家装水电工承包合同范文
甲方:
乙方:
经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元，即一千五百元整，余款至工程结束之日起3日内全清。
工期自(2013)年( )月起，至于( )年( )月。乙方工作主要内容:
1. 材料的场内搬运与管理;
2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运;
4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与
增量处理;
5. 成品保护，及竣工验收。
材料要求:
埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新-特、宝-胜、南-洋、金*羽、鲁-能、五*江南，日晖品牌电线电缆。水管线管采用中-洁、金-德、中-财、联-塑、金*角、日-丰、伟-星一线品牌;经双方协定，本次工程采用材料品牌
()型号( ). 施工要求:
进场必须使用自备的配电箱，防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶，以便于后期的设备维护和维修;厨房，卫生间，及客厅空调线路必须重新走线，以确保工程质量。
电路要求;
1、点对点就近引线，保证线为活线便于以后维修;
2、开槽的深度及宽度电线管的1.5倍，墙面不允许开横槽距离(承重墙30cm非承重墙50CM)，线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%电线管与水管及燃气管同一平面时间距100毫米，不同平面时间距50毫米。电器插座与燃气管间距150毫米。
3、线管必须用金属管卡固定，间距不能大于60CM。
4、电话线网线和电视线不能穿在同一管路内。
5、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。
6、强电弱电要用万用表进行验收测试
水路要求:
1、水改走顶必须用金属管卡固定，间距不能大于60CM。在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。暗槽内水管不能有接头。
2、淋浴出水口为左热右冷，冷热水间距为15CM，出水
丝口平面必须保证水平。
3、水电路线管不能在同一槽内。
4、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM，非承重墙50CM)。
5、下水改后需要进行水管通水实验，确保每个下水通畅。
6、水改后必须进行打压实验，打压8公斤左右，时间30分钟。
7、移动地漏下水PVC材料要用50口径下水管。
8、墙面封槽需平整，地面接头处不能高于地面2公分，便于以后贴砖。
9、提醒业主:增加或移动地漏要会抬高地面，平层改动马桶会抬高地面。
10、地暖或暖气管道区不能开槽。
11、施工完成后做打压试验。测试压力8公斤，测试时间1小时，压力损失不大于0.5公斤
工程验收:
乙方工程结束后，由甲方进行验收(包括水路打压及电路-通断测试，不合格的项目甲方向乙方提出返工要求。乙方不得拒绝，，严重违规将扣除( )%的工程款项。验收合格后，本合同双方责任即行终止，乙方保障甲方售后服务( )年，其后由乙方承担。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处
理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
2020装修合同书范本2篇 2020 model decoration contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
2020装修合同书范本2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2020装修合同书模板 2、篇章2：2020装修合同书样本实用版 篇章1:2020装修合同书模板 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：_ __。 2.居室规格：房型，总计施工面积平方米。
3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5.开工日期：20xx年_4月15日，竣工日期20xx年 6月14日，工程总天数：60天。 第二条：工程价款 工程价款（金额大写），详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
水电工承包合同 甲方：深圳市中航装饰设计工程有限公司郴州工程处 乙方： 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：___ __________________________________________ 2.工期：_______年_______月_______日至________年_______月______日 3.本项工程人工单价人民币陆拾元。（按室内建筑面积计算） 4.每个工程在工程款项里扣除5%做为质保金。半年后,甲方将质保金退还给乙方。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及
各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，布线验收合格后支付20%，竣工验收合格后支付25%. 2. 乙方承包内容： （1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 （2).室内监控音响除外，图纸变更另外计算 （3).所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋） （4).临时水电按另工计算 第六条违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。 第七条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确
协议编号：LX-FS-A99596 家装水电工承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家装水电工承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元，即一千五百元整，余款至工程结束之日起3日内全清。 工期自(20xx)年( )月起，至于( )年( )月。乙方工作主要内容： 1. 材料的场内搬运与管理; 2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运; 4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理; 5. 成品保护，及竣工验收。 材料要求： 埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新特、宝胜、南洋、金龙羽、鲁能、五彩江南，日晖品牌电线电缆。水管线管采用中洁、金德、中财、联塑、金牛角、日丰、伟星一线品牌;经双方协定，本次工程采用材料品牌( )型号( ). 施工要求： 进场必须使用自备的配电箱，防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶，以便于后期的设备维护和维修;厨房，卫生间，及客厅空调线路必须重新走线，以确保工程质量。
鸿达装饰水电装修施工合同 委托方（甲方）： 承包方（乙方）: 二0 年月日 水电装修施工协议（合同）
委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹有甲方将工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工，为了确保工程质量、进度、安全及文明，经双方共同协商，达成以下协议： 一、工程概况： 1：方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。 2：工期方法1.工期：_____年___月____日至_____年____月____ 日。方法2.按工地开工日起，每个工程每15个平方为一个工 作日计算，前期预埋和后期安装各赞一半工期。） 3：本项工程预计费用_____元人民币。（按每个在手工程实际计算。） 二、材料供应的约定： 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量误差不得超过5%，如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料，材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时
