电力安装承包合同
甲方：××集团电力建设有限公司签约地点：
乙方：签约时间：________年____月____日
经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议：
一、项目名称：“×××”项目电力安装子项目
二、数量：以该项目实际工程量为准备。
三、施工要求：按施工设计图要求施工。
四、质量标准：按设计图的质量要求。
五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。
六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补，以转账结算。
七、价格：350元/平方米确定
八、安全责任问题：施工安全由甲方负责
九、其他约定事项：
1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。
2、供需双方签字本合同生效。
3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
委托代表人：委托代表人：
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
电力工程总承包合同 篇一：电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____________ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）：壹万圆整（人民币） ￥：__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一
次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则
建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方（甲方）：______________ 分包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式：甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式：以建筑面积为准。 第六条工期
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格，达到设计和国家现行质量验收的规范要求； 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1．工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2．乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1．在施工中，甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2．甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事宜，向乙方负责人交底。 3．乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
发包方（简称甲方）：______________________________ 承包方（简称乙方）：______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：______________________项目的水电安装_工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一．工程概况 工程名称：_________________________________________________ 工程地点：_________________________________________________ 施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程_ 结构类型：______________________________ 二、乙方进场人数（附名册） 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：_____年___月__日 （二）总（日历）工期：_______个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.__________________________________________图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。 （三）计价方式： 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《______________建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《______________装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《______________安装工程消耗量定额及单位估价表》及《______________建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
建筑水电承包合同范本 分包有限公司 (以下简称甲方) 承包商： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑 》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作相互配合，发挥各自积极性，双方结合本工程特点，协作一致，签订本合同，并共同信守执行。 一、工程概况 1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#—7#楼 2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街 3、结构类型：框架 二、承包范围及内容 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更工程量不进行调增调减。如，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包干价的 包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门 水电检测合格，具体包干内容如下： 1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械) 工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋;弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、墙面套管预埋制安(预埋钢 套管主材甲供)，包门铃对讲系统线管预埋，避雷焊接等电位预埋，包室外落水管、室内排水 及空调冷凝水管(含穿墙套管预埋或开孔器开孔)，包厨卫水管洞口吊模混凝土封堵，包施工及 临设用水用电安装到位(含施工过程中照明及动力电源提供安装到位，即甲方施工中不单独另 外安排水电工，含夜间施工照明大功率镝灯乙供及安装)。 施工范围：按施工图，梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位，动力电源布设及设备安装(电梯及机房电源到位、轴流风机安装、排污泵安装)，机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体基础制安或支架制安)，图中避雷 及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位，强弱电进各分户后设置各分户箱， 箱内配置安装到位，室内弱电箱前线管预埋，室内各分户一户客厅一盏灯预埋及安装，厨房安 装一水嘴;给排水部分：给水起点为室外接自来水水表井，排水系统至室外排水井，水管井给
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
电力工程承包合同 发包方（简称甲方） 承包方（简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合电力工程承包的具体情况，经甲、乙双方协商达成一致： 1工程名称与概况 1.1工程名称：10KV 配电工程 1.2工程概况：……………，因其生产生活用电需要，新上1600KVA配变2台。 2承包范围 变压器出线配电柜出线接线端子及以上至10KV西郊线#35铁塔“T”接处，所需设备、材料的供应、安装和调试。 3合同价款及付款方式 3.1合同价款：1150000元（大写：壹佰壹拾伍万元），详细报价清单见工程预算书。（最终以工程决算为准） 3.2付款方式：甲方首付万元定金，甲乙双方签订合同后三日内再付万元，余款在验收合格、工程决算后，送电前一次性付清。 3.3合同价款编制依据：按照供电部门的供电方案答复和设计图纸计算工程量，定额套用《山东省安装工程消耗定额第二册电气设备安装工程》部分进行编制，费用根据一类取费，材料价格按市场价计取。 4合同履行时限及方式 4.1合同履行时限：开工日期自甲方工程款到账之日起，工期共计_____天。（其中，设备材料生产周期_____天，施工_____天）。 4.2合同履行方式：乙方按照确认后的供电方案、设计图纸，将工程所需设备、材料运送至施工地点，并进行设备、材料的安装、调试。 5合同的其他约定 5.1合同履行期间，若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因，导致工作无法继续工期应顺延。 5.2本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调，但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。 5.3该工程未经三级验收或者验收不合格的，乙方原则上不得交付甲方使用。 5.4按照约定时间，甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点，定出电缆走径，并为施工安装提供最大程度的便利条件，尽力创造最佳施工环境。 5.5乙方应提供符合国家标准的设备、材料，并按照电力行业相关施工标准进行施工，保证工程质量，按期完成。 5.6甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.7乙方施工期间，安全责任自负。 6合同的生效与终止
编号: 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑水电安装工程承发包合 方: 方: 期: 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
合同编号: 发包方（全称）：***（以下简称甲 方） 承包方（全称）：***（以下简称乙 方） 为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合 法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平毕于、自愿、公平的原则，现就0**** ”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。 工程概况 1、工程名称: （含地下室、总体管网）水电工程（不含消防、送排风工程） 2、工程地点: 3、设计单位 4、监理单位 工程承包范围:
1、甲方提供的'***含地下室、总体管网）”经审查的水电安装工程施工图纸（不 I*** 含消防、送排风工程）、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。 2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来 水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合， 若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。 合同工期: 1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。合同签订后 天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、
电力安装工程承包合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规的规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、工程立项批准文号：改委（）号文 4、资金来源： 二、工程内容及承包范围 1、工程内容：新建 KV配电室二座，总容量 KVA，其中户表配电室容量 KVA，客户专用配电室容量 KVA。 2、承包范围：住宅小区10KV配电室工程内线和外线设计文件范围内的所有工作，以及为完成以上工作需要的协调工作，乙方责任范围为完成小区配电室供电的所有工作为止。 三、工期要求
1、计划工期：年月日开工，年月日竣工，工期为天。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。 （1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲方书面确认； （2）甲方书面通知的计划工期改变； （3）不可抗力； 四、承包方式、合同价款及价款调整 1、承包方式：固定价合同，含配电室内外线工程土建、设备采购、安装施工、竣工验收，包工包料。 2、本工程总造价：人民币（大写）（￥元）（详见报价附件）。 3、报价说明及合同价调整条件： （1）本合同造价包含承包范围内的所有工作所发生的费用均包含在本造价中，其中室内配电室部分人民币元，外线部分人民币元，但不包含供电部门收取的沟道占用费和间隔费。 （2）本次外线部分造价小区配电室至银滩开闭站电缆长度暂按米计价，结算时按照实际发生电缆长度结算。 （3）由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。 （4）不可抗力。
工程承包合同 合同编号： 工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人： 工程承包人： 订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：
工程发包人：（以下简称甲方） 工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程承包范围和工作内容 1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程 1.2 工程作业地点：衢州 1.3 工程发包范围：110千伏送出工程安装工程 1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。 1.5 工程发包范围内容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。 二、工程造价及支付方式 2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年浙江省估价表》、《2003浙江省建设工程补充定额估价表》按实结算。 2.2工程签证参照甲方《202 3.02分包签证办法》文件执行。 2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。 2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。 2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年内无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。 2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。 三、工期 3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作内容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：
方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。 十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码：
电力工程总承包合同 甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司 乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。 第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:
㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。 ㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。 ㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 ㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。 ㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 ㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。 ㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。 ㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。 ㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。
电力工程承包合同 甲方：山东裕隆置业有限公司 乙方：临沂骏通电力工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以承包形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称：裕馨嘉园三期工地用地 第二条工程地点：莒南县淮海路 第三条工程内容： 1.安装调试200kVA箱变一台。 2.埋设10KV高压电缆80米。 3.装设高压开关一组。 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或者民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥ 元。 第六条付款方式：甲方于合同签订后两日向乙方支付合同价款的80 %；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。 第七条甲方责任 1.甲方按合同规定拨付工程款。
2.甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1.工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责）。 2.工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订的法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉乙方承担。在法院诉讼期
电力工程施工承包合同 电力工程施工承包合同1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx将xx县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 1、工程名称：xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 3、工程地点：xx村 4、设计单位：xx水利水电勘探设计院 5、工期：201x年月日至201x年月日 6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言：汉语
2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 1、甲方项目负责人： 2、乙方项目负责人： 3、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 4、监理工程师代表： 第四条甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。 2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 3、开、竣工时间由甲方确定。 4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。 5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作 1.按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。 2.与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对
水电安装建筑劳务承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照国家、公司和本项目部的有关规定，为了体现“责任到 人、权利到位、利益到手”的管理思路，实现国家现行的“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，甲、乙双方通过友好协商，就本工程机电、给排水、采暖、消防预埋及其安装工作（含冷凝水及雨水管线）的管理事项，达成如下共识： 第一章工程概况： 第1条工程名称： 第2条工程地点： 第3条工程范围： 第4条管理方式：承包方 ------- 包工、包机电、给排水、采暖、 消防预埋及其安装工程，包机械及机具。 第5条工期要求：本工程工作开始时间为年月 日，完成时间为年月日。 第6条质量等级： 第7条乙方以辽宁省朝阳市现行市场信息价人工单价实行定额承包质任制承担上述第3条规定的工程范围，同时计取机械费，层高超高费，脚手架费。 第二章双方责任 第1条发包方责任
1、发包方驻工地代表姓名： 2、发包方负责施工现场的协调管理，负责工程进度控制、质量、安全监督工作。 3、发包方负责与政府各部门、业主、监理，总包的协调工作。 4、发包方负责施工图纸、设计变更、工程洽商等联系确认工作。 5、发包方负责组织审核编写施工方案，并组织技术交底、安全技术交底。 6、发包方负责按照总体施工进度计划要求对乙方下发有工期、质量要求的施工任务书，该任务书经由甲方专业工长、技术经理、生产经理、现场负贵人和乙方签字有效。任务书是甲乙双方结算的依据之一，双方各执一份。 7、发包方负责工程质检、报验、验收等工柞.甲方依据任务书、图纸、施工规范及技术交底的要求进行验收，验枚合格甲方专业工长, 技术、生产经理、现场负责人会同乙方共同签发签收单，验收单与任务书对应，也是发包方、承包方双方结算的依据之一，双方各执一份。 &发包方负责工程材料的供应：负责供应工程所需的一切合格的材料。 9、发包方负责提供乙方施工图纸叁套。 第2条承包方责任 1、承包方驻工地代表姓名： 2、承包方负责保质按期的进行施工，服从发包方经营，生产、 技术、财务管理。遵守发包方对项目管理所制定的各项管理制度和各项程序。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问