老俩河广告牌围挡工程劳务合同
工程名称：老俩河广告牌围挡工程
工程地址：郑州市高新区
协议书
甲方：河南安信建设集团有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，就老俩河广告牌围挡工程事宜双方达成一致意见，特签订本合同。
一、工程概况
1．工程名称：老俩河广告牌围挡工程
2．工程地点：郑州
3．建筑面积： 9000.00 ㎡。
二、工程承包范围：
1、围挡图纸范围内所有内容，其中包括围挡上下包边、大门、造型变更、灯架等所有工程，现场材料搬运及装卸车、脚手架的搭拆等。
2、围挡立柱的油漆、组焊、架设、混凝土基础的浇筑，围挡底部砌砖粉刷等。
三、工程承包方式：1、包工、保质量、包机械（含耗材）、包工期、包验收合格和工程保修。
四、承包单价：
固定单价40元每平米（大门，围挡均按照实际铁皮立面面积计算）工程暂定面积9000.00 ㎡。
五、付款方式
钢骨架全部完工后，经建设单位及监理单位验收合格后，支付合同暂定总价款的20﹪的工程款；所有工程全部完工后，经建设单位及监理单位验收合格并结算完毕后，支付至结算总价款的95%（扣除已支付生活费及工程款）；剩余质保金到期后无质量问题无息退还。
六、合同工期
施工工期2014年10月31日前全部完成。若甲方原因工程不能如期完工时工期顺延。乙方如因施工人员不够等造成的工期延误，甲方有权对乙方进行每天500元的处罚。
乙方应该根据图纸提前二天给甲方提供料单，料单必须清楚明晰，乙方必
须在相应的料单上签字，因为乙方不能按时提供料单或者料单提供错误而导致的工期延误，责任由乙方承担；同时承担由于自身料单失误而造成的一切材料损失。
如果由于乙方人工、管理、协调等相关原因引起的工期延误，则工期延误之费用由乙方负责；如果乙方不能按时完工，则由乙方承担责任并负责由于自身原因引起的各种罚款。
七、质量标准
按照设计图纸、施工合同、现场实际情况、国家相关的验收规范进行施工和验收。如果由于乙方自身原因产生的质量问题，则由乙方承担；乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
乙方必须安排本项目负责人冯宪斌全权处理本次合同的履行，负责整个工程技术的全面把控，负责整个现场的统一协调和管理。同时甲方委派乙方冯宪斌为现场执行经理，负责现场技术、安全等整体的协调和管理。
八、安全标准
乙方必须按照建设单位、监理单位、国家的安全管理规定配备安全设施；配备安全负责人，施工过程中产生的一切安全问题均由乙方自行承担。如果甲方发现乙方有违反安全管理规章制度的，甲方有权给予乙方罚款，并从同期工程款中扣除。
在施工过程中出现的任何安全事故和安全问题均由乙方自行承担，甲方概不负责。如因乙方承包期间发生安全事故而发生判决书、裁定书、仲裁决定书所判令由甲方承担的责任，甲方均有权向乙方追偿，乙方应无条件赔偿乙方必须佩带安全帽，高空作业佩带安全带等安全设施，必须设置专职安全员对现场安全进行检查，发现安全隐患应该及时制止并及时上报，并有权停止作业；甲方相关管理人员在安全检查过程中，发现安全隐患时有权立即制止其施工，并对其进行处罚。
乙方应文明施工，保证施工现场整洁有序，符合甲方的文明施工规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
安全防护措施费由乙方承担，已列入合同价款中。
施工现场临时用电设备应按《河南省建设工程临时用电手册》中的相关条款执行。乙方自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济
责任、法律责任和其他责任全部由乙方承担。
乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程等原因导致承包人自身职工与承包人有关的第三方人员在现场发生伤亡事故，其经济责任、法律责任和其他责任全部由承包人承担。
由于本工程油漆量比较大，现场乙方必须要求工人严禁在施工现场吸烟，每发现一次给予10元处罚，并做好防火工作。
九、工程质量
1、所承包工程的质量必须达到国家专业质量检验评定标准的合格条件。
2、发生下列情况，甲方有权命令乙方返工、修改、直至符合要求，乙方承担返工、修改的费用，并不得作为顺延工期的理由。
2.1、不符合施工规范、标准要求的工程。
2.2、没有达到合同约定质量标准的工程。
2.3、没有执行甲方、业主、监理指令的工程。
2.4、其他甲方、业主、监理提出返工、修改。
3、乙方因自身原因，导致工程不能达到质量目标和工期要求，且甲方认为乙方没有积极采取措施补救或没有能力实现质量、工期目标时，甲方有权解除合同，另行安排劳务队施工，由此造成的损失由乙方承担。
4、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求维修，甲方可委托其他单位或人员维修。维修费从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方支付。乙方在接到甲方维修通知后48小时内到达工地维修，否则甲方有权另行安排人员施工，无需征得乙方同意，费用从乙方工程款中予以扣除。
5、保修期满建设单位退还的保修金，甲方无息支付乙方。
6、乙方不得浪费甲方所供材料，如果发生浪费，甲方有权对其进行处罚。
十、违约责任
甲方派驻代表赵根友，代表公司处理本合同的一切事宜，工程结算需经赵根友、闫飞、朱广宇共同签字方可生效。
合同签订后，甲乙双方要共同遵守，通力合作，履行各项工作内容，若乙方单方终止合同应视为违约，并承担相应责任。
甲、乙双方在履行合同时发生的争议，可自行协商解决，如协商不成，由工程所在地人民法院管辖。
由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方在未支付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
十一、其他
