发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构制作、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
四、工期：工程总工期天。
工程具体开工时间以合同签定为准。
五、工程造价：金额（小写人民币）￥ 元。
（大写人民币）元整。
六、承包及结算方式：
承包方式：包工包料。
结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
3、变更部分及计算方式：双方签证确认。
七、质量要求：
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级：合格。
3、质量问题整改率：100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。
2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。
3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。
4、第四期付款：3个月后付清总工程款元。
九、甲方责任：
1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
十、乙方责任：
1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。
2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法
部门追究其法律责任。
4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。
十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：
1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。
2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时制作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
十三、争议解决方式：
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民法院。
十四、其他：
1、本合同经双方签字之日起生效。
本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院
将无法将其作为定金看待。
八、合同形式：
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
二次结构模板协议 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律并结合中冶·长安大都二期（一标段）工程（下称本工程）的实际情况，在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。 1、工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点： 1．3建筑面积：工程总建筑总面积详施工图。 2、单价、计量及结算方式： 3．1单价、计量：按模板支拆的实际施工面积(模板跟混凝土接触面积)进行计量，单价为元/㎡。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项。 3．2模板支拆完成，混凝土浇注完拆除模板后，确定无剔打修补，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程
量，签发结算书。结算工程量的80%、一个半月付款。（总体完工后结算5%，其余15%在工程竣工验收后45 日内付清）乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 3．3承包方式：包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包辅助材料、包工具用具及小型机械、包工程保修，以包清工的方式承包本工程的施工任务。 3、承包范围 乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图的要求，除甲方和业主指定分包工程以外的结构、建筑、设计修改通知单（但施工后而发生的变更，其返工发生的费用另计）、业主的合约变更指令等技术文件所显示的（公司本项目所承包的全部范围）室内外主体模板外的所有二次结构模板工程内容，均由乙方承包施工，具体包括（但不限于）以下内容： 3．1模板的制作、安装、拆除（包括穿墙塑料管及丝杆、夹具、铁钉等）、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。 3．2指定分包工程的辅助、配合、保护等工作，其内容包括水、电安装等工程预留洞木盒及墙面留槽模板的制安、拆除和预留插筋和预埋铁件（含连通口钢框、止水带）的安放等所需的全部工作。
中铁十九局职工新村 二 次 结 构 钢 筋 班 组 分 包 合 同 2015年7月15日 钢筋班组劳务分包合同
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲效信用的原则，甲方将职 工新村_______________楼二次木工工程承包给乙方施工。为确保工程的 工期、质量、安全、文明施工，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义 务，特签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。 一、工程概况： 1、工程名称：职工新村棚户区改造安置房 2、工程地点：迎春街 3、结构形式：框剪 4、工程安全要求：市安全文明标化工地 二、工程承包围： 二次结构钢筋的下料、制作、绑扎，及负责砌体墙拉筋的下料及制作。场材料水平运输及垂直运输；废料清理、工完料清；施工机械（含磨损件的维护保养）工程承包形式： 包清工，（乙方自带辅材，小型电动工具，施工用线） 工程承包价格： 1、构造柱_____元/米，门窗包框_____元/米，止水带_____元/米，窗台压顶 _____元/米，圈梁及过梁_______元/米。工程量按实际完成量结算。 三、结算及付款方式： 四、结算方式：每月1000元/人生活费，年底一次付清。 五、双方责任： （一）甲方责任： 1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查，并按甲方相关管 理规定进行验收处罚。发现问题，甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工 班组，由此造成的损失（含工期），均由乙方承担。 2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。 3、负责乙方施工轴线、标高交底。 4、甲方应为乙方进行提供施工方便，根据施工计划，依据工程施工进度及时
钢结构工程分包协议书 甲方：西部机场集团建设工程（西安）有限公司 乙方： 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容，经过公司招标，确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定，双方本着精心施工、共同协作的精神，结合工程的具体情况，订立该协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点：西安咸阳国际机场 3、工程承包内容：钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容，以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条：工期 开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期：120 日历天 第三条：工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为：合格。 第四条：协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化，工程变更，招投标漏项，工程量变化等其他因素调整。包干总价为：万。 第五条：施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作，坚决执行国家有关规定，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的原则，采取严格的安全防护措施，配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定，做到文明施工；无偿配合甲方文明工地创建；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工，无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条：协议价款的支付： 本工程无预付款，乙方按月上报工程量，经甲方确认后支付完成工程量造价的70%，工程验收合格后付至合同价款的70%；待甲方与建设单位最终结算完成后，扣除各项相关费用后，扣留10%的保修金（待保修期2年满后无息支付），一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条：甲、乙方的职责 1、甲方职责： （1）提供乙方本工程所需资料，办理有关手续。费用由乙方支付。 （2）审阅施工组织设计，有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 （3）及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神，并督促检查，确保落实。 （4）派技术人员到施工现场，协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 （5）甲方承担施工水费用，提供一级电箱临电设施接入点；不提供办公、住宿及库房，现场也不得自建。 2、乙方职责：
建设工程施工合同 （本合同适用于小额建设工程施工的示范文本） 工程名称： 建设地点： 发包人： 承包人： 合同编号： 签订日期： 签订地点： 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政
法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： （工程立项批准文号：） 资金来源： 承包方式： 二、工程承包范围 三、合同工期 计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日，施工工期日历日。 具体开工、竣工日期以发包人批准的开工报告和竣工报告时间为准，竣工标志为工程施工完毕，发包人验收合格，安装符合施工规范要求。 四、质量标准 工程质量标准：（1）符合国家验收标准； （2）。 五、合同价款 双方一致同意发包人按照下列第种方式支付合同价款： （一）暂估金额（人民币）：元（大写）。 工程结算价= 本项目工程量清单中的所列的工程数量为暂定工程量，结算以实际完成的有效工程量为依据。 承包人应严格按照承包范围和内容施工，工程竣工验收合格后支付工程结算价的%，经审计审核完毕后支付至工程结算价的%,剩余%作为质保金，工程验收合格之日起年后无质量问题争议无息一次付清剩余部分质保金。 本项目如有发包人认可的专业分包队伍，承包人需向发包人上报承包人给专业分包队伍的付款证明（需有专业分包队伍项目经理签字盖章的原件并提供务工人员领取工资签字、捺印的原件） 水电费按照计算。 （二）固定总价（人民币）：元（大写）。 工程结算价=固定总价-各项应扣除的费用 承包人应严格按照承包范围和内容施工，工程竣工验收合格后支付工程结算价的%，剩余%作为质保金，工程验收合格之日起年后无质量问题争议无息一次付清剩余部分质保金。 六、发包人权利义务
