当前位置:文档之家› 二次供水安装工程合同范本

二次供水安装工程合同范本

二次供水安装工程合同

甲方(需方):房地产开发(简称甲方)

乙方(供方):(简称乙方)根据《中华人民国合同法》以及相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,甲、乙双方就水尚二次供水安装工程事宜协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:二次供水安装工程

工程地点:

二次供水工程住宅一户一表数:户(暂定)。

合同工期:2012年12月30日完工。

二、工程的容及围

1、按照供水公司给出的二次供水楼层标高确定的二次供水总户数,承担本项目二次供水工程的设计,报主管部门审核,取得相应的《二次供水施工图》的审批意见书。

2、完成《市新、改、扩建二次供水设计方案审查表》的办理,取得甲方与市自来水九龙坡营业管网所签订的《二次供水总表安装及供水用水合同》,或者,二次供水总表安装到位,甲方拿到该总表的缴费水表,也视为二次供水手续的代办完成。

3、按照《二次供水施工图》所包含的所有工程容,按照本合同附件《设备、材料明细表》,采购二次供水工程相关的材料及设备,运输到施工现场,安装二次供水成套供水设备,安装室、室外给水管网,安装住宅的二次供水一户一表(普通机械表)。

4、安装二次供水设备及室和室外管网主要容如下:

(1)安装无负压二次供水水泵系统。

(2)安装二次供水设备控制柜,水泵电源从水泵电源配电柜接入,完成电气连接(甲方提供双电源到水泵房)。

(3)二次供水总表表后至无负压二次供水设备的室、室外管网。

(4)安装无负压二次供水设备至1#、2#楼楼层水井的二次供水给水管网。(5)安装每栋楼楼层管道井的每一户的计量水表及表前阀门。住宅一户一表的户数为:户(暂定)

(6)二次供水设备的调试、运行,管网的试压,冲洗、系统调试运行。

(7)报请相关职能供水主管部门验收,在验收合格后,取得二次供水许可证,系统通水并交付甲方使用。

(8)二次供水工程技术、质量要求的依据:供水主管部门最终审核的《二次供水施工图纸》、《设备材料清单》、《工程质量标准》和本合同的相关约定。(9)《智能型管网接力升压(无负压)供水设备详细配置(附件一)》、《二次供水工程主要材料清单(附件二)》作为本合同附件。

三、合同工期及主要工作容

(一)、合同工程容

1、一期工程容1#、2#、6#楼的二次供水工程,具体工程容为二次供水工程设备、管网的安装,以及相应的一户一表的安装。

(二)、合同工期

1、一期工程合同工期:自2011年月日起至2011年月日止,进场施工,完成工程的竣工验收、取证、通水,投入正常运行,并交付甲方使用。

2、二期工程开工日期以甲方书面通知为准,该施工总工期为两个月。如果乙方接到甲方书面通知后5个工作日不能进场施工,甲方有权单方面终止合同。

3、具体工期分段:

①自2011年月日起天,完成一期二次供水工程的容及围的全部工作容。如果手续完成时间提前,开工时间可以提前并以甲方书面通知为准。

②如遇下列情况,由乙方书面申请,经甲方安装负责人确认、公司盖章后,工期可以顺延:

(1)甲方因土建原因不能提供安装工作面。

(2)停水、停电24小时以上,间隙性(每次4小时以上)停水、停电3天以上影响正常施工。

(3)遇见不可抗力的原因影响工期。

四、工程质量标准

一、工程质量符合施工图设计要求,符合建筑工程施工质量安装、验收规,符合

相关职能部门的验收标准,保证验收合格。

二、乙方所供工程设备、材料的质量符合国家或行业标准,具有相关许可资质证

书、检验合格证,并及时向甲方及监理报审。

三、工程具备竣工验收条件,乙方向甲方申请初验。甲方初验合格后十个工作日,

乙方代甲方向二次供水部门申请验收。

四、在进行工程竣工验收中提出的整改意见,乙方按要求整改,并承担其费用。

五、双方一般权利和义务

(一)、甲方工作及责任:

1、负责协调施工单位相互交叉作业关系,及时处理现场有关问题。

2、甲方提供材料存放仓库的地块和水电接口。

3、加压供水设备的土建基础的完成(由乙方提供设备基础图纸)。

a)、乙方工作及责任:

1、乙方全面完成本合同第二条“二次供水安装工程的容及围”所包含的项目容。

2、负责编制施工的组织措施、技术措施、安全措施,按有关规定和专业要求编制

竣工资料和竣工图纸,并向甲方提供完整的竣工资料一式四份。

3、按照施工规和设计图纸施工,严格执行国家现行有限的操作规程、施工标准以

及验收规。

4、保证施工质量,做到精心组织、文明施工,保证在合同工期达到二次供水工程

验收、竣工、通水。

5、确保施工安全,在施工过程中发生的因乙方责任造成的安全事故,由乙方承担

完全责任。

6、在施工阶段,乙方自行安装施工水表、电表,并交纳相关的水电费用。

7、所有(本合同围)室外、室开挖、回填土、钻孔由乙方负责施工。

8、在质量保修期,承担设备、管网的质量保修,将质保容及围、服务条款、相关

费用和质保期限,纳入本合同。

六、工程变更

在工程实施中,如有户数的调整,增加或减少户数的费用按照每户均价调整计算,增加费用由甲方承担,减少费用从本工程总价款扣除。

七、工程质量保修

1、乙方在质量保修期按照有关管理规定及双方约定承担工程质量免费保修责任。

2、工程质量保修的围及容:本合同约定围的全部工程容。

3、工程质量保修期:从工程竣工交付甲方使用之日起计算质量保修期,设备保修

时间为2年,管网保修期为2年。

4、在质量保修期,属于保修围及容的项目,乙方做到以下几点:

(1)在工程质量保修期,乙方每周委派检修人员到现场,对保修围及容的设备、管网进行维护保养。

(2)在接到维修通知之日起,委派检修工人在2个小时之赶到现场,设备小修故障在3小时之完成处理,设备大修故障在1日完成处理。

(3)设备、管网的维护及检修所更换设备、耗用材料、人工费用由乙方完全承担。

如果由于设备故障、管网损坏造成其他相关损失,乙方承担全部责任,并赔

偿经济损失。

(4)乙方免费提供技术支持和培训,并承担因产品质量问题和安装质量引起的维修和更换费用,包括免费提供维修和更换所需的所有零配件。更换的部件和零配件须与设备原采用部件或零配件的产地、型号规格相同;若无法达到上述要求,须事先征得甲方书面同意,方可使用代用品。

八、合同价款与支付

(一)经双方协商确定,二次供水工程合同总价款为,大写:,付款比率如下:

1、“一期工程总费用”=合同总价款X %;

2、“二期工程总费用”=合同总价款

X %;

(二)、二次供水工程合同总价款主要涵盖容及围:实施本合同“第二条二次供水工程的容及围”、“第五条双方一般权利和义务”所涉及的全部费用。本项目为交钥匙工程,承包人包工、包料、包安装、包办理相关各项手续,在合同约定的工程承包围实行二次供水工程合同总价包干。

(三)、二次供水工程合同价款的支付:

1、一期二次供水工程费用支付:

(1)按照本合同工期约定,乙方管道材料进场,甲方向乙方支付一期工程总款的%,二次供水设备进场支付一期工程总款的%,一期二次供水工程通水、验收合格和交付甲方使用,5个工作日支付一期工程总款的%。

(2)一期工程总费用的3%作为一期工程的质保金。质保期2年期满后,10个工作日一次性付清,质保金不计利息。

2、二期二次供水工程费用支付:

(1)现场室、外管网安装、一户一表安装完成并经甲方验收合格和交付甲方使用,5个工作日甲方支付乙方二期工程总费用的%,并退还保证金余额。

(2)水表安装到位、通水,经甲方验收合格后支付二期总款的%。

(3)剩余二期工程总费用的%作为质保金,质保期2年期满后,10个工作日一次性付清。

九、违约责任

a)乙方违约责任

由于乙方原因,导致工程不能按期完工,乙方为此向甲方支付违约金2000元/天,

累计计算。如乙方在完成工程的实施过程中,不能按此工程正常工期节点完成本工程形象进度,甲方有权终止合同。

b)其他违约责任

(1)在本合同签订60天,甲乙双方均不得将该工程交由第三方处理,否则由违约方赔偿对方违约金10万元。

(2)本合同二次供水设备按合同要求订货、生产,由于甲方的原因中途退货,甲方应承担乙方的所有经济损失赔偿。由于乙方的原因中途退货,乙方自行承担经济损失,由此延误合同工期,乙方承担相应的违约责任。

(3)如甲方不能按本合同约定按时按量向乙方支付进度款和退还保证金,则视为甲方违约,届时甲方每日按应付金额的%累计支付乙方违约金,直至付清相关款项为止。

十、合同纠纷解决方式

1、因人力不可抗拒等其他客观因素而影响合同的履行,双方本着互谅原则协商解

决。

2、如果发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可向工程所在地人民

法院诉讼解决。

十一、其他

一、本合同未尽事宜,按照《中华人民国合同法》及有关规定,甲乙双方本着实

事、平等互利的原则协商解决。

二、本合同自双方签订之日起生效。在甲乙双方履行完合同约定的权利义务后失

电力工程施工合同范本(通用版)2篇

电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:电力工程施工合同范文 2、篇章2:电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx

计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的 实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

做工程合作协议书范本

做工程合作协议书范本 关于工程合作方面的事物,由于是多人合作来推进工程的进度,因此在这之前应该要签订好相应的协议,明确互相之间的职责。以下是由为大家整理的“做工程合作协议书范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。 做工程合作协议书范本(一) 甲方:__________________ 乙方:__________________ 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与______有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款: 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对______有限公司电缆产业园______厂房工程(以下简称“本

项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由______市______钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以

二次供水设施清洗消毒委托合同

二次供水设施清洗消毒委托合同 委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称甲方): 为了保证二次供水水质安全,保障用水居民的身心健康,防止发生水质污染事故,根据建设部《城市供水水质管理规定》(第156号令)及《郴州市城市二次供水管理暂行办法》(郴政办发(2011)32号)文件的有关规定,甲方决定将本单位管理的二次供水水池(箱)的清洗消毒工作委托乙方实施,经甲乙双方磋商一致,特签订此合同。 一、承包范围 甲方将本单位管理区容量为立方米的水池(箱)明确水池的具体位置交由乙方清洗消毒。 二、合同有效期 从年月日起至年月日止,有效期内乙方应对甲方的水池清洗次(按照《城市供水水质管理规定》每半年不得少于一次) 三、合同金额及付款方式 (一)合同金额(人民币)元/次整(含水质检测费)以上费用包含国税(价格随物价上涨而提升)服务形式:包工包料。 (二)付款方式:乙方每对甲方蓄水池和水塔清洗一次后出具市水质检测机构的二次供水设施清洗消毒合格证明并开具发票之后,清洗消毒费由甲方在一个月内以现金或支票方式支付给乙方。 (三)乙方有权在甲方支付清洗费用后,才填写由城市管理办公室颁发的《清洗记录表》。 四、质量要求及验收标准 (一)经清洗消毒后,二次供水水质达到国家生活饮用水标准(GB5749-2006)要求。 (二)以市水质检测机构(原则上由市疾病控制中心)出具的二次供水设施清洗消毒水质检测报告证明为准。 五、甲、乙双方责任与义务 (一)甲方责任与义务: 1、提供储水设施(水池、水箱、水塔)资料; 2、确定清洗消毒日期,提前通知用户做好储水准备,保证用户用水不受影响; 3、管水人员配合,保证服务场所水电供应; 4、对服务质量进行监督、验收,签署乙方清洗消毒施工记录; 5、按合同向乙方付款; 6、免收乙方工程车辆在施工期间或日常维护时出入大院的停车费。 (二)乙方责任与义务: 1、提供市卫生行政主管部门颁发的卫生许可证、清洗消毒资质和清洗人员的健康证复印件。 2、根据甲方用水情况,尽量避开甲方的高峰用水时间,在约定的清洗消毒时间内尽快完成任务。 3、严格按照《二次供水清洗消毒程序》规定,认真做好水池清洁、消毒工作,每相隔4至6个月进行一次清洗消毒工作。

