工程总承包合同里程碑付款条件的认定问题——中节环(北京)环境科技股份有限公司与北京北科欧远科技有限公司承揽合同纠纷
关键词：付款节点里程碑付款合同目的
问题提出工程总承包合同中,约定的常见工程进度款的支付方式为按月计量付款、里程碑付款或二者相结合的支付方式。[1]在采用里程碑付款的项目中,工程总承包商需要完成了所有合同约定的单项里程碑活动的相关工作,并按要求提交了所有相关文件之后,才能视为完成了某项活动的里程碑。在此条件下,工程总承包商才能通过合同约定的付款程序申请该项里程碑对应的合同款项。但是在项目实施过程中,若其中某项里程碑条件并未严格达成,但是最终项目完成了交付且投入运行,发包人是否可以该里程碑点未达成为由拒绝支付合同对应里程碑节点及后续的工程价款?
裁判要旨根据双方提供的相关在案证据以及明确自认,可以认定1号、2号机组锅炉氮氧化物排放已达标之客观事实,经进行低氮燃烧改造使锅炉氮氧化物排放达标之北科公司合同目的已经实现,发包人理应向工程总承包商支付尚欠全部剩余合同款项。
案情简介
上诉人(原审原告)：中节环(北京)环境科技股份有限公司(以下简称“中节环公司”)
被上诉人(原审被告)：北京北科欧远科技有限公司(以下简称“北科公司”)
2013年5月7日,中节环公司与北科公司签署了《山西兴能发电有限责任公司一期2×300NW机组脱硝BOT项目低氮燃烧器改造EPC 工程技术协议》(以下简称《EPC工程技术协议》),当月17日,双方又签订了《山西兴能发电有限责任公司1、2号机组锅炉低氮燃烧改造合同》(以下简称《改造合同》),上述协议主要条款约定:中节环公司作为承包方的承包范围包括:提供本工程所涉及所有设备、材料及备品备件,所有施工包括安装、调试、技术服务等,竣工资料的编制、验收。合同总承包价1030万元,构成如下:设备价款、运费、安装费、技术服务费(工程勘测费、设计费、研究试验费、培训费、系统试车调试验收费、联络会费、现场服务费、国外技术服务费、技术资料费、设备工厂检验费、性能试验与鉴定验收配合费)、竣工资料的编制、验收费。合同承包总价固定不变,施工过程中发生的地基处理、设计变更、变更设计、工程量签证、材料代用等费用已包含在合同总价款内。付款方式0.5∶2∶2.5∶4∶1,即预付款5%,设备达到现场验收合格后付20%,安装调试、试运行168小时后付25%,性能测试合格满半年承包
方向发包方提供合同总价发票后,北科公司付到合同总额的90%,10%质保金在性能测试验收合格满一年后如无质量问题,无息付清质保金。所有试验应在机组正常运行下进行。机组状态的认可,由双方共同决定。改造后性能验收试验的目的是验证机组是否符合性能保证值,由买卖双方认可的第三方测试单位进行,费用由中节环公司负责。性能试验在低Nox燃烧设备调整试验结束后三个月(不包括停机时间)内进行,具体试验时间由双方商定。所有性能保证值必须同时满足,不允许调整设置以使单个性能保证值满足要求。性能验收试验通过,视作设备的验收接收。
签约后,中节环公司即开始采购设备,并着手安装调试工作。2014年8月,采购的设备陆续到达山西兴能发电有限责任公司并经验收。同年9月底,设备经过安装调试检验。其间,双方还就一期2×300NW 机组脱硝BOT项目签订补充协议。北科公司于2013年5月向中节环公司付款50万元,于2014年9月付款100万元,于2015年1月付款100万元。
各方观点
中节环公司：
中节环公司提供给北科公司的设备已经安装调试并经过168小时,达到了付款条件,但北科公司迟迟不予付款,明显违约。双方签订的《山西兴能发电有限责任公司#1和#2号锅炉低氮燃烧系统改造工程施工整体验收单》明确了2号设备于2013年9月25日安装检验验收
合格,1号设备于2014年9月27日安装检验验收合格。根据双方签订的《EPC工程技术协议》第46页第7款设备交付进度及工程进度计划约定,冷态动力场试验时间是安装工作结束,预计时间2天;热态调试是冷态调试结束点炉后,预计时间2天。因此,1号设备安装调试经过168小时后是2014年10月6日,2号设备安装调试经过168小时后是2013年10月8日,北科公司第三阶段的最晚付款日应是2014年10月6日。一审法院将第三阶段付款及后续付款混淆,认为第三阶段付款条件没有成就,明显错误。北科公司没有在约定时间内主持双方确认的第三方实施设备性能验收,严重违约,应视为验收合格。根据双方签订的《EPC工程技术协议》第6条检验、调试和性能考核试验:第6.6.1.2条“在低氮燃烧器系统运行168小时后的3个月内进行性能测试验收”,第6.6.1.3条“性能考核试验由甲方(北科公司)主持乙方参加”。一审法院遗漏设备应由北科公司主持双方确认的第三方对设备进行性能测试验收,并且应在燃烧器系统运行168小时后的3个月内进行的重要事实。
北科公司:
在合同的履行上,中节环公司所作的工程并未依约履行完毕。中节环公司仅仅是对其购买的设备予以安装,至今未进行调试。其调试工作尚未完成,就要求北科公司对其工程进行性能考核验收,并称是北科公司未主持性能考核试验,系混淆是非。涉案合同的性质与签订目的,是为了让中节环公司交付符合约定条件的低氮燃烧器,而不是从中节环公司处购买设备。中节环公司提交整个1、2号机组锅炉排放达
标的资料,以证明其低氮燃烧器改造合格,但中节环公司进行的低氮燃烧器改造仅是北科公司承包的1、2号机组锅炉脱硝系统改造的一个环节,最终的排放合格不能代表低氮燃烧器改造也达标。168小时试运营期间要对设备进行调试,以使设备达到约定的技术标准,中节环公司未提供证据证明其在此期间对设备进行了调试,更未提供证据证明168小时试运营期结束后的3个月交付经过调试达标的燃烧器。因此,中节环公司没有证据证明第三阶段付款条件已经成就,第四阶段付款更无从谈起。
法院观点
一审法院：
中节环公司虽提供了设备验收及相关检验报告,但没有提交设备试运行168小时及改造后性能验收试验由双方认可的第三方测试单位进行的验收合格报告,故其未能完成其有权收取第三阶段及之后价款的义务。因中节环公司完成了交付设备的工作,并经北科公司现场验收,故北科公司仅支付了第二阶段大部分进度款,而未付清第二阶段
款项,属违约行为,其应承担继续履行并赔偿损失的违约责任。中节环公司主张的其他价款,因未达到合同约定的付款条件,本院不予支持,其相应部分的赔偿主张,本院亦不予支持。
二审法院:
中节环公司与北科公司签订的合同,系双方当事人的真实意思表示,且不违反法律规定,应属有效,双方均应按约定履行各自合同义务。根据中节环公司提供的相关在案证据及审理中北科公司关于中节环公司提供的涉案设备已投入运行使用的陈述,足以认定中节环公司已依约对1、2号机组锅炉进行了低氮燃烧改造。北科公司上述答辩意见中关于中节环公司仅是对设备进行了安装,至今未调试,故其所作工程并未履行完毕之说,显然不能成立。根据双方的诉、辩意见及审理情况,本案的焦点问题在于中节环公司所进行的低氮燃烧改造是否取得成效,是否实现了使1、2号机组锅炉氮氧化物排放达标的合同目的,而非如一审法院,脱离设备投入运行使用至今分别已近4年和5年之基本事实,去探讨设备是否经过168小时试运行之中间阶段付款条件是否成就之问题。
