***
一期(A组团)Ⅱ标段工程
泥工协议书
甲方:XX市******项目部 (以下简称甲方)
乙方: (身份证号码: )(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,以及甲方与杭州星桥禹通房XX公司(以下简称发包人)签订的***一期(A组团)Ⅱ标段工程的总承包合同、补充协议,结合本工程具体情况,经双方协商,就本工程的泥工分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:***一期(A组团)Ⅱ标段(包含1#、4#、8#、11#4幢5层住宅,9#、11#、12#楼3幢9层住宅及9#楼1层地下室)
二、工程地点:XX市***西段南侧
三、分包工程内容及范围:本工程主体泥工作业
四、分包方式:劳务分包
五、分包工程造价:主体工程按建筑面积贰拾柒元伍角/平方米,临时设施按壹元伍角/平方米。
第二条工程施工期限
一、根据总包合同的要求以及甲方的工程进度计划,本分包工程的施工工期:临时设施开始施工—工程竣工验收通过止。
二、涉及分包工程的工期,不以发包人和甲方的合同和协议书为准,均按甲方在施工前根据常规工程和本工程施工实际情况编排的施工进度计划为准,因发包方、甲方原因产生工期延误的,乙方的施工工期相应顺延,不另增加费用。
三、为确保各分部分项按阶段性(月、周等)进度计划、节点控制计划准时完工,同时按乙方施工内容的整体进度计划按期完工,乙方在本工程合同签订后天内支付给甲方工期履约保证金万元整。如因乙方原因未能按阶段性进度计划、节点控制计划准时完工,但仍在最终的期限内完工的,则工期履约保证金不予扣除。如因乙方原因未能按阶段性进度计划、节点控制计划准时完工,最终也未能按乙方施工内容的整个进度计划准时完工的,则全部罚没该工程保证金。
四、因其他班组工作延误,无法及时给乙方提供工作面的,在具备工作面后,乙方应配合甲方,按调整后的进度计划增加劳动力和调整工作时间,尽量将延误的时间抢回来,该费用已经在上述综合单价中予以考虑,不再另行增加。
第三条工作内容
1、本工程设计图纸、设计说明、设计套用的标准图集、与本工程设计内容相对应的国家规范、规程、强制性条XXX市建筑业主管部门对建筑施工的规定中关于砌筑、混凝土浇捣等内容均属本合同乙方施工范围。
2、生活区包含以下工作内容:
1)活动房(含办公室活动房)基础及走廊场地平整、基槽开挖、原土夯实、基础施工、房屋内土方回填、平整、夯实；碎石垫层、素混凝土垫层地面施工；二层楼面、走廊水泥砂浆找平层施工。
2)浴室、厕所基槽开挖、原土打夯、基础、外墙、隔断、水沟砌筑；石棉瓦屋面铺盖、墙顶四周找平、塞缝；砖墙面粉刷、地面碎石垫层、素混凝土垫层施工；地面、大小便槽内、墙面瓷砖、地砖饰面；水泥砂浆找坡、抹圆；排水管道接口预埋、预留。化粪池内修土、底板施工、四周侧壁砌砖、留洞；顶板施工；进出管道接头预埋。窨井挖土、砌筑、粉刷、盖板制作、安放。
3)场地内排水沟、花坛、花池挖土、基础、砌砖、回土、粉刷、沟底找坡、铺贴面砖等工作。
4)食堂内操作台、水池、洗涤池砖砌支座、多孔板安放、池体砌筑、粉刷、面砖铺贴；水沟挖土、砌砖、找坡、盖板制作、安放；食堂、餐厅地面地砖铺贴；食堂外的隔油池、排水沟施工；
5)场地内零星构件,如洗碗槽、洗衣槽、开水器支座、活动房楼梯支座等挖土、基础、砌砖、粉刷、饰面等工作。
6)围墙、地面施工、大门柱砌筑、砌筑墙体相应的粉刷、压顶等工作。
3、施工区内临时设施包含以下工作内容:
1)空地土方平整、夯实、碎石垫层、混凝土垫层施工；
2)搅拌场地、砂、碎石、砖等材料堆场的土方平整、碎石垫层、混凝土垫层施工；砂、碎石等松散材料堆场围护墙砌筑、粉刷；扣件、废钢筋、保护层垫块等松散材料堆放池的砌筑、粉刷；
3)外脚手架基础土方平整、夯实、碎石垫层、混凝土垫层浇捣；基础外侧排水沟施工；
4)场地内排水沟及沉淀池、集水井、窨井、阀门井的土方开挖、基础、侧壁、盖板等砌砖、混凝土浇捣、粉刷、沟底找坡、盖板制作、安放等工作。PVC排水管道的挖土、平整、管道安放、窨井砌筑、粉刷、盖板制作安放；花坛、花池的砌筑、粉刷、饰面砖铺贴工作；
5)临时(施工用电和生活用电)用电系统中配电箱支座砌筑(或浇捣混凝土)、顶盖安放、粉刷；搅拌机、砂浆机及其他小型施工机械底座混凝土浇捣和砌砖、上料斜坡的施工；砂浆池砌筑、水池砌筑、粉刷。
6)塔吊基础修土、垫层、基础承台混凝土浇捣；井架、施工电梯基础挖土、垫层、基础梁板施工；井架钢丝绳沟槽砌砖、盖板制作安放。
7)标准养护室及水池、台板的施工；井架操作间的墙、顶施工；配电房施工、
4、基础施工包含以下工作内容:
1)土方开挖时的零星修土、清底、打夯工作；明沟、集水坑抽水、边坡修整、零星挖土、底板下翻梁砖胎模边回填土工作；
2)管桩桩身内顶部往下2m深度范围内的土方掏挖作业和桩身内壁清洗、局部凿桩混凝土碎块清理、吊运工作；管桩灌芯混凝土浇捣；
3)块石、碎石、素混凝土垫层、找平层、防水层上的保护层施工；砖胎模砌筑、粉刷、基础混凝土浇捣、基础砖砌筑、基础砖墙粉刷、防潮层施工、基础构造柱混凝土浇捣；基础混凝土的养护(包括浇水和覆盖保温),养护材料(塑料布、草袋、麻袋等材料)的收集、清洗、翻晒整理工作。
5、主体混凝土结构施工包含以下内容:
1)混凝土浇捣前的模板清理、柱、墙模板底部缝隙用砂浆封闭、模板浇水冲洗；
2XX公司工人接、拆输送管,混凝土搅拌车放料；
3)浇捣混凝土前辅助电工接、拉临时配电箱,混凝土浇捣、二次抹面、覆盖、浇水养护；
4)浇捣后的停泵车场地清理、少量多余混凝土的合理使用；
5)粘在墙、柱纵筋根部的水泥浆敲打清理、浇捣时施工缝处的松散混凝土的凿除；剪力墙、柱在楼面处的浮浆凿除；
6)各层楼面在模板拆除、搬运完后进行一次仔细的清理,将楼面上的混凝土碎块、木条、板条等垃圾清理干净；外架安全网被混凝土污染处的清理,泥工掉落外脚手架毛竹片上的碎砖、混凝土碎块的清理。
6、主体砌筑施工阶段包含以下内容:
1)楼面清理、辅助测量员弹测填充墙和门窗洞口的定位线、水平线；
2)砖和砌块的浇水湿润、水平、垂直运输,承重和非承重砖墙砌筑；
3)水、电、消防、设备、管道等墙内洞口的预留、洞顶过梁的制作、安放；门、窗洞顶预制过梁的制作、安放；
4)墙T形、十形交接处、构造柱两侧拉结筋安放；空调洞预留套管安放；
5)翻边、构造柱、圈梁、压顶、过梁、设备基础、支座混凝土的二次浇捣；卫生间蹲便器边砌砖、填充层、面层施工；混凝土浇捣后方能安放的预埋铁件的安放工作；
梁、柱、板、墙等结构构件钢筋保护层垫块的制作；混凝土墙、砖墙因模板施工留下的孔洞修补；预制柱、梁接头处的细石混凝土填灌浇捣。
7)厨房、卫生间的烟、气道安装完毕后外面的侧砖封砌；
8)部分需管道施工完毕后方能浇捣楼板的部位的混凝土运输、浇捣；部分需管道施工完毕后方准砌筑围护墙的管弄井墙体的封砌；
9)底层地面在土方回填后的平整、打夯、碎石垫层、素混凝土垫层施工；
7、其他施工内容:
1)图纸内的依附于主体结构的室外台阶、散水、残疾人坡道等泥工工作；
2)包含在本工程施工图纸内的设备基础、沟、槽、墩、台、砖墙、板、罐、池等之中的碎石垫层、混凝土垫层、砖或混凝土结构、预制或现浇盖板等等内容的施工；
3)墙体砌筑时端部柱上的水平灰缝线、墙身竖向位置线弹设；
8、当单次浇捣的混凝土方量较小时,采用搅拌机自拌。
9、最高砌筑高度不超过4.5m时的砌筑脚手架的搭设；
10、以上所有工作均包含落手清工作在内,所有甲方提供的材料,均有乙方收集到指定地点堆放整齐；
第四条分包工程质量要求
一、经双方协商,本分包工程质量要求达到:优质工程的要求:
(1)优质结构应指项目通过建设方、设计、监理、质量监督站、项目部主管部门的评定的结果,
不得以交工验收为条件；
(2)优质结构应以各项实测得分和观感质量为标准；
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及有关相应的“质量验收规范”或标准作为评定工程质量的依据。
三、为确保工程质量达到本合同要求,乙方愿意在本合同生效后三天内支付给甲方质量保证金万元整(验收后二个月内返回)。
如因乙方原因每一次验收达不到验收要求标准,甲方根据质量问题的轻重程度处以质量保证金的5%-100%金额的罚款,并由乙方承担返工和修补费用,验收由甲乙双方派人现场实测,乙方不得将自己的责任推卸给其他班组。
四、乙方在施工过程中应严格按照施工规范要求实施,当乙方违章施工被甲方发现并提出后,乙方拒不整改的,甲方有权单方面终止合同,罚没全部保证金。对出现质量问题的已完工作,甲方有权向乙方提出赔偿要求,赔偿金额以质量等级未达到要求部分的造价及返工的费用。
