甲
方：______________________________
乙 方：______________________________
日 期：_________年________月_______日
家装水电工承包合同新整理版
You have to get the permission of all the signatories to the agreement
if you want to change the terms.
家装水电工承包合同
家装水电工承包合同范文一
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
経双方协商，甲方将 水电安装 工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：
1、承包方式： 包工
2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋
;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款：
1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求：
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从年月日至年月日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装)，未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天2000元的罚款。如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处
理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
水电工承包合同 甲方：深圳市中航装饰设计工程有限公司郴州工程处 乙方： 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：___ __________________________________________ 2.工期：_______年_______月_______日至________年_______月______日 3.本项工程人工单价人民币陆拾元。（按室内建筑面积计算） 4.每个工程在工程款项里扣除5%做为质保金。半年后,甲方将质保金退还给乙方。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及
各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，布线验收合格后支付20%，竣工验收合格后支付25%. 2. 乙方承包内容： （1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 （2).室内监控音响除外，图纸变更另外计算 （3).所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋） （4).临时水电按另工计算 第六条违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。 第七条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电安装工程劳务承包合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电安装合同怎么写？下面品才xx为大家收集整理的相关资料。欢迎大家阅读！!!1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、 及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程虽另行计算）（1）给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点； （2）排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨 水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井；所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋； (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装； (5)防雷接地安装；
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。 四、工期要求 乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质虽标准 工程质虽：按总(分)包合同有关质虽的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质虽评定标准》，本工作必须达到质H评定合格等级。 六、工程承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装 调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质虽、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。 七、合同价款 本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平 方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水， 穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带）、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。 八、付款和结算方式 （一）甲方工程款支付：
协议编号：LX-FS-A99596 家装水电工承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家装水电工承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元，即一千五百元整，余款至工程结束之日起3日内全清。 工期自(20xx)年( )月起，至于( )年( )月。乙方工作主要内容： 1. 材料的场内搬运与管理; 2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运; 4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理; 5. 成品保护，及竣工验收。 材料要求： 埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新特、宝胜、南洋、金龙羽、鲁能、五彩江南，日晖品牌电线电缆。水管线管采用中洁、金德、中财、联塑、金牛角、日丰、伟星一线品牌;经双方协定，本次工程采用材料品牌( )型号( ). 施工要求： 进场必须使用自备的配电箱，防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶，以便于后期的设备维护和维修;厨房，卫生间，及客厅空调线路必须重新走线，以确保工程质量。
鸿达装饰水电装修施工合同 委托方（甲方）： 承包方（乙方）: 二0 年月日 水电装修施工协议（合同）
委托方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 兹有甲方将工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工，为了确保工程质量、进度、安全及文明，经双方共同协商，达成以下协议： 一、工程概况： 1：方法1.装修施工地__________。方法2.综合工地。 2：工期方法1.工期：_____年___月____日至_____年____月____ 日。方法2.按工地开工日起，每个工程每15个平方为一个工 作日计算，前期预埋和后期安装各赞一半工期。） 3：本项工程预计费用_____元人民币。（按每个在手工程实际计算。） 二、材料供应的约定： 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量误差不得超过5%，如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料，材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时
供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具)，要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 三、关于工程质量及验收的约定： 1.乙方进场施工时，要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求，乙方不得自行改变施工方案和要求，乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果，由乙方自行负责。 2、施工前检查原线路的布施及通断情况，原有电气设施的安装位置，外观完好率，运转使用是否正常。 3、根据设计、客户施工要求及使用功能，计算出各房间电气设