简易电力施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上,经友好协商一致,就安装变压器一事,订立该合同。 一、工程内容: 二、工程名称:_______________________________________ 」 三、承包方式:。 四、工程总造价:人民币元(大写元正), 五、付款方式:。 六、开工日期:。 七、竣工日期:。 八、要求:工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品,同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续;所有材料必须是全新产品,绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料;安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书,乙方负责施工全过程的安全工作,由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任,否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款:因不可抗力原因(国家规定的)致使本合同不能

继续履行或造成的损失,甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决:本合同的履行过程中发生纠纷,应通过协商解决,协商解决不成的,可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分,与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。 甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章) 甲方代表:(签字)甲方代表:(签字) 日期:年—月—日日期:年—月—日

电力工程合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力工程合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方) 一、项目立项: 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续,由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称: 三、工程范围: 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点: 五、承包方式:包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款:人民币大写:整 (小写¥: )。 六、付款方式:转帐。工程自签订协议之日起,甲方应按工程款项

七、合同工期:60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期,双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收:按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任: 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工,解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收,甲方不能提前使用或擅自改动设备,因此产生的损失和费用,由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误,造成不良后果返工,由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任:

工程项目合伙协议范本

工程项目合伙协议范本 The latest model project partnership agreement 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

工程项目合伙协议范本 前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合伙人甲: 居住地: 身份证号码: 合伙人乙: 居住地: 身份证号码: 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调 工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利 润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范 围为准。

甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_______公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1、甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。 2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占 _______%。 五、盈余分配与债务承担 1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。 2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。 六、退伙 合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。 退伙需经对方同意,方可实行。

给水安装合同

给水安装合同 建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)为确保顺利施工,及时通水,依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、行政法规的规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商,遵循平等自愿、诚信、公平的原则,甲方同意将新(改)建楼房的室外给水管道工程承包给乙方。为了明确责任,特制定如下合同,以资共同遵守: 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程内容项目: 1、新(改)建楼盘套住房、间(经营用水)商业铺面及会所套室外给水管道安装工程(一期共套,二期套)。 注:建筑面积基数,按120平方米折算为一户居民生活用水计收,不足120平方米的按120平方米计算。 2、自动消防管道与市政给水主管网连接时产生的材料、人工费用按实际发生额度收取。

3、无负压二次供水设备安装。 四、承包方式范围:给水管道材料、配件、安装工程(包材料、包人工)。 五、材料要求:给水地埋部分主要采用PE管材,室外给水管材采用PPR管材或衬塑钢管,普通消防给水管道采用镀锌钢管。所有给水材料均符合国家行业相关的质量标准,如出现材料质量问题,所造成的损失由乙方全部承担。 六、工程质量:乙方根据现场的实际确定此工程的给水安装方案,报送甲方确认后,由乙方结合实际情况进行安装,并且依据国家有关规定的施工技术规范进行施工,保证工程质量。竣工验收时,若有漏水等故障均由乙方负责;交付使用后,乙方负责对该供水工程保修24个月,工时费、材料费及相关费用均由乙方负责(如甲方人为情况出现管道损坏的问题,各种费用均由甲方负责),乙方在安装和保修期内因甲方管理不善、私安乱接、损坏设施造成的一切故障,由甲方自行负责。 七、责任和义务 1、甲方责任: (1)甲方必须向乙方提供该建筑物的规划平面图、给水工程施工平面图及系统图、建筑规划许可证、建筑工程施工许可证(以上材料均为复印件);

(完整版)电力工程公变合同范本

公园世家二期新建住宅供电配套工程 工 程 合 同 合同编号: 甲方:蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司 乙方:湖北鄂电电气集团工程有限公司 签约时间:

公园世家二期新建住宅供电配套工程 工程合同 合同双方: 甲方:蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司(以下简称甲方) 地址(即通知地址):湖北省仙桃市御台公馆特1号 邮政编码:项目负责人: 联系电话:传真: 乙方:湖北鄂电电气集团工程有限公司(以下简称乙方) 地址(即通知地址): 邮政编码:项目负责人: 联系电话:传真: 上述甲乙双方本着平等、公平、自愿和诚信的原则,经充分、友好协商,就乙方承接甲方公园世家二期项目新建住宅供电配套工程及居民生活用电部分供电手续办理工作事宜达成一致,同意订立本合同,以资信守: 第一章新建住宅供电配套工程 第一条新建住宅供电配套工程概况 1、新建住宅供电配套工程(下称“工程”)地点:湖北省仙桃市。 2、本工程由2栋32层、1栋18层和1栋24层高层建筑组成,总建筑面积约: 59150.94平米。 3、承包范围:负责制定工程设计方案、出具施工图并报经甲方及电力主管部门审核批准,负责从电网供电点至居民电能计量装置(含电表、表箱及开关)或公建设施的产权分界点止的所有供配电设施采购及安装建设。负责供电配套设施的报请电力主管部门的验收及最终移交工作。合同固定总价包括所有供配电设施的设计、设备材料购置费、通道建设费、监理、施工规费、税金等一切费用;并包括6#楼增加安装的6块电表(单相1块、三相5块)。(工程预算明细附后)

第二条工程工期及施工计划 1、工程施工开工日期以签订合同之日起算,工程竣工日期为:7#、8#楼于2015年12月31日前通过竣工验收并通电,9#、10#楼于2016年5月30日前通过竣工验收并通电,6#楼6块电表于2015年11月30日前通过竣工验收并通电。乙方应根据电力建设工程施工技术管理的有关规定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”,在开工前如约提交甲方。 2、经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为本合同附件一,由双方共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,提交甲方批准后执行。 3、乙方应严格按照本合同约定的工期、质量完工并提交有关政府质检部门及供电部门验收。 4、甲乙双方一致确认,上述工期及施工进度安排已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、高温等自然天气影响因素。因此工程施工中发生前述情形时,不属于本合同第三部分第3条约定的不可抗力事由,届时工期不予顺延。 第三条甲乙双方的权利义务 1、甲方权责 1.1、使施工场地具备施工条件; 1.2、为乙方进行施工提供必要的水、电、电讯线路,并保证施工期间的需要; 1.3、开通施工场地与城乡公共道路的通道,以满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; 1.4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确; 1.5、配合乙方办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输的申报批准等手续; 1.6、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验; 1.7、为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求; 1.8、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。 2、乙方权责

安装工程合作合同模板

本协议由下列双方订立: 甲方:________________ 乙方:________________ 根据《中华人民国合同法》和其他有关规定,结合双方公司合作的具体情况,现初步拟订合作条款如下: 1.合同标的 乙方执行及完成甲方的规定和要求,在经营围许可配合甲方完成在中国国的工程。 2.合同总价 _________ $ 本合同价为一次性包定价,包括容: 2.1?厂房设备安装前的准备工作,咨询,代理联络,前期采购,辅助绘图工作。 2.2?设备所需的机械(或钣金)加工件,五金件配送,劳动用品和一系列的辅助材料。 2.3?工程中所需的人力辅助,工具辅助。 2.4?配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排,不包括市外的服务。 2.5?安装设备工程后的维护工程:油漆,清理现场,无技术含量较高的检验配合(包括夜间值班),工具保管等。 3.合同工期 3.1 乙方必须无条件配合,满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。 3.2 乙方需按时提供给甲方服务,逾期造成的后果损失的,损失由乙方承担。 3.3.1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。 3.3.2 采购送货服务乙方在明确要求后,12小时给予答复,可进行的任务须在(最多60小时完成送货)。 3.3.3 乙方应及时完成辅助绘图工作,甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。 3.3根据实地情况,油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的,甲乙方经商议后共同解决。 4.质量保证 乙方应保证其供应的加工件,配件,五金件等都是全新的,应甲方要求,须提供响应质量合格书或型号材质证明,有说明书的特殊器材,乙方应提前提供说明,甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。 5.技术资料 甲方需要的技术资料,商务讯息,乙方应准备与要求相符的资料,图片,图纸按时寄送给甲方,如甲方认为资料提供不完整或丢失,乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。