供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具)，要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 三、关于工程质量及验收的约定： 1.乙方进场施工时，要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求，乙方不得自行改变施工方案和要求，乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果，由乙方自行负责。 2、施工前检查原线路的布施及通断情况，原有电气设施的安装位置，外观完好率，运转使用是否正常。 3、根据设计、客户施工要求及使用功能，计算出各房间电气设
建筑施工承包合同 发包商：武汉天石建筑天务分包有限公司（以下简称甲方） 承包商：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施匸合同》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作相互配合，发挥各自积极性，双方结合木工程特点，协作一致，签订木合同，并共同信守执行。 一、工程概况 1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#— 7#楼 2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街 3、结构类型：框架 二、承包范围及内容 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更匸程最不进行调增调减。女口，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包 干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下： 1.1水电工程安装工程（包人工包辅材包机械） 工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋：弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、瑙面套管預埋 制安（预埋钢套管主材甲供），包门铃对讲系统线管预埋，避宙焊接等电位预埋，包室 外落水管、室内排水及空调冷凝水管（含穿堵套管预埋或开孔器开孔），包房卫水管洞 口吊模混凝土封堵，包施匸及临设用水用电安装到位（含施匸过程中照明及动力电源提 供安装到位，即甲方施工中不单独另外安排水电工，含夜间施工照明大功率摘灯乙供及 安装）。 施工范围：按施工图.梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位.动力电源布设及设备安装（电梯及机房电源到位、轴流风机安装、 排污泵安装），机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位（含箱体基础制安 或支架制安），图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位，强弱电进各分户后
合同编号: ___________ 家装水电工承包合同2020新版 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
水电工是从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员。那么签订家装水电工承包合同需要注意什么呢？以下是华律网小编整理的家装水电工承包合同，欢迎参考阅读。 家装水电工承包合同范文一 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 经双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平■诚信原则，双方达成一致订立本合同。 一、施工总体要求： 确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。 二、承包方式及承包范围： 1、承包方式：包工 2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程； (2) 本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程； (3) 避雷针焊接和预埋； (4) 临时设施的水电。 三、计价与付款： 1、计价方式：按建筑面积元/itf包干价计算。 2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工 费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地活理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何 费用。 3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付活。 四、施工质量要求： 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格服从甲方技
水电装修合同 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 乙方： 经甲乙双方共同协商，就 如下： 编号 号： 联系电话： _______________ 小区 ____ 栋 ____ 号房屋的水电工类装修工程达成协议
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：本项工程包括所有水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装（特殊灯具除外），每平方米 ___________ 元（包括打线槽），共计________ 元。面积按套内面积______________ 平米计算。 二、质量要求： 1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。 2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。 3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。 4、乙方应提前3 天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。 5、安装要点： （1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。 （2）合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水；先埋管后穿线；强、弱电分槽分开铺设，一般应相距_______________ 厘米，最小相距_______ 厘米；强电线路不走床下、床头、沙发；线槽弹线后用 切割机开槽，槽深度为埋管后有1 厘米的水泥砂浆保护层，热水管有__________________ 厘米的保护层；线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过_____________ 厘米；暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴 墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上；PVC管的管径利用率不超过______ %卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定；同