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等效力。自双方签字之日起生效，合同执行完毕自行失效。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
工程付款申请单
挡土墙施工劳务合同样本 挡土墙施工劳务合同范文一 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将重庆市永川工业园区凤凰湖工业园G区D、E分区边坡处治工程的片石砼挡土墙劳务施工发包给乙方承建，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议。 一、工程概况 (一)、工程名称：重庆市永川工业园区凤凰湖工业园G区 D、E分区边坡处治工程 (二)、工程地点：重庆市永川工业园区凤凰湖工业园 二、承包内容 1、承包单价、工作内容及责任： ①片石砼挡土墙：77元/m³。 ②计日工：100元/天。 (1)乙方工作内容及责任： 基坑捡底找平、模板清理及刷脱模剂、模板加固关模拆模、钢管架搭拆、模板及钢管等材料转运(80m以内)、砼浇筑
(搭设卸料槽)及加片石(挡土墙片石含量必须达到40%)、片石短距离运输(10m以内)、沉降缝制作、泄水管安装、墙面打磨、砼养护、片石洒水及清洗等。 乙方自带关模、搭拆钢管及砼浇筑等施工工具。自行购买模板加固所用铁丝、钉子、拉杆、套管等材料。乙方应合理使用、爱惜甲方提供的材料机器等，如由于乙方原因造成损坏的，甲方将进行等价罚款。乙方在施工中必须做到工完场清，必须服从甲方现场管理人员的安排。 (2)甲方责任： 甲方提供水电主线至施工现场。提供模板、钢管、扣件、木方、竹条及4辆双轮手推车(甲方将钢管、扣件等材料交付给乙方使用，每日完工后乙方必须将未使用完的材料的交回甲方指定地点并堆码整齐)。片石、自拌砼等材料运输至施工现场。 2、计算规则(工程量计算办法)：按图纸及实际收方计量。 3、承包单价：此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费(包括施工安全、人身伤亡、保险 )、福利费风险措施及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何调整，一次性包干，不产生任何赶工费，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等因数影响。
劳务承包合同(挡土墙-护坡-水沟) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
挡土墙、护坡、水沟工程劳务承包合同 甲方： S214线桂荷路改建工程A3标项目部 乙方： 为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守. 第一条劳务项目概况 1.劳务项目工程名称: 挡土墙、护坡及水沟砌筑 2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740-K30+680 3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护 第二条工期 本工程开工日期2009年2月，全部工程竣工日期2010年 4 月 30日。 第三条劳务承包方式及劳务价款 1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定(不含任何税、费)，任何情况下不作调整。挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。 2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。 3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。 第四条物资供应 1.本合同工程的片石由甲方组织供应。单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。 2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。 3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场使用。乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切后果由乙方承担。 第五条施工机械设备、料具及电力 1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。 第六条工程质量 1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
挡土墙劳务分包协议书甲方： 乙方： 为确保本工程项目工期和质量，双方本着自愿、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关规定，在履行甲方与项目部签定的工程合同的前提下，签定本合同，甲乙双方共同遵守。 一：工程名称：青龙路（旗鼓大道至横二路）人行道附属工程挡土墙 二：工程地点：湖北省咸宁市温泉高新产业技术园区 三：工程范围及内容 K4++处浆砌片石上挡墙工程，约3000m3，以实际发生工程量为结算依据。 四：承包方式 浆砌片石单价为235元/m3（含税金，另外包括片石、水泥、沙等主要材料，包括泄水孔、沉降缝等辅助材料，包括勾缝、压顶等辅助工序）。墙背回填根据设计量计算，基坑开挖土方根据实际发生量计算。 五：施工工期及进度 1、工期：以满足甲方的总体施工要求为准。 2、乙方按照协议要求积极组织本项施工所需的人员、设备的进场，确保施工需要。 3、乙方按照甲方的技术交底，积极组织本项工程的施工，并保证工期。 4、在施工过程中，乙方应接受甲方对工程工期的调整，并同时对现场施工组织、人员、设备的投入作出相应调整，否则，都将被视为违约，并按本合同文件有关违约条款执行。 5、在施工过程中若乙方在期限内无力完成任务或达不到月均衡生产能力（即总工程量与总工期之比）或存在质量问题及内部管理问题，甲方有权减少协议工程量直至终止协议，勒令乙方限期退场。对由此造成的一切损失（包括另寻劳务人员进