根据中节环公司提供的相关在案证据,更是根据本院审理中北科公司的明确自认,可以认定1、2号机组锅炉氮氧化物排放已达标之客观事实。北科公司虽主张排放正常不是中节环公司进行改造的结果,而是因其增加了相关耗材投入才使排放达标,但本案中北科公司未对其该主张提供证据予以证明,故本院对北科公司该主张不予采信。据此,可以认定中节环公司对1、2号机组锅炉的低氮燃烧改造符合合同
约定,经进行低氮燃烧改造使锅炉氮氧化物排放达标之北科公司合同目的已经实现,北科公司理应向中节环公司支付尚欠全部剩余合同款项。
问题解析
工程总承包合同中,工程款的支付通常分为预付款、进度款和结算款[2]三个部分,其中进度款的付款条件是发承包双方所重点关注的内容。在工程建设的周期内,如果能够做好工程进度款的支付工作,对于保障整个工程的质量、控制项目进度以及资金的良好运转具有重要的作用。下面笔者将简要介绍下工程总承包项目中进度款支付的几种类型,并尝试就本案中里程碑付款条件的认定问题进行分析。
一、工程总承包项目进度款的支付方式
工程总承包合同中,约定的常见进度款的支付方式为按月计量付款、里程碑付款或二者相结合的支付方式,[3]这三种支付方式各有特色。
按月计量付款即承包商按每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和试运行等)的合同金额,向发包人申请付款的方式。这种支付方式在传统的施工总承包项目中也十分常见。对于承包商而言,是一种较为公平的方式,只要已完工程量质量合格,就可以按月申请相应的款项,款项回笼时间固定,资金压力比较小。但是对于发包人来说,按月支付承包商款项对于控制工期进度的作用小。
里程碑付款则是指在进度计划的关键路径上设置一定数量的里
程碑,以完成里程碑为依据,作为合同分段计划目标和其中付款的时间控制点。[4]这种支付方式适用于工程节点比较明确的项目。相较于按月计量支付的方式而言,里程碑付款方式不能按工程的实际完成进度回收款项,支付时间不固定。但是对发包人而言,却可有效控制承包商保质保量地按照合同约定的里程碑逐步完成项目。
按月计量结合里程碑付款即以实际完成的实物工程量、进度计量只作为计算依据,并将当月的里程碑纳入计算体系,按月申请进度款的支付。[5]在这种方式中,主要采用的实际上是按月计量的方式付款,里程碑付款作为一种控制工期的手段存在。
以上简要介绍了三种工程总承包项目进度款的支付方式,[6]其中里程碑支付是一种不可或缺的一种,经常在工程总承包项目中被采用,[7]这种付款方式排除了涉及工程量这种大量的计量所带来的较烦琐的工作,对于本案中这种供货、安装量较大、节点较为明确的项目比较适用。
二、关于本案中的进度款支付约定简析
国际上所通用的工程总承包模式其主要特征在于业主将工程的设计、采购、施工、试运行全部或者主要工作都交给承包商来组织实施,项目完成后,承包商将满足业主需求和使用目的的工程移交给业主。本案中,中节环公司与北科公司分别签订《EPC工程技术协议》和《改造合同》,并在合同中约定由中节环公司统一负责本工程的勘测、设计、采购、安装、施工,从这两份合同的内容上看,本工程采用工程总承包模式。
本案中,中节环公司与北科公司签订的合同中约定了三个里程碑付款节点:
1. 设备达到现场验收合格;
2. 安装调试、试运行168小时;
3. 性能测试合格满半年承包方向发包方提供合同总价发票,其对应的合同价款的支付比例分别为15%、5%和65%。
结合涉案项目合同约定的可以看出,中节环公司接受了一个对己方十分不利的里程碑付款:本项目涉及大量的设备采购,但是北科公司只支付了5%的预付款,并且65%的合同款项被压制到设备的性能测试合格满半年才能申请支付,在这样一个长期的里程碑节点中,对于中节环公司来说对于项目整体的把控和价款支付相关的资料整理收集都提出了极高的要求,而只要中节环公司提供的资料稍有问题,北科公司便可拒绝支付里程碑节点对应的款项。
三、本案中里程碑付款条件的认定
本案合同中明文约定的里程碑付款节点为“安装调试、试运行168小时后”,中节环公司没有提交设备试运行168小时及改造后性能验收试验由双方认可的第三方测试单位进行的验收合格报告,但涉案工程项目已投入运行使用数年,北科公司仅以中节环公司未进行调试试运行工作为由就可拒绝支付合同阶段款项吗?笔者认为,本案中所讨论的里程碑对应款项是否应当支付的问题,实质上是里程碑付款节点的满足情况与合同目的达到之间的博弈问题。[8]
从一审、二审法院的判决中可以看出,一审法院严格按照合同条
款进行文义解释,认为双方在履行合同过程中,中节环公司确实未曾满足合同约定的付款条件,因此北科公司可以不支付相应款项。通常而言,这种从文义上进行的解释并没有错,文字承载了双方在签订合同过程中所要表达的含义,双方均应当严格按照合同履行义务。但应当要注意到的是,不能机械地从文义的角度出发,而应当考虑到签订合同的目的以及其他影响合同履行的事件。
对比一审法院的观点,笔者更认同二审法院的审理意见。工程总承包是项目业主为实现项目目标而采取的一种发承包方式。在这种工程模式下,如果承包商已经交付满足发包人使用目的的工程项目,发包人也接受该工程的,其合同目的已经达成。严格按照合同文义,看似公平但并不能解决双方的纠纷,而根据双方签订本合同的目的并结合双方诉诸法庭之时合同的履行情况进行整体上的梳理,法院审理此案之时,涉案设备已正常运行4~5年,北科公司与中节环公司订立合同的目的也已经实现,在这种情况下,再去详细探讨设备是否试运行168小时以及相应的里程碑节点是否满足是没有必要的,故而,笔者认为北科公司应当支付合同剩余的全部款项。
四、小结
合同付款条件属于工程总承包合同的核心条款,该条款的设置和履行是发承包双方中重点关注的内容,针对本案中节环公司与北科公司之间对于里程碑付款条件产生的纠纷,结合以上分析,提出以下建议
供参考:
(一)里程碑付款节点的设置应当合理,且尽量争取对己方有利的节点和对应的付款比例
通常来说,发包人可以利用其市场优势地位,在招标文件及其他采购类文件中附上其设置好的里程碑,有些可能还附有对应的付款比例。从发包人的立场出发,会要求在某个里程碑节点中涵盖尽可能多的工作内容,而分配尽可能少的付款比例,这样可以拖延项目进度款的支付,并且严格控制工程的工期进度。但从承包商的角度出发,则应当尽可能划分多个里程碑,并且争取尽量将付款集中在项目的前期,以便其回收项目资金。不仅发包人对里程碑节点已经有规定,而且受限于市场地位,对于付款比例是否能够协商、协商的难度等问题承包商是几乎没有话语权的。但是仍建议承包商还是应在招投标、合同签订的前期以及合同履行中把握所有可能的机会,坚持“划分宜细不宜粗、前大后小的基本原则”[9]与发包人就里程碑付款进行沟通,争取对己方有利的约定或对不合理的里程碑进行调整。
(二)承包商应加强对里程碑的把控,按照约定严格履行相应义务
发包人对于里程碑完成的审批非常严格,如果不按照合同约定完成里程碑项下所有的工作,则无法获得该项下所有的合同价款,这是无须质疑的。因此,承包商应加强对里程碑的把控,对于加强把控可分为两个阶段:一是在合同签订的前期,尽可能对里程碑约定事项进行细化分解,对于里程碑项下所包含的工作内容约定准确、完整,合同款项的支付条件也应当尽量明确;二是在合同履行过程中,按照合同约定逐步
