当前位置:文档之家› 劳务承包合同范本

劳务承包合同范本

劳务承包合同范本

劳务承包合同1 发包方:(简称甲方)

承包方: (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xx县xxxx建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致,订立承包协议如下。

一、工程概况

工程名称:xx县 xx建筑工程

工程地点:xx县

工程规模:总建筑面积:约㎡

承包内容:施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。

二、合同工期

施工工期:个月,即:年月日开工,年月日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期,若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。

三、工程质量

工程施工质量等级标准为:达到合格,力创优良。并保证达到:

(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300—20xx以及相关配套的现行国家规范标准;

(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;

(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格,以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等,所有损失均由乙方承担。

四、工程费用计算

1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用,乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 xxx 万元总承包包干;

2、因设计施工变更须增减工程量,另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。

五、工程款支付

1、为确保工程施工履约能力,乙方必须交纳万元履约保证金,签订本协议时缴纳,双方约定,工程施工完毕时退还;

2、工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金,1年保修期满,无承包范围内的质量问题时一次性付清。

六、双方权利义务和职责

1、甲方的职责

(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;

(2)负责监督管理乙方施工,以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;

(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;

(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。

2、乙方的职责

乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工,即包含下列内容:

(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预

埋费用);

(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料,模具架料及其铺助材料自备,(机械

设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电

工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安

全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);

(3)负责安全文明施工管理,强化安全措施,并承担投入此项

工作的材料设备费用,即:

①安全文明施工管理工作,如安全教育、专职安全员管理等;

②安全保证措施的人工、安全设施:如安全帽、安全带、安

全网以及劳保用品等,其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外

架和架板高凳等)应无偿使用;

(4)负责本工程临设搭拆人工费用;

(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用,即

①施工组织工作安排;

②指导工人按图施工,并检查其质量合格,交验甲方以及监

理或业主;

③本工程按图施工抄平放线;

④本施工内容以及相关安全文明施工管理,工程材料管理及

保卫工作费用;

(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用,应达到不记名100万元保险金额,承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;

(7)负责配合有关施工项目的配合费用;

(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;

(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。

3、相关权利义务

(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度,服从甲方监督管理,否则甲方有权对乙方进行处罚;

(2)乙方必须加强安全管理,全体职工自觉按安全管理制度施工,在施工前要进行质量安全交底,坚持班前教肓,严禁酒后作业,严禁违章施工,保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格,否则,出现的一切后果均由乙方自行负责,甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次,高空不系安全带罚款200元/人次;

(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资,并接受甲方的监督,严禁出现拖欠工人工资闹事,否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;

(4)乙方应爱惜甲方材料,严禁浪费材料,注意成品保护,否则,甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次;

( 5)乙方必须文明施工,严禁出现打架斗殴,否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;

(6)乙方应抓紧时间施工,因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工,造成业主和公司对甲方处罚,以及给予第三人的赔偿,乙方必须赔偿甲方相应损失;

(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;

(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。

七、违约责任

1、出现下列情形之一视为乙方违约

(1)乙方未经甲方同意,连续停工达到10日以上;

(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;

(3)乙方因资金不到位,拖欠工人工资,导致施工人员不足,施工进度严重滞后,影响竣工交付:

(4)乙方因组织施工和管理不善,出现重大安全责任事故;

(5)工程施工不按规范要求进行,导致质量验收不合格或重大返工损失;

(6)法律规定的其他违约情形。

2、出现下列情形之一视为甲方违约

(1)业主单位拨付工程款后,甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;

(2)甲方收到乙方竣工验收资料后,不及时组织验收和竣工决算;

(3) 法律规定的其他违约情形。

3、违约后果

(1)任何一方单方违约,违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;

(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;

(3)乙方违约,其所交履约保证金甲方不予退还。

八、本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,双方各持二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):

_________

_________年____月____日 _________年____月____日

劳务承包合同2

甲方:

乙方(工头):

甲方代表:

身份证号码:

联系电话:

联系电话:

乙方经营承接劳务派遣,承包甲方部分技术工人的人工项目,经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:

一、协议内容

甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具,乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证,年龄18周岁以上),乙方所派遣的员工归属乙方,不是甲方的员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜,包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。甲方可以提供购买社保医疗,费用由乙方承担。

二、协议有效时间

自________年____月____日至________年____月____日止,共计个月;其他:。

三、双方的权利和义务

1、甲方给予乙方员工提供样品。

2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件,8人一间宿舍,乙方人员务必配合服从甲方的安排。

3、甲方不得随意解雇乙方员工,如乙方人员有不服从安排,不遵守甲方管理规章制度,有严重违规违法行为的,甲方有权根据厂纪厂规处罚,处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工,甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的,乙方负全部赔偿责任。