场费、赶工费用）均由乙方全部承担。 六：工程质量及技术要求 1、乙方必须严格设计图纸及甲方要求，精心组织施工，并服从甲方委派的现场工程师的监督、指导。 2、乙方不按技术规范和质量要求进行施工，工程质量达不到质量标准，甲方现场工程师有权责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。对于不合格的工程，甲方现场工程师不予签证验收，工程款不予结算支付；对于质量不合格且不按要求进行返工处理的工程，甲方在乙方其它工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。 3、隐蔽工程在未经甲方质检之前均不得随意覆盖和隐蔽，经检查合格后方可进行下一工序，否则应由乙方返工，费用由乙方负担。 七、安全文明施工 1、乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 2、乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。 八：甲乙双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1、甲方为乙方提供相关图纸，进行技术交底。 2、甲方根据乙方的要求及时组织机械进行开挖，及时组织材料进场，确保乙方顺利展开施工。 3、甲方可根据工程进度要求，必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。 4、质量未达到技术规范及合同要求的在建工程和已完工程，甲方有权令乙方
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，剩余3%留
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 挡土墙劳务合同(2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）按照〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将龙里公路A6标片石生挡土墙劳务施工发包给乙方承建, 为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议。 一、工程概况 （一）、工程名称：龙里公路二级公路改造工程 （二）、工程地点：龙里公路A6合同段 二、承包内容 1、承包单价为每立方80元。 （1）乙方工作内容及责任： 基坑人工捡底找平、碌浇筑（搭设卸料槽），片石短距离运输（10m 以内）、泄水管安装、碌养护、片石洒水及清洗等。 （2）甲方责任： 甲方提供水电主线至施工现场。提供模板、钢管、扣件、木方、竹条及双轮手推车（甲方将钢管、扣件等材料交付给乙方使用，每日完工后乙方必须将未使用完的材料的交回甲方）。片石、白拌碌等材料运输至施工现场。 2、计算规则（工程量计算办法）：按图纸及实际收方计量 3、承包单价：此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费（包括施工安
全、人身伤亡、保险）、福利费风险措施及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何调整，一次性包干，不产生任何赶工费，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等因数影响。 4、违约： 如果乙方在施工期间以承包单价过低、施工困难为借口中途停 工、阻工、退场，甲方有权解除合同。并从完成的工程款扣除1000元来给乙方进行结算。 三、工程质量 1、质量要求：本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。 2、凡因乙方白身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方 规定的时间内无条件无偿返工，达到工程质量验收标准，并承担返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。 3、甲方对乙方有质量否决权，乙方必须服从甲方对质量管理的要求，以及对质量问题的惩处。 四、工程工期 1、进度要求：乙方必须保证甲方的施工进度要求，按时保质保量的完成工期内的施工任务（如遇不可抗力因素除外）。 2、乙方如果在施工中劳动力不足，不能及时增加劳动力，不能满足甲方的工期要求，甲方有权解除合同，安排其他的施工队伍进场施工 五、安全责任
挡土墙劳务承包协议 甲方： 乙方： 为顺利完成本工程挡土墙的施工，确保工程质量，落实各方面的承包责任制，发挥班组的劳动积极性。现将本工程挡土墙砌筑工程承包给乙方施工，为确保施工顺利进行，明确双方责任、权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议，供双方信守。 一、承保范围：以本工程施工图及甲方要求为准，主要工作包括但不限于砂浆、细石砼搅拌、毛石短距搬运、浆砌毛石。所有材料由甲方运至施工现场50米之内。 二、质量要求：质量要求达到设计要求、国家标准，具体以甲方、总承包方、监理、业主单位现场管理人员认可为准。如检查当中发现未能达到质量要求，情节轻微、可以整改修复的，责令乙方负责整改；如情节严重、整改不能达到质量要求的，由乙方负责返工。除材料外所有因返工及整改发生的费用由乙方承担。 三、工期：按甲方的进度计划要求完成。 四、施工机具：乙方自备榔头、撬棍、铁锹、簸箕等施工用具和安全帽、安全带等防护用品。 五、承包价格：经双方友好协商，本劳务承包单价为元/立方米；其中包括意外伤害保险、工伤保险等费用。工程完工后，工程量按实结算。 六、付款方式：工程完成后，支付总价的%，待甲方、本项目总承包单位、监理单位、建设单位验收合格后，全部结清。 七、安全生产、文明施工： 1、对新进入施工现场的员工，甲方应及时向乙方作安全教育和技术交底。 2、如甲方安全措施不完整，乙方必须停止施工，要求甲方整改，确保安全。 3、乙方应办理好意外伤害保险、工伤保险，在进场时应提供身份证复印件备用。 4、如乙方因自身原因出现人身伤害的，一切费用均由乙方承担。 八、其他：