完成里程碑的所有事项,并取得完成后对应的文件资料,以便于作为向发包人申请付款的凭证。
(三)对于合同履行过程中对方的违约事项,应当及时进行书面沟通,并保留好相应的文件资料
工程总承包项目通常工期长,双方的权利义务关系也比较复杂,在履行过程中难免会出现乙方未正确履约、不履行或拒绝履约的情形,极有可能影响到里程碑的完成以及价款的支付。因此,一旦出现此类情形,合同一方应及时通过书面函件的方式催促对方履约,以避免在未来产生纠纷时双方对于是否履行合同义务产生纠纷。在此期间还应当注意,如果对方履行不当造成己方损失的,应及时按照合同约定的索赔时间和流程提出索赔申请,以避免逾期失权的风险。
[1] 参见王珊珊、顾静:《国际工程总包合同进度款支付方式对比及注意事项》,载《现代经济信息》2014年第10期;沈维春、徐慧声、王秀娜、尹贻林:《EPC总承包商模式下工程进度款支付方式》,载《中国电力企业管理》2018年第27期。
[2] 工程咨询协会编译: FIDIC1999年版《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,机械工业出版社2002年版,第85~95页。14.合同价格和付款中约定的为“预付款、期中付款和最终付款”三个部分,笔者认为这仅为表述不同,其含义与“预付款、进度款和结算款”并无区别。
[3] 参见王珊珊、顾静:《国际工程总包合同进度款支付方式对比及注意事项》,载《现代经济信息》2014年第10期;沈维春、徐慧声、
王秀娜、尹贻林:《EPC总承包商模式下工程进度款支付方式》,载《中国电力企业管理》2018年第27期。
[4] 王珊珊、顾静:《国际工程总包合同进度款支付方式对比及注意事项》,载《现代经济信息》2014年第10期。
[5] 同上。
[6] 据查询,住建部、原国家工商行政管理总局联合印发的《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)中规定有按月计量付款和按付款计划表支付(里程碑付款)两种支付方式(二者选其一进行适用):14.6按月工程进度申请付款:按月申请付款的,承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础,按每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)的合同金额,向发包人或监理人提交付款申请。14.7按付款计划表申请付款:按付款计划表申请付款的,承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础,按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或)完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)等目标任务,以及每期付款金额,并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间,向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
[7] 参见张水波、陈勇强编:《国际工程总承包EPC交钥匙合同与管理》,中国电力出版社2009年版,第70页。该书中认为里程碑支付的方式适用于机电供货和安装工程量较大的项目。
[8] 笔者曾查询到跟本案相似的一个案例,即中节能六合天融环境保护科技有限公司与茌平信发华宇氧化铝有限公司建设工程施工
合同纠纷,山东省茌平县人民法院(2017)鲁1523民初2440号。该案双方当事人的前期合同约定与本案即为类似,但是在合同履行过程中,根据双方提交法院的证据认定,在信发华宇公司多次要求的情况下,中节能公司未能进行168小时测试系统运行,致使工程无法进行验收,无法实现合同目的,故而法院未支持中节能公司要求支付里程碑节点工程款的请求。案件详情还请自行查找以作进一步了解。
[9] 王珊珊、顾静:《国际工程总包合同进度款支付方式对比及注意事项》,载《现代经济信息》2014年第10期。
最新工程总承包合同文本 完整版 发包人（全称） 承包人（全称）
第一部分合同协议书 发包人（全称） **工业集团公司 承包人（全称） **设计研究院有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 自有。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 本项目建筑工程设计合同期限＋具备进场条件之日起至18个自然月止。 施工期限(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起至18个自然月止。 （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起，18个自然月。）
四、工程质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与 解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：_双方签字盖章后生效_。
发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监
epc总承包合同中价款类型篇一：EPC总承包合同要点 篇一：epc总承包合同审查注意事项 至于议标项目, 承包商与业主谈判修改合同文件的余地较大。无论哪一种情况, 通过风险审核, 至少可以对有关条件和条款做到心中有数, 在编写投标书时尽量防范或弥补这些风险, 并且在商务澄清、技术澄清和合同文件谈判时予以落实。在一份epc 合同中, 承包商的风险其实贯穿了整个合同的每一个条款和每一份附件。在审核合同正文条款以及有关附件时, 应该从头到尾仔细审核, 不遗漏任何一个潜在的风险。对于档案式的合同文件, 在招标文件(含通用条件和专用条件)、投标文件、技术澄清、商务澄清、合同协议书等文件之间, 还有一个合同文件构成和合同文件的优先顺序问题, 通常规定在具有最高合同文件效力的合同协议书中, 应该特别注意对优先顺序的规定是否合理。 我们可以重点从以下十个方面审核这些风险。 一、工程范围 工程范围技术性比较强, 必须首先审核合同文件是否规定了明确的工程范围, 注意承包商的责任范围与业主的责任范围之间的明确界限划分。有的业主将一个完整的项目分段招标, 此时应该特别注意中国公司的工程范围与其他承包商的工程范围之间的界限划分和接口。例如：水力发