装修协议书模板 Template of decoration agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
装修协议书模板 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 装修协议书范本（一） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。 一、概况 1、甲方装修住房系合法居住。 乙方为本省（市）具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。
2、装修施工地点：市区（县）路（村）巷号楼层室。 3、住房结构： 4、装修施工内容： 室别部位装修内容及要求备注 5、承包方式： 6、总价款：元（其中人工费元，材料费元，详见清单。） 7、工期：自年月日开工，至年月日竣工。工期为日。 二、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计 要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方采购的材料
装修合同样本5篇 Decoration contract sample 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
装修合同样本5篇 前言：装修合同就是为了房屋装修而签订的合同，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议。本文档根据装修合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：装修合同(标准版) 2、篇章2：装修合同(标准版) 3、篇章3：装修合同(最新版) 4、篇章4：装修合同(基础版) 5、篇章5：装修合同通用版 篇章1:装修合同(标准版) 发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况 1.装饰施工地点： 2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期 ________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_________元，大写（人民币）： ________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： （1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 （2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（简称甲方）：________________________________ 承包方:（简称乙方）: 身份证号码 : 为了更好地保护甲乙双方的利益，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1、施工地址：______________________________________________________ 2、承包范围：（1） __________________________________________________________________________ （2） _________________________________________________________________________ （3）被甲方确认属于应由水电工施工的所有设计变更及设计增加的项目。 3、承包方式：包清工。 第二条工程时间（分二阶段） 1、施工时间：本水电工单项工程的水电预埋工程从至计天。 灯具、洁具安装工程从开关、灯具到达施工现场之日至水电工程全部完工计天。 2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天元赔偿给甲方。 3、如施工项目遇到设计方案变更，工程量增加或减少，或遇到不可抗力的外来因素（如长时间停电等）影响正常施工的，由甲方签字确认，重新核算完工时间。 第三条工程质量 1、工程质量：本工程质量为合格。 2、本工程以施工图纸、设计变更和〈〈建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91 ）、〈〈建筑安装工程质量检验评定 统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。乙方严格按照甲方提供的施工图纸和甲方的施工交底要求进行施工，并随时接受甲方的管理和监督。施工结束后，经甲方现场验收签字合格认可后，方视为施工完成。验收不合格，经整改仍不能达到要求，甲方有权让乙方无条件退场，并另外安排其它人员进行 维修整改，由此所发生的经济损失由乙方全部承担，乙方不得无理取闹。 3、其它质量要求： 第四条材料供应 1、施工所需的设备及工具（包括凳子、梯子、临时用电插板、灯炮、切割片等）由乙方自备。所需材料，乙方应提前一天向甲方提供详细清单。 2、乙方接收材料时，应清点数量并检查质量。对不符合施工要求的材料，有权要求甲方退换。乙方接收材料后出现质量及数量问题，造成返工及退货的，由乙方承担，并赔偿甲方的损失。 第五条工程管理及安全生产 1、乙方每天必须达到甲方规定的人以上并不得出现徒弟和闲杂人员，每少一人处以每天元罚款, 有特殊情况，须提前一天向甲方说明情况，不得无故旷工。乙方无故旷工（或者甲方在24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲方造成的一切经济损失。 2、乙方在施工期间必须服从甲方管理，不得以各种理由（如材料不齐全、施工逻辑顺序、多工种交叉作业影响
分项工程承包合同 甲方：泰州市高港建筑安装工程有限公司金港国际项目部 乙方：徐承荣 为维护企业和工程项目承包者的合法利益，明确甲、乙双方责任，签订此承包合同。 一.工程概况 1.工程名称：1?4#楼、16#楼____________ 2.工程地点：金港国际商城内 ____________ 3.结构：__________________ 框架、框剪 ________________ 4.层数：1?4#楼三层、16#楼十二层（含地下人防一层） 5.建筑面积：暂估1?4#楼22202m：, 16#楼裙楼38308ml 4-11 层公寓楼17410 （按最新建筑而积规则计算结算） 6.工程内容：水电安装包工不包料，包质量、包文明施工。 二.承包内容： 1?工程工期 _____ 年_月 _ 日至_______________ 年 _____ 月 _____ 日按甲方工期要求 2.质量目标：市优 3.安全生产：杜绝人身伤亡和机械设备事故，安全必须达标。 4.文明施工：创建文明施工达标工地，严格执行JGJ59-99标准。
5.承包额及付款方式 （1）合同价格：1?4#楼9元/nf, 16#楼13.50元/nV （建筑面积）包干，其中含人工费、劳保统筹、保险、利润等一切费用。 （2）施工过程中发生的变更及增加部分，单项定额人工费超过500元, 经项目部签证按定额人工费依照甲方中标价下浮率结算。 （3）付款方法：按工程进度付70% ,每月25号上报当月工程款, 次月5日前支付。分段工程交付后一个月内该分段款结清。 三.双方责任： 1.甲方责任 （1）提供施工图壹套，负责组织编制施工组织设计、方案和安全施工组织设计、方案及技术交底。 （2）配合乙方进行技术管理，技术服务和质量检查、评定、监督各工种的安全措施的落实。 （3 ）定期或不定期检查工程质量、安全生产、文明施工等，如发现违章提岀警告责其整顿，直至取消乙方承包资格，并追究其经济法律责任。 （4）确保工程项目的所需材料提前到场，保质保量如期供应至施工现场。（5）所需施工机械设备保证正常运转，移交给乙方使用，乙方必须注意清理做好正常保养。 （6 ）提供外地施工人员的食宿场所。 （7）监督乙方人工工资的发放，支付工程款要附有工资表，甲方监督乙方花名册核对和职工签名，如有工人做工领不到工资，一切责任由乙方承担。 2.乙方责任