建筑施工承包合同 发包商：武汉天石建筑天务分包有限公司（以下简称甲方） 承包商：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施匸合同》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作相互配合，发挥各自积极性，双方结合木工程特点，协作一致，签订木合同，并共同信守执行。 一、工程概况 1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#— 7#楼 2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街 3、结构类型：框架 二、承包范围及内容 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更匸程最不进行调增调减。女口，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包 干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下： 1.1水电工程安装工程（包人工包辅材包机械） 工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋：弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、瑙面套管預埋 制安（预埋钢套管主材甲供），包门铃对讲系统线管预埋，避宙焊接等电位预埋，包室 外落水管、室内排水及空调冷凝水管（含穿堵套管预埋或开孔器开孔），包房卫水管洞 口吊模混凝土封堵，包施匸及临设用水用电安装到位（含施匸过程中照明及动力电源提 供安装到位，即甲方施工中不单独另外安排水电工，含夜间施工照明大功率摘灯乙供及 安装）。 施工范围：按施工图.梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位.动力电源布设及设备安装（电梯及机房电源到位、轴流风机安装、 排污泵安装），机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位（含箱体基础制安 或支架制安），图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位，强弱电进各分户后
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
合同编号: ___________ 家装水电工承包合同2020新版 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
水电工是从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员。那么签订家装水电工承包合同需要注意什么呢？以下是华律网小编整理的家装水电工承包合同，欢迎参考阅读。 家装水电工承包合同范文一 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 经双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平■诚信原则，双方达成一致订立本合同。 一、施工总体要求： 确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。 二、承包方式及承包范围： 1、承包方式：包工 2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程； (2) 本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程； (3) 避雷针焊接和预埋； (4) 临时设施的水电。 三、计价与付款： 1、计价方式：按建筑面积元/itf包干价计算。 2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工 费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地活理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何 费用。 3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付活。 四、施工质量要求： 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格服从甲方技
水电装修合同 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 乙方： 经甲乙双方共同协商，就 如下： 编号 号： 联系电话： _______________ 小区 ____ 栋 ____ 号房屋的水电工类装修工程达成协议
一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下（按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议）：本项工程包括所有水电（强、弱电）气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装（特殊灯具除外），每平方米 ___________ 元（包括打线槽），共计________ 元。面积按套内面积______________ 平米计算。 二、质量要求： 1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。 2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。 3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。 4、乙方应提前3 天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。 5、安装要点： （1）建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。 （2）合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水；先埋管后穿线；强、弱电分槽分开铺设，一般应相距_______________ 厘米，最小相距_______ 厘米；强电线路不走床下、床头、沙发；线槽弹线后用 切割机开槽，槽深度为埋管后有1 厘米的水泥砂浆保护层，热水管有__________________ 厘米的保护层；线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过_____________ 厘米；暗盒安装要与墙面处理后（指厨卫贴 墙砖、其他墙面刮腻子）齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上；PVC管的管径利用率不超过______ %卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定；同
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 水电安装劳务分包合同
编号：FS-DY-20815 水电安装劳务分包合同 发?包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米，地下车库（据98定额人工工资结算）。 结构形式：框架剪力墙结构，层。 1.2工程承包范围： 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、
设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装； 1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装； 1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分：中央空调洞的预留； 1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制； 1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式：清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、
分项工程承包合同 甲方：泰州市高港建筑安装工程有限公司金港国际项目部 乙方：徐承荣 为维护企业和工程项目承包者的合法利益，明确甲、乙双方责任，签订此承包合同。 一.工程概况 1.工程名称：1?4#楼、16#楼____________ 2.工程地点：金港国际商城内 ____________ 3.结构：__________________ 框架、框剪 ________________ 4.层数：1?4#楼三层、16#楼十二层（含地下人防一层） 5.建筑面积：暂估1?4#楼22202m：, 16#楼裙楼38308ml 4-11 层公寓楼17410 （按最新建筑而积规则计算结算） 6.工程内容：水电安装包工不包料，包质量、包文明施工。 二.承包内容： 1?工程工期 _____ 年_月 _ 日至_______________ 年 _____ 月 _____ 日按甲方工期要求 2.质量目标：市优 3.安全生产：杜绝人身伤亡和机械设备事故，安全必须达标。 4.文明施工：创建文明施工达标工地，严格执行JGJ59-99标准。
