外墙施工协议书文档3篇
External wall construction agreement document
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
外墙施工协议书文档3篇
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：外墙施工协议书例文标准版
2、篇章2：外墙施工协议书模板
3、篇章3：外墙施工协议书范本(标准版)
篇章1:外墙施工协议书例文标准版
发包方：XX （以下简称甲方）
承包方：XX（以下简称乙方）
为了明确双方责任，在甲乙双方自愿的原则下，现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方，乙方根据协议，独立核算，自负盈亏，商议具体条款如下，望双方共同遵守：
一、工程承包范围：
自本工程主体完工后，所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞，放线做灰饼，贴钢丝网片，浇水，水泥砂浆打底，保温打底，保温粉平，贴石棉网片，批抗裂砂浆，以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片（门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积）。
二、质量要求
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的施工规范要求。
三、在施工途中，如有发生安全事故，一切费用由乙方负责。
四、乙方职责：
1、乙方服从甲方统一管理，乙方应自行对工人加强安全，质量进度等各项教育，遵守有关规章制度，遵纪守法，不违章操作，乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴，如发现每人每次罚款500元，直接肇事者负责医疗费用，清退出场，严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议，按施工规范、设计要求施工，必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸，了解设计意图，必须按甲
方规定的进度完成工程质量，如需加班加点，不得提出额外条件。
4、在施工中，落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时
回收利用，不得随意浪费，并做到工完场清，保持场地整洁，成品保护自行负责，工程结束后应全部清理干净，损坏部分负责修复，与水、电工之间密切配合工作，如发现随意浪费，以一罚三，做到工完料清，文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式
1、工期要求：从20XX年2月10日开始到20XX年XX月XX日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工，如延误工期，按
歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式：总平方按外墙保温粉刷实有面积计算（外
墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积，所承包价格已经计算在内）。如公司验收达不到合格，扣除每平方壹元，必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月（从开工之日算起），后由甲方提供生活费，每人每月1000-1500元左右（结帐时扣
除），待工程全部完工后付款60%，余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内（年底前）付清，但质量必须达到合格。
六、补充说明
1、协议期间，双方不经协商同意，不得单方面终止本协议，如一方有特殊原因，需提出终止本协议，必须双方同意才能停工，否则一切工程不得结算工资。
2、在施工期间，如甲方需乙方做点工，乙方应予配合，工资大工150元/天，小工100元/天。
3、乙方在施工期间，不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍，不得私拉乱接电线，凡需用电应由甲方统一经办，严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电器，违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任，不得违章和冒险作业，杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它：
1、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，工程结束后即刻终止本协议。
甲方：XX
XXXX年XX月XX日
乙方：XX
XXXX年XX月XX日
篇章2:外墙施工协议书模板【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：XX
乙方：XX
甲乙双主本着公平自愿原则，经平行协商后达成如下协议：
一、因工程需要，甲方将：创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程承包给乙方。
二、合同期限
开工日期：XXXX年XX月XX日
竣工日期：XXXX年XX月XX日
三、乙方将按照甲方要求，按质按量完成全部甲方交给乙方的外墙粉刷工程并达到验收标准。
四、工程单价：本合同单价为综合单价（外墙粉刷）每平方米（XX）元。
五、施工内容：创业城六区XX号楼至XX号楼外墙粉刷工程。
六、双方权利义务;
1、乙方负责工程质量自检。
2、乙方在施工现场必须配备足够的具有施工管理经验的人员。
3、乙方必须按照国家有关规范及本合同质量标准要求进行施工且听从甲方现场人员的安排，如违之致使工程质量达不到规范要求的质量标准，甲方员工有权要求乙方返工，且因此引发的损失由乙方承担。由于乙方不按照建设单位，监理单位批示及国家有关规定进行施工的，造成建设单位罚款，费用由乙方自行负责。
4、乙方承包单位已包含机械及人员伤害事故保险金，并应主动为具有危险及特种办理施工人员伤害保险手续。乙方并且独自承担施工期间一切机械事故及人员伤亡责任。