1、乙方承包后，不得借故价格高低、施工困难等原因而中途终止合同；如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同。 2、乙方必须遵守工地各项制度、条令，严格服从总承包单位及甲方的统一安排指挥，时刻维护企业与工程信誉。 3、因乙方原因导致工程不能完成、合同终止或乙方放弃施工的，工程量按乙方实际完成的工作计算，结算总价时另外扣除30%的违约金。 4、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，签字后生效，结算全部工程款后自行失效。 5、本合同未尽事宜，经双方根据市场行情和法律法规另行协商，签订补充协议。 甲方： 甲方代表：（签字/盖章）身份证号码： 联系电话： 年月日乙方： 乙方代表：（签字/盖章）身份证号码： 联系电话： 年月日本工程专用账户： 开户行：
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及本工程有关规定，为保证内侧回填土的稳定性，经甲、乙双方协商，达成以下协议，以便双方在施工中遵守。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：________________________________ 第二条工程量及工期 1、主要工程：________浆砌石挡土墙________；结算时以实际完成工程量为准。 2、工期：要求施工人员________年________月________日前进场，乙方必须在________年____ ____月________日前完成甲方要求的施工范围，若发生了不可预见或不可抗拒因素时，工期顺延。如乙方原因不能按期完工，延误罚款________元/每天。 第三条承包施工内容及承包方式 1、乙方承包施工内容为________浆砌石挡土墙，挡土墙基坑土方清除（挖机开挖剩余土），挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作，基坑________c m内的清理、砌筑、沟缝及养护。 2、乙方承包方式为劳务包工。 第四条工程质量及安全 一、工程质量 1、达到设计图纸及有关规范要求。 2、挡土墙必须密实,无空洞。
3、挡土墙表面必须平整,勾缝均匀美观。 二、施工安全 1、乙方应安排现场安全技术管理人员，把安全技术落实的到人，应对全体员工进行相应的安全生产、技术指导及文明施工教育，对发生安全事故的班组，要处罚第一责任者及有关人员。 2、乙方安全技术体系，现场管理人名单开工前报送甲方。 3、乙方施工人员必须戴安全帽，不戴者以相片为准，罚款________元/人。 4、乙方在施工期内，由施工队伍所造成的一切事故（包括人身伤亡、机械损失）均由乙方自负。 第五条双方职责 一、甲方职责 1、负责监督乙方施工进度和质量。 2、提供电源到施工现场。 3、提供施工图纸和资料一套，负责施工轴线校验。甲方负责挡土墙施工的所有技术指导工作，包括测量放线，高程控制，砂浆配比控制等。 4、维护施工场地社会治安秩序，处理与乙方有关的矛盾。 5、及时为乙方办理结算和工程款的支付。 6、及时组织竣工验收。 7、甲方在乙方进场施工前,对乙方承担施工的工程要进行安全交底,提出安全要求,并进行安全监督检查。 二、乙方职责 1、及时组织施工机械设备和人员进场施工，在________年________月________日前完成施工任务，并服从甲方的施工调度，指挥和安排。 2、乙方施工人员的食宿由乙方自行解决，施工所使用小机具自己配备。 3、甲方提供挡土墙施工所需的一切材料，并运送至施工现场，乙方将毛石破碎成可施工大小。甲方将所需材料运送至施工点，由乙方进行搅拌，甲方不再另行计费。 4、严格按本合同第四款质量要求和有关施工规范规程施工，确保工程质量。
挡土墙劳务分包合同协议书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：身份证号码：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就涪陵大华公寓公租房工程挡土墙工程事宜协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行： 一、工程概况 1、工程名称：涪陵大华公寓公租房工程 2、工程地点： 二、承包范围、工期： 1 、承包范围：涪陵大华公寓公租房工程施工图所示范围内挡墙施工。具体承包内容如下：（1）按图纸清基20%逆坡、模板制安、浇筑砼（振捣、养护）、泄水孔、变形缝、安全防护、500厚碎石滤水层、排水沟、粘土隔水层、砼面层、栏杆预埋。 （2）拆模、砼成型后修补。安连接石、预埋钢筋、泵管加固。 2、工期：天（从进场之日计）乙方不得以农忙、节假日、冬季、雨季等作为借口延误工期。如劳动力或质量达不到甲方的工期质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方自动出场，甲方按完成合格工程量的60%给乙方结算。 三、工程承包方式： 1、本工程实行包工包材料综合单价包干方式承包，甲方负责（商砼、片石、泡沫、PVC 管）。乙方负责（焊丝杆、预埋的钢筋、钢管、扣件、门条、九夹板、安全帽、安全带、安全绳），该工程施工的一切事宜，所需的人工等劳务、辅料（钉子、铁丝、丝杆）的内转、上下车、施工用的小型机具和二级配电箱以外的灯线等都由乙方自行解决。 