4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方,前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。

5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。

6、乙方员工在甲方服务期间,务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度,如有违反甲方的各项管理规章制度的,甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚,在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。

7、乙方在把人员带到甲方厂所之前,需提前购买好相关保险。

8、乙方人员在甲方厂所期间,发生伤亡的,甲方不承担任何责任,乙方全权承担。

1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。

3、乙方员工工资直接支付予乙方,不直接支付给乙方员工。

四、费用结算及薪资支付方式

1、工程承包单价:甲方支付以计件工资_____________件工资予乙方。

2、结算工资依据计件报表记录核算。

3、为保证双方的权益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方,甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。

4、合同期满,甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。

五、违约责任

甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务,出现违约,应协商处理,如协商达不成一致,由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。

六、本协议一式两份,双方各执一份,以双方签字(盖章)生效,并具法律效力。

甲方:________________

乙方:________________

身份证号:

身份证号:

日期:________年____月____日____

日期:________年____月____日

劳务承包合同3

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲方现将建设方居民安置房决定将以劳务包工给乙方,经双方协商同意特定如下协议:

一、承包范围:按建设方提供的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方,从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷,机械进场出场,水电在施工中的收检等都在承包范围内。

二、质量:乙方必须按甲方提供的图纸或变更图纸进行施工,保证质量,不准偷工减料,按图施工,能通过监理的检查,确保质量进度推向前。

三、安全:乙方在施工过程中,所有施工人员进入现场必须载好安全帽,穿胶鞋如果不按此条规定施工,发现一次罚款元/人,在工程款内扣除,在元以下的安全工伤事故由乙方负责,元以上的经过事故分析,如果没有按安全操作规范施工的乙方自己负责,如果按操作规范施工的双方协商解决。

四、单价:按施工的实际建筑面积,按国家的结算规范方式结算面积,每平方元结算。

五、工期:从开工之日起乙方配备好人员,配好各班组抓好进度,甲方要求标准层,如果完下成必须增加人员,谁的班组的问题由谁负责,其它班组的生活费(按实际人员计算),每人每天元在工程款内扣除,如果一直赶不上工期,甲方有权调换班子,工资按完成的.工程量结算,剩下的作新进场班子的进场费,乙方必须服从。

六、付款方式:乙方人员进场后,完成一层按一层的80%付款,工程全部完工工资付清。

七、服从工地指挥,所有班组配备好人员抓好进度质量,在施工中不准以任何借口推托、拖延工程,如不听从指挥,甲方有权调换班子。

八、未尽事宜,另行协商解决。

九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字生效,具有法律效力。

甲方:乙方:

年月日年月日

劳务承包合同4

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定,依法保护双方的权利和义务,就位于xx公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜,在公正、公平、自愿合作的原则下,经协商一致,签订本合同。

一、工程名称:

1、办公楼(不含水、电、消防)建筑面积平方米。

2、厂区道路(砼层厚度为公分)管网(不含路基工程,但对路基质量应由乙方检查确认)。

3、附属工程(门岗房、水泵房、消防房等)

以上工程乙方应按甲方提供的设计部门设计图纸施工,不得随意变更和修改,如确需变更修改须经四方(甲乙方、设计方和监理方)一致同意,并书面记录双方存档。

二、承包方式:

包工包料(俗称大包)。

三、工程工期:

办公楼工期为180个有效工作日(因人力不可抗拒工期延迟除外);厂区道路管网及附属工程为个有效工作日。

四、工程价款:

1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为万元。(其中材料价格按照xx省08定额和当地定额站发布的价格结算)。办公楼按工程竣工决算总价下浮8%;道路管网按工程竣工决算总价下浮10%;附属工程按工程竣工决算总价下浮8%。

2、付款方式:

1、乙方进场开工所需100万元,甲方预付50万元,(承兑汇票),乙方垫付50万元。办公楼封顶后付完成工程量的80%,砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的80%,工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。

2、门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的80%,验收合格并交付甲方后付至95%,余款5%为质保金,一年质保期满无质量问题后付清质保金。

五、施工安全:

乙方对施工安全负全部责任,甲方不承担任何安全事故的责任。

六、工程质量:

1、办公楼工程质量为优良工程,优质优价;厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。

2、工程竣工未经验收和验收不合格,乙方不得交付,甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付承担责任。

七、双方权利义务:

1、对乙方施工质量(包括建材质量),除由甲方委托的监理公司(站)进行监理外,甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。