电站项目, 业主往往将土建、机电设备和输变电分开招标, 甚至土建标本身还划分土建一标段(cw1)、土建二标段(cw2) 等, 这个时候就必须注意有关各标段之间接口的划分问题。又如：火力发电站承包商和业主的责任划分接口通常是在开关场的并点, 超越并点以外的输变电工程接人系统就属于业主的责任范围。此时应该注意审核业主方面的技术风险：一是业主能否在开工日将施工用电输送到工地;二是业主能否在预定工期内将输变电工程建成并通过接入系统在电站的开关场并点与发电机组并;三是业主能否让电当局按期保证电站试运行期间的反送电并接收全部上电量。 二、合同价款 epc 合同的合同价款通常是固定的封顶价款。关于合同价款, 重点应审核以下两个方面：首先, 合同价款的构成和计价货币。此时应注意汇率风险和利率风险, 以及承包商和业主对汇率风险和利率风险的分担办法。例如：在一些亚非国家承包项目, 合同价款往往分成外汇计价部分和当地货币计价部分。由于这些国家的通货膨胀率通常会高于美元或欧元, 应考虑在合同中规定当地货币与美元或欧元之间的一个固定汇率, 并规定超过这一固定汇率如何处理。其次, 合同价款的调整办法。这里主要涉及到两个问题：一是延期开工的费用补偿。有的项目签完合同后并不一定能够马上开工, 原因是业主筹措项目资金尚需时间, 这时就有必
合同付款管理办法 1.目的 1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。 1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。 1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 2.适用范围 2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款； 3.付款原则 3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。 3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。 3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结 算付款。 4.职责 4.1根据合同需要付款时,请款单位当月20日前提出《工程款支付申请表》,监理工程师根据项目进 度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，审核内容主要看是否达到合同约定的付款条件，工程节点是否达到合同约定的质量标准及形象进度要求。 4.2 工程管理中心专业主管工程师根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣 款签负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.3工程管理中心负责人及分管领导对主管专业工程师的意见进行复核。 4.4成本控制中心造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核，确保付款额度的准确性,对付款 进行把关，负责复核《工程款支付申请表》并签署意见。 4.5成本控制中心负责人及分管领导对《付款审批表》进行审批并签署意见。 4.6财务管理中心经办人对《付款审批表》的复审，重点复核已会付款额度及制定初步付款计划。 4.7财务管理中心负责人根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应 及时与分管副总经理沟通，并由分管副总经理及时与供方单位沟通，争取赢得谅解。 4.8总经理对最终确定付款额度和计划进行审批。 4.9董事长非合同规定付款外的特殊付款进行审批。 5.0程序 5.1付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外） 5.1.1施工承包方在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款支付申请表》、项目负责 人签字、项目部盖章后呈报至监理单位。
网站建设服务合同(样式一) 合同编号： 签订合同地点： 甲方： 乙方： 上述甲、乙双方，经友好协商一致，就甲方委托乙方进行网站建设事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。 第一条甲方委托乙方为甲方网站进行有关的策划、设计和制作。本合同网站建设项目的内容、工作进度与安排、数量、价款、交付和验收方式等由附件载明。 第二条合同履行期限按照附件规定的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长该期限（以下统称合同期限）。 第三条甲方应向乙方提供网站建设时制作网页必要的资料和协助并派专人负责与乙方联络、协调。 第四条乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、声誉等的行为。 第五条双方的基本权利和基本义务 5-1甲方的权利和义务 5-1-1根据本合同网站建设项目的实际需要和乙方的要求提供协助并提供有关的材料及图片等，甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法，图片清晰、文字材料应为电子文档格式。 5-1-2甲方在使用建设完成的网站的时应当注意符合国家法律规定和社会公共利益，特别地，应当严格遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《中华人民共和国电信条例》《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》和国家其他有关法律、法规、行政规章，不得利用网站制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服务进行的经营活动需要获得国家有关部门的认可或批准的，甲方应获得该有关的认可或批准。 操作所引起的问题以及产生的影响、的要求而进行的使用、5-1-2和5-1-1对违反5-1-3 后果承担全部责任。 5-1-4 按本合同约定支付费用。 5-1-5 依合同约定使用合同标的。 5-1-6 如甲方需要乙方提供放置网站的域名、服务器空间或需要乙方提供其他系统软件、技术支持等，双方应另行签署其他协议。 5-2乙方的权利和义务 5-2-1 按照甲方提供的材料按照本合同约定的时间完成网页制作等网站建设工作。具体工作详