五、由于乙方施工的工作质量等级未达到要求,造成返工而逾期,乙方每逾期一天处罚人民币元,依次类推。
六、甲方在分段验收和日常检查发现的问题,及时以书面整改单的形式通知乙方,乙方必须按时完成整改工作,逾期不完成的每天处罚元。
七、各阶段施工具体要求:
1)生活区临时设施,要求场地地面平整、坡度正确、无起砂、起灰现象,强度满足施工要求,节约使用材料,观感质量较好。水泥砂浆楼面平整、光洁,不起砂。厕所地面排水坡度正确,墙面垂直度、平整度较好,地砖、瓷砖饰面横平竖直,无空鼓。水沟侧壁平、直,沟底找坡正确,底、壁之间无裂缝、不渗水。花坛尺寸正确、高低一致、圆弧处平顺、饰面砖铺贴美观。
2)施工区临时设施,要求路面平整、坡度正确、边沿整齐平直、无积水；各种构件横平竖直,尺寸正确；
3)混凝土工程
①模板安装过程中,对楼梯休息平台、楼梯踏步、集水井、电梯井坑等挂板高度较大,混凝土浇捣时易产生冒浆、漏空、吊脚等部位,必须在模板完全封闭前绑扎好钢丝网；
②必须在混凝土浇捣前1~2天将墙、柱模板底部与楼板交接处缝隙较大部位用水泥砂浆封闭,以免出现较为严重的漏浆；
③混凝土浇捣前,将梁、板、墙、柱冲洗湿润；
④混凝土浇捣时,必须按甲方制订的浇捣方案、技术交底的要求组织实施,料不集中堆放,墙、柱模板内下料合理,振捣充分但不过振,拉好水平线,仔细刮平、收光,进行二次抹面,及时覆盖保温材料,及时浇水养护,要求浇水养护不少于7天。
⑤及时将浇捣混凝土时粘结到钢筋上的砂浆清除,以免影响钢筋竖向连接的质量,墙、柱表面浮浆较多时,及时将浮浆凿除。
⑥不得擅自修补蜂窝、空洞、麻面等质量缺陷。
4)砌筑工程
①要求正确阅读施工图纸、设计变更联系单和技术交底。
②楼面清扫干净,配合测量员弹测砖墙位置线、门窗洞口线、水平标高线；
③砖提前浇水湿润,合理堆放,不过于集中；砂浆配合比正确,搅拌均匀。
④排砖正确、灰缝(包括竖缝)厚度均匀、饱满、密实,上下错开。砌筑顺序正确、合理,墙面平整度、垂直度、观感质量符合规范要求,留洞、空调套管尺寸、位置正确,梁下斜砌部分墙体砂浆饱满。
⑤构造柱不漏设、少设,拉结筋安放正确,构造柱、过梁、压顶等二次结构混凝土浇捣密实。
⑥门窗洞边预制水泥块数量、位置、尺寸按交底要求正确设置；
⑦合理节约使用材料,做好落手清工作。
5)其他要求:施工过程中按安全技术交底的要求做好安全防护工作。
第五条安全生产、文明施工要求
一、乙方或乙方委托的现场负责人在招收操作工人时,必须详细了解工人的年龄、身体状况、技术水平、职业素养等。组织工人进场后,乙方或现场负责人和工人必须接受甲方组织的各项安全交底、安全知识教育。乙方也应对工人做好安全生产三级教育中第三级——班组级的安全教育。
二、安全教育的内容包括:施工安全操作规程、环境卫生、治安、保卫、消防、安全和文明施工等。同时乙方应管理好班组的工人,按上述要求进行施工,发现问题及时与甲方联系。乙方不得贪图方XX省钱,指令工人违章和冒险作业,也不得默许工人进行违章和冒险作业。因乙方原因发生人员伤亡事故的,甲方有权对乙方处罚,乙方承担由此造成的损失。乙方有权享受甲方统一办理的人身意外保险。
三、为了确保甲方安全目标和乙方自身利益的实现,对安全生产和文明施工的具体要求如下:
1、根据XX市建设委员会规定,乙方应按施工人数设置专职安全生产管理人员,具体要求为每50名操作工人设置1名,50-200人应设置专职安全人员2名。乙方应根据上述要求在指定安全管理人员,安全管理人员的主要工作是协助甲方安全员管理本班组的人、机、环境等各项因素,安全管理人员不得随意调换,也不得单独指定现场负责人为安全管理人员。
2、乙方的现场负责人(带班人)和安全管理人员检查作业环境是否符合安全生产要求,每日班前对工人做好有针对性的安全交底和安全教育,班中班后进行安全检查,发现问题不得隐瞒,必须及时采取停工或整改的方式消除,遇到大的问题应及时向甲方汇报。乙方在施工现场的工人数量少于25人时,允许现场负责人兼任班组安全员。
3、乙方有指定安全员但不能按上述要求履行安全员职责的或人员不到位的,甲方将在乙方班组内抽调学历相对较高(高中)、求知欲较强的工人担任班组安全管理人员,工资由乙方支付,但其工作由甲方安排,同时甲方也将对其进行安全知识的教育和指导,作为乙方的人才储备。
4、塔机、井架等公共运输机械的使用,乙方应遵守甲方的统一安排,不得只顾自身利益强行占用和抢用。若其他班组有长时间占用和随意抢用行为,乙方可以向甲方现场施工员反映,并要求其出面协调。甲方现场施工员无法协调平衡或不愿意协调的,乙方可直接向项目经理反映。但无论在任何情况下,乙方都不得出现随意关闭电源、采取非破环手段使机械停止运行等不理智手段,乙
方人员的非理智行为造成安全事故的,所有费用损失由乙方承担。若出现较大的安全生产事故的,甲方可直接报警,追究事故责任人刑事责任。
5、乙方必须严格执行国家(部XXXX市有关安全和文明施工的各项法规和规章制度。进入现场必须带好安全帽、扣好帽带,高空作业必须搭设操作平台或系好安全带。乙方现场负责人和班组安全员必须时刻监督操作人员遵守上述规定。甲方发现乙方人员有违反上述规定的,有权对乙方进行罚款。乙方对甲方的安全教育、处罚屡教不改的,不遵守安全生产和文明施工各项规定、规程,违章作业而导致人员伤亡的,其一切责任和处理费用均由乙方承担。
6、甲方按国家(XXXX市有关安全文明施工的各项法律、法规和规章制度指挥生产,提供安全生产的作业场所和条件。如乙方发现甲方违章指挥或作业场所不符合安全要求的,乙方有权拒绝施工,并可向甲方项目经理如实反映情况。如继续冒险施工或乙方不及时指出而擅自施工时发生伤亡事故的,由乙方承担由此产生的所有后果。若按本合同约定,安全防护设施应有甲方提供材料但有乙方实施或有乙方自行提供和实施的,甲方已经提供但乙方未实施的或乙方未及时采购的,根据施工需要,甲方先行提供或安排非乙方人员实施,但相应的成本等费用在乙方工程款中扣除。
7、对乙方自行提供的机械,甲方发现问题提出整改意见的,乙方必须及时检查修理。同时乙方应在每日班前仔细检查机械的运行状况,及时维修保养。对关键零部件,应有适量的备件。乙方不及时修理继续使用导致伤亡事故时,责任费用由乙方承担。对甲方提供,乙方单独使用或与其他班组共有的机械设备,乙方同样负有检查、报告、维修、保养维护的责任。乙方工人执意违章使用的,甲方有权在通知乙方或乙方现场负责人后开具罚单,罚金从乙方工程款中扣除。
8、甲方在乙方进场后,需另行签订安全生产目标责任书、治安保卫责任书、消防安全责任书、安全教育责任书,乙方应按责任书的要求开展工作。乙方违反责任书约定,甲方有权根据责任书的约定进行经济处罚,后果严重的追究法律责任。
9、乙方与现场其他班组之间应互相配合。乙方的现场负责人和班组安全员要及时消除工人之间的小摩擦。除正当防卫外,不论何种原因发生打架、斗殴等事件的,均直接报警,交由公安部门进行处理。公安部门对甲方的罚款有乙方和其他事故参与方按责任进行分担。事件中对方的医药费用和损失的承担有公安部门裁定。
10、非甲方、乙方原因发生的意外伤、亡事故,乙方应承担2万元以下的损失及赔偿；若损失额或赔偿额超过2万元的,超过部分甲方、乙方各承担50%；
11、乙方的工人发生赌博、盗窃等违法行为的,直接报警,交由公安部门进行处理。为了杜绝乙方工人偷盗扣件等小型金属制品的行为,甲方安排自行车、电动车集中停放点。乙方工人骑车出门时对甲方保安抽查、检查不得拒绝。乙方工人有盗窃协议而执意不肯接受检查,或更有甚者煽动工友闹事起哄的,可在甲方保安的见证下有乙方现场负责人检查车蓝、后车厢等用以证实。
12、所有罚款从乙方工程款中扣除,罚款单在甲方电话通知乙方本人后,不论乙方现场负责人或乙方当事工人签收与否,均发生效力。
第六条劳务管理
1、严格执行《劳动法》,乙方要正确使用劳动力,按规定办理进场施工人员的各项手续,并承
担由此产生的各项费用。在本工地参加工作的人员,必须证件齐全(身份证、暂住证、计生证等),进入工地后必须服从工地后勤管理人员的住宿安排,严格按照后勤人员的安排执行,严格按人数入住,入住人员须在三天之内上缴一寸照片6张(暂住证、工作证用),班组长同时上交本班组职工花名册。乙方应教育工人爱护临时设施,如有人为损坏、破坏的,由乙方负责赔偿。
2、乙方工人不得带不在本工地上班的女性眷属入住,如有在本工地上班的妇女,则其必须提供结婚证复印件。项目部按3对夫妻/间安排住房,若乙方的工人要求按1对夫妻/间安排住房的,则按600元/月·间的标准,乙方签复同意支付的文件后项目部安排住房,该款项在工程款中扣除。上述600元/月·间包含300元/月·间的宿舍使用费、烧饭的电费,不包含空调等大功率电器的电费,安装空调的,则再增加至900元/月·间)。
3、在施工过程中,乙方要加强劳动力管理,严禁乱招无证人员,由于乙方招工不慎产生的被敲诈等一切后果均由乙方承担。