四、质量要求： 1、所有工序质量必须符合国家相关验收标准，必须做到工完料尽场地清，如有不合格工程，按工程量的双倍从乙方劳务费中扣除。 五、工程单价、结算方式： 1、基础按元 /m3，单面模元 /m3，双面模元 /m3。此单价含模板制安、砼浇筑等该项目发生的所有费用，包含人员、机械、设备、材料、内转等（不再发生零星点工）。在浇筑砼时，片石量必须加足35%，若未加到35%，按相应砼量扣除，若加超的，按68元/m3计。 2、结算方式：从开工之日起，两个月付一次工程款，付完成合格工程量的75%，工程完工验收合格后两个月内付清（不计利息）。 六、保证金： 按所做工程造价的5%提交履约保证金，其中质量保证金20%，安全保证金50%，民工工资保证金30%，在最后一次付款时全部返还，如有扣款发生，则只返余款（不计利息）。 七、责任与义务： 1、甲方需及时交付施工所需图纸。 2、甲方提供水、电等。 3、由甲方办理施工所需证件、批件。 4、施工期内、乙方应服从甲方及业主现场管理人员指挥、并按甲方要求工期完成。 5、乙方应自觉遵守公司及项目部各项规章制度，如有违反，愿意接受相关处罚。
挡土墙工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经双方充分协商，甲方同意将XX挡土墙劳务工程发包给乙方，双方本着平等、互利、友好合作、保质高效的原则，特订立以下合同条款，以共同遵守。 一、工程项目与承包内容 1、工程项目：XX安置点挡土墙工程。 2、承包内容：按照施工图纸、会议纪要和设计修改、工作联系单进行施工。具体内容如下： 1）衡重式毛石混凝土挡土墙垫层：基层清理；混凝土浇筑施工；装、拆模板；工完场清。 2）衡重式毛石混凝土挡土墙：垫层表清理；装、拆模板，毛石排放；排水口安装、反滤层施工；混凝土浇筑施工；伸缩缝、沉降缝安装施工；压顶；工完场清。 3）挡土墙基坑边必要的临边防护。 二、施工工期 自甲方要求进场之日起100天。进度必须满足业主和甲方项目部阶段性合理工期要求。每延误一天罚款300元；每延误业主节点要求目标一天罚款1000元；每延误业主总体目标一天罚款5000元。
三、施工技术质量要求 1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。 2、遵从技术交底要求施工，毛石砼中的毛石丢放必须满足设计要求。 3、本工程质量目标为“合格”。 四、承包方式及费用计算方法 1、乙方以包工不包料的形式承包。甲方承包施工过程中需要的机械、材料、劳保用品等；乙方负责生活用品。 2、工程量计算方法：按现场实际施工工程量计算。 3、单价：衡重式挡土墙垫层：30元/立方米；毛石混凝土挡土墙：42元/立方米； 五、甲、乙双方的职责 1、甲方责任： 1）甲方应于施工前向乙方提供施工图纸一份，并进行技术、安全交底， 2）甲方应根据工程特点与有关规定制定技术安全保证措施，设置正常施工所需的安全防护。 3）甲方提供工程所需的材料，在双方确定的地面堆放场所。 4）甲方提供工程施工过程中所使用到的机械。 5）甲方提供主要控制轴线与标高以保证施工工期和技术需要。
劳务管理内部委托合同 委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 为方便管理与开展工作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规、条文条例，本着自愿、诚信的原则，双方就本建筑工程劳务事项的施工组织，班组组建与管理协商一致，甲方委托乙方全权组建劳务班组，自主管理，自负盈亏。为明确双方的责任与义务达成如下一致合议条款，共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：#楼工程及周边的商铺和车库工程。 2、工程地点： 二、现场情况： 乙方已对工程施工图、地质情况、工程位置、周边环境、平基现状、道口布设、储存空间、施工作业区等已有了充分了解、分析和评估，同意承担任何因忽视或误解工地情况而导致的经济责任和商业风险。 三、乙方承包范围： 1、甲方提供的施工图、图纸会审纪要、设计变更、通知单包括的全部的模板支撑内容。所有单项工程均为综合包干价，不再计取任何费用，合同范围内甲方不支付任何计时工。 2、施工组织设计内的技术措施施工内容，以及质量、工期和安全文明施工组织管理措施、技术措施、抢工措施等所有措施费用和现场其他分包施工单位的配合费用。 3、除去甲方提供机具设备和周转材料外，自备所有为完成本工程施工过程中的辅助材料（包括1、模板工程：封口胶、双面胶、钉子、铁丝、步步紧、脱模剂、PVC穿墙管、水泥内撑材料等全部辅材）和机具设备（包括：元盘锯、手提锯、剔凿打磨设备，三级配电箱以后的电线电缆、活动配电箱和活动照明灯线）及劳保用品用具；2、钢筋工程：套丝机、打磨机和砂轮切割机及电焊机在内）自备、自安、自用、自维，扎丝、焊条、焊剂、垫块以及公司提供的三级配电箱以后的一切电线电缆、活动配电箱和加班照明设施；3、砼工程：手推车、振动棒、平板振动器、电机、活动灯线、施工线、铝合金靠尺、铁铲、桶子、对讲机、覆盖薄膜、钢丝网、扫把以及养护用的水管、劳保用品； 4、外架工程：为完成工作的所有机具、用品用具以及公司提供的三级配电箱以后的一切电线电缆、活动配电箱和加班照明设施（即公司仅提供钢管、扣件、安全网、平网、竹笆、跳板）；（5）、砌筑、抹灰工程：除搅拌机外为完成该工程的所有机具工具和零星辅材。 4、所有甲供材料到场后的下车码放及场内运输和退场前的材料码放及装车。 5、包括的具体工作内容： （1）、模板工程： a、周转材料进入工地现场的下车、按甲方要求分类堆码。 b、模板的配制、拼装、支撑、撤出、清理、涂刷脱模剂。 c、每层浇筑砼前、撤模后材料必须清理。 d、爆模部分的剔打，打磨、修补及修补后的打磨和不平整顶板的打磨。 e、混凝土内撑的制作。 f、工程完工后材料清理、分类码放到指定位置，木质材料的钉子必须取完。废旧材料收集归堆于指定地点。 g、二次结构模板工程。 h、止水钢板的焊接安装 （2）、钢筋工程：