5.承包额及付款方式 （1）合同价格：1?4#楼9元/nf, 16#楼13.50元/nV （建筑面积）包干，其中含人工费、劳保统筹、保险、利润等一切费用。 （2）施工过程中发生的变更及增加部分，单项定额人工费超过500元, 经项目部签证按定额人工费依照甲方中标价下浮率结算。 （3）付款方法：按工程进度付70% ,每月25号上报当月工程款, 次月5日前支付。分段工程交付后一个月内该分段款结清。 三.双方责任： 1.甲方责任 （1）提供施工图壹套，负责组织编制施工组织设计、方案和安全施工组织设计、方案及技术交底。 （2）配合乙方进行技术管理，技术服务和质量检查、评定、监督各工种的安全措施的落实。 （3 ）定期或不定期检查工程质量、安全生产、文明施工等，如发现违章提岀警告责其整顿，直至取消乙方承包资格，并追究其经济法律责任。 （4）确保工程项目的所需材料提前到场，保质保量如期供应至施工现场。（5）所需施工机械设备保证正常运转，移交给乙方使用，乙方必须注意清理做好正常保养。 （6 ）提供外地施工人员的食宿场所。 （7）监督乙方人工工资的发放，支付工程款要附有工资表，甲方监督乙方花名册核对和职工签名，如有工人做工领不到工资，一切责任由乙方承担。 2.乙方责任
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包范围及工作内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地 系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的《保利城二期二标合同》所述的关于水电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容： 1、给水部分：距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头 封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）； 2、排水部分：污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至 地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住，出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配 电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专 业公司完成穿线工作； 5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作。 （2）公共项
水电工承包合同样本(合同范本) Sample of hydropower engineering contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037399
水电工承包合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 水电工承包合同范文 1 (总包)： (以下简称甲方) (分包)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程 2、工程地点：玉壶中学内 3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体
工作内容与建设单位签定的协议相同)。 二、承包方式及内容： 本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下： 1、负责工地内的临时水电设施的施工; 2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作; 3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造 成的返工损失，由乙方自行负责; 4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲 方提供工程的进度计划; 5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复; 6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐 蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。 三、工程结算及付款方式： 工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月 支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期 完成后再进行付款。(领款时提供材料发票) 四、工期要求： 乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做 好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材 料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度 安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程
水电装修合同 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_____________________________________________ 2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电安装工程劳务承包合 同简易版
水电安装工程劳务承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图
内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
水电工劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据有关规章制度，公司内部劳动的定额及相关法律、法规，根据本工程特点结合该市建筑行业分包标准，遵循自愿、平等、诚信的原则，甲方将水电安装劳动承包给乙方施工，经双方协商，达成以下协议，须共同遵守。一、工程概况 1，工程名称：岳阳市南湖·誉峰商业住宅楼 2，工程地点：岳阳市求索路 二、承包方式与价格 1，采取包工不包料的形式承包给乙方施工，按建筑面积元/㎡包干。2，乙方工人住宿及生活用水用电均在乙方承包单价之内。 3，建筑面积计算方法：按施工图及建筑面积计算规则进行计算，如果设备层未计算面积则按满面积计算。 三、承包范围 1，施工图的所有水电安装及防雷项目（包括强电、弱电预埋，消防通风，门铃对讲系统的预埋），其具体工作如下： ⑵临时用水、用电，工地办公室用电设备的安装与维护。 ⑵施工图的给排水、空调冷凝水管的预埋安装。地下室挡土墙止水钢板的预埋焊接。 ⑶施工图的强弱电预埋、强电的线路及设备的预埋安装及开关箱和设备安装。 ⑷施工图的消防通风、门铃对讲系统的预埋。 ⑸施工图的防雷接地及避雷网的施工。 ⑹预留洞及其他洞口的留置，以及安装完成后洞口的模板安拆、砼浇灌养护。 ⑺晚上有专人值勤。 ⑻现场文明施工的有关工作（包括迎检时与本工种有关的工作）。 ⑼工程竣工验收前，卫生清理费用分摊，水电工种负责0.12元/㎡。 10 所有水池材料的装卸，码堆清理工作。
2，设备维修 ⑵定期对临时用电线路、设备检查和机械设备维修、保养、保证设备正常运 转。 ⑵工地上人力斗车的维修焊接。 3电梯井及施工电梯防护门的制作安装 四、工期要求 1，从签订合同正式开工日起，到竣工验收止，严格按照甲方制定的进度计划进行施工。 2，为了保证工程施工进度，乙方按照甲方要求配备足够的施工人员，在农忙季节、端午节、中秋节和学校开学期间，乙方人员不能放假，必须保证按正常程序施工。 3，因工地停水、停电不能生产的情况下，三天以上经甲方认定后工期可延长，因省市检查影响工期，在三天以上可延长工期，因设计原因造成延期的，经协商后确认工期，以上情况甲方均不补助生活费。 4，因不可抗拒因素造成停工，无任何补贴，但工期可延期。 5，工期未按计划完成，每延期一天罚款500元人民币，工期每提前一天奖励200元人民币（详见进度计划表） 五、质量要求 1，本工程的质量必须达到市优工程的标准 2，工程质量评定标准依据《建筑工程质量验收评定标准》及有关强制性标准进行验收。 3，每天由现场施工员对当天所做工程量进行检查验收，如不符合要求，须立即返工整改。 4，注意内部配合并同其他班组配合，不能因为自己施工方便而影响其他工种施工。 5，每日施工必须做到工完场清。 六、安全生产与文明施工 1，文明施工要求达到市级文明工地，严格按安全生产操作规程进行施工，杜
家装水电工合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：