4、若乙方劳动力不足或管理不当,造成进度、质量、安全生产、文明施工等无法满足工程需要,经甲方多次催促后无实质性改进的,甲方有权终止协议并予以清退；
5、乙方必须执行项目部的后勤、安全管理各项制度,不得在工地内使用电磁炉、电炉、电饭煲、电炒锅、电茶壶、热得快、空调等大功率用电器,严禁私拉电线插座开关。乙方工人不得在宿舍内烧饭、烧菜、生火取暖,乙方有工人在宿舍内烧饭烧菜的,按每发现一人次对乙方处以罚款200元,对乙方的工人在甲方发出整改单后屡教不改,坚持要在宿舍内烧饭、烧菜的,按实际烧饭人数每人每月从乙方的承包款中扣除电费、安全防护费500元/月；
第七条环境保护
一、乙方严格按照国XXX市规定,施工组织和甲方的要求做好环境保护工作。
二、乙方在实际施工中必须做好以下工作:
1、在浇捣混凝土过程中,安排专人冲洗地面、混凝土运输车辆,保证车轮冲洗干净出场,同时收集好冲洗下来的砂、碎石等散料。
2、在楼层打扫卫生时,粉尘较多,必须洒水湿润,减少扬尘。建筑垃圾必须装袋或装车从电梯或塔吊运输,不得直接从楼层抛洒、扫落。
3、在从水泥桶放料后,关紧阀门。在搅拌斗内上料时,必须遵循碎石、水泥、砂的上料顺序。搅拌砂浆时,必须先放入水,在地面上将水泥和砂适当人工翻拌,再锹入搅拌机内,以减少水泥飞扬。
4、在进行混凝土振捣时,插入式振捣器不得撬住钢筋进行振捣,以免产生极高分贝的噪音。
5、搅拌机、翻斗车等清洗时,污水不得随意倾倒,必须经沉淀池沉淀,方准排入下水管道。
第八条驻工地代表
一、甲方驻工地代表:
二、乙方驻工地代表:
当甲方认为乙方的现场代表工作能力、责任心无法满足本工程的要求时,可以要求乙方更换或
增派现场代表,乙方不得拒绝。
第九条双方职责
一、甲方职责
1、确认乙方编制施工组织设计并督促实施。
2、按本合同规定及时和乙方核对工程量、支付工程款。
3、组织协调与工程有关各方关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核、检查验收。
二、乙方职责
1、分包合同内容必须自行完成,不得再转包分包。如擅自转包分包,甲方有权单方面中止本合同,乙方支付给甲方的质量、工期保证金全额作为违约金扣除,并赔偿甲方由此造成的损失。
2、乙方承包人或其指定的现场代表必须每天在场指挥工人操作,确保85%的在场率,甲方按月进行考核,缺勤超出本规定按100元/天进行罚款；
3、乙方自行负责组织工程管理班子,负责工程技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报甲方,特殊工种人员附上岗证复印件,在工程进行中随时接受甲方监督及指挥。外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续,报甲方备案。未经甲方及发包人同意,住宿人员的亲属、朋友一律不得在施工现场留宿。
4、乙方应按质量检验评定标准和相关规范、标准对工程的分部、分项、工序质量和隐蔽工程进行自检自评,并及时报甲方管理人员验收,上道工序未经甲方验收和核定不得进入下道工序。
5、编制乙方施工内容的进度计划及协作配合计划,经甲方同意后实施。
6、乙方必须对进场施工人员进行安全、质量、文明施工入场教育,并按政府有关规定办理各类手续,特殊工种、管理人员必须按规定持证上岗。各分项、分部施工前必须对操作班组全体人员进行质量、安全技术交底。
7、乙方在施工过程中如发生质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施。除甲方或发包人原因外,处理事故所发生的费用均由乙方自行承担。
8、乙方每完成一个分项工程的施工,该分项工程的落手清工作必须在第二天内全部完成,若到时仍未清理干净,则甲方派人清理,清理人工费按60元/工日在甲方发放的月生活费中扣除。
9、工程竣工后,乙方按规定对工程实施保修,保修期限为壹年,保修金为总价的5%,保修期间,乙方在接到保修通知二天内派人修理。乙方接到通知超过二天未派人前来修理,甲方可委托其他单位或人员修理,费用由甲方实际支出从乙方保修金中自动扣除。
10、遵守地方政府和有关部门对施工场地的交通,施工噪XX市政市容等规定,确保该工程达到文明施工现场。
第十条工程价款的支付与结算
一、乙方的合同单价按建筑面积每平方贰拾柒元伍角包干,包干部分不计其他运输增加费等所有费用。临时设施按主体工程的建筑面积每平方米壹元伍角包干。建筑面积按国家规范GB50303-2005《建筑面积计算规范》的规则进行计算。建筑面积为主体建筑的建筑面积,临时设施
不计建筑面积。即本分包合同的总价为主体工程总建筑面积(m2)×(27.5+1.5)元/m2。
二、本工程甲方要求乙方按“西湖杯”的质量标准进行施工,工程最终通过“西湖杯”或更高要求的评定的,则在上述单价的基础上奖励乙方壹元/平方米。乙方施工的临时设施、主体工程均按高要求、高标准组织施工,完成的质量也较好,获得的各管理方的好评,但最终工程未通过“西湖杯”评定的,在上述单价的基础上奖励乙方壹元/平方米。除此以外,不予任何奖励。
三、工程款的支付方法:
1、整个合同内容完成主体工程的40%时,甲方支付已完工程量50%,以后按月支付上月完成工程量的70%,整个工程竣工验收通过后一个月内支付至90%,余款20__年3月底之前一次性付清；
2、中途因乙方违反合同或非甲方原因退场的扣除所有未付款项；
3、由于设计变更或甲方原因造成返工,按实际发生人工(平均)60元/工计算；因设计变更造成砌体量减少较多(50m3以上)的,甲方可以按90元/m3的单价在总款项中扣除；
4、因设计未注明或说明,但规范、强制性条文、相应国XXXX市标准中等已作出明确规定必须实施的内容(涉及到乙方部分),由乙方实施,不另计费用。
5、本工程单价是根据塔机作为垂直运输机械考虑,但甲方不保证塔机能覆盖到所有的施工点。
6、本合同已考虑了施工方法、顺序根据现场的实际情况做适当调整,费用不做调整。
第十一条供料方式及材料结算
一、主材供应方式: 甲供
二、工具、机具、劳动用品
1、乙方人员使用的个人劳动用品(手套、雨具、套鞋、安全帽等)乙方承担,安全保护用品(安全带)统一由项目部登记领发,完工后归还,如有损坏和丢失照价赔偿；
2、工程承包范围内所使用的混凝土振动机、振动棒、磨面机、翻斗车、养护用的胶皮水管、碘钨灯、灯管、扫帚、铝合金刮尺、铁锹、滚筒、榔头、锥子、泥桶等工具均由乙方承担。
三、乙方在承包期内,甲供材料用量实行限额领料,施工时,甲方将对每道程序进行检查,发现无故浪费、大材小用等现象按100—500元/次处以罚款。
四、乙方施工人员进场后由甲方统一安排办理暂住XXX市、街道等规定要办理的其他证件,费用由乙方承担。
第十二条解决纠纷的方式
一、双方若发生争端或纠纷,应先协商解决,若协商不成,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
二、若因发包人原因使甲乙双方利益遭受损害而发生纠纷(如带、垫资、借款、保证金不能及时收回等),乙方不得以甲方为诉讼对象,而应与甲方配合由甲方出面向纠纷的另一方提出诉讼。
三、除下列原因外,乙方不得停止施工:
1、发包人或甲方要求停止施工；
2、甲乙双方协议停止施工；
3、法院要求停止施工；
第十三条工程停建或缓建
由于政策变化,不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,合同不能继续履行,乙方应妥善作好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件,并按合同规定支付已完工工程的价款(发包人支付原因除外)。已经订货的材料、设备由订方负责退货。非甲方原因,造成的工程中途停建或缓建,乙方不得向甲方要求支付任何损失的赔偿。
第十四条其它
一、本合同自甲乙双方盖章及保证金到位后生效,在工程款结清后失效。
二、如由于乙方施工质量、施工工期等原因造成建设单位对甲方的处罚全部由乙方承担,但应在乙方承包工程范围内。
三XXXX市质量、安全生产文明施工、劳动用工检查中,由于乙方的原因而使项目部受罚,则该罚金由乙方负责并在结算中扣回；甲方各部门(质安、人事、保卫)在分项质量、安全、文明施工、劳动用工检查中的处罚或奖励款均转与乙方；
四、甲乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利及义务,其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。
五、可分批验收的工程,在未经正式验收合格及未交付使用前,其保护责任由施工方负责。
