减价款在10000元范围内的）增减均包括在乙方工作内容中的风险范围内。 （3）乙方负责模板的制作、安装、分类堆放等； （4）乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的与模板分项工程相关的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。 （5）乙方负责施工期间本施工班组施工人员的生活费。 （6）乙方负责模板工程的柱、墙、梁定位筋的焊接。积极配合甲方施工员的检测。 （7）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约金200元，涨模严重的按每处向甲方交纳违约金1000元并负责凿除涨模砼及承担修复所发生的一切费用。 （8）楼层外周挂模必须水平一致，特别要求外周模板应按照梁的高度制作，不得超出楼层地坪面高度，以免影响浇砼的水平度。所有模板及挂模模板在挂模前应将其上的砼碎渣清理干净，严禁掉渣在已安装好的钢筋楼面上，发现一处向甲方交纳违约金100元，并负责清理干净及承担相关费用。 （9）乙方应在每层各部位模板上刷涂脱模剂，保证砼外观光滑。 （10）乙方负责模板和模板支撑体系的加工制作、安装加固、校正、拆除、清理施工。后浇带部位必须严格按经甲方确定的专项模板施工组织设计施工，后浇带的模板应单独安装，浇注并达到强度以前不能拆除或拆除以后进行二次支撑，否则甲方有权进行处罚。 （11）架体搭设严格按照规范、施工设计搭设，模板拼缝严密；负责后浇带、伸缩缝、沉降缝、施工缝等各种缝模板加固处理。 （12）模板加固牢靠，如因自身原因造成涨模、爆模，负责材料损失费用及处理处罚费用，砼浇筑时必须安排专人看模。 （13）负责所有因涨模错台等问题的剔凿维修工作。
合同编号： 工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工集团有限责任公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：
发包人：北京建工集团有限责任公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： (以下简称业主) 4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期：开工日期：，竣工日期：。 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 10、安全、消防：“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料。 2、承包范围：
3、工期： 开工时间： 完工时间：，工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式（各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款） 1、本合同综合施工单价为：元/平方米。本单价为固定单价，单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式： 3、合同价款（暂估）：元 大写： 4、工程款支付方式（各项目部可按实际需要修改本条款） 本工程无预付款，甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%；乙方承包的工程完工验收合格后，甲方支付乙方至合同价款的90％；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内，甲方支付乙方至结算价款的95%，余5％的结算价款留作质量保证金，待保修期满且无质量问题15日内，由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场，运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定，向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作：
混凝土班组劳务承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。 第三条承包范围及工作内容 根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下： 1、混泥土进场后卸车、场地清理。混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。 2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。剪力墙拆模
分包协议书 工程名称： 甲方： 乙方： 工程分包协议条款： 一、承包范围： 二、甲乙双方应尽义务： 甲方义务： 1、提供工地设施的安全防护。 2、做好上道工序的交接验收工作，尽量为乙方创造最好的工作环境。 乙方义务： 1、提前做好材料进场检验，对完成项目进行检验。 2、自己做好产品防护。 3、给作业班组工人提供必要的安全劳保用品。给作业班组工人提供必要的工具、架椅等。组织施工进行自检等。 4、负责现场的文明施工，做到工完料尽，剩料应派人及时清理回收，分类堆放并加工利用(如材料乱堆放，甲方有权派人整理，费用由乙方负责)。 5、乙方不得再行转包，班组长应常驻工地，进度质量必须达到甲方要求，否则甲方有权另行组织其它队伍，乙方已施工的按完成量50%计价。 三、质量要求：、 1、 2、乙方在施工前应提供材料产品合格证书，出厂合格证书。施工中负责人应长驻工地，对每道工序组织自检，交接检和甲方人员、监理检查。进场材料应提前报验，半成品进场后应抽样送检，不合格材料不得使用。
3、甲方在质量检查过程中，发现乙方没按规范施工，在甲方提出后不及时整改，甲方现场施工员有权进行罚款处罚。乙方严重违规操作甲方有权终止合同另换班组。或乙方施工项目验收不合格(经一次修复无法达到验收合格)，甲方不付给乙方任何费用，乙方尚须对整个工程造成损失负经济责任。 四、施工进度： 乙方应根据项目部安排的计划，如期完成。乙方必须自觉安排加班加点，如超期一天，罚款人民币1000元，并在每次拔付工资款时扣回，具体的作业计划详项目部作详细安排，若无法按项目部要求执行，甲方有权终止合同，另调施工队伍，且所有责任和经济损失由乙方自负。 五、安全生产： 1、施工期间一切安全工伤事故及其引起全部经济损失均由乙方负责。乙方必须按要求做好班组工人安全教育，严格遵守现场的各项安全管理制度及安全操作规程，不准违章指挥、违章作业。 2、如发现工人违章作业如没戴安全帽上班拖鞋，每次罚款50元。 六、计价方式： 1、根据施工图纸计算量 .该单价为一次性包干单价，乙方不得再提出任何增加费用要求。 2、付款方法：乙方进场人员经项目部认可后，根据所需人数安排生活费。乙方在全部完好验收好后结算付款。余款(扣保修金5%)待工程结束工程量审核后三个月内转帐付清，乙方必须提供与帐号相同的税务发票，保修金待保修年限满即付还。 七、文明施工要求： 1、文明施工关系到甲方的管理力度，涉及公司形象，乙方应按甲方要求施工进度，保证工程质量，做到每道工序工完场地清，搞好文明施工，乙方必须对所施工段范围达到文明施工要求。若达不到甲方要求，甲方有权自行处理，费用由乙方负责。 2、禁带家属，更不容许在施工工地过夜，否则后果自负并处罚300元。 3、乙方必须遵守甲、乙双方签订《治安管理承包合同》。各组间应密切友好配合，发生争议应找现场管理人员协调解决，不得在工地打架斗殴，如果发生，无论任何缘由，双方各罚款壹仟元，