5、由乙方原因造成的停工误工由乙方负责承担损失。
6、由于甲方原因造成的停工待料，甲方须负全责。（须补偿乙方每天每名工人误工费）。
七、计量方式：外墙粉刷工程实际面积计算结算。
八、验收标准：乙方必须达到建设单位和甲方验收标准，和整形标准。
九、违约责任：如单方终止合同付给对方工程总造价的30%的违约金。
十、价款支付
粉刷工程按质按量验收完工后，甲方一次性付清乙方所有工程款。
十一、完工后甲方预留乙方XX%的维修金，维修金XX。
十二、双方发生争议协商解决，若协商不成，由人民法院管辖。
本协议一式两份、甲乙双方签字后生效、具有同等法律效力。
甲方：XX
XXXX年XX月XX日
乙方：XX
XXXX年XX月XX日
篇章3:外墙施工协议书范本(标准版)【按住Ctrl键点此返回目录】甲方：XX
乙方：XX
乙方向甲方承包外墙粉刷工程，经双方商定相在条款订
阅如下协议：
一、外墙粉刷以包清工形式进行，每平方米承包费XX元，面积按墙面面积计算，门窗不除空。墙外部分，如：人字线每一米XX，沿沟每一米XX，反帮每一米XX，连系梁，空架费每
平方米陆XX元。大角每个XX，窗套每个XX。如果地脚线要压光另外增加每一米XX。尖峰面积按不除2计算。
二、外墙粉刷的一切程序由乙方安排，一切材料由甲方
按时供应。
三、水泥砂粉刷二次，海绵拉毛，以普通粉刷为主。如
果甲方有问题当场提出，乙方做好安排;如甲方在整栋房子完
工以后提出质量问题，乙方概不负责。
四、安全方面由乙方负责乙方安全，但甲方必须付给乙方保险金300元整，如外人上架子发生意外事故与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。
五、付款：架子到场开工付生活费XX元，外墙粉刷完工后一次性付清。
六、双方合同签订好之后，甲方如有违约现象，必须赔偿乙方一切经济损失。毛竹运输由甲方支付。
七、如双方未议事，双方协定
此协议双方签盖章后即生效，一式二份，双方各执一份。
甲方：XX
XXXX年XX月XX日
乙方：XX
XXXX年XX月XX日
-------- Designed By JinTai College ---------
HNＪS—2008 工程编号: 合同编号: 湖南省建设工程施工合同 (补充协议书) 工程名称:外滩新城
工程地点： 发包人: 承包人: 湖南省建设厅 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围 三、合同工期 四、工程质量标准 五、合同价款 六、合同的文件 七、发包人承诺 八、承包人承诺 九、合同订立
第二部分通用条款 1 一般约定 2 发包人义务 3 监理人 4 承包人 ５材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 8 施工测量 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 12 暂停施工 １３工程质量 1４工程质量检测 １5 变更 16 价格调整 1７计价、计量与支付 18 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 ２2 违约 2３索赔 24 争议的解决 第三部分合同专用条款
1 一般约定 ２发包人义务 3 监理人 ４承包人 5 材料和工程设备 6 施工设备和临时设备 7 交通运输 ８测量放线 9 施工安全、治安保卫和环境保护 10 进度计划 11 开工和竣工 １２暂停施工 13 工程质量 14 试验和检验 15 变更 16 价格调整 １7 计价、计量与支付 １8 竣工验收 1９缺陷责任与保修责任 20 保险和担保 ２1 不可抗力 24 争议的解决 25 补充条款 第四部分合同附件及格式 附件一材料附表 附件二工程质量保修书
第一部分合同协议书 发包人:（全称) 湖南大鹏房地产开发有限公司 承包人：(全称) 为实施(项目名称）， 已接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容：
外墙涂料工程质感漆现场施工协议合同协议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，将外墙漆移交给乙方施工，就工期、质量、安全及付款等事项签订本合同 第一条：工程名称：旭光光明城外墙质感涂料工程 第二条：工程地点：咸阳市玉泉西路 第三条：承包内容：旭光光明城11#外墙质感涂料工程施工 第四条：施工程序及价格： ⑴施工程序：1、墙面清理打磨2、抗裂细腻子3、抗碱封闭底漆，划线，4、刮质感漆5、滚涂质感罩光面漆。 ⑵单价：外墙质感漆工价为13元/㎡（按实际施工面积计算）。 第五条、质量、安全文明施工要求： 1、施工过程中，严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程，杜绝违章指挥和违章冒险作业。 2、施工过程杜绝一切安全事故发生，若出现一切安全事故，均由承包方（乙方）承担，发包方（甲方）不承担任何责任。 3、乙方必须服从管理，保持现场整洁。及时清理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。 4、乙方应认真按照标准、规范和设计要求及项目部、甲方发出的指令进行施工，接受项目部、甲方的检验，为检验提供便利条件，并按检验人员的要求进行返工、整改，直至符合要求为止。对因乙方原因造成的项目部罚款、工单等由乙方负责，在工程款中扣除第六条：工程款的支付 外墙结束经项目部验收达到验收标准，付到工程量65%。竣工交户使用后付至总工程量的95%，余款作为工程保修金，一年质保期满后付清 第七条：违约责任 一方违反合同，给对方造成经济损失的，应根据其后果承担赔偿责任。 第八条：合同生效 本合同一式陆份，发包方执叁份，承包方执叁份，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字： 合同订立地点： 合同订立时间：
建设单位（以下简称甲方）：___________________________________ 承包单位（以下简称乙方）：___________________________________ 工程名称：______________________________ 工程地点：______________________________ 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与 指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临