最新二次加压给水系统安装工程施工合同资料

二次加压给水系统安装工程施工合同 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程相关的法律法规及规范有关原则精神,结合本工程实际情况,经甲、乙双方充分协商,就本工程给水二次加压系统安装有关事宜达成如下合同内容。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包范围和承包内容 1、承包范围:本项目二次供水应满足的各项需要的设计图纸为依据,二次供水加压水表(含总计量表开户)至管井一户一表的安装、调试、验收合格及通水,小区给水管网及一户一表安装(DN15智能表)及和供水部门的协调工作。 2、承包内容: ①生活泵房:设备及设备至电控柜及电源的切换箱电缆敷设及安装(水泵电控柜至电源切换箱的电源进线和电源切换箱由甲方负责安装,电控柜(箱)至水泵的电缆线的安装、材料由乙方负责)。

②小区管网:安装二次供水庭院管网及管道的阀门。 ③一户一表(DN15智能表):安装的加压给水立管、智能表、阀件。 ④负责本合同中的施工范围内所有系统的调试。 ⑤所有的穿墙、楼板开洞剔打,套管安装(甲方负责管道土石方开挖与回填)。 三、合同工期 3.1、总工期:个日历天。 3.1.1、开工日期:以合同签订之日起计算。 3.1.2、竣工日期:工程竣工验收合格且通水之日为准。 3.2、具体要求:从合同签订之日起天内,主要设备(成套负压设备)送达项目所在地。 3.3、如遇下列情况,经发包人书面同意后,工期可相应顺延,除此之外,工期不得延长: ①、因为发包单位人为原因而引起施工停滞。 ②、如遇不可抗力因素影响工期。 ③、因设计变更和工程量增加而导致施工时间合理增加。 四、工程质量要求 工程质量应符合发包人审定的施工图纸要求及双方约定的质量标准要求,同时应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行的有关建设工程的其他相关法律规范的要求。 五、双方义务 5.1、发包人义务

电力施工合同协议书

电力施工合同协议书 甲方:徐州中捷电力公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称: 二工程量:安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆,相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点:扬州市区 四合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定69000元人民币,工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准,需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准,具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据,10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价:18元/米,低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台,拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根(包含清理出市区,到指定回收地点)。注(不包含费用:箱变吊运费用,由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定)。 六适应标准、规范:国家电力工程质量验评标准,江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理:负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人:施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件,甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司,并负责对材料供货情况进行跟踪,确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况,会同甲方项目经理,确定现场施工方案,实际所需材料、电缆长度及电缆走向,确保电缆与现场一致,及时将施工材料会同甲方项目经理,上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,并上报供电公司,并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验,接地网做接地电阻测试,确保送电一次性成功,另外对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面,3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理,共同协商,拿出解决措施,并保留手续,交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报,并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

电力施工合同范本正式版

YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

电力施工合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围:;(详见施工图纸内容); 4、承包方式:_. 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容) 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:xx年xx月xx日,竣工日期xx年xx月xx 日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;

工程合作合同范本

编号: HZ-20219314 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 工程合作合同范本 The parties to the contract have equal legal status, and neither party may impose its will on the other.

[标签:titlecontent] 甲方:_______________(以下简称甲方) 乙方:_______________(以下简称乙方) 为使_______________项目(以下简称本项目)在济南高新技术产业开发区实现产业化,根据国家及地方有关法律、法规,双方本着平等、自愿、有偿的原则,订立本协议。 一、土地问题 1、土地位置及出让方式 甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩,代征道路面积亩,确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。 2、土地价格 为体现对本项目的支持,甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格,将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方,出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元,由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式 高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内,一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后,按国家有关规定,尽快办妥国有土地使用证等有关手续。 二、工程建设 1、开工条件 (1)按照乙方建设规划要求,甲方承诺于________年____月____日前,保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件,确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。 (2)甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。 2、工程进度 乙方必须在________年____月____日前进场开公建设,并严格按照施工进度计划投入资金进行建设,保证建设进度。 3竣工时间 乙方必须在________年____月____日前竣工,延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内,向甲方提出延期说明,取得甲方认可。 三、违约责任 1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