工程总承包合同 发包人（全称） ____________________________________ 承包人（全称） ___________________________________ 第一部分合同协议书 发包人（全称） ________________________________________ 承包人（全称） ________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况 工程名称： _______________________________________________________________________ 工程地点： _______________________________________________________________________ 工程承包范围： ___________________________________________________________________ 二、主要技术来源 自有。 三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 本项目建筑工程设计合同期限+具备进场条件之日起至18个自然月止。 施工期限（绝对日期或相对日期）：具备进场条件之日起至18个自然月止。 （其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：具备进场条件之日起，18个自然月。） 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：___________________________ 元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：__________ 年—月—日
建筑施工合同审查 篇一：建筑工程施工合同审核审查要点 建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）XX第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先；
其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定 一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；
合同条款及格式 【合同格式条款的解释】 格式条款的解释，是在对格式条款的理解发生争议时，对格式条款的含义作出说明。 格式条款为合同条款，格式条款的解释，当然为合同解释的一项内容，自也应适用合同解 释的一般规则。但格式条款与一般合同条款又有不同的特点，它并非是由当事人双方相互 协商拟定的。因此，对格式条款的解释也必有特别的要求。《合同法》第41条规定：“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以 上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。” 依此规定，对格式条款的解释还应采用以下三项特殊规则 (一)按照通常理解解释规则格式条款是由一方事先拟定并提供重复使用的，它不是针 对特定相对人而是针对不特定的相对人制定的，因此，在发生争议时，不能按照提供格式 条款的一方的特别理解来解释，也不能按照相对方在订立该合同时的特定情形下的理解来 解释，而应当按照通常的理解来解释。所谓通常的理解，是指通常情形下会订立该合同 的一般人的理解。 (二)作不利于格式条款提供方的解释对合同条款的解释，有所谓“用语有疑义时，对 使用者为不利益的解释”的法谚，此也为各国法上通用的合同解释规则。《国际商事合同 通则》第4.6条也规定：“如果一方当事人所提出的合同条款含义不清，则应作出对 该方当事人不利的解释。”格式条款因是由一方事先拟定的，且未经对方协商也不允许 对方协商，因此，在格式条款按照通常的理解也会出现两种以上的解释效果时，应当作出 不利于提供格式条款一方的解释，也就是应为对相对方有利的解释。这一方面体现提供条 款的一方应对自己提供的条款的含义不清负责，另一方面也是为了保护格式条款提供方的 相对方的利益，因为相对方总是处于一种弱势地位。 (三)非格式条款优于格式条款合同中既有格式条款又有非格式条款，且两者不一致的，应按照非格式条款优于格式条款的规则解释，亦即应采用非格式条款而否定格式条款。这 是因为格式条款是由一方提供而未经协商的，非格式条款是由当事人双方协商一致的，如 果格式条款与非格式条款不一致，实际上是当事人双方以其合意排除了格式条款的适用。 在这种情形下，若采用格式条款，无疑是否定了当事人的真实意思，而采用非格式条款， 则恰巧能反映当事人的真实意思。 【合同条款】 (一)对格式条款订立的规制 《合同法》第39条第1款规定：采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应 当遵循公平原则确定当事人之间权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程总承包合同
编号：FS-DY-20414 建设工程总承包合同 协议书 发包人（全称）：_____有限公司 承包人（全称）：_____集团有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程 工程立项批准文号：____ 资金来源：自筹 承包范围：______
二、工程承包范围 承包范围： 1 除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中： 1.1 土建施工承包范围为____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。 1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。 2 凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。 3 工程师指令经发包人同意的其他项目。 发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。 三、合同工期：
2020工程总承包合同（标准版） 工程总承包合同(一) 日期：年月日 地点：市本合同经下述双方签署： 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生年月日由建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)出生地：(国家)国籍：(国家)总部：(国) 市在a国的通讯地址：信箱 鉴于甲方要兴建学校平方米的教学楼(该工程为楼房，包括全套 家具、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 二、合同金额 本合同金额为第纳尔(兑换美元的比例为70%)。 这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的，这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根 据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期 内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。 三、合同工期