2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款,因特殊原因延迟拨款时间不得超过30天。

3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。

4、在签订本合同前,乙方应向甲方出具不属于商业秘密的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本(复印件)。

5、乙方必须确保按质、按量、按期完成工程。

6、工程质量按国家标准,没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的使用期限内,乙方对由于主观原因导致工程质量问题终局负责。

7、乙方不得拖欠国家税、费和农民工工资,否则乙方负全部责任。

8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或肢解以后以分包名义转包给

第三人,否则由此发生的一切问题由乙方承担。

八、违约责任:

合同一经签订对双方均有约束力,均应自觉遵守履行。任何一方违约,应承担违约责任,并按工程决算总价款的%向对支付违约金。

九、如有未尽事宜,经双方协商订立补充条款,其条款与主合同有同等效力。

十、甲乙双方如发生纠纷,互相协商解决;协商无果,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。

十二、本合同双方或一方如由委托代理人签字,须提交委托书作为本合同的附件。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。双方各执两份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):

_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工劳务合同书范本(合同范本)

工程施工劳务合同书范本(合 同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090424

工程施工劳务合同书范本(合同范本) 合同编号:__________ 甲方:____________________ 乙方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力: 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准;

3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件),不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责,承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准,在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后,甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时,甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔

劳务分包协议范本.doc

劳务分包协议范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):__________ 劳务分包人:____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为"发包人")与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为"总(分)包合同"),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码:___________ 发证机关:_______________ 资质专业及等级:____________ 复审时间及有效期:___________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_______________ 工程地点:_______________ 分包范围:_______________ 提供分包劳务内容:___________ 3、分包工作期限 开始工作日期:___年___月___日

结束工作日期:___年___月___日 总日历工作天数为:___天 4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定____等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)___________________ (2)___________________ 7、总(分)包合同 7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包

建筑劳务施工承包合同范本

甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款,双方共同遵守: 第一条、工程概况 1、工程名称:____________________________。 2、工程地址:____________________________。 3、建筑面积:____________________________。 4、结构类型:____________________________。 5、工程造价:____________________________。 第二条、承包方式 承包方(乙方)对_______________工程项目劳务人工费总承包。 第三条、承包范围 1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)。 第四条、承包工期 1、开工时间:______年______月______日 2、竣工时间:______年______月______日 第五条、费用标准 1、劳务费按实际施工建筑面积每平方米______元。 2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币______以内,甲方不另外补份,变更量在______元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。第六条、工程质量 在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。 第七条、履行保证金及劳务人工费及支付: 1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币______万元整。 2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币______万元整。 3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的______%支付乙方劳务费,以每本月_____日进行工程量的结算,次月五日内支付____%人工工资。 4、现场除合同包干外的另外用工,每日平均_____元,技工为每日_____元。 5、方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。 6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 第八条、甲、乙方的职责 1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的材料,其余均由甲方负责。 2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。 3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 第九条、违约责任 甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。 第十条、纠纷解决方式 因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。 第十一条、附则 1、劳务合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力。 2、本合同自双方签署之日起生效。

[免费专享]劳务承包合同范本

劳务承包合同范本 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划) 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

建筑工程劳务承包合同书范本最新

编号: LW-20219891 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 建筑工程劳务承包合同书范本最新 This contract will be effective after being signed by both parties.

[标签:titlecontent] 甲方(发包方): 代表人: 乙方(承包方): 责任人: 以合同法为依据,甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就___________工程的劳务承包事宜,达成如下协议,双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)承包范围: (四)承包金额: 第二条、工期 (一)开工日期:____________________________ (二)竣工日期:____________________________ 第三条、施工技术要求

(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。 (二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。 (三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。 第四条、双方职责 (一)甲方工作 1、提供食宿条件; 2、为乙方施工协调有关工作关系; 3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。 4、乙方完成指定项目时,及时组织人员验收。 (二)乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。 2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工。 4、指定项目完工时,积极配合甲方完成验收。 第五条、工程质量与验收

劳务承包合同范本(简洁版)

编号:_____________ 劳务承包合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一、劳务承包项目: 二、承包期限: 三、承包费用: 四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求: (一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)、具体职责、任务和要求: 七、合同的变更、解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任: (一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 (二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

建筑施工劳务承包合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-028397 建筑施工劳务承包合同(合同