施工委托协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）按贵州省教育厅要求，关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务，务必于2017年8月底完工，为切实完成任务，经报县人民政府同意，由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议： 一、工程内容： 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工，具体包括： 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标，乙方必须参与该项目的投标，如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议即终止，由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议书即终止，工程量按实际完成工程量计算，并按中标价内综合单价执行。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。
四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺，并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】-91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项，甲乙双方共同协商。 此协议一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 日期：日期：
XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司
建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼
水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日
合同编号：YT-FS-7164-78 外墙涂料施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
外墙涂料施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规 的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双 方友好协商，签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 工程地点： 2、工程范围：根据施工图纸和甲方要求负责外墙 涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及 维护等; 3、承包方式：包工包料包检测验收合格; 4、质量等级：按照国家有关规范进行检测验收， 乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。
第二条：工程期限 一、本合同工程分四个施工段，详见下表： 工程名称施工段工期(日历天) 外墙涂料 a栋 25 b、c栋 25 d、e、f栋 25 g-j栋 25 备注:①本合同工期均含节假日及验收时间。②具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。 二、如遇下列情况，经甲方及监理盖章确认后，工期相应顺延： 1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度; 2、非因乙方原因，施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上，影响正常施工的;
外墙保温真石漆施工安全协议 甲方： 乙方： 为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全生产协议书。（本协议是工程主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力）双方应应严格遵守 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育，否则不予上岗 作业。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。 四、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产的规章制度，服从 现场安全管理人员的管理。 五、高处作业安全注意事项： （1）高处作业必须带好安全帽、系好安全带；只要一楼以上作业人员安全带必须挂在钢架上。使用时篮上不得多于两人。 （2）从事高处作业严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品。； （3）正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%，并应使载荷蓝内尽量保持均匀。 （4）吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，如上悬挂点、配重铁、钢丝绳平台及其与提升机、安全检查锁的各连接点、上下限位报警等，检查可靠后方可升空运行。 （5）在吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、异常噪音、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时通知分包方维修人员检修或停止使用。 （6）吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。