乙方必须根据本合同第号附件的说明，在自移交场地之日起的 380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话，可 从书面形式通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方 证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四、移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内 缺席，甲方可照常起草纪要，并将机要的复印件寄给乙方。起草纪 要之日为乙方接收场地之日。 五、查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这 些因素造成的后果均由乙方负责。 六、履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同在总额的20%，或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对 甲方产生义务。 用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到 最后交付工程为止。 该保证金始终由甲方保存，用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多一个月内，按可能业经 被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，甲方有权没收保证金 的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担 费用，甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法 院或采取其他措施。
合同条件 分包合同条件及附件附件1 ‐付款条款
附件1 ‐付款条款 合同价款及工程款支付 1、合同价款的确定及调整 1.1、本工程为招标范围内总价包干，任何一方不得擅自更改。即招标范围内承包人的投标价格一经确定即作为固定合同价格(价格内包含包干的风险费用)，合同总价已包含包工、包料、质量、进度、安全、措施和税费等一切风险因素。今后不再因本招标范围内图纸工程量计算错误或计算漏失而做任何调整。 1.2、承包人的投标价格一经确定即作为合同价格，任何一方不得擅自更改。 1.3、可以调整价格的因素仅限于： 1.3.1生产设备增加导致工程量增加 1.3.2 建设单位要求取消的招标范围内的施工内容。 1.3.3 建设单位委托的其他施工任务。 1.4、变更价款的确定： 1.4.1、承包人的投标价格内的组织措施费项目和规费为包干费用，不因设计变更、现场签证及工期延误（包括非承包人原因造成的延误）等因素进行调整。若发现投标价格中已计价的措施费项目（包括技术措施和组织措施项目），实际在施工承包商没有实施，除将该项费用从合同价中扣除外，承包商还需承担由此造成的质量、安全、进度责任及一切损失。 1.4.2、变更单价的确认： 若承包人投标报价内有相同分部分项的综合单价，则按照其相同项目的综合单价分析只计取材料、机械、人工组成的单价并依投标文件商务标做20%的让利；若承包人投标报价内没有相同分部分项的综合单价，按类似分部分项的综合单价计算方法进行适当调整（主要是对人工、材料、机械的数量或单价差异的调整并做20%的让利）后的单价计算；若没有类似分部分项的综合单价，则按项目所在地市场低价执行。 1.4.3、每份变更价款建安工程费的计算 （1）工程变更价款在工程竣工结算后支付，扣除相应的质量保证金。 （2）对价款调整中的材料价格的取定：承包人投标报价文件中主要材料价格表已包含的材料按主要材料价格表的价格计取；主要材料价格表中未包含的材料按施工期间《常州工程造价信息》中的价格计取，造价信息上没有的材料按项目所在地市场低价计取。 2、工程款支付 2.1、工程预付款
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门： 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。 附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日
附件一：合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
精品文档 WOR文档排版格式要求 一、页面格式与编码 页边距为上下2.5cm、左右3cm,标准字符集安居，行间距为多倍行距 1.25。 正文开始设置页码，页码起始数字为1,形式为普通阿拉伯数字，置于页面低端居中。 二、字体与字号 包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间。 1.1合同编号为黑体、四号、文本左对齐。 1.2空两行书写合同名称，仿宋字体、一号、加粗、居中。 1.3空7-8行，余下内容用三号楷体字，与合同名称居中对齐。 2.1段前空一行书写合同名称，黑体、二号、居中，段前段后各24磅。 2.2下方双方当事人基本信息，黑体、小三，文本左对齐。 2.3合同正文文本为宋体，小四，首行缩进2字符，行距为多倍行距 1.25。 3.1每张表格都应有表题，表题前后各空一行，宋体、小四、加粗，置于表格上方居中位置。 3.2表格中中文字体为 5号，居中 3.3在表格正下方空一行书写表格说明，采用宋体，五号。 3.4同一表格应尽量放在一页。 4.1合同正文结束后，空两行，书写（以下无正文）字样，小四，首行缩进两字符。 4.2依据合同具体情况书写落款，采用宋体、小四，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字（盖章）空间。 5、附件、附录 合同结尾处如有附件、附录，应另起一页。 5.1附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采用仿宋、二号、加粗、居中。 5.2附件、附录需编号，形式为附件/附录+阿拉伯数字，附件编号采用仿宋体、三号、加粗、文本左对齐。 5.3附件、附录标题为宋体、小三、加粗，置于附件文本/表格上方正中位置。 三、条款分层 1、第一层为条，如第一条 2、第二层为1
建设工程总承包合同范文（2017） 发包 方： (以下简称甲方) 承包 方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1. 工程名 称：
2. 工程地 点： 3. 工程内容：会馆、多层洋房、别墅、道路、挡墙护坡、绿化及度假中心的前期施工道路、土地平整、现有大坑回填等其他工程。 4. 工程承包范围及承包方式 承包范围：施工图纸范围内土建工程、安装装饰工程及所有附属配套工程的全部工作内容(按发包方签发的开工通知书); 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全。 5. 建筑面积：按施工图面积计算(约万平方米)。 二、合同工期 1. 开工日期：年月日(以甲方签发的开工通知书为准)
