桩基础工程施工合同
发包方 :安徽省建华建筑工程有限公司(以下简称甲方 )
承包方 :安徽省庐江县美城地基基础工程有限公司(以下简称乙方 )
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同．本合同所有
价款、单价使用的币种为人民币
一﹑工程概况
1、工程名称：安徽惠远汽车贸易有限公司办公楼
2、工程量约：约 2500 米
3、工程内容：施工＋材料
二﹑合同工期
合同工期总日历天数 15 天（试验桩、复压桩工期除外）。若遇设计变更、甲方付款不及时或由于甲方原因造成停工，工期顺延。
三、工程承包范围及价款
1、预应力管桩材料费：143／米
2、500-125型施工费用：10万元（一次性包死价）
3、检测费用：一万元（只限桩机配合检测）
4、机械进出场费用：无
5：桩尖费用：180元／个
6、税金、管理费：无
四、总造价及付款方式
1、合同总价为：施工费 +材料费 +检测费 +桩尖
2 、付款方式：材料费现款，施工费待施工结束分部工程验收合格后一个星期内付清
。
3、工程量计算规则：按施工记录
4、乙方按设计图纸施工，经甲方代表书面确认后作为计算工程量依据；不可预见的临时性
增加工程量，以甲方代表签字认可为依据。
5、本工程乙方所发生的水电费用均由甲方负责。
6、乙方账户：徽商银行肥东县支行，户名：孔云龙账号：622879*************
五、甲方责任
1、派现场代表作为甲方驻工地代表，负责协调各方面的关系，解决施工过程中遇到的问题，并
对乙方压桩的质量进行跟踪监督和管理。
2、做好工地三通一平及地下障碍物的清除，必须保证场地平整不影响施工测量，且必须保证桩
机能正常行走（机械不会陷入表层土），并承担其费用及办理经济签证手续。
3、开工前 3 天，提供测量控制点及水准点并交验，提供有关的施工图纸 1 份，地质勘探资料 1 份，施工许可证（复印件） 1 份。
4、开工前，将水源和120KW三相电源接至施工现场。
5、负责协调监理单位、设计单位及有关人员做好图纸会审和验收工作，并承担费用。
6、承担因工程引起周边建筑物顺坏或干扰费用
六、乙方责任
1、负责按合同工期组织合格的机械设备、人员进场施工，做好安全技术交底及安全技术资料，
抓好文明安全施工，乙方在施工现场作业人员安全责任均由乙方负全责。
2、严格按图纸要求放样，交给甲方校核。
3、并严格按图纸及有关规程进行施工，工程质量符合国家现行技术规范验收标准及合同要求，
如乙方原因造成的质量问题及质量事故所引起的经济、法律责任均由乙方负责。
七、其他事项
1、若遇不可抗拒力、自然灾害、供电局停电延误工期误工不计；地质变异、设计变更等，经甲
方有关人员或监理工程师签证认可后工期顺延。
2、合同生效后，双方必须恪守信用，不得擅自终止合同或违约，否则由违约方承担违约责任。
3、若因甲方原因（如用地、建筑施工手续办理不全）造成的工程无法正常施工，连续停工三天以上，甲方补助乙方生活费及误工费 1000 元每天，若因乙方自身因素影响工程逾期竣工的，乙方
向甲方支付 1000 元/ 天违约金。
4、施工中由于非乙方原因造成的工程质量问题（如地下不可预见的障碍物、固石造成的断桩；
场地松软，地面压力达不到 6 吨/ 平米引起的地质挤土效应严重而造成桩位偏移、断桩等）引起的损失由甲方负责。
5、其他约定事项：以上价格不含开票费用。
6、本工程合同款未尽事宜，双方可协商另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7、本合同经双方代表签字后生效，至本分部工程竣工验收后，甲方款项付清后自然失效。
8、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，备案壹份。
甲方：
签订人：
身份证号码：
联系电话：
签订日期：年月日乙方：
签订人：
身份证号码：
联系电话：
签订日期：年月日：
PHC 管桩基础工程
施
工
合
同
合同编号： JT
建设工程农民工工资委托支付协议 （参考文本） 甲方：（总承包人） 乙方：（劳务分包企业或专业分包企业） 项目农民工工资。根据《中华人民共和国 劳动合同法》之规定和《关于建设领域实行农民工工资专用账户 管理的意见》的相关要求，经双方友好协商，现就农民工工资委 托支付事宜协议如下： 一、甲方承诺按分包合同约定按时支付劳务分包工程款及 农民工工资。不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付农 民工工资。 二、乙方委托甲方代发农民工工资，承诺每月按时将施工班 组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。 三、农民工工资应按月支付，按月支付的农民工工资作 为甲方每月劳务分包工程进度款的依据，并从中扣除。 四、农民工工资发放及考勤 1、农民工进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括劳 务公司与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等）上报甲方，甲方应及时核对，没有上报的视为未进入施工现场。 2、乙方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册，注 明工种、所在班组、工资标准等。 3、甲方委派劳资专管员每天进行农民工出勤统计，并会同乙方劳务负责人签字认可，乙方授权、 为施工现场负责人代表其签字。出勤统计单未会签的，视为当日无农民工出勤。
四、违约责任 施工期间，如发生农民工工资拖欠，按下列方式处理： 1、甲方未按月足额支付农民工工资的，由其无条件支付所欠农民工工资，并承担相应的违约责任。 2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算农民工工资的。由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按倍向乙方收回，从剩余劳务工程款中直接扣除。 3、任何一方未履行承诺，对方有权追究其法律责任。 本协议一式二份，双方签字盖章后生效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表：（签字） 年月日法定代表：（签字）年月日