建筑施工劳务承包合同(合同范本) 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于

建筑工程劳务合同范本[1]1

建筑工程劳务分包合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、施工工期: 开工日期年月日,完工日期年月日,工期日。 四、承包范围 1、工程范围:在业主规定甲方范围内的_________________工程的 工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 根据施工要求的现场等工作内容。 六、承包方式: 包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式,其具体目标如下: 1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标:乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求,应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标:文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标:确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价万仟佰拾()圆整; 2、工程劳务承包价分期支付:乙方在进场施工五天后,甲方付乙方工程劳务承包价的5% 的生活费;工程完成总工作量的80%时,支付工程劳务承包价的60% 圆,完工后(即工人撤场时)支付工程劳务承包价的25% 圆,余款在完全交工后45天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的,按工程完成工作量60%支付,半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。

八、其他细则: 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包;服从甲方管理,少说话,多做事的原则。 2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅离开岗位,否则每发现一人次罚款1000元。 3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款1000-5000元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。 5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款,其余款做为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则 1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签(章)字:乙方签(章)字: 住址:住址: 电话:电话: 证件号码:证件号码: 签字日期:年月日签字日期:年月日

劳务施工承包合同范本

劳务施工承包合同范本 劳务施工承包合同范本第1篇 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须

确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期: 该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的 70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,

2020劳务承包合同范本

2020劳务承包合同范本 劳务承包合同范本 发包方:重庆锦绣环境艺术工程有限公司 承包方: 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。 第一条:工程概况 (一) 工程名称:燕渝苑大门和环境 (二) 工程地点:沙坪坝区燕渝苑 (三) 施工面积:2500M2 第二条:承包范围 人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

第三条:承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。 本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条:工期(三个月) (一) 工日期:2002年7月15日 (二) 竣工日期:2002年10月15日 第五条:施工技术要求 (一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。 (二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。 (三)

第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。 第六条:双方责任及工作 (一) 甲方工作 1、提供食宿条件: 2、为乙方施工协调有关工作关系: 3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。 (二) 乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。 2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①、扣件按3%,②、u形扣按15%,③。钢管、钢模按0、5%包干,全奖全赔。 第七条:工程验收

建筑工程劳务承包合同(范本)

建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械

设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。

施工劳务承包合同范本

施工劳务承包合同范本 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料,安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该工程按照完工后实际完成量据实结算,综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:木塑板原材料,木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等,甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全

乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工,所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料,不得私自更替变动。 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期: 该工程乙方原材队伍进场后,其先期费用由乙方负责,待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用,待木塑板安装施工后甲方按照

劳务承包合同样本.doc

劳务承包合同样本 劳务外包是通过签订合同的方式,将外包业务交由劳务外包提供商,以降低成本,提高效率,集中资源技术优势发展核心竞争力的,下面是我整理的劳务承包合同样本,欢迎阅读参考! 劳务承包合同样本一 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)

第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

房屋建筑劳务承包合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 房屋建筑劳务承包合同正 式版

房屋建筑劳务承包合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 工程发包人: (以下简称甲方) 工程承包人: (以下简称乙方) 身份证号码:住址:根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同遵守。 一、工程名称:住房 二、工程地点:板桥珠西 三、承包方式:劳务承包(即包人工、

包设备、包质量、包安全文明生产、包工期。如图及式样变更在现浇前由甲方验收后可浇筑,浇筑后可视为现实标准)。 四、承包总价:该工程承包总价为人民币 1、不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2、承包范围:建筑按檐口各层的实际面积计算,单价为每平米实际面积按测量为标准。不包括内外墙以及所有装潢。结顶、阳台、瓦片各按半层计算。 3、所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护由甲方专人养护,但乙方有权指导及时间规定,如果发现养护不到位,质量出现问题,乙方承担一定责任。

劳务施工承包合同范本

劳务施工承包合同 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期:年月日; 计划完工日期:年月日,总日历天数天; 2.主要节点工期: 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

劳务承包合同范本

劳务承包合同 发包方: 承包方: 鉴于甲方承建工程,因施工需要,经双方协商,拟由乙方进行劳务承包,甲方通过并接受乙方对本合同项目施工、完工、修补缺陷的承诺,双方达成如下协议。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: 第二条承包范围 合同工序及项目范围包括: 第三条承包方式及价格 单价包干:本合同采取单价包干,在执行期间内包干单价不变。各项目价格详见附件。 (总价包干:合同范围内工程项目,采取项目总价包干,在整个合同执行期间,价格、费用及工程量不作调整。即以双方协商并确认的合同总价及工程量为基础,固定项目总价包干结算。若工程量及工程子项目确有减少,应以实际完成工程量结算合同价款,相应减少合同总金额。其他情形不作任何调整。