2. 竣工日期：年月日。 3. 工程合同工 期: 年月日，另外总工期内是否含现场大坑回填。 三、质量标准：工程质量等级为合格 四、合同价款确认方式 1. 计价依据: 甲方提供的施工图，设计变更、现场签证等计算价款，工程量按实结算。 2. 定额及取费标准：执行年颁布的 《省建筑工程综合定额》、年颁布的《省安装工程综合定额》。会馆、多层洋房、小高层住宅按定额标准取费(含精装修可下浮%);别墅按定额标准取费并总造价上浮%(含精装修可不上浮);道路、绿化及其他建设工程按定额标准取费总造价下浮%。明确工程的取费定额。
3. 材料价格执行同期《省工程造价信息》颁发的信息价，信息价中没有的材料，由乙方提供市场采购价，经甲方确认后执行，其价格按甲乙双方确认的市场价+%采保费为材料价，经甲方认价后材料不下浮。人工工资补差 按省定额站最新文件执行。本工程的水、电费调差按照实际缴纳单价计入决算。 五、甲方责任 1. 开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，配合乙方做好开工前的三通一平工作并承担所有的费用。 2. 开工前七天，向乙方提供经图审后的施工图纸六套，并组织设计单位向乙方进行现场技术交底;协助乙方办理好施工所涉及的一切审批手续。 3. 指派为甲方住工地代表，负责履行合同，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签收手续和其他事宜。
2020新版工程总承包合同范本 精装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-065224
2020新版工程总承包合同范本精装版 发包人（以下简称甲方） __________________________________________________________ 承包人（以下简称乙方） __________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_________________________项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：__________________________________ 2、工程地点：__________________________________ 3、工程范围：__________________________________
4、承包形式：__________________________________ 5、工程期限： （1）开工日期：________年______月_____日，主要以监理工程师签发的开工令为准； （2）竣工日期：________年______月_____日。 （3）合同总工期为_______自然日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 6、质量标准采用下列： （1）工程质量达到市优奖； （2）工程质量评定等级为优良； （3）符合国家质量验收标准； （4）双方约定的标准、具体为： ______________________________________________。 二、价款及付款方式 1、工程总承包价为__________元。（大写：_________________元整）；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同-附件(背靠背付款) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
此附件是供需双方于（此处填写合同签订地点）所签署的购销合同（需方合同编号：）之不可分割的部分。 1. 产品价格及清单：详见附件2 产品总价：合同大写金额人民币（）小写（）。前述价格为需方在本合同项下应向供方支付的最终价格，其中已经包括所有材料费、人工费、运输费、装卸费、保险费及营业税、17%的增值税、所得税以及其他类似税项、关税和费用， 除该合同金额外，需方不再支付任何其他费用。 2. 供方保证供方提供的产品均由原厂商指定用于最终用户名称的项目，否则 由此引起的一切后果由供方承担责任。 3. 交货时间： 4. 交货地点： 5. 收货人： 6. 付款时间：需方向供方支付本合同项下的货款，须在供方满足以下条件后个工 作日内向供方支付： 6.1 供方提供本合同项下全部货物签收单。（以需方最终用户盖章签字确认为准） 6.2 供方提交本合同项下全部货物终验验收报告（以需方书面盖章确认为准）。 6.3供方提交本合同项下全部货物原厂商注册的产品序列号文件并经供方加盖公章 确认（序列号文件格式可参照附件3）。 6.4供方应向需方提交正式的（■）增值税专用发票（）5% 服务发票。 6.5如果需方购买的产品中包含原厂或第三方提供的服务、保修等，在需方付款前， 供方还须提供，供方获得原厂或第三方服务、保修等的证明，该证明必须包含服务、保修的内容和期限（或起止日期）。 6.6需方收到最终用户款项是需方付款给供方的先决条件。 ■若在付款前需方或需方最终用户发现货物有任何不符合合同要求的，需方有权书面通知供方后中止付款，直至问题解决后重新付款，需方不承担逾期付款责任。 7. 付款方式：需方采用方式付款至发票中指明的付款地址： 供方帐户：__________ 开户名：____________ 开户行：____________ 8. 供方承诺对合同产品提供—年免费保修服务，该免费保修期自需方或需方最终用户完成终验之日起计算。 9. 争议解决： 9.1本合同按中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。 9.2因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争执，双方应通过友好协商解决。双方协商不成的，任何一方可向（■）需方所在地（）合同签订地人民法院提起诉讼。10. 其它约定：
WORD文档排版格式要求 一、页面格式与编码 1、页面设置 页边距为上下2.5cm、左右3cm，标准字符集安居，行间距为多倍行距1.25。 2、页码编辑 正文开始设置页码，页码起始数字为1，形式为普通阿拉伯数字，置于页面低端居中。 二、字体与字号 1、封面部分 包括合同编号、合同名称、合同签约双方、签约时间。 1.1合同编号为黑体、四号、文本左对齐。 1.2空两行书写合同名称，仿宋字体、一号、加粗、居中。 1.3空7-8行，余下内容用三号楷体字，与合同名称居中对齐。 2、主体部分 2.1段前空一行书写合同名称，黑体、二号、居中，段前段后各24磅。 2.2下方双方当事人基本信息，黑体、小三，文本左对齐。 2.3合同正文文本为宋体，小四，首行缩进2字符，行距为多倍行距1.25。 3、表格与说明 3.1每张表格都应有表题，表题前后各空一行，宋体、小四、加粗，置于表格上方居中位置。 3.2表格中中文字体为5号，居中 3.3在表格正下方空一行书写表格说明，采用宋体，五号。 3.4同一表格应尽量放在一页。 4、结尾与落款 4.1合同正文结束后，空两行，书写（以下无正文）字样，小四，首行缩进两字符。 4.2依据合同具体情况书写落款，采用宋体、小四，分别在页面两侧为双方当事人预留大致相等的签字（盖章）空间。 5、附件、附录 合同结尾处如有附件、附录，应另起一页。 5.1附件起始页书写合同附件，上下各空一行，采用仿宋、二号、加粗、居中。 5.2附件、附录需编号，形式为附件/附录+阿拉伯数字，附件编号采用仿宋体、三号、加粗、文本左对齐。 5.3附件、附录标题为宋体、小三、加粗，置于附件文本/表格上方正中位置。 三、条款分层 1、第一层为条，如第一条 2、第二层为1 3、第三层为（1） 4、如合同条文层次较多，可再加一层“章”。