家庭装修合同书XX 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就发包人的家庭装修有关事宜（以下称工程）达成如下家庭装修合同书XX： 甲方（发包方）： 身份证号码： 乙方（承包方）： 身份证号码： 双方协商订立本协议以共同恪守如下： 一、工程项目： 1 、三个房间（两卧室、一客厅以下简称三个房间）打地角线包暖气及管线（客厅要对称）房顶四周打石膏线包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板; 清除所有房间原有涂料客厅、卧室打腻子刷立邦漆两次 2 、通阳台的门窗处打一吧台上方根据甲方要求（图纸）做一置物架; 阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜包阳台、铺磁砖、吊pvc 板 3 、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶屋顶吊pvc板;厨房地面 铺磁砖打一灶台 4 、房间电源线路根据甲方要求适当调整客厅门后一多用途柜 （底下放鞋上面挂衣服） 5 、未尽细节的之处由甲方提出方案商量确定
二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方）乙方负责施工 三、质量标准：施工质量要符合安全要求装修质量不得低于同一施工类型的装修标准双方认可 四、施工期限：年八月二十日至年十月十日如不能按期完成每天将处罚金五十圆 五、工程造价：材料由甲方提供甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆 佰圆人民币 六、付款方式： 工程完工后经甲方验收如符合以上施工项目和设计要求三天内一次将装修人工费付清 七、其它问题：装修项目的具体要求由甲方提出乙方实施本协议未尽事宜由双方协商解决本协议自双方签字之日起生效 八、本协议一式两份甲、乙方各执一份具有相同效应甲方：乙方： 签字（盖章）：签字（盖章）： 年月日年月日 甲方： 乙方（房屋产权人或使用人）： 乙方房屋的基本情况：房屋位置：建筑面积：川 为规范上述房屋的装饰装修行为保证房屋的整体质量和使用安全保障全体物业产权人、使用人的合法权益根据国家有关法律法规及万达?江畔人家《前期物业管理服务协议》约定经协商甲乙双方达成如下协议:
水电工承包合同样本(合同范本) Sample of hydropower engineering contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037399
水电工承包合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 水电工承包合同范文 1 (总包)： (以下简称甲方) (分包)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程 2、工程地点：玉壶中学内 3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体
工作内容与建设单位签定的协议相同)。 二、承包方式及内容： 本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下： 1、负责工地内的临时水电设施的施工; 2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作; 3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造 成的返工损失，由乙方自行负责; 4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲 方提供工程的进度计划; 5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复; 6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐 蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。 三、工程结算及付款方式： 工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月 支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期 完成后再进行付款。(领款时提供材料发票) 四、工期要求： 乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做 好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材 料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度 安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程
水电装修合同 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_____________________________________________ 2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
编号：GR-WR-73812 样板间的装修合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
样板间的装修合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：中山市xx房地产开发有限公司 地址：电话：xxxxxxx 乙方：中山市东升镇xx装修工程部 地址：电话：xxxxxxx 现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇xx花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下： 一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量 1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表) 2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。 3、工程完成时间：XX年XX月XX日。 4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任： 1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在XX年XX月XX日前必须完成全部工程。 2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。 3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。 三、本合同工程总值人民币：149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票) 其中： 1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元 2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元 3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元 四、合同结算使用税局统一发票。 五、付款方式： 本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电安装工程劳务承包合 同简易版
水电安装工程劳务承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图
内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
家装水电工合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：