ZL-ZB-2014-0312 架子班组施工劳务 承包协议书 年月日
架子班组承包协议 甲方：浙江中联建设集团有限公司天津分公司北辰区双街道张湾004、005号地块一期（二）标段工程项目部 乙方：天津泰恒建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本脚手架施工承包事项协商一致，订立本协议。 工程概况 工程名称：北辰区双街道张湾004、005号地块一期（二）标段工程 工程地点：天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内 结构形式：剪力墙结构 质量、安全、工期履约保证金 合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金万元，合同履行结束返还乙方（无息）。 一、承包内容 一）承包具体楼座：本工程所有楼号及地下室等 二）承包具体内容，共计16条。 1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》内所需架子专业全部施工内容。 2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作，并码放到指定位置；操作层铺四排跳脚手板，按规范要求张挂安全平网。 3、各类安全通道、马道的搭设及拆除； 4、“四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆，所有预留洞口的防护； 5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆，装饰板油漆，钢梁油漆； 6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除； 7、室内：楼梯栏杆安拆（包括油漆施工）、各类临边洞口栏杆安拆（包括油漆施工）；电梯间内排脚手架的安拆；电梯间防护门、软、硬隔离的安装、拆除； 8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容；塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。
专业工程分包协议书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担 工程的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量：（以实际施工为准） 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款：暂定万元（最终以实际结算为准） 2、计价方式：分包方所施工的工程，按总包方与业主的 . 3、付款方式：银行承兑汇票 （1）预付款：无预付款 （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨
付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方在办理工程款收款时，需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的90%，留10%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息：开户名称：； 账号：；开户行：。 四、工期： 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。 五、质量标准： 1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，
班组承包协议书范文 班组承包协议书编号中天七建广A06[xx]第001立协双方（以下简称甲方）钢筋班组（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议； 一、工程概况工程名称幢工程工程地点 二、承包范围、工作内容 1、基础承台到主体结构封顶为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、构造柱、阳台飘板、柱墙拉结筋、预埋拉结筋、焊接拉接筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于2人守护钢筋），具体范围结算时按实调整。 2、钢筋工程包括场地内50米以内的二次搬运，分类垫放整齐，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，阳台马凳保护层制作、安装垫块保护层，浇砼时守筋、及时利用废线材和短材钢筋，φ14以上钢筋接头采用对焊接头、线材调直、φ12以下帮扎接头、电焊接头以及督促木工模板钻眼（位置正确）后安放预埋钢筋、焊接砌体拉接筋等所有钢筋工程。 3、工作内容包括最终的施工图纸及建设方有关的修改联系单中所有原则上的钢筋工作应由钢筋工完成，由于图纸小部分变更在2工日
以外的甲方可以给乙方合理的人工签证，由于建设方修改不及时而使钢筋班造成大量返工的，甲方可以给乙方合理的人工签证。 三、承包方式包清工，一次性包干。 包机械、包清工、包扎丝等消耗材料（承包单价中已包括费用）、包质量、包进度、包工期、包安全。 四、计价方式及承包单价 1、计算方式 （1）按建筑面积按照国家统一规定的建筑面积作为计量单位（无维护结构的凸阳台、凹阳台计算一半建筑面积，无围护结构的公共走道、空中花园按一半计算，露台、空调板、飘板、花池不计算建筑面积，夹层层高不超过2.6M不计算建筑面积）。 （2）按投影面积按楼层结构梁、板（含空调板、飘板）的最大水平投影面积为计量单位，（扣除各类孔洞面积，高差不超过2.6米出墙板按一次投影计算）。 （3）按吨位计算按国家统一的钢筋设计规范要求，以进入工程实体的钢筋量计算，钢筋下料的损耗不计算。 注以上计算方式均需施工相应范围内的零星构件、二次结构等，若由项目部派人施工，则按实际费用另加20%管理费在当期进度款内扣除，拒不施工则按双倍扣除。 2、承包单价①承包单价 1、制作绑扎承台到±0.000的钢筋以第（）条方式按元/吨或以第（）条方式按元/㎡。