（7）高处作业人员必须进行体检，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业； （8）严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟； （9）施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。 （10）在施工现场居住人员，必须注意生活水，电，火，的安全使用生活做饭后必须关闭安全开关，用电要注意电线负荷，严禁使用超大功率用电器。正确使用电热毯等取暖设备，预防漏电、触电等事故的发生。由于乙方违反水,电,火的安全使用，一起安全事故有乙方自行承担。 六、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况，并认真作 好安全检查记录。乙方有权拒绝甲方违背安全生产的指挥。乙方管理人员必须对施工工人至少每周一次安全会议。 七、乙方施工队伍在现场施工中应严格按照建设单位和监理部门要求 和规范施工。甲方有权就乙方损坏工地财物和使用工地材料，视情节后果作出各种处罚。乙方施工发生的一切违反《合同》和《安全生产协议》的行为发生的工程事故，除不可抗力的因素和与甲方免责外的一切工伤事故概由乙方自行负责； 八、上述第五、第六条属乙方个人施工行为，由乙方负责。施工人员在 现场施工中应严格按照以上要求和规范施工，若违规操作将给予200—2000元的处罚，二次处罚仍然违规者，甲方有权终止施工《合同》的履行，因此产生的一切民事后果均由乙方负责。在施工中因乙方原因导致的伤亡事故，由乙方自己承担全部过错与甲方无关。 九、以上协议自签字之日期生效，工程竣工后自行废除。 甲方（签章）：乙方（签章）：
工程施工委托协议书 发包方（甲方）：________ 承包方（已方）：________ 为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1．开工日期：本项目工程从________年________月________日起至 ________年________月________日止，共________个日历天。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1．乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2．施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1．本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2．待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。 3．工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。 4．竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。 七、工程质量 1．乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
合同编号：外墙涂料施工合同 工程名称：xxxxx新型农村社区工程 发包方（甲方）：xxxxxxx建设工程有限公司 承包方（乙方）： 签订日期：年月日
外墙涂料施工合同 发包人：XXXXXx建设工程有限公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX 2、工程地点：XXXXXXX 3、工程结构：砖混结构层数：单栋楼层二层 二、承包范围： 1、承包范围：本工程图纸范围内的外墙涂料工程。 2、承包方自备材料：小推车、安全带、安全帽、安全网、刮杠、靠尺、小线、灰板、抹子、砂纸、滚刷子、锤子、铁锹、刀、水管、水桶、电线、专用闸箱等一切工程相关的手头工具等。 三、承包方式：包工（架子、吊篮、安全装置等乙方自备，并承担相应的安全监测验收等） 四、合同价款及工程量计算依据： 施工承包价格：14元/平方米(含人工费、脚手架、材料费、机械费、垂直运输费、措施费、管理费、检测费、利润等)，不含税。 工程量计算按施工图纸及陕西省09定额计算规则计算。 五、合同工期： 工期：年月日至年月日， 总日历天数为天。超过工期，每天处罚人民币壹仟元整，如因
发包方原因或天气原因造成延误工期，相应顺延。 六、质量、技术要求： 1、工程质量必须符合现行相关专业规范、标准的规定，质量等级达“合格”验收标准。若工程质量达不到要求，承包方应承担由此引起的重新施工、返工责任及相关的经济损失。 2、施工工序要求： 1）基层腻子必须不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;每遍腻子干燥后应打磨平整，确保墙面平整，洞口与洞口、阴阳角、转角等成直线。 2）墙面在涂刷面漆前必须先涂刷一道底漆，至此甲方和监理方一起进行分阶段质量验收并签字确认。 3）涂料面层必须按正规施工工序进行施工；涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉，表面平整、光滑、无折子、无刷纹现象；颜色必须均匀一致，反光面一致。涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。 4）施工主要工序应满足以下程序 保温基底验收——第一遍刮腻子——打磨平整、保养——第二遍刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——打磨平整、保养——制作分隔条——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。 5)每一道工序必须检查质量，不合格处作修补处理。每栋楼外墙涂料施工完后，乙方须及时通知甲方，甲方安排人员在2个工作日内进行阶段性验收，验收通过后，非乙方造成的外墙二次污染等，乙方不负责修复处理，如需修复，另计费用。 3、施工前必须先做样板，经承包方、建设单位、监理验收后方可进行全部施工，各道工序必须验收后方可隐蔽。按照设计图纸、甲方