合肥新劳动合同范本正式模版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-086722
合肥新劳动合同范本正式模版 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称________________ 住所_________________________________ 法定代表人（或主要负责人）___________ 联系电话_____________________________ 乙方（劳动者）姓名__________性别_____ 居民身份证号码_______________________ 户籍所在地___________________________ 现居住地_____________________________ 联系电话____________邮政编码_________ 合肥市劳动和社会保障局制
签订劳动合同须知 1.用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2.劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3.双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体
编号： 劳动合同书 （全日制用工适用）
编号：太原市劳动和社会保障局监印
签约须知 一、本合同书适用于全日制用工形式。 二、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实有效。 三、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 四、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除 劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一） 劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 五、除用人单位为劳动者提供专项培训费用和竞业限制两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方（用人单位）名称：___________________________________ 法定代表人（主要负责人）：____________________________ 注册地址：_____________________________________________ 经营地址：_____________________________________________ 社会保险登记号：___________________________ 联系电话：_________________________________ 第二条乙方（劳动者）姓名：________________________ Array居民身份证号码：___________________________ 其他有效证件名称：_________________________ 证件号码：_________________________________ 家庭地址：_________________________________ 现居住地址：_______________________________ 联系电话：_________________________________ 二、劳动合同期限 第三条本合同采取下列第___________ 种期限形式： 1、固定期限，自_______ 年—月—日起至__________ 年—月—日止 其中，试用期自_______ 年—月—日起至_________ 年_月_日止。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
皖52-2016-009合同编号: 合肥市 室内装饰装修工程施工合同 发包方（甲方）： 施工方（乙方）：
合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局 明说用使本文范示同合． 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，提供的选择项条款。负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出
示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方 与监理方另行订立委托监理合同。五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。 室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 联系电话: 施工方（以下简称乙方）: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市
合同编号（个人社会保险编号）： 用人单位社会保险编号：_______________ 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称________________________________________ 住所 ______________________________________ 法定代表人（或主要负责人） _________________________________ 联系电话____________________________________________________ 乙方（劳动者）姓名 __________________ 性别_______________ 居民身份证号码______________________________________________ 户籍所在地____________________________________________________ 现居住地_______________________________ 邮政编码____________ 联系电话____________________________________________________ 合肥市劳动和社会保障局制