电力施工合同标准范本

编号:QC/RE-KA9813 电力施工合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. (正式协议示范文本) 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签署时间:________________________

电力施工合同标准范本 使用指南:本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 甲方: 乙方: 交款单位: 根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商,达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:鲅鱼圈区 3、工程内容: 4、工程承包方式:包工包料

5、工期:工程拟定年月日开工,年月日竣工,工程有效工作日为天,以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。 6、工程结算方式:实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容,签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素,签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整:⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上,应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算,调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

工程合伙协议书范本(共10篇)

篇一:项目合作协议书范本 项目合作协议书 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方)和项目技术负责人(以下简称乙方)甲:,身份证号:,籍贯 乙:,身份证号:,籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元, 乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。 第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后, 各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。 第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。 第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十 日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。第十一条本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从__ __年_ _月__ 日 至_ ___年_ _月_ _日止。 第十二条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;第十三条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果 不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。 第十四条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。第十五条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协优议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议 第十六条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效 甲方:(签章) 乙方:(签章)

二次供水合同

供用水合同 供水方(下称甲方): 负责人: 用水方(下称乙方): 住所地: 法定代表人: 乙方申请用水楼盘名称:的地址:,用水性质:。 乙方申请用水的水表编号为:________ ,规格:DN,缴费磁卡号编号为:_______ 。 甲乙双方应共同遵守<<城市供水条例>>和<<重庆市供水节水管理条例>>,为明确供水(甲方)与用水(乙方)双方的权利、义务,依照国家现有法律、法规,签订供水合同如下: 一、乙方楼盘部分单元已超过甲方供水服务标高,无法获得甲方一户一表直供水服务。对这部分供水,乙方要求采用立户总表计量方式用水,甲方向乙方供水并实行按立户表计量收费,立户总表与用户分户表之间的输差由乙方承担。 二、乙方用水按照用水性质实行分类计量.混合用水应分别装表计量,未分表计量的从高适用水价。.甲方依据乙方用水性质.按照重庆市政府物价管理部门批准的供水分类价格收取水费。.在合同有效期内,遇水价调整时,按照调价文件规定执行。 三、供用水设施其产权分界点以乙方使用的计量水表为界,水表及表前供水管网属供水企业产权,由供水企业维护管理;;表后设施属乙方的产权,其承供的实际用水户的用水问题的处理和设施的由乙方负责和维修管理维护管理,由乙方负责。 四、乙方向甲方提供实际用水的分户表数量,甲方根据该数量设计并安装立户总表。如果乙方设施产权发生转移, 四五、甲方在向乙方供水期间应遵守以下条款: 1、按照国家规定的供水质量标准和约定安全供水,若因此造成乙方损失的,应当承担损害赔偿责任。. 2、因供水设施计划检修或因用水人违法用水等原因,需要停止供水时,应提前通知或公告乙方。. 3、因自然灾害、紧急事故等原因中断断水,甲方应当按照国家有关规定及时抢修。.

(精)最新电力施工合同范本3篇

最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间:2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本,欢迎借鉴! 电力施工合同范本1甲方: 乙方: 本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下: 一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部 三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。 六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。 七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。 十、工期:天。 十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。 十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代表: 年月日

电力施工合同范本2甲方: 乙方:***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称:***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点:***行政三路 3、承包范围:本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式:包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为:5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

电力工程施工合同书(样本)

电力工程施工合同书工程名称: 建设单位: 施工单位:重庆诚承水电安装有限公司 2017年7月6日

甲方(发包方): 乙方(承包方):重庆诚承水电安装有限公司 受甲方委托,乙方承担工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、主要工程量: 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取包工包料的方式。乙方包办本次工程验收、送电;线路架设所需的附属材料、材料采购;安装、调试工作的所有手续,由乙方负责。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币:(¥) 该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。 3、本协议签订之日起至工程验收合格后7日内一次性付清工程款元。 三、工期

1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,乙方正式进场施工。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的市政道路、线路通道砍伐、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。 乙方责任; 1、依据协议、施工图纸施工,并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

相关主题