施工安全责任协议书 甲方：江苏省建工集团有限公司景县盐百项目部 乙方：景县涂料厂 为了分清甲乙双方的责任，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。一．施工项目：景县盐百益民住宅小区2#、4#楼及A、B段沿街商业楼外墙涂料工程 二．施工地点：景县景安大街东城墙路汽销公司南侧（马家火锅隔壁）三．协议内容： 1、本分项工程为建设单位单独另行发包工程项目，乙方在施工期间的安全、质量及进度责任均由乙方自行向建设单位负责、乙方在施工期间所发生的一切安全事故及质量事故均由乙方与建设单位自行解决和承担费用，甲方不承担任何责任和任何费用。 2、乙方施工前，必须与甲方签定《施工安全责任协议书》，安全责任协议书未签订、工程项目不得开工。 3、乙方在施工期间，所有施工人员不得随意在楼层内和不属于乙方施工范围内的区域走动，由于乙方施工人员触碰到施工现场存在的安全隐患部位和私自乱拆现场设备、设施及其他突发情况而造成的一切安全事故均由乙方与建设单位自行解决并承担相关责任与费用，甲方概不承担任何责任与费用。乙方施工所使用的机械设备必须符合安全规范要求、乙方必须按照甲方安全技术交底进行必要安全防护和设置，如乙方的机械设备不符合安全规范要求及未按甲方安全技术交底进行必要的安全防护和设置，甲方有权要求乙方停工整改，直至整改经甲方专职安全员验收合格后方可复工。 4、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须经甲方项目部相关负责人同意，由专业人员指定接水、接电地点，电器线路和管路连接规范。所需水电费由乙方以现金的方式向甲方缴纳。 5、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，门窗玻璃及门窗框被腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，运
工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。 第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房（以最后实际测量的建筑面积为准），项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币（小写）元，金额（大写）。 第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的x0%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。 第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次（免费更名），甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。 第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是（执业证号：电话：）。 第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方：乙方： 电话：法定代表人：
小工程施工合同协议书 施工合同是我们工程动工时需要用到的，那么如何制定一份完整的施工合同呢?下面是收集整理的小工程施工合同协议书，欢迎阅读。 小工程施工合同协议书(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。 五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx 年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：
[外墙涂料施工合同范本]外墙涂料施工合同【--施工合同】 甲方： 乙方： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程地址： 2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约平方米 3、工程开工日期： 4、工程竣工日期： 5、工程承包方式：包工
6、工程总天数：天，雨天顺延。 第二条工程价款 工程价款按照每平方米元包工计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。 第三条质量要求 1、工程验收标准：根据业主要求 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 第四条付款方式
合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款（），施工完成后再付款（），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：年月日前结算清楚工程的余款。 第五条工程工期 乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。 第六条工程验收 双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。 第七条其他事项 本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。 1、乙方在承包过程中应严格执行 __生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。 2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。
3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。 第八条违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第九条争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向 __提起诉讼。 第十条本合同自双方盖章或签字后生效。 第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：电话：电话：
合同编号：__________建筑工程外墙保温安全生产协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立安全协议书。（本协议作为合同的附件与主合同具有相同等的法律效力）双方应严格遵守。 一、乙方所有进场施工人员上岗以前必须进行安全教育和持有上岗证，否则不予上岗作业。 二、乙方施工人员必须遵守工地现场的一切安全生产规章制度，服从现场安全管理人员的管理。 三、高处作业安全注意事项： （1）高处作业施工前必须检查脚手架是否牢固，架板的铺设不得并排少于三块； （2）高处作业必须带好安全帽、系好安全带； （3）从事高处作业严禁穿拖鞋、高跟鞋和其它硬底鞋； （4）严禁酗酒和吸食麻醉品、医嘱吸食易产生幻觉药后进行高处作业； （5）严禁在脚手架上嬉戏、打闹、聊天； （6）施工现场材料堆放地应注意防风、防雨、防火措施。 四、安全用电注意事项：