签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4 、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的； （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的； （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竞业限制两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约 金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款，以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附页，但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 3、本合同甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。
示范文本 号： 太原市 劳动合同书
甲方： 乙方： 签订日 期：年月日 甲方（用人単位）名称： 所有制性质： 地址： 法定代表人（委托代理人）: 乙方（劳动者）姓名： 性别： 出生年月： 文化程度： 现在住址： 身份证号码： 务I:许可证号码：
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据国家有关法律、法规和《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》，签订本合同，共同遵守执行。 一、合同期限 本合同为劳动合同。合同期从年月日起至年月日止，共年（月） （乙方如为临时工，合同期限不得超过一年，不实行试用期。乙方如为 农民合同制工人，应注明批准招用文号）。 二、工作内容甲方根据本企业生产、工作的需要，安排乙方从事工作。 岗位，承乙方同意按甲方生产（工作）需要，在担任务，从事 工种。 乙方在生产（工作）上应达到的数量、质量指标： 三、劳动保护和劳动条件 1.甲方应按照国家有关安全生产、劳动保护、卫生健康等规定为乙方提供必要的生产（工作）条件和劳动保护设施，以及不低于国家规定应配给的劳动防护用品。具体为： 2.乙方有权拒绝甲方违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举、控告。 四、工作时间和劳动报酬 1.甲方实行每日不超过8小时，平均每周不超过44小时的工时 制，保证乙方每周至少休息1日 甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商可延长工作时间，一般每日
不超过1小时，特殊情况，每日不超过3小时，每月不得超过36 小时。 2.合同期间，甲方应按国家和企业的规定发给乙方工资、奖金、津贴、补贴。具体办法和标准为： 3.甲方安排乙方加班加点，应为乙方安排同等时间的调休或按有关规定支付不低于本人工资的150%的工资报酬。 五、劳动纪律 1.甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度。 2.乙方应增强主人翁意识，严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方各项规章制度，服从甲方领导、管理和指挥，积极做好工作，完成劳动任务。 （乡村集体企业没有劳动管理规定，甲方应参照国有企业的有关劳动法规制定规章制度）。 六、社会保险和福利待遇 1.甲方按国家和省规定向社会保险机构为乙方缴纳养老、工伤、医疗、生育和失业保险费。乙方按国家和省规定向社会保险机构缴纳养老、失业保险费。乙方离退休，由社会保险机构按规定每月发给离退休金。失业后按规定享受失业期间的有关待遇。 （农民轮换工实行回乡补助金制度，从城镇招用的临时工实行养老保险制度，具体办法按国家和省有关规定执行）。 2.乙方在合同期间的各种公休假、探亲假、婚丧假、女工产假等福利待遇，按国家及省有关规定执行。 3.乙方患职业病或因工负伤，患病或非因工负伤，因工或非因工死亡，女工孕期、产假和哺乳期间的待遇，按国家和省有关规定执行。 七、教育和培训 1.甲方应对乙方进行各种必要的政治、思想品德教育和职业技术及上 岗前培训。
皖52-2017-012合同编号: 合肥市 室内装饰装修工程施工合同 装饰工程名称： 发包方（甲方）： 施工方（乙方）： 合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局
合同示范文本使用说明 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方与监理方另行订立委托监理合同。 五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 委托代理人: 联系电话: 通讯地址: 施工方（以下简称乙方）: 地址: 项目负责人: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市室内装饰装修的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议:第一条工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程装饰装修面积: ㎡； 1.3 工程主要内容: 1.4 工程承包方式，双方商定采取以下第种承包方式: (1) 乙方包工、包全部材料； (2) 乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材 （3）乙方包工、甲方提供全部材料。 1.5 工程期限总日历天数 开工日期年月日(首期工程款到帐的第二天为开工日期)。 竣工日期年月日(按合同约定质量标准验收合格日期为竣工日期)。 1.6 合同价款:本合同工程造价为（人民币）元金额大写: 元 以上合同价款包括材料费（甲方供材部分除外）、人工费、管理费、税金等相关费用。 1.7 双方约定，本工程价款以下列第项方式结算： （1）以设计图纸和报价单所列项目一次性总包（含水、电路改造），
