电力工程合同范本
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方
付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv 配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：年月日年月日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力工程施工挂靠协议 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
电力工程施工挂靠协议书 甲方：鄂尔多斯市鸿堡电力安装有限责任公司 乙方：奇兵 本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成如下协议： 一、甲方的权利和义务： 1、甲方在乙方需要时，应向乙方提供营业执照，资质证明，不得提供虚假材料。 2、甲方只限乙方在鄂托克旗范围内施工。 二、乙方的权利和义务 1、乙方必须严格按照，鄂托克旗帅丰物业开发有限责任公司工程施工安全协议书的条款进行施工。 2、甲方与鄂托克旗帅丰物业开发有限责任公司签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。 三、特别约定： 1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的 2 %，税金按照国家税务机关的规定由乙方承担。 2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。 3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。 4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。 甲方（签章）：乙方（签章）：
年月日 电力工程施工挂靠协议书 甲方：鄂尔多斯市鸿堡电力安装有限责任公司 乙方：奇兵 本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠一事达成如下协议： 二、甲方的权利和义务： 1、甲方在乙方需要时，应向乙方提供营业执照，资质证明，不得提供虚假材料。 2、甲方只限乙方在鄂托克前旗范围内施工。 二、乙方的权利和义务 1、乙方必须严格按照，鄂托克前旗盛能电器安装有限责任公司工程施工安全协议书的条款进行施工。 2、甲方与鄂托克前旗盛能电器安装有限责任公司签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。 三、特别约定： 1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的 2 %，税金按照国家税务机关的规定由乙方承担。 2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。 3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。 4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。 甲方（签章）：乙方（签章）：
编号：JS-20211757 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一
部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
建筑工程挂靠协议 甲方（管理方）： 法定代表人及身份证号： 乙方（挂靠方）： 法定代表人及身份证号： 为了进一步深化企业改革，发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，增强企业活力，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书： 一、工程概况 工程名称： 工程造价：元整（￥：元） 工程地点： 二、经营管理 1 甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。 2 挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。 3 挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 4 甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“公
司工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。 5 甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。 6 乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。 7 为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。 三、财务管理 本工程建设资金管理采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式，乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。 四、税、费管理 本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费，乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定，乙方必须合法经营，及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方、乙方承担税、费缴纳的全部款项。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并追究乙方法律责任。 五、管理费及履约风险金收取 1 本工程乙方向甲方缴纳合同总价款 %的管理费。管理费共计人民币（大写）：元整（￥：元），每次建设方拨款到账交纳当期管理费，管理费按每次拨款到账金额的 %收取，当拨款达到工
工厂装修合同样本 厂房装修合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_________ 平方米; 2?施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。 4?委托方式： 5.__________________ 工程开工日期： ___ 年月日 6.__________________ 工程竣工日期： ___ 年月日 工程总天数：_________ 天
第二条：工程价款 工程价款:（金额大写）____ ，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费__________________ 元_ 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费__________________ 元; 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费__________________ 元； 7、税金（5.72%）_________ 元8、其他费用（注明内容）________ ； 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装 修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费 用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 乡镇工厂施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方甲方承接方乙方工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条工程概况1工程地址总计施工面积_________平方米;2施工内容附《装潢施工内容单》和施工图。 4委托方式5工程开工日期_______年_______月________日6工程竣工日期_______年_______月________日工程总天数________天第二条工程价款工程价款金额大写_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金 572____________元8、其他费用注明内容_________元;第三条质量要求1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 附《装潢工程材料决算清单》。 2工程验收标准，双方同意参照市地方标准3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应1乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
工程挂靠合同书样书(合同示 范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-059826
工程挂靠合同书样书(合同示范文本) 发包方：____________________ 承包方(法定责任人____________) 挂靠方：(法定责任人__________) 为深化企业改革，提高劳动生产率，____________________为发包方，装饰工程承包方(法定责任人____________)(以下简称：发包方)。发包方通过规定的程序最终确定以__________为代表的(个人、合伙人、企、事业单位法人子公司，作为本合同规定挂靠期限内独立承接的家装工程的司挂靠方(以下简称：挂靠方)。双方协商一致，签订本合同。 第一章总则 第一条挂靠经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上，按照所有权与经营权分离的原则，通过选拔经营者，并以挂靠
合同形式确定发包方、挂靠方二者责、权、利关系，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义生产者。 第二条挂靠经营期间，子公司必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的方针、政策、法规、法令。 第三条挂靠经营期间，子公司独立核算，照章纳税，自主经营，自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。 第四条挂靠经营期间，子公司必须坚持原有经营方向，在此基础上可以实行多种经营。 第二章挂靠的期限、形式和主要指标 第五条子公司本次实行承包经营的期限为____年，即从20____年____月____日起至20____年____月____日止。 第六条子公司本次挂靠经营的形式为：保上交挂靠费，保技术改造投资，挂靠经营责任制。 第七条子公司本次挂靠经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下：第一款以“实行自负盈亏，自主经营”为原则，挂靠经营期间
编号：QJ-HT-0446 零星项目施工合同范本新 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
零星项目施工合同范本新(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 零星项目施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议： 一、承包内容：-_____________________ 二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________ 三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。 四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。 五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一
切工费由乙方负责。 六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。 七、其他要求 1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。 2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。 3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。 4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。 5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。 八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
合同编号： 电力工程总承包合同范本 （最新版） 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日 说明：本合同为word格式，下载后可自由编辑
甲方(全称)：xx房地产开发有限公司 乙方(全称)：xx电力建设总公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：xxx房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：xxx县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。
第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变: ㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034123 工厂建造合同书范本(2020
工厂建造合同书范本(2020版) 第一条定义 “业主”指_____。 “承包商”指_____。 “工厂”指在附录_____中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。 “工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。 “工程”指承包商按本合同实施的工程。 “合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。 第二条承包商的职责 1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。 2.除了业主根据第_____条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。 3.承包商应根据附录_____中的日程安排施工。 4.承包商应根据附录_____中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。 5.承包商应向业主提供附录_____中规定的备件。 6.承包商应向业主提供附录_____中指定的维修设备。 第三条业主的职责
1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。 2.业主应按时提供附录_____中指定的物件和设施。 3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。 4.业主应按第_____条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。 第四条合同价格 1.在本合同生效后_____天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。 2.合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。 第五条设计图样 1.承包商应根据合同，在附录_____规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。 2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。 3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。 第六条检验 1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
电力工程建设施工合同范本2018 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（发包方）： 委托代理人： 乙方（承包方）： 委托代理人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在
监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期：个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款，剩余 5作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。