本合同总价包干为:____万元。) 本合同价款已包含该项目各子项目的工人工资费用、管理费、措施费、临时设施、施工水电、保险、交通费、工具费、税费等一切费用,以及明示和隐藏的子目等所有相关费用。除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。 第四条履约保证金 本合同履约保证金为现金__万元,由乙方在签订合同前一次性汇入甲方财务部。 第五条质量保修金 本合同质量保修金为合同总价的__%。由甲方财务逐次从每月应付给乙方的款项中扣出当月计价总额的__%作为保修金。该质量保修金必须以现金方式交由甲方财务部入帐。 本合同质量保修期为一年,从甲方与业主的验工交付手续办理完成之日算起。保修期满后,如无质量问题,退还乙方质量保修金本金,不计息。如涉及隐蔽工程,乙方在办理退还手续时还必须出示该隐蔽工程的无损探测合格证明,否则,不予办理退还手续。 第六条材料供应 为保证工程材料质量,本合同项目主材由甲方供应。乙方应按定额计划用料,超出部分的费用全部由乙方承担。甲供材料的内容、名称、单价及数量见附件。 甲供材料以外的其他材料,由乙方自行采购,也可委托甲方采购。乙方自行采购的材料质量须经甲方认可,方可投入使用,必须保证将合格材料用于工程。 第七条工期进度 本工程自__年__月__日起至__年__月__日止。 (本工程工期共__天,自甲方通知乙方进场施工时第二日起算。) 乙方必须在合同约定的工期内完成合同项目,按期开工,并按甲方下达的年度、季度、月、旬、日施工计划组织施工。 乙方根据合同项目工期的要求,上足机械、人员、材料,乙方不能满足合

劳务承包合同协议书范本

编号:_____________劳务承包协议书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 现甲方委托乙方进行砌筑及室内装饰工程施工,为了强化施工管理,确保高质量、高速度安全完成施工项目,经双方平等、友好协商,达成以下条款: 一、乙方承包施工项目内容是以包人工、包机具、包质量、包安全、包工期及文明施工的方式进行承包。 二、甲方责任 1、安排现场施工,监督工程质量、进度、安全文明生产等。做好工人三级安全教育、安全技术质量交底工作,强化施工管理,确保工程质量、负责工程隐蔽验收。 2、免费提供临时宿舍给乙方人员住宿。乙方人员按甲方统一的食堂用餐,费用按月从乙方人工费中扣回。 三、乙方责任 1、承包的室内砌体工程。 2、安排不少于人进场施工。施工工期按甲方要求节点工期完成。 3、墙面、天花粉刷的落地灰要回收使用,若发现不回收使用而倒掉的,每斗罚款人民币元。 4、砂浆机、斗车每天要清理干净,机械工具要保养好。 5、砂浆的标号,配合比要严格按设计要求搅拌。 6、负责工程的质量、进度、安全生产及文明施工。

7、施工项目工程承包者(专业工长)一定要带班进驻现场,协助甲方安排施工及管理班组。 8、无身份证、劳务证、计生证(三无人员),以及未经甲方安全教育和认可批准的人员不得进入现场工地。 四、质量、进度要求 1、工程质量一定要严格按设计图纸要求及国家的施工规范规定要求施工。 2、工程质量一定要达到要求。 3、各分项工程既要按设计图纸要求施工,又要以节约材料为原则,因违反施工或不听从管理人员指挥所造成的质量安全事故,一切责任由乙方负责。 4、各分项工程验收按规范进行,班组先自行检查,合格后通知现场施工员验收,每一分项工程经验收合格,经现场工长、建设方、监理认可后才能结算。 5、每段工作完成后要清扫场地,材料集中收回分类堆放好,不能随地丢弃,更不能堆放在外墙脚手架平桥上,做到工完场清、文明施工。 6、工程进度要求紧密配合各工种施工,每周按进度计划施工。要保持作业人员不少于人。乙方能按甲方节点工期完工的,不奖不罚;提前完工按人民 币元/天奖励给乙方;延期完工,每延误一天,按人民币元/天扣罚乙方。如果发现施工进度严重滞后,工程质量严重不达标者,甲方有权立即终止协议调换施工队伍,结算只付工程进度的 %给乙方,余下 %作误工损失费赔偿给甲方,乙方不能追究。 7、本合同签订后,乙方即时安排人进场。若在三天内乙方未按合同要求安 排作业人员时,甲方有权终止合同,结算只付工程进度的 %给乙方,余下 %作误工损失费赔偿给甲方,乙方不能追究。

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合 同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良 5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实

体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区,乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方 承担,另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,

相关主题