合同编号：YT-FS-4059-42 合肥市劳动合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
合肥市劳动合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 劳动合同书 (全日制用工使用) 甲方(用人单位)名称 住所 法定代表人(或主要负责人) 联系电话 乙方(劳动者)姓名性别 居民身份证号码__________ 户籍所在地 现居住地邮政编码 联系电话__________ 合肥市劳动和社会保障局制 签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、
履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商;协商不成的，适用集体合同规定;没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合
编号：_____________ 太原市劳动合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
签约须知 一、本合同书适用于全日制用工形式。 二、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实有效。 三、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 四、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 五、除用人单位为劳动者提供专项培训费用和竞业限制两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况
公装施工合同范本 发包人全称：(以下简称：甲方) 承包人全称：(以下简称：乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》 及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本 工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称：(以下简称：本工程); 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收 合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、 智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临 时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
合同编号: 合肥市 装饰装修工程施工合同 装饰工程名称： 发包方（甲方）： 施工方（乙方）： 合肥市建设委员会 监制 合肥市工商行政管理局 二O O九年八月
合同示范文本使用说明 一、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》和《安徽省合同监督条例》及有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 二、本合同文本适用于本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程，甲乙双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。住宅室内装饰装修企业应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。 三、甲方代表为他人装修的，应出具当事人的委托书。乙方具备承揽住宅室内装饰装修工程的资格和资质，在签订本合同时乙方应当向甲方出示营业执照及相关资质证书原件。双方均有权留存经对方确认的资质、资格等证明性文件的复印件。 四、本示范文本制定和发布机关倡导和鼓励当事人在住宅装饰装修工程活动中委托监理企业进行工程监理。采用工程监理方式的应当由甲方与监理方另行订立委托监理合同。 五、附件表格内容填写不下的，可以附页，并由甲、乙双方对附页另行签字或盖章确认。 六、本合同填写时，文本中下划线空格部分（含附件）不得留空，如某项条文中的空格不约定，应当在空格处填写“不采用”或划斜线删除。 七、本合同示范文本经安徽省工商行政管理局批准，由合肥市建设委员会和合肥市工商局共同制定并负责解释。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。
住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）: 委托代理人: 身份证号码: 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 通讯地址: 施工方（以下简称乙方）: 营业执照号: 法定代表人: 建筑业企业资质证书号: 通讯地址: 邮政编码: 服务热线：传真：电子信箱： 工程设计人: 联系电话: 项目负责人: 联系电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市住宅室内装饰装修的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程装饰装修面积: ㎡，户型：室厅厨卫； 1.3 工程内容及做法:（见附表1:住宅室内装饰装修工程施工项目确认表。） 1.4 工程承包方式，双方商定采取以下第种承包方式: (1) 乙方包工、包全部材料； (2) 乙方包工、包基础施工材料，甲方提供主材（见附表2:甲方供材明细表）； （3）乙方包工、甲方提供全部材料。 1.5 工程期限总日历天数 开工日期年月日(首期工程款到帐的第三天为开工日期)。 竣工日期年月日(按合同约定质量标准验收合格日期为竣工日期)。 1.6 合同价款:本合同工程造价为（人民币）元金额大写: 元（见附表3：住宅室内装饰装修工程报价单）。 以上合同价款包括材料费（甲方供材部分除外）、人工费、管理费、税金等相关费用。