（1）工地用电严禁私拉乱接，搭接用电应由专人负责。 （2）施工用电的电线，插线板要经常检查，特别是接头要查看是否裸露防止漏电。 （3）施工电动工具要由熟练工人操作，杜绝无证人员使用。 五、乙方施工负责人必须每天检查上岗人员的安全防护状况，并认真作好安全检查记录。 六、乙方施工队伍在现场施工中应严格按照建设单位和监理部门要求和规范施工。甲方有权就乙方损坏工地财物和使用工地材料，视情节后果作出各种处罚。乙方发生的一切违反《合同》和《安全生产协议》的行为发生的工程事故，除不可抗力的因素和与甲方免责外的一切工伤事故概由乙方自行负责； 七、上述第五、第六条属乙方个人施工行为，由乙方负责管理； 八、工地外脚手架属甲方施工设施，抹完底灰后因部分拉墙杆等拆除，架体安全程度达不到施工要求，乙方如果上架作业必须自行检查加固。 九、施工人员在现施工中应严格按照以上要求和规范施工，若违规操作将给予50—2000元的处罚，二次处罚仍然违规者，甲方有权终止《合同》的履行，因此产生的一切民事后果均有乙方负责。 十、在施工中因乙方原因导致的伤亡事故由乙方自己承担全部过错与甲方无关。
合同编号：YT-FS-6746-88 委托施工协议合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
委托施工协议合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方： 鉴于，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 经双方协商一致，现就工作一事达成以下协议，以 兹双方共同遵守。 一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额 表中：单价包含材料、人工、机具、运输、税费 等一切隐含费用。 二、施工方式：。 三、技术资料、图纸提供办法：。 四、验收标准、方法：。 五、结算及付款方式 本合同支付方式为：在甲方已经计量的情况下， 将该费用一次性支付给乙方。
六、合同生效及其他约定 1、本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书以及附件，与本合同具有同等法律效力。 2、其他未尽事宜双方应本着友好互利原则协商解决。 3、施工图纸作为本合同的组成部分，甲乙双方来往的正式文件可作为本合同的附件。 4、本合同一式叁份，甲方执壹份，乙方执壹份。双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕后自动失效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
第一部协议书 发包人：市置业 承包人 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：柏林国际项目工程第栋工程， 1.2工程地点：市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1 宗地， 1.3工程容： 1.3.1承包人按发包人的要求（包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案），结合现场实际需要，组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。 1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容（包括但不限于增加或减少工程围等），调整时发包人应书面通知承包人，由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。 2、工程承包围及承包方式 2.1 本合同承包围： 2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建（含基础、主体结构及室粗装修）、室水电安装（施工至室外接入点）、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。图纸上没有说明，但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。 2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等，对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。 2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管（若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通），其他由专业公司施工。
2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。 以上工程围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力 2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包围，但包括分包工程的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。 2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。 2.4承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行 3、合同工期 3.1开工日期暂定为年月日（具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准）。 3.2合同总工期共计为个日历天。若遇人力不可抗力工期顺延。总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。 3.3除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。 4、质量标准：本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“优良”标准，如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求，承包人同意发包人本工程不予结算。 5、合同价款及承包和结算方式 5.1（本条为暂定）本合同采用固定费率、定额计价结算方式，结算时