本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
本合同中未尽事宜,双方经协商后另订协议。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
委托代表: 委托代表:
电话: 电话:
签证时间: 年月日
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为 46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为 12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金 1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费 1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体： 170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰： 10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪： 7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面： 35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、 医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工 200.00 元/天，普工 100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）不能按期完成，甲方按照 500.00 元/
甲方： 乙方：身份证号码： 为了确保工程保质保量按期完成，同时也为了适应项目施工的需要，经甲乙双方共同协商，特签订本条款，双方共同遵守。 一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价： 1、工程名称： 2、承包性质 3、范围：主体工程的基础、砖石、砼分部工程。 4、内容：从基础块石垫层开始做砖胎模（包括粉刷）到粉刷前的所有基础分部、砖石分部、砼分部中的泥工、砼工的所有工作。包括：砼、砂浆的配制及材料的名称、运输、搅拌、运输架的搭拆、浇筑及砼的养护和防冻防晒材料的覆盖；各类预制过梁、搁板、拉结筋、预制砼块、木砖预制砼块的制作及安装；建筑物四周外架下的地面埂化、排水明沟的制作、沟外80CM的地面硬化；底层地面的30CM 内土方平整、块石（碎石）垫层、砼基层的施工。浇筑砼后的场地整理、清理，每层砖砌体施工后场地的清理，后期施工洞的封堵。包括：塔吊基础、井字架基础、钢筋棚、木工棚等临时设施的地面硬化；现场办公房、仓库、门卫等，挖土、基础、地坪砌体、粉刷等全部泥工活；包括生活区的住房、食堂、厕所、围墙等的挖土、基础、砌体、粉刷、墙地砖铺设的全部泥工生活。 5、承包单价：元/M2； 6、工程款的结算及支付方法： （1）工程量的计算：按建筑面积计算规则计算建筑面积。 （2）各幢号从基础至二层完成后。三楼至顶层每月工程款按实际完成工作量的
90%支付。三个月内支付各幢号从基础至二层的工程款90%（完成后付40%，以后每月付30%、20%）。 （3）架填充墙未砌完的按40%的比例暂扣，余款待工程竣工验收二个月支付。 （6）根据乙方完成工程量进行结算，并由核算员核对后交项目经理最后签字确认。 7、奖罚方法： 1、质量必须达到优质（XX杯要求），如达不到质量等级的，按人工费的30%罚款，进度推迟一天者，根据情况罚200-500元/每天，情节严重者作辞退处理。 2、由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者，由乙方负责赔偿甲方的材料损失。 3、班组长的到位率必须达到100%，每少一天罚500元（特殊情况经请假同意者例外）。 4、乙方不服从指挥，违章施工，视情节轻重作50-500元不等的罚款，情节严重者，清退出场。 5、如乙方因施工质量、进度、安全、治安、文明施工等原因，被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的，工程款的提留部分不予支付。 二、班组承包的责任指标 1、质量：分项工程必须达到优质，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须严格按照分项工程操作规程操作。砂浆、砼的配制必须严格按照施工员提供的配合比配制，过称准确。砼构件须达到内实外光，边角方正密实，砖砌体须达到墙面平整、灰缝饱满、顺直、勾缝清晰。
泥工班组劳务分包合同 甲方（单位）全称： 项目部名称： ( 工程项目部 ) 项目负责人：联系方式： 登记注册地：实际经营地： 乙方姓名：性别：身份证件号： 户籍所在地： 实际居住地： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：混凝土、砌体、装饰工程 二、工期：以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。（3）提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 （4）制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至
解除劳务分包合同。 （5）制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。 （6）提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。 （7）每月10日前按合同约定预付工资。 （8）提供进场施工人员安全帽（印有字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。 2、乙方职责： （1）乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。 （2）乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前1天以书面通知乙方）。(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。 （4）乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚1000元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续3天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。 （5）甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。 （6）乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。 （7）乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。 （8）除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。 （9）乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定技术水平， 操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式 如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。 - 2 -