劳务合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将云南中倘公路项目边坡处治工程的片石砼挡土墙劳务施工发包给乙方承建，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成以下协议。 一、工程概况 （一）、工程名称：云南东倘公路项目工程的路肩片石砼挡土墙 （二）、工程地点：云南倘甸镇 二、承包内容 1、承包单价、工作内容及责任： ①片石砼挡土墙：110元/m3（不含税金）。 ②计日工：200元/天。 （1）乙方工作内容及责任： 基坑清理、模板清理及刷脱模剂、模板加固关模拆模、钢管架搭拆、模板及钢管等材料转运、砼浇筑（搭设卸料槽）及加片石（符合设计规范要求）、片石短距离运输（10m以内）、沉降缝制作、泄水管安装、墙面打磨、砼养护、片石洒水及清洗等。 乙方自带设备及辅助材料等施工工具。乙方在施工中必须做到工完场清，必须服从甲方现场管理人员的安排。 （2）甲方责任： 甲方提供挖机、片石、混凝土、水至施工现场。提供发电柴油、片石。商品砼等材料运输至施工现场。 2、工程量计算办法：按图纸及实际收方计量。
3、承包单价：此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费、福利费风险措施及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何调整，一次性包干，不产生任何赶工费，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等因数影响。 4、违约： 如果乙方在施工期间以承包单价过低、施工困难为借口中途停工、阻工、退场，需支付违约金10000元人民币给甲方。 三、工程质量 1、质量要求：本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。 2、凡因乙方自身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无条件无偿返工，达到工程质量验收标准，并承担返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。 3、甲方对乙方有质量否决权，乙方必须服从甲方对质量管理的要求，以及对质量问题的惩处和质量优良的奖励。 四、工程工期 1、工程量按3.5万立方，根据工期进度要求，随之增减。 2、进度要求：乙方必须保证甲方的施工进度要求，总工期为4个月（即2015年3月10日至2015年7月30日）。按时保质保量的完成当天的工作安排和每周的进度安排（如遇不可抗力因素除外）。 3、乙方如果在施工中劳动力不足或机具不足，不能及时增加，不能满足甲方的工期要求，甲方有权立即增加另外的任何人工承包班组进场，并划分工程量，增加的班组如果单项费承包价比乙方单项承包价报价高，则此差价的工程款在乙方的工程款中扣出，补给甲方增加的人工班组。 五、安全责任 1、在施工中必须注意安全生产，自觉搭设好安全防护，费用已包含在承包单价内。若发生安全事故。 2、工作人员进入施工现场必须遵守并执行现场的安全管理制度。严禁穿拖鞋或醉酒上班，一经发现处以100～200元的罚款。 六、付款方式
挡土墙工程施工承包协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过协商，按照《中华人民共和国合同法》及相关的 法律、法规，甲方将挡土墙工程承包给乙方施工，特订立 此协议，双方遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容：该工程砼（包括毛石砼）部分的全部工作内容（场内 石子、河沙、水泥的运输，砼的搅拌、运输、浇捣、养护，梭槽的搭拆，毛石的摆放）均是乙方的承包范围。 四、承包的单价：均按元/M3结算。 五、工期： 六、甲方责任： 1、施工前必须进行技术交底，现场要有专人组织材料的供 应，负责各施工班组间的协调。 2、提供的水泥、河沙、石子要运至施工现场，甲方提供三通 一平，并承担水、电费用。 3、提供搅拌机一台，费用由甲方承担。 七、乙方责任 1、按设计图、施工规范合理组织施工，保证工程质量。 2、协调好周边关系，不得发生治安案件及其他违法事件。 3、乙方的食宿自理。 4、自行负责安全防护及安全生产的设施及用品。 5、自行承担因交叉作业而造成的窝工费用。 八、安全责任：遵守国家安全生产的法律和法规，做到安全生产、文 明施工；如在施工期间因乙方违章违规操作而发生的大小伤亡事故
（包括第三方的损害），概由乙方负经济和法律责任。 九、工程质量：合格。因工程质量不合格而造成的一切经济损失概由乙方负责。 十、工程款的支付：按每月实际完成工程量的70%支付工程款，其余部分工程待工程完工验收合格后一月内付清。 十一、本协议双方签字盖章后生效，协议条款执行完毕后自行失效。十二、本协议如发生纠纷，双方协商解决，协商无果，可向长寿区人民法院起诉。 十三、本协议一式六份，均具有同等法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人：负责人； 委托代理人：电话号码： 电话号码：身份证号码： 时间：
