预应力工程施工合同书
工程名称：XXX公司预应力分项工程
发包方：
承包方：
年月
预应力工程施工合同
发包方（甲方）：XXX公司
承包方（乙方）：XXX公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理总局、建设部颁发的《建筑施工合同》结合本工程具体情况双方就主要条款达成如下协议：
第一条：工程概况：
1、工程名称：XXX预应力分项工程
2、工程位置：
3、工程内容：完成预应力分项的设计、复核；完成预应力设计图纸中定额所规定的一切预应力施工内容。
第二条：材料及设备提供：
甲方提供预应力钢绞线、波纹管、架立钢筋、灌浆所需的水泥及施工用水电、垂直运输。
乙方提供锚具、锚垫板、七孔板和其他耗材以及液压千斤顶、高压油泵等预应力张拉相关设备及灌浆设备和必要的测量工具等。
第三条：工程造价：工程造价为万元（人民币）
大写（人民币）
以上价格为扣除甲方提供材料、水电等费用和管理费后的价格
合同总额在预应力部分业主工程使用功能没有变更的情况下一次包死，工程进行中如有变更，须经业主及甲方认可，增减工程量由甲乙双方另行协商。
第四条：技术要求：
按图纸要求施工并执行：
《预应力混凝土结构抗震设计规程》（JGJ140-2004）
及有关规范、规程。
第五条：施工工期
暂定为四个月，具体以甲方总体工程进度安排为准，确保不影响业主及甲方总体施工工期。
第六条：工程款的支付与结算
1、专项费用、税金已由甲方代扣代缴。
2、工程价款支付：
（1）－－前，支付合同总额50％工程款。
（2）预应力全部完工后7日内全部付清。
第七条：甲方责任
1、工程施工前，负责乙方与建设单位及其它各施工单位（工种）的协调工作。
2、负责提供施工现场材料、设备堆放的场地及保管仓库。
3、负责提供给乙方相关的非预应力施工图纸及有关技术资料。
4、负责项目材料的垂直运输、水电和预应力张拉完成后的混凝土封锚工作。
5、甲方若不能按要求完成上述工作，造成乙方停工，甲方要及时给乙方办理签证手续。
第八条：乙方责任
1、乙方在合同签订3日内，在原设计图纸基础上提供完整且详细的施工详
图，7日内向甲方、业主、及设计院进行现场设计图纸交底。
2、合同生效后应迅速组织人员做好设备进场、安装、调试及其它施工前的准备工作，施工人员持证上岗。
3、编制预应力分项工程的施工方案及预应力专项安全方案报甲方审批。
4、负责预应力施工中架立钢筋的安装、放线、布管、锚垫板安装、下线、固定端制作、预应力筋编束、穿筋、安锚具、张拉、灌浆等工作。
5、按设计及有关规范，规程施工，对工程质量按设计使用年限负全责。
6、工程完工甲方付清工程进度款后，乙方向甲方提供完整的技术资料四份。
7、乙方必须按照有关规定提供相应的材料试验报告及材料合格证明。
8、乙方需派人员协助甲方办理预应力部分与业主的结算。
第九条：工期顺延条件
1、由于不可抗拒的自然灾害（如下雨、冰雪、社会停水、停电等）造成工期推迟。
2、由甲方责任造成的停工。
3、由于业主及甲方设计的变更而等待的时间。
4、工作量增加以及甲乙双方协商认可的其它时间。
5、在施工中如因一周内连续停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上，影响正常施工；
第十条：质量检查与返工
若因预应力工程质量不合格造成的返工，乙方承担因此而发生的经济费用。第十一条：工程量的核实与确认
若在施工过程中有业主及甲方认可的预应力施工图纸变更，乙方应向甲方
提交完成工程量的有关资料，经甲方认可后，作为最终完成工程量参与决算。第十二条：施工安全
1、乙方人员进场后要对员工进行安全教育和安全培训，形成记录，报甲方备案。
2、乙方必须严格执行国家、省、市相关的安全生产法律、法规，在施工中应严格按预应力有关操作规程进行操作；乙方违反法律、法规或操作规程所发生安全事故，责任由乙方负责。
3、如甲方或其他分包单位，在施工中未遵守乙方在施工中提出的安全要求，所造成的事故，由责任方负责。
4、乙方承担预应力施工部分自己所需的脚手架安全及操作平台的搭设，并承担相应安全责任。
5、由于不可抗拒的自然灾害给乙方造成的经济损失，由甲乙双方协商处理。
6、乙方施工人员在施工中如对安全有不当之处，甲方安全人员有权纠正并处罚。
第十三条：奖罚
在双方核定的工期内，工期拖延一天，罚乙方1000元，提前一天奖给乙方1000元。
第十四条：违约责任
合同生效后，甲乙双方要共同遵守，通力合作，履行合同规定的各项工作内容。若单方终止合同，或不能完全履行合同的工作内容，应视为违约。
第十五条：合同生效与终止
本合同自签字之日起生效，在双方完成约定的工作内容并保修期满后即告
终止。
第十六条：争议
在施工中，双方发生争议，应协商解决，协商不成，由郑州市人民法院判决。
第十七条：合同份数
本合同一式陆份，甲乙双方各叁份，具有同等法律效力。
甲方（章）：乙方（章）：
代表：电话：代表：电话：
联系人：电话：联系人：电话：
年月日