瓷砖铺贴施工合同书(标准版) 甲方： 乙方： 甲方将的室内客厅、走道、厨房、卫生间、阳台、窗台的地面及墙面贴瓷砖工程，采取包工不包料的形式包给乙方。为保证工程进度与质量，确保双方在工程中的责任与权利，使双方能顺利地开展工作。经甲乙双方协商一致，特定以下合同条款共同遵守。 一、工程名称：瓷砖铺贴工程 二、工程地点： 三、施工工期：2018年5月2日至 2018年5月17日。 四、承包方式：按甲方要求及现行国家规范施工，包工不包料，包施工质量，包工期，包安全和文明施工、包现场管理、包工地范围内的材料转运（铺贴工具乙方自备或自行解决）。 五、承包内容：室内客厅、走道、厨房、卫生间、阳台、窗台的地面及墙面瓷砖、踢脚线铺贴勾缝、卫生间蹲坑安装工程及包工地范围内材料转运。 六、工程质量、工期： 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，质量必须达到建筑工程装饰工程验收规范的要求。 2、根据甲方的排砖要求铺贴，排砖的拼缝及相邻砖表面平整度必须符合要求，铺贴应牢固、不松动、无空洞，接缝均匀，周边顺直、砖面无裂纹、掉角缺粉等现象，坡度满足排水要求，不倒流水、无积水、与地漏结合处严密牢固。 3、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生人工费及材料费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量，给甲方造成经济损失的按照相应的金额给予罚款，工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。 4、必须在规定的工期内完成所有工程量。 七、承包单价及工程量计算方式：
1、单价：地砖铺贴、墙砖铺贴（包含地漏安装）25.00元/㎡；踢脚线7.00元/m；防水墙面粉刷7.00元/㎡；2个卫生间的回填找平及便盆安装（包含地漏安装）共370.00元；窗台瓷砖铺贴50.00元/个。 （单价包含人工费、施工场地内材料搬运周转费、安全文明施工措施费、劳保用品费、利润、税金、原结构修补修整费、脚手架费、所有的工具费）。 2、工程量计算方式：地砖按铺贴的实际面积计算；墙砖按铺贴高度乘长度计算，不扣除门窗洞的面积，门边、窗边铺贴面积则扣除。 八、工程款支付：工程完工甲方验收合格后1个星期内支付全部工程款。 九、甲方工作： 1、负责现场协调及管理工作，指导现场施工，检查乙方工程质量，督促乙方人员搞好工程质量，施工进度。 2、负责对乙方参加施工人员各道工序施工进行质量和安全技术交底。 3、根据施工实际需要，需对现场工作进行调整的，乙方应给予配合执行，并在甲方规定时间内完成，如因甲方材料不到位造成施工时间延长由甲方负责。 4、甲方负责施工用水、用电，作业面需增加照明的乙方自行负责。甲方不提供施工人员食宿。 十、乙方工作： 1、乙方必须配备足够的施工人员和专职的施工班组长。 2、甲方有据确认无法胜任工作者，包括：对部分项目工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员；不熟悉本专业工作的施工人员等；不能积极配合甲方正常工作者，违反甲方现场管理规定者；高空随意抛倒建筑垃圾者，有盗窃、酗酒、斗殴行为者，随地大小便者，按规定给予处罚、由甲方认定后予清退出场。 3、乙方必须严格执行文明施工和安全施工的各项规定，做好防火、防坠、防盗等工作，并应对自有工人办理工伤保险，发生安全及工伤事故，由乙方自行负责处理，甲方不负任何责任。 4、乙方不得浪费、损坏甲方的材料，包括（水泥、砂、及瓷砖）等，有浪费材料的给予双倍经济处罚，损坏的照价赔偿，瓷砖的损耗率控制在2%以内。
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点：东环路/沙东路__________________ 发包方：建设集团有限公司（签章） 承包方：木工（签章）________ 签订时间：2013 年* 月* 日
泥工责任承包协议书 发包方：建设集团有限公司承包方： 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工，根据合同法有关规定，双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则，为相互配合，相互制约，经共同协商同意签订如下承包协议条款，并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全，预付拖欠农民工工资情况的发生，乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中，如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况，甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除，如无以上情况发生，则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容： 1、承包范围：建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输，砌筑部位的植筋人工等，无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整，部分的人工 回填包括在内，基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时，配合施工员放线、弹线，与各工种配合施工，竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等，施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的，必须负责修补或返工，并且所造成的损失自理，返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式：甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 （一）:高层、小高层建筑面积含基础施工（使用加气砼砌块）单价_135元m2（包括外墙 贴面）；如改其它品种砖块则按131元/m2结算 （二）：地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算（上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用（考核标准必须达到88分从上）及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品）。 （三）：工程款支付：工程款的支付本工程平时按进度付款，开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款（每月20?30日），乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表，并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-
编号：_____________墙地砖铺贴施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 经甲、乙双方协商，甲方将工程的电梯前室地砖及踢脚线、屋面广场砖分包给乙方施工，采取包工不包料的形式发包乙方承包施工事宜，为保证工程进度与质量，确保双方在工程中的责任与权利，使双方能顺利地开展工作。经甲乙双方协商一致，特定以下合同条款共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期：______年月日至______年月日。 四、承包方式： 按甲方提供施工图纸及现行国家规范施工，包工不包料，包施工质量，包工期，包安全和文明施工、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输（甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备或自行解决）。 五、承包内容： 室内公共走道的地砖和踢脚线及屋面广场砖粘贴（包含工地范围内材料运输、铺贴及填缝）。 六、工程质量、工期： 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，质量必须达到建筑工程装饰工程验收规范的要求。 2、根据甲方的排砖要求铺贴，排砖的拼缝及相邻砖表面平整度必须符合要求。 3、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生人工费及材料费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量，给甲方造成经济损失的按照相应的金额给予罚款，工期不予
顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。 4、必须在规定的工期内完成所有工程量。 七、承包单价及工程量计算方式： 1、合同价格： ○1地板砖单价：元/㎡○2踢脚线单价：元/m ○3屋面广场砖单价: 元/㎡ 2、工程量计算方式：按铺贴的实际面积（长度）计算。 八、工程款审核及支付 1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费； 2、乙方工程竣工后，经甲方初验合格付至总工程款的80%，待业主验收合格后付至总工程款的95%，余款为质量保修金，待竣工验收后三月内一次付清。 3、乙方应向甲方提供3月的质量保证承诺书，如果出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。 九、甲方工作： 1、负责现场协调及技术管理工作，指导现场施工，检查乙方工程质量，督促乙方人员搞好工程质量，施工进度。 2、负责提供乙方施工图纸壹套。 3、负责对乙方参加施工人员各道工序施工进行质量和安全技术交底。 4、根据施工实际需要，需对现场工作进行调整的，乙方应给予配合执行，并在甲方规定时间内完成，如因甲方款项不到位造成施工时间延长由甲方负责。 5、甲方提供运输工具：垂直运输用的施工电梯。 6、施工用水到楼层，施工用电每层设2个配电箱，作业面需增加照明的乙方自行负责。甲方负责施工用水、用电。
劳务分包协议书 （泥工班组） 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式： 二、承包范围（主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构） 1、清理基础垫层砂石土方，基坑内积水抽除。 2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。 3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆，工具清理干净。 4、涉及砼结构的所有工作范围。 5、搭设外墙脚手架前，架底场地修整、清理、基层砼硬化。 6、回填土打夯，及所有二次结构砼浇筑。 7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台，安放木砖、铁件等预埋件。 8、砌体结构的所有工作范围，包括工长控制线以外的测量放线。 9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。 10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用，甲方只负责安排汽车，不足一车由乙方人力转运。 三、承包形式： 包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。四、工期要求： 以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。 五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。 1、安全、文明施工要求：安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。 2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。 3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。 4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙 方负责，与甲方无关。 六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。 七、合同价款 1、按主体工程，以建筑面积_____________元/㎡进入结算。 2、变更增、减互抵，不另计价。
泥工贴砖工程承包合同 甲方：红果彩城装饰经营部 乙方： 按照《合同法》和《建筑法》有关规定，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：卫生间墙、地面瓷片，大面积地砖粘贴工程。 2、承包方式：包工。 二、承包价格与结算付款 1、卫生间墙砖、与墙裙根据乙方实做工程量面积元/㎡计 算，其它大面积地砖按元/个计算。踢角线按元/米计算。踏步元/个计算。 2、在乙方施工过程中，甲方视质量及进度情况付乙方30％进度 款。 3、乙方工程竣工验收达标后，甲方对乙方实际工程量进行核算， 在核定工程完工后两月内向乙方支付完总工程量的90％工资款，余下10％留作工程保质金。 三、合同工期 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，完工工期为三个 月。 2、乙方明确自己的施工任务后，向甲方提供书面的施工进度计 划，严格按进度计划施工，未按进度计划施工，甲方有权中止合
同。 四、工程质量与验收 1、乙方必须按照工程施工图及业主及甲方要求，依照国家建设工程质检验收规程、规范进行操作施工，质量要求达到优良标准，并经业主及甲方和相关职能管理部门验收、签证认可。 乙方工人动手施工前，班组长应对工人进行技术交底，交底前禁止施工。 2、在施工操作中，乙方违反或达不到质量规范中标准要求，甲方对乙方实行罚款处理（详见《质量标准要求实施处罚细则》），并应及时进行返工、整改，返工浪费材料。甲方按实价扣除乙方工程款，如多次发生或问题严重时，甲方有权终止本合同实施，免对乙方进行工程结算。 五、施工材料管理 乙方需要的施工材料，必须提前三天向甲方提供书面文字，施工材料进入施工现场后，乙方负有管理责任。如发现乙方有浪费、丢失、盗窃及人为损坏现象时，甲方按实价对乙方进行双倍罚款。 六、安全生产及文明施工 1、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导 致的安全事故，由甲方承担相应的责任和所发生的一切费用。 2、乙方必须遵守工程建设安全生产操作规程、规范和甲方安全生 产的有关规定，对下属施工人员进行必要的安全教育，并对安全负责。在施工中采取必要而有效的安全措施，消除事故隐患，凡
YOUR LOGO 泥工班组承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
泥工班组承包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方承包的_________部分，由乙方召集施工人员，与甲方签订劳务合同后组建班组，由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包范围及工作内容： 1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面（包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等）的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑（包括抹光）。 2.工作内容包括做好自身班组的管理，自身工作的准备、实施及完工清理，协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作，未详细说明按常规内容。 3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械，过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的工具和小型机械（包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管