合同编号（个人社会保险编号）：_____________ 用人单位社会保险编号： 劳动合同书 （全日制用工使用） 甲方（用人单位）名称 住所 法定代表人（或主要负责人） 联系电话 乙方（劳动者）姓名性别 居民身份证号码__________________________________________________________ 户籍所在地 现居住地邮政编码 联系电话__________________________________________________________________合肥市人力资源和社会保障局制
签订劳动合同须知 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与签订、履行劳动合同相关的各项信息真实有效。 2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 3、双方对工资待遇约定不明确，引发争议的，甲乙双方可以重新协商；协商不成的，适用集体合同规定；没有集体合同或者集体合同未规定劳动报酬的，实行同工同酬。 4、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： （一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的； （二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的； （三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 5、除约定服务期和竞业限制两种情形之外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。 使用说明 1、经当事人双方协商需要增加的条款，以及劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附页，但需甲乙双方签字盖章。 2、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。 3、本合同甲乙双方各持一份，交乙方的不得由甲方代为保管。
HT-2018-0103 合同编号: 太原市劳动合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
甲方（用人单位）名称： 法定代表人（委托代理人）： 地址： 联系方式： 乙方（劳动者）姓名： 现在住址： 身份证号码： 联系方式： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据国家有关法律、法规和《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》，签订本合同，共同遵守执行。 一、合同期限 本合同为固定期限劳动合同。合同期从________年______月_______日起至_______年_______月_______日止。 试用期从________年______月_______日起至_______年_______月_______日止。 二、工作内容 甲方根据本企业生产、工作的需要，安排乙方从事_________________________工作。 乙方同意按甲方生产（工作）需要在______________岗位，承担______________任务，从事__________工种。 乙方在生产（工作）上应达到的数量、质量指标：______________________________。
三、工作时间 1、甲方实行每日不超过_____小时，平均每周不超过_____小时的工时制。 甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商可延长工作时间，一般每日不超过1小时，特殊情况，每日不超过3小时，每月不得超过36小时。 四、劳动报酬 1、乙方月工资标准为人民币_______元，其中试用期内工资为人民币_______元； 2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。 3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为每月_______日。 五、社会保险和福利待遇 1、甲方按国家和省规定向社会保险机构为乙方缴纳养老、工伤、医疗、生育和失业保险费。乙方按国家和省规定向社会保险机构缴纳养老、失业保险费。乙方离退休，由社会保险机构按规定每月发给离退休金。失业后按规定享受失业期间的有关待遇。 2、乙方在合同期间的各种公休假、探亲假、婚丧假、女工产假等福利待遇，按国家及省有关规定执行。 3、乙方患职业病或因工负伤，患病或非因工负伤，因工或非因工死亡，女工孕期、产假和哺乳期间的待遇，按国家和省有关规定执行。 六、合同的终止、变更、解除和续订 1、劳动合同期满或甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即终止执行。如双方同意续订，应提前30日办理续订手续。逾期不办理的，则本合同视为自动续订，并应补办续订手续。
