人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
工业品买卖合同 出卖人：****有限公司合同编号：**** 买受人：****有限公司签订地点：**** 签订时间：年月日第一条：产品名称、型号、数量、金额 第二条：质量标准：按国家标准。 第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：按照国家质量法。 第四条：包装标准、包装物的供应与回收：无。 第五条：随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品说明书、产品合格证、检验报告、企业资质证、产品跟踪保证书。 第六条：标的物所有权自付款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第七条：运输方式及到达地点和费用负担：运输费用由出卖人承担，运送到****小区工地并负责卸车。 第八条：检验标准、方法：现场检验。 第九条：结算方式、时间及地点：货到工地出卖方提供普通发票后付总价款的70%，安装完成付总价款的10%，验收合格后一个月内付总价款的15%，余下5%作为质保金一年后15天内（不计息）付清，在质保期内所供材料如有损坏，无条件更换。 第十条：货款收款、提供发票单位为*****有限公司。在合同履行期间，不得随意更改，如出现更改现象，出卖人须承担总价款5%的违约金。 第十一条：违约责任：按合同法执行，违约方承担相应的违约责任。 第十二条：本合同解除的条件：双方责任、义务履行完毕，自动解除。 第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的。按下列第一种方式解决： 一、提交____仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。 第十四条：本合同一式贰份，供、需双方各执壹份，双方签字盖章起生效。 第十五条：其他约定事项：无。 附附件一份。
人防防护设备安装施工专业分包合同
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx
1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。
建筑工程内部承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方: 订立时间：年月日 订立地点：
工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(内部承包方)：施工队编号： 丙方（担保人）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议（具体见附件，附件须由乙方签字确认。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人，丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：； 工程地点：； 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独
立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定：年月日（具体以业主书面确认的开工今为准） 竣工日期：年月日； 总工期：天。日历天数以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天，乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。． 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户，乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议，并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付：业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后，2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资金使用计划，，由甲方审定后送货清单原件等）、民工工资表，合同原件、和付款依据（材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放，乙方提供民工收到工资的书面材料，并予以公布，3否则甲方有权暂停支付后期的工程
编号： 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年___ 月_____ 日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定，经招标，经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称：人防工程。 2?工程内容：地下室人防设备工程。（详见附表） 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2?承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工，包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工，本工程合同工期从年月日开始计算，即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期（以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准）超过合同确定的竣工日期时，每推迟一天，发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。
4?因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制，设备工程完工后付合同总价的％,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》（）、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准：工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位：市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
编号：_________________ 工程内部承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程内部承包合同 项目编号20[]号 发包方：瑞安市宏源市政工程有*公司(以下简称甲方) 承包方：项目经理部(以下简称乙方) 兹因甲方工程施工需要，经内部招标（或协商）同意将以下工程内部承包给乙方施工。为了明确双方权利义务，确保工程保质按期安全完成，依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称地点：（工程全称，要尽量写的详细，如市镇村工程） 二、工程内容：（如市政道路、桥梁、给水、排水、护岸、交通康庄工程）。 三、承包方式：包工包料。 四、合同造价：暂定仟佰拾万仟佰拾元整，以竣工结算造价为准。
五、管理费率：基准费率%，投标下浮率%，合计管理费率%。 六、合同工期：工期为270日历天（工期提前和延误的奖罚按甲方与业主方签订的合同执行，如工期延误则每天加罚1‰的合同造价） 七、工程质量：合格（如验收质量达不到合格标准，按甲方与业主方签订的合同执行处罚，另加罚合同造价2%） 八、乙方以甲方的名义组织项目经理部（全称为“瑞安市宏源市政工程有*公司（工程全称）项目经理部”）负责项目施工，并承担该项目的权利义务责任。在工程实施过程中，甲方委派名管理人员到乙方工作负责监督施工，乙方负责提供必要办公设备。 九、工程付款办法：甲方在收到业主方工程款后扣除以下费用后全额支付给乙方。 ①管理费和税金合计8%。 ②管理人员月度工资元（按月扣除）。 ③如需项目部组成人员押证，费用每月3000元（按月扣除）。
人防工程施工合同 委托方：（以下简称甲方） 地址： 受托方：（以下简称乙方） 地址： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。 1．甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外，甲方还负责： 1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具 体项目内部相关协调工作。 1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方 的一切损失。 1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复 验工作。