泥工班组劳务承包合同 甲方： 身份证号乙方： 工程能保质保量的顺利进行，本着平等互利，协商一致的原则，结香榭公寓为使 合本工程的实际情况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。 一、工程概况 。）另定2#、3#楼（4#楼单价1#1、工程名称：香榭公寓、 、工程地址：邢台市车站南路2 、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算3 二、承包形式 ，单价一次包定，自负盈亏。清工大包（包括自备机械） 三、承包单价 元人民币（原定承包单90按建筑面积结算（所有机械费已包括在单价内）每平方 元元/平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加10价为80 。/平方）平方，假如业主的原因取消外墙面砖，则承包单价仍为/80元 四、承包范围及具体内容 承包范围：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。 具体内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴， 楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止 水条（带）安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润，后浇带内的清理、接头处 理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内所有的临时设施，零星工程，文 明施工用工，验收前的清理…等均由乙方负责施工。 平方作为元/60元五、付款方式（主体工程按30/平方作为计算依据，装饰工程按 计算依据） 结算；五层以上按每五层支70%±0.000以上五层开始付款，按实际完成工程量的 结算；待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一付一次，按实际完成工程量的70% ；装饰工程按月计算，，二个月后，付清剩余的80%20%个月内付主体单价总工资的
结算；经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下按实际完成工程量的70% 号左右支付，领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科；余款待竣工15月 验收后三月内付清，甲方在此付款条件下，乙方必须付清每位职工的人工工资。．六、质量 外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工，外墙面砖面积≤0.01㎡/块，施 工时，严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求，按照设计图纸要求保证 合格工程一次性验收通过，不得因质量问题出现停工、返工现象，如由乙方原因造 成的质量问题，乙方应无条件返工，使工程达到合格，返工的一切费用（包括材料 费、人工费及由此造成的检测费等）均由乙方支付，并处罚款10000元/次，另业主 及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。 七、安全 乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范，做到提前预防，事中控制，事 后处理，分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥，违规操作所造 成的安全事故一切经济损失及责任，有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名，报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科，如不上报 者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全，并严格按有关安全操作规 程的规定进行施工，对施工人员定时进行安全生产的教育，并对施工人员进行人工 伤亡保险，若发生伤亡事故，根据伤亡事故的责任进行区分和处理，在5000元范 围内由乙方自行承担，超出部分乙方承担70%。 八、工期 乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工，保证完成施工进度计划表中 本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期，影响其他班组正常施工每天罚 款2000元以此类推。 九、文明施工 1、乙方必须遵守工地有关规定，每道工序必须做到工完场地清，材料用多少拌多 少，不得随意浪费材料，特别是面砖及保温板等易碎材料，如有浪费，三倍材料
墙地砖铺贴砖施工合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 经甲、乙双方协商，甲方将的瓷砖、地砖铺贴分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工作围：室墙面和地面铺贴砖分项工程 工期：年月日到年月日 二、承包方式和计费标准 1.承包容结算方式：包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装，根据现场实际完成面积计算及结算（按见光面积丈量计算）。 2.合同价格： ⑴单价： 墙面砖单价：元/m2 卫生间地砖单价：元/m2 地板砖单价：元/m2（包括踢脚线在不另计面积） 台阶砖单价：元/m2（包括踢脚线补斜边在不另计面积） 外墙裙单价：元/m2（包括打底贴砖后与保温墙面平齐）
（按实铺面积计算，含施工所需之工具；如斗车、磨片、地施电线等）。单价包含定额所有工序（打底、清理基层、材料转运、扫毛、砂浆搅拌及门子架搭设等，包含钉网人工）。 ⑵本合同单价包含但如下工作容： 楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。 楼地面块料面层包括清理基层、备料、调制砂浆与胶粘剂、浸润块料，抹结合层、铺贴块料、勾缝高级块料面层打腊擦； 墙面镶块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除； 上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家及省现行施工验收规为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。（如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关） 本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。 ⑶工程量计算准则： 楼地面地坪按主墙间净空实际完成面积结算；
泥工工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼砼工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工（含二次结构）。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输）。 2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼）的所有砼工程（含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路）；所有需二次修边补洞部位砼（如井道内吊模后的砼浇筑）。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护，养护期不少于3天，1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护。
泥工劳务、安全承包合同 甲方：凤冈县建筑工程有限责任总公司乙方：____________________________ 身份证号：___________________ 身份证地址：_________________________________________________________ 经甲、乙双方商定，由乙方为甲方承建的凤冈贵立?城上城3# 楼及附属车库提供泥工劳务，为了明确双方的权利和义务，本着平等自愿原则，订立本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系，非劳务关系；乙方与其聘请的工人为劳动关系；甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系。 一、承包工作内容： 甲方将该项目中砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、外墙保温、屋面等分项工程交由乙方负责提供劳务，包工丕包料，其具体工作内容包括：凤冈贵立?城上城3#楼施工图包含的砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、屋面、外墙抹灰、梯步及保温分项工程内容以及涉及承包工作范围的设计变更、工程联系单所包含的以上分项工作内容。具体包含：砌体分项：所需材料场内转运（含二次转运），砂浆搅拌，墙体砌筑及勾缝，后塞口砌筑，孔洞预留、二次结构的砼浇筑（构造柱、过梁、圈梁、压顶等），砌体脚手架搭拆。抹灰分项：所需材料场内转运，砂浆搅拌，砖墙与砼界面交接处挂钢丝网，两遍成活，成型前满挂一道网格布，墙、柱面抹灰及抹灰所需的脚手架搭拆。地坪分项：地坪所需材料的场内转运，砂浆拌制，室内原地坪凿毛，完成面按要求拉毛或收光。外墙保温分项：所需材料的场内转运，按设计搅拌外墙所用的各类砂浆，并按设计要求的做法完成抹灰、挂网等（含挂钢丝网和网格布）；其他分项：见报价单和施工图纸。还包括、成品养护、安全文明施工、全工程的场地清理等特殊用工；各分项工程完成后的场地清理用工，交房前工程的室内清洁用工，材料吊装时安排人用对讲机联系放料；以上分项工作内容有关的其它零星工作；（以上承包工程内容均含在承包单价中）。 二、工程工期： 1、乙方所承接的分部分项工程工期:定于2019年春节前全部完成。（特殊情 况除外）甲方项目部制定的总工期和阶段工期乙方未按时完工；则甲方按5000/天给予乙方惩罚。 2、为保证工期，乙方派驻基本项目的工人保证不得少于24_人，并服从甲方管理人员的安排，保证本项目能够按期完工。