关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见 （安徽省高级人民法院审判委员会2009年5月4日第16次会议通过同日公布）皖高法[2009]130号为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。 一、建设工程施工合同纠纷诉讼主体的确定 1、因转包、分包建设工程发生纠纷，实际施工人起诉承包人索要工程款的，一般不追加发包人为案件当事人，但为查明案件事实需要，人民法院可追加发包人为第三人。 因建设工程质量发生纠纷，发包人仅起诉承包人或仅起诉实际施工人的，人民法院可依当事人申请，将实际施工人或承包人追加为共同被告。 2、实际施工人以被挂靠单位名义签订建设工程施工合同，实际施工人或被挂靠单位单独起诉发包人索要工程款的，发包人可申请人民法院追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人；发包人起诉实际施工人或被挂靠单位的，人民法院可依被挂靠单位或实际施工人的申请，追加被挂靠单位或实际施工人为案件当事人。 3、未经登记成立的工程项目部不是适格的诉讼主体，应以设立该项目部的法人或法人的分支机构为当事人。 二、建设工程施工合同效力的认定 4、同时符合下列情形的，应认定为挂靠经营，所签订的建设工程施工合同无效： （1）实际施工人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级； （2）实际施工人以建筑施工企业的分支机构、施工队或者项目部等形式对外开展经营活动，但与建筑施工企业之间没有产权联系，没有统一的财务管理，没有规范的人事任免、调动或聘用手续； （3）实际施工人自筹资金，自行组织施工，建筑施工企业只收取管理费，不参与工程施工、管理，不承担技术、质量和经济责任。 5、符合下列情形之一的，应认定为违法分包，所签订的建设工程施工合同无效： （1）承包人将建设工程主体结构的施工分包给他人完成； （2）分包单位不具备相应的资质条件； （3）分包未经建设单位认可； （4）分包单位将其承包的工程再行分包。 6、同时符合下列情形的，应认定为劳务分包，所签订的合同有效： （1）实际施工人具备劳务分包企业资质等级标准规定的一种或几种项目的施工资质，承包的施工任务仅是整个工程的一道或几道工序，而不是工程的整套工序； （2）承包的方式为提供劳务，而非包工包料。 7、发包人未取得建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效，但起诉前取得建设工程规划许可证的，应认定合同有效。 违反建设工程规划许可证规定超规模建设的，所签订的建设工程施工合同无
太原市劳动合同范本（2021标准版） 甲方（用人单位）名称： 法定代表人（委托代理人）： 地址： 联系方式： 乙方（劳动者）姓名： 现在住址： 身份证号码： 联系方式： 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据国家有关法律、法规和《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》，签订本合同，共同遵守执行。 一、合同期限 本合同为固定期限劳动合同。合同期从________年______月_______日起至_______年_______月_______日止。 试用期从________年______月_______日起至_______年_______月_______日止。 二、工作内容 甲方根据本企业生产、工作的需要，安排乙方从事_________________________工作。 乙方同意按甲方生产（工作）需要在______________岗位，承担______________任务，从事__________工种。 乙方在生产（工作）上应达到的数量、质量指标：______________________________。
三、工作时间 1、甲方实行每日不超过_____小时，平均每周不超过_____小时的工时制。 甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商可延长工作时间，一般每日不超过1小时，特殊情况，每日不超过3小时，每月不得超过36小时。 四、劳动报酬 1、乙方月工资标准为人民币_______元，其中试用期内工资为人民币_______元； 2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。 3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为每月_______日。 五、社会保险和福利待遇 1、甲方按国家和省规定向社会保险机构为乙方缴纳养老、工伤、医疗、生育和失业保险费。乙方按国家和省规定向社会保险机构缴纳养老、失业保险费。乙方离退休，由社会保险机构按规定每月发给离退休金。失业后按规定享受失业期间的有关待遇。 2、乙方在合同期间的各种公休假、探亲假、婚丧假、女工产假等福利待遇，按国家及省有关规定执行。 3、乙方患职业病或因工负伤，患病或非因工负伤，因工或非因工死亡，女工孕期、产假和哺乳期间的待遇，按国家和省有关规定执行。 六、合同的终止、变更、解除和续订 1、劳动合同期满或甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即终止执行。如双方同意续订，应提前30日办理续订手续。逾期不办理的，则本合同视为自动续订，并应补办续订手续。 2、在下列情况下，甲乙双方可以变更合同相关内容： （1）甲方生产经营情况发生变化，双方协商同意的； （2）甲乙双方协商同意，且不损害国家、集体和他人利益的； （3）本合同订立时所依据的法律、法规、规章、政策已经修改的； （4）由于不可抗力致使合同无法完全履行的；
工装工程施工合同范本 建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。分享了工装工程施工的合同范本给大家！ 发包人全称： 承包人全称： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。 工程名称：； 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙米起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井总箱出口后到灯具安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计