1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押 金、出入证费及垃圾处理费，均由甲方承担。 1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的 规章制度、管理办法等。 1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。2．乙方的权利和义务 2.1．配合甲方具体项目中一切施工。 2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。 2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。 2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。 2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
合同编号： xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局
甲方（发包方）：XXXXX有限公司 乙方（承包方）：xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1．工程名称：XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点：。 3. 工程开工日期：年月日，竣工日期.年月日，总工期天。 4．质量等级：合格。 第二条合同价款及结算方法 1．按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防[2009]325号）规定，设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2．根据甲方提供的设备清单，结合图纸对所有人防门实行总价包干，本工程合同价款计人民币￥元（大写：元整）。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3．因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减，合同价款做相应增减。 4．若本工程无设计变更，设备数量或者安装工程量无增减，则无需另行办理买卖安装结算，本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后，甲方按下列方式向乙方支付合同价款： 1．合同订立后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款，计：￥元（大写：元整）。 2，门框运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 3．门扇运抵现场后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款，计：￥元（大写：元整）。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的10 %，计：￥元（大写：元整）。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
发包人： (以下简称甲方) 承包人：身份证号码：住址：联系电话： (以下简称乙方) 为进一步挖掘企业潜力，控制成本、提高效益，经甲方研究决定，对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本地区和该工程的实际情况，就工程内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方。 (一)项目概况如下： 1、项目名称： (暂定名，下同)。 2、建设单位： 3、项目坐落： 4、占地面积约为; 5、建筑面积约为： (二)甲方承包合同概况如下： 1、工程内容： 2、合同工期： 3、工程价款： 4、质量标准：XXXX。工程质量符合国家和XXXX市有关建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求。 二、内部承包方式 (一)甲方成立XXX项目工程部，聘任XXX为项目部负责人，负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。
(二)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，亦由乙方解决，甲方可予以协助。 (三)本工程除成本支出(依照财务部《施工、房地产开发企业财务制度》)及乙方向甲方缴纳的承包费外，其余部分作为乙方的收益，如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。 三、内部承包工程范围 乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。 (一)具体工程承包施工范围包括但不限于： (二)以下分项、分部工程不属于乙方承包施工的工程范围，由建设单位或甲方另行分包给其他单位施工： (三)承包工程范围增减 乙方承包工程范围如有增减，建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。 乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。 四、工程担保 (一)乙方承诺在签订本内部承包合同时向甲方交纳承包保证金XXX万元(大写XXX 万元)人民币，作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后XX月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。 (二)甲方与建设单位因本工程签订的《建设工程施工合同》中约定用于缴纳建委的欠薪保证金XXX元(大写XXX 元)，由乙方在签订本合同时一次性交付给甲方，
工程施工内部施工班组分包协议书 甲方：建设工程有限公司 乙方：（班组负责人） 甲方承建的工程，经研究决定，落实由施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。 第一条：工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 第二条：工程内容及方式 内容： 承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。 第三条：双方职责 1、甲方职责 ①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。 ②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。 ④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。 2、乙方职责 1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。 2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。 3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。 4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。 5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。 6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。 7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。 8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。 9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。 10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。 11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。 12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。 13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。 第四条：工程质量检查与验收 1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。 2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。 3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。 4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。 第五条：工期
工程勘察设计合同范本 工程勘察设计合同范本 委托方(甲方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承包方(乙方)：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术
要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条乙方责任 1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文