外墙保温涂料施工承包合同书
承包合同 甲方：河南诚宸建筑工程有限公司霸王台安置社区项目部 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规相关规定，遵行平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致签订本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：霸王台安置社区1#～13#楼。 1.2 工程地点：霸王台银城路西 1.3结构形式：砖混、剪力墙 第二条工程承包范围和承包方式 2.1 工程承包范围：外墙保温及涂料 2.2 承包方式：包工包料。 第三条承包工程造价 3.1 保温及涂料含税每平米 70 元，扣除门窗洞口，总面积约86000 ㎡，计款6020000元，最后按实际施工面积据实决算。 第四条工程质量标准 4.1 该工程要求质量严格执行国家现行验收规范，达到合格标准。 4.2 乙方必须按照施工图纸设计文件和国家现行行业标准、行业规范、材料标准、工艺标准、验评规范、规范强制性条文以及甲方项目部有关人员的技术
交底等进行施工。 4.3 乙方在质量管理中按标准自检配合甲方检查验收，如质量达不到要求，所有停工、返工、材料损失均由乙方自行承担。 4.4 因质量达不到标准和项目部的要求，甲方有权强行使其：①返工；②停工；③清场退出。 4.5 乙方必须做好工人的安全、质量、进度交底。班前教育及班前检查工作，做好安全质量自检工作，发现问题及时报告处理。 第五条施工工期 根据项目部对该工程进度的安排，乙方承包工程于＿＿＿年＿＿月＿＿日完工。因开工条件及不可抗力因素酌情延长工期时间。 第六条安全文明施工 6.1 甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按JGJ59-59要求施工，杜绝死亡、重伤事故，如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。 6.2 乙方组织的所有工程及工作人员必须学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度，乙方必须执行“三级”安全教育制度，乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象，如出现后果自负。 6.3 乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查，乙方所用的施工机械设备自行解决。施工机械必须符合国家规定标准，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效，且经有关部门检验合格，同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。
施工安全协议书 建设单位（以下简称甲方）：青铜峡市恒源房地产开发有限责任公司 承包单位（以下简称乙方）：青铜峡市汇瑞特工贸 工程名称：龙海·碧水小区 工程地点：青铜峡是第四中学以西、青龙以东、利民西街以北 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民全生产法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规和安全操作规程，对施工区域自行管辖的临时用电负全面管理责任。
编号： ______________ 电力工程委托施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方: _______________________________ 工程，由甲方委托乙方，为了加快此项工程进度，确保工程质
量，明确双方责任、义务。甲乙双方共同达成协议如下。 一、主要内容：（1）_________________ 居民楼配电室电源部分；（2）配电室本体部分；（3）配电 室至居民、商业电缆部分；（4）居民、商业计量箱及表计部分。（5）本工程不包含配电室岀线开 关柜至消防负荷电缆。 二、建设地点：_________________________________________________ 三、经济指标：预算书报价_______________________________ 工程___________ 元，人民币大 写 ______________________________________ 。（预算编制依据2008年全国统一安装工程预算定额 河北省消耗量定额）。 经甲乙双方协商，此项工程费用包干使用，工程总承包费用___________ 元。人民币大 写：______________________ 。协议一经签订并给付工程首付款后，不因市场价格变动而调整承 包价格。 四、开工时间、实施办法及计划进度安排： 1、开工时间：在甲方给付施工首付款_日内开工 2、计划完成时间：工程于________ 年 ___ 月____ 日前完工。（施工其间，由于甲方某种原因工期顺延）。 五、费用及支付方式： 本协议签订之日起，甲方在，甲方在三日内拨付给乙方工程承包费用的30%计__________ 元。作为乙方购买材料、设备之用。工程完工验收合格后送电前甲方再给付乙方承包费用的40%计— 元。工程送电后三日内甲方再给付剩余工程款30%,计_________ 元。如由于甲方不能按协议及时 拨付工程款，造成的工期延误等损失由甲方负责。
单项工程施工合同协议书 以下是我为大家收集的合同范本，仅供参考! 甲方：_________ 乙方(施工责任方)：_________ 甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、
技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，