网络项目合作协议范本 协议甲方:__网络通信有限公司协议乙方: 法人代表: 法人代表(负责人): 通讯地址: 通讯地址: 电话: 电话: 甲乙双方经友好协商,本着互惠互利,资源共享的原则,甲方授权乙方为甲方预约回拨,VOIP网络电话等业务在_______省______市_____县区域市场内的独家代理商(特约经销商),甲方在授权区域内建立营销网络,开拓市场,自主经营,自负盈亏.根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议: 一,甲方授权乙方经营项目: 1,预约回拨系统:包括预约回拨运营平台,国信一号通回拨卡,回拨器,回拨电话机等. 2,VOIP网络电话:包括RJ45网络电话,USB网络电话,网络话吧,公话超市,集团电话,语音网关等. 3,无线平台 4,企业建站,域名空间服务,网站设计 5,技术方案:包括回拨系统技术方案,VoIP网络电话解决方案,网络网吧组建方案,无线网络方案等. 甲乙双方特别同意并声明:本协议中甲乙双方作为独立协议人,其一切行为均为其 自身的行为,并不能理解为乙方的行为,其无权以本协议中未明确规定的任何方式约束. 二,代理政策 一号通回拨卡对终端用户计费费率分0.15元/分钟(0.30元分钟折半),VOIP网络电话对终端用户计费费率分0.12元/分钟. 1,独家(买断)代理: 总部给予区域市场保护,区域内代理或者营销均通过独家代理商进货 条件:有良好的经营渠道,能够建立区域内分销网络, 第一个月话务流量达到100000分钟,第二个月达到300000万分钟,第三个月达到500000分钟 乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,可独立发卡制作回拨充值卡,独自发展客户,发展下级代理. 甲方免费为乙方建立预约回拨虚拟运营平台和VOIP管理计费平台,预约回拨话费按6.5折供货,VOIP网络电话话务按0.08元/分钟供货. 乙方向甲方一次性交纳独家代理买断性区域保护费.县级为1000元,市级为3000元,省会城市为5000元,省级为10000元. 2,区域代理 条件:法人,自然人,专职兼职均可,有良好经营渠道,能够建立健全的分销网络 乙方可建立自己的运营平台,成为独立运营商,独立发卡制作回拨冲值卡,独自发展客户,发展下级代理.但没有区域保护,其他人也可以在区域内做代理 购买3000元话费免费建立虚拟运营商平台,或1000元建立运营平台送1000分钟话费.预约回拨话费按7折供货,VOIP网络电话话务按0.085元/分钟供货. 3,专兼职代理营销 不限量预约回拨话费按7.5折供货,累计达到10000元话费7折供货;一次性购买1000元以上回拨卡7折供货. VOIP网络电话话务按0.09元/分钟供货,累计达到10000元话费0.085元/分钟供货,
最新工程总承包合同示范文本 我们签合同不止是为了我们的利益还有很多事情的证据，今天我就给大家分享的承包合同，欢迎大家来收藏哦 工程总承包合同示范文本 合同编号：_________ 发包方：_________ 法定代表人：_________ 承包方：_________ ； 法定代表人：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同;
2.本合同附件; 第二条图纸和文件的保管与提供 1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 | 2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。 3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。 第三条工程概况 1.工程名称：_________工程。 2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号：_________，工程项目表
合同编号： ____________ 甲方： ______________________ 乙方: _______________________ 签订日期：年月日
甲方：___________ 乙方：________ 关于甲方委托乙方为其提供网络设施及信息化方面的服务事 宜，为明确双方责任，依据中华人民共和国相关法律，经双方协商，达成如下协议： 第一条双方的承诺与保证 一、甲方的承诺与保证 甲方承诺并保证已阅读并完全理解了本合同及本合同附件《网络服务承诺及费用表》（以下统称合同的内容），同意签署本合同及其附件，并按照合同约定支付款项，遵守本合同及本合同附件中甲方应承担的所有义务。 二、乙方的承诺与保证 乙方承诺并保证已阅读并完全理解了本合同及本合同附件《网络服务承诺及费用表》（以下统称合同的内容），同意签署本合同及其附件，并按照合同为甲方提供服务，遵守本合同及本合同附件中乙方应承担的所有义务。 三、双方一致同意 本合同及其附件应作为一个统一的整体予以理解和执行，附件的条款应适用于本合同，本合同的条款也应适用于附件。 第二条关于网站推广服务 一、对于乙方为甲方提供的在为其网站在新浪、搜狐、网易、
百度等收费搜索引擎进行推广的服务，乙方保证相关登录的及时生 效，并能实现在附件《网络服务承诺及费用表》内承诺的效果。对于由于各大搜索引擎的原因而引起的各类后果，乙方不负责任。 二、若由于甲方的原因造成委托加注的网站长期不能被访问、网站实际内容与本合同中甲方确定的内容严重不符等情况，而导致搜索引擎收录失败，排名靠后或被搜索引擎剔除，乙方将不负责此后果。 三、因各类原因未能申请成功，乙方将全额向甲方退回相关费用。 四、对于乙方提供的国内外知名免费搜索引擎上的登录服务。由于各免费搜索引擎的生效时间不尽相同，乙方不对生效时间作出解释。 第三条价格条款与付款方式 一、（协议生效后两个工作日内，甲方需将附件《网络服务费用表》中所规定的总项目款一次性支付给乙方。 二、乙方保留依市场情况调整价格标准的权利，已经履行的协议年内按照原价履行，针对相关价格的调整收费，乙方将与甲方协商后签订补充协议、对于补充协议与先前协议之间有冲突之处，均以最新的补充协议为准。 第四条协议期限、变更与解除 一、协议自甲乙双方签字（章）之日起生效，有效期一年。到期后如果甲方按时续缴《网络服务承诺及费用表》以及相关补充协议 中规定之年度服务费用，则本协议有效期自动延长一年。 二、订立本协议所依据的法律、法规或订立本协议所依据的客观情况发生重大变化，致使本协议无法履行的，经甲乙双方协商一致，可以