施工劳务发包合同 甲方：重庆太安旅游开发有限公司 乙方： 经甲乙双方共同协商，甲方同意将太安镇凤凰养生苑项目场平工程中条石挡土墙发包给乙方施工，并就以下条款达成一致意见，希双方共同遵守： 一、承包内容：路基浆砌条石挡墙和浆砌片石挡墙； 二、承包方式：包工不包料； 三、承包价格：浆砌条石挡墙按大写（）元/立方米包干，此单价包含：人工费、机械费、管理费、安全文明施工费（含工伤费用）、利润和税金等费用。 浆砌片石挡墙按大写（）元/立方米包干，此单价包含：人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、利润和税金等费用。 四、工程量的确定： 1、按实际实际完成的工程量计算。 2、工程量的确定以现场管理人员收方计量为准。 五、甲乙双方工作内容和职责： 1、甲方的工作内容和职责： （1）负责挡土墙的施工放样、高程控制。 （2）为乙方提供本工程所必需的水泥、条石、片石、砂等材料。 （3）对乙方进行技术交底。 （4）工程完工时负责验收。 2、乙方的工作内容和职责： （1）负责将基坑开挖；清理至设计标高；C15砼垫层；基坑临边防护；条石砌筑；搭设外架勾皮带缝；设置伸缩缝、沉降缝；土石方回填；做好排水设施，基底清到位并经验收后由乙方才能进行施工。没有经过甲方同意而擅自进行施工造成质量问题由乙方负责。 （2）严格按《04J008》图集中有关规定及相应的技术规范要求施工。 （3）备齐所有本工程所需的铁锹、铲子，灰桶、担具、砂浆拌和用具等小型工具、用具。 （4）负责材料在场内进行转运，但材料由甲方负责运到施工场地内。
（5）甲方到场的材料乙方应负责妥善保管，发现浪费材料每次每处罚款100元，结算时直接从工程款中扣除。 （6）乙方负责条石、片石、砂、水泥等材料的归堆整理，必须保持施工现场整洁，一段挡土墙施工完成后必须将现场整理好。 （8）乙方应负责伸缩缝、泄水管等其它附属工程项目的施工，此项费用应包含在挡土墙合同单价内。 六、质量要求： 按《公路工程质量检验标准》（2004年版）的要求进行验收，每道工序按现场甲方施工员的指示进行施工，工程质量最终验收必须合格。 七、工期要求：乙方承包的该段挡土墙必须在月日前完成 八、安全施工和文明施工 乙方人员在现场施工必须佩戴安全帽，并在施工地段设置醒目的安全标志，因乙方人员自身原因造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任。 乙方人员必须文明施工，乙方人员不得将甲方供应的水泥、片石、条石、砂等材料用于本承包合同范围外的其它工程，如经发现，将按外出材料价值的十倍进行惩罚。 九、结算和付款。 乙方在完成挡土墙施工后，经甲方现场施工员验收合格，并确认工程量签字完善，工程款在完工后一个月内一次性付清。 十、合同的终止 出现以下情况时本合同终止： 1、乙方不听甲方的安排调度，擅自停工、怠工； 2、乙方未能按上述合同条款执行。 3、乙方施工进度不能满足甲方要求。 4、乙方的成砌品不能满足规范要求。 5、本工程完工时。 十一、本合同未尽事宜双方友好协商。 十二、本合同壹式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方：（签章） 乙方：（签章） 签订日期：年月日
浆砌毛石挡墙劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号： 依照《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、法规，结合甲方实际和工程地点、地貌的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信原则，甲乙双方就工程劳务承包施工有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程地点和名称： 1、工程地点： 2、工程名称： 二、工程承包方式及范围： 本工程承包方式为单包工，范围为：按图施工，按GB50203-2011《砌体工程质量验收规范》的要求保证施工质量。 三、工程质量标准： 参照GB50203-2011《砌体工程质量验收规范》标准验收，甲方提供图纸，结合本工程实际情况，质量标准要求如下： 1、支砌工艺：采用灌浆、挤浆法支砌，毛石大面朝下摆放，面石大面平整，内外搭砌，上下错缝，拉结石，丁砌石交错支砌，沟平缝，泄水孔布置。 2、砂浆要求：参照图纸中设计说明要求，达到设计规定的标号（甲方提供配合比）。 3、质量验收标准参照：GB50203-2011《砌体工程质量验收规范》——石砌体工程中规定的砌筑方法、石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法标准验收。
四、工程工价： 浆砌挡土墙单价元/m3。 （注：以实际完成的工程量计算为准）。 五、甲方责任和义务 1、负责提供施工图纸、根据地形、地貌与乙方协商确定施工方案。 2、按本合同约定，向乙方支付工程款项。挖机配合施工住宿、电、水、甲方负责。 六、乙方责任和义务： 1、按照设计图纸施工，超过设计图纸要求的部分另外计算。 2、负责施工所需的工具。 3、负责清理基础。 七、工程量的确定： 工程量经甲乙双方现场实际收方为准。 八、付款方式： 甲方按当月完成的工程量80%付给乙方，余下的20%待合同约定所承包工段工程整体完工后付清。 九、其它事项： 在施工过程中未尽事宜由甲乙双方协商解决或补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字盖章（画押）后生效。 甲方：乙方： 年月日
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.建筑工程劳务大包干合同 正式版
建筑工程劳务大包干合同正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方：__________ 乙方（施工责任方）：__________ 甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的 ________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1．乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2．乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和