编号：_____________泥工贴砖工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 按照《合同法》和《建筑法》有关规定，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 二、承包方式： 三、承包价格与结算付款 1、卫生间墙、地面根据乙方实做工程量以展开面积20元/㎡计算，走道按50元/个计算。 2、在乙方施工过程中，甲方视质量及进度情况付乙方50％进度款。 3、乙方工程竣工验收达标后，甲方对乙方实际工程量进行核算，在核定工程完工后向乙方支付90％工资款，余下10％留作工程保质金，中秋节（2007年8月15日）付清。 四、合同工期 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，完工日期为2007年7月15日。 2、乙方明确自己的施工任务后，向甲方提供书面的施工进度计划，严格按进度计划施工，未按进度计划施工，甲方有权中止合同。 五、工程质量与验收 1、乙方必须按照工程施工图及业主和甲方要求，依照国家建设工程质检验收规程、规范进行操作施工，质量要求达到优良标准，并经业主及甲方和相关职能管理部门验收、签证认可。 乙方工人动手施工前，班组长应对工人进行技术交底，交底前禁止施工。 2、在施工操作中，乙方违反或达不到质量规范中标准要求，甲方对乙方实行罚款处理（详见《质量标准要求实施处罚细则》），并应及时进行返工、整改，返工浪费材料。甲方按实价扣除乙方工程款，如多次发生或问题严重时，甲方有权终止本合同实施，免对乙方进行工程结算。 六、施工材料管理 乙方需要的施工材料，必须提前三天向甲方提供书面文字，施工材料进入施工现场后，乙方负有管理责任。如发现乙方有浪费、丢失、盗窃及人为损坏现象时，甲方按实价对乙方进行双倍罚款。 七、安全生产及文明施工 1、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和所发生的一切费用。
建筑劳务分包合同 建设有限公司发包人： 承包人：泥工班组日年月期：日 建筑劳务分包合同 发包人（全称）：建设股份有限公司定安碧景阳光项目部(简称甲方) 承包人（全称）：身份证号码： (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设安装工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：滨江一号项 A、B、C楼工程约44884.84平方米。 工程地点：滨江一号。 工程内容：本工程图纸所示项目泥水工程。 1、工程承包范围 承包范围： （1）由承包人包工不包料，包安全，包质量，包进度，包文明施工，包工具。（2）在土建施工全过程中，承包三幢大楼所有的砌筑工程,内外墙抹灰工程,楼
地面及屋面泥水工程，墙面保温砂浆，预制门窗过梁制作安装，钉钢丝网或塑料网，刷素水泥浆等图纸范围内的泥水工程及零星收尾项目，变形缝的处理，施工及场内材料运输。 （3）砌砖、抹灰装饰、楼地面、屋面施工前15天乙方必须提供施工方案，做出样板。经开发商、监理及项目部认可后方能施工。 （4）所有材料由总承包甲方提供，乙方负责质量验收，不合格产品严禁使用在本工程上。如乙方不提出意见使用了不合格材料，造成质量问题一切损失由乙方负责。 （5）包括图纸设计文件说明，图集、标准规范及设计变更的泥水施工内容和场内 运输。楼层及场地清理、机具及机械电缆线、斗车、施工用线、铝合金方条、铁钉灰桶、夜间或地下室施工用的照明灯具及电缆线由乙方负责。 (6) 每天施工完成后，应派人及时把场地及板面清扫干净，做到工完场地清。2、合同工期 合同工期总日历天数 450天，以总包工期为准。 3、质量标准 工程质量标准：按总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程 施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到合格。 4、合同价款 按建筑面积分包：每平方米86.00元/㎡，合同承包范围之内若有增减项目按实计算。工程量按图纸及国家有关规定计算。竣工验收达到合格工程后进行结算。 第二条工程期限 1、本工程工期： （1）本工程按甲方安派的周进度计划和月进度计划保质、保量完成施工任务。不能按期完成施工任务，每延误一天罚款1000.00元人民币，在工程进度款中扣除。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延： ⑴在施工中如因连续停电、停水8小时以上或连续间隙性停水、停电3天以上（每次连续8小时以上）影响正常施工。 ⑵人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等）而延误工期。 ⑶未按合同规定拨付工程进度款而影响工程进度。（超过三个月后与总包劳务合同一样） 第三条合同价款的支付 1、合同签订后，乙方应按合同规定日期组织足够的施工人员施工。 2、在乙方施工过程中，甲方不支付预付款，本工程施工时按工程进度每月支付80%的劳务费。乙方必须保证每月100%足额发放工人工资，并提供每月工人工资表及身份证复印件，如拖欠工人工资出现工人闹事或上纺一次罚款10000—50000元。工程竣工验收达合格工程后。办理结算后支付至工
精心整理建筑安装工程公司 项目部 泥 希望双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 二、承包性质及价格：
采用固定价格，包清工形式，包质量、包进度、包安全。 结算价格以双方协商价按建筑面积计算元/M2，一次性包死。 特殊约定：本价款包括设计图纸所有砼及砌体项目，如遇联系单调整，工程量和人工费增减在元以内不作调整。面积按定额面积结算。 三、工作内容： 地基与基础（除土方开挖回填），主体结构(包括所有砌体工程及砌砖用的脚手架搭设与拆 资 作为 1 造成工期延误的，影响其他工种正常施工，每延误1天罚款1000元，提前不奖。工期延误累计达十天以上的每天按2000元处罚，从班组暂支款中扣除。 2、因甲方原因或人力不可抗拒因素（停水、停电及下特大暴雨等）确定影响施工工期，乙方向项目部施工员上报工期延误报告，经甲方签证后同意顺延。 五、工程质量：
本项目工程质量目标确保中间结构一次性验收合格。如未一次性验收通过且整改通知单内有本班组整改内容的应及时整改，在施工过程中因乙方原因出现质量问题需返工的一切费用及相关的影响一切由乙方负责，乙方必须听从甲方指挥及协调，做到合理使用材料，如超出定额用量将从承包价中扣除，如乙方不听从甲方指挥及协调，无理取闹，甲方将有权终止合同，造成后果由乙方负责，乙方必须要配合现场质量员，施工员管好质量。关于项目部签发整改通知单，必须定人定时整改完毕，未按时整改完毕，项目部有权视情节严重处以200~~500元罚款，如超过5次未及时按整改通 每周 1 2000 月至少清理二次，遇验收及检查必须清理干净。 2、乙方在施工中，必须做到各种材料堆放整齐，工完场清，不随时便溺，保持场容场貌整洁、卫生，并对本工程作业范围内的文明施工负责。 3、乙方进入本项目工程范围内的作业人员必须持有本人身份证，并将复印件上交甲方留存。乙方及时作好暂住证，费用乙方自理。并经过我方安全三级教育合格后方可上岗。由于乙方人员无