劳务承包合同 甲方： _________________________________ （下以称甲方） 乙方： ________________________________ （以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1. 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 2. 工程承包范围及规定 2.1污水管道的施工。 2.2具体内容：基坑底找平、砌筑挡土墙基础、砌筑挡土墙墙身、安装墙身泄水孔、挡土墙外墙搭设支架勾缝、装模板浇筑挡土墙混凝土压顶。自购铁线、铁钉、双面胶等小五金，振动棒和除甲方提供外的所有相关施工机械及机具。 2.3协助材料试验取样，如砂浆取样；协助测量工作； 2.4结构缺陷处理及养护。 3. 工程数量 依实际完成的合格工程量确定。 4. 承包方式 4.1本合同实行劳务人工承包方式； 4.2完成第2,3条款内容小型机具：振动棒、木电锯等。 5. 工期 乙方服从甲方工作安排，因乙方原因延误工期的一天罚款500元，但不超过总人工费的20%，并从结算总额中结算，因甲方原因造成停工超过5天的，甲方须给乙方每人每天20元生活费补助。 6. 劳务价款 劳务价款由工作量x综合劳务单价确定。 6.1砌筑片石挡十墙__________________________ ； 6.2以上劳务单价或价款不含税金。 7. 甲方责任
7.1对设计图纸会审，并将会审意见在结构未施工前印发乙方，并作技术交底，双方签字； 7.2提供施工作业平面计划图及能有利正常施工的作业平面场地； 7.3负责施工测量及试验工作，包括结构中心控制点，模板控制线、标高控制点；试件 制作、材料试验； 7.4负责施工前期的各项准备工作，在完成基坑开挖全部工作清场后交验。 7.5全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作； 7.6负责大型机械：钩机、吊车、铲车、搅拌站、砼运输车； 负责材料：砼、支架、模板； 负责小五金材料：养护材料、脱模剂、保护层胶块。 7.7负责供电、交通维护部分，及提供电网电源及铺设低压电源线至施工作业面50m 范围内，并安装开关箱； 7.8提供维护交通安全、安全生产、文明施工、环保施工的材料及设备； 7.9提供乙方工人临时住宿生活用电、用水及施工用电用水（包括养护用水）；乙方每人每天限用电10KWh为量，超出部分由乙方负责。 7.10甲方有权利要求乙方办理自身的人身伤亡及第三者责任险。 &乙方责任 8.1按照甲方要求上足熟练工人，如因人员不足造成工程损失由乙方承担； 8.2服从甲方技术人员的统一管理，按照施工设计要求组织施工，并做好劳务用工管理； 8.3负责由于自身原因引起的各种处罚； 8.4负责自身施工范围内的安全生产、文明生产的劳务工作； 8.5加强工人安全生产、遵纪守法、爱护财产的教育。不得偷窃材料及机具； 8.6乙方必须办理人身意外伤亡保险及第三者责任险，每人的人身伤亡保险及第三者责任险金额为20万，医疗险为2万，期限六个月，甲方可代理乙方办理，费用在工费中一次性扣除； 8.7乙方自身导致的安全事故，参照本协议第12.3条款办理； 8.8乙方工人不得违规接电线及电器设备，违者按公司制度处罚。 9. 材料供应 9.1片石、水泥、沙由甲方提供，严格按图施工，不得浪费，如有浪费，进行经济处罚； 9.2甲供机具必须做好防潮，轻拿轻放，不得人为破坏，否则乙方照价赔偿。 10. 质量保证 10.1甲方应当根据国家质量验收规范和施工图纸要求，充分行使技术、质量、安全管理权； 10.2乙方应当按照国家标准、技术规范及施工图纸要求，在甲方技术、管理人员统一管理下，精心施工； 10.3乙方不按设计文件和施工规范组织施工，或偷工减料，或不服从甲方管理、指挥，造
浆砌石挡土墙支砌劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将砚山县平远镇水城加油站工程项目的挡土墙支砌施工劳务工作分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：砚山县平远镇水城加油站工程项目 二、工程地点：砚山县平远镇 三、工程承包内容：砚山县平远镇水城加油站工程项目的挡土墙支砌施工劳务工作（乙方所承包的施工范围由甲方现场指定，结算工程量根据实际完成工程量经甲方验收后实际确定）。 第二条承包方式 本合同采用劳务分包的承包方式。 乙方承包施工内容中所需的人工，按照甲方工期、质量、安全的要求完成甲方指定的挡土墙基坑浮土清理、浆砌石砌筑、沉降缝设置、泄水孔预埋管道、勾缝、抹面、成品保护，并协助甲方报验。 第三条工程价款的支付与结算
一、合同价款及结算依据 本合同采用固定单价合同，按实际完成工程量进行承包并经甲方验收后实际确定。 完成浆砌石挡土墙成品圬工综合单价为：人民币80.00元/m3，（大写：捌拾元/每立方米）。（此单价不含税） 上述单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。 二、付款方式 根据完成工程量，经过建设单位验收合格后30个工作日内支付验收工程量80%的价款，剩余15%在工程竣工验收后30个工作日内支付完毕。最后5%为两年的质保金。 支付方式根据甲方财务部门相关规定，采取现金或支票方式支付。第四条工程工期 一、工程工期 由于项目线路长、涉及新旧道路施工，工作面分散、工期紧，需要根据现场实际情况综合考虑土方回填、机械、物资等方面因素进行调配、安排施工面，因此该合同工期根据具体施工段落具体确定阶段性施工工期，详见附后《分项工程进度责任书》。 第五条工程质量及验收 一、工程质量及安全目标 1、本工程的质量验收要求：一次性验收合格。 2、本工程的安全文明目标为：无安全责任事故。
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。