分项工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。 一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变 更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢 筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结 构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后 塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。 二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定 为年月日。 三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。 四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台 栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每 处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费 10%为质量奖10%为工期奖。 五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量 的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半 年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同， 按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如 乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。 六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规 范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道 工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的 一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任：编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工 程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有 关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配 属单位的协调工作。 八、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、 机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自 检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷 隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模 板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场 地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合 钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工 人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、 现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造 成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。 九、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽， 如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到 位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后 宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无 道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门 处理。 十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解 决。至工程竣工付清工程款后失效。 甲方：乙方： 年月日
合同编号：YT-FS-2892-49 二次结构承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
二次结构承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给 乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成 如下协议，望共同遵守。 一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括 的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、 门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎 以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一 次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射 钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐， 临时脚手架的搭拆，完工后的清理。 二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求， 整体工程完工时间定为年月日。
三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。 四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。 五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。 六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则
发包方（甲方）：____________________________________ 承包方（乙方）：____________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构制作、安装事宜达成如下一致协议。 一、工程名称：_____________________________________。 二、工程地点：_____________________________________。 三、工程内容：_____________________________________________。 四、工期：工程总工期_____天。____工程具体开工时间以合同签定为准。 五、工程造价：金额（小写人民币）￥___________________元。__________________（大写人民币）_______________________元整。 六、承包及结算方式： 承包方式：包工包料。 结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。 1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。 2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
3、变更部分及计算方式：双方签证确认。 七、质量要求： 1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。 2、质量验收等级：合格。 3、质量问题整改率：100%。 4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。 八、付款方式： 1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款_______元，作为材料备料款。 2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款________元。 3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款______元。 4、第四期付款：3个月后付清总工程款___________元。 九、甲方责任： 1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。 2、提供现场施工场地。 3、按本合同规定支付费用。 4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。 5、甲方负责与其他工程队协调。 6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。 十、乙方责任：
广西壮族自治区本级预算单位限额内 工程施工单位定点采购 工程施工合同合同编号： 签订合同地点： 签订合同时间：
发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 建筑规模： 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数：天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额(大写)：元(人民币)，￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、2015～2016年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目（GXZC2014-G3-10108-CGZX）协议 2、2015～2016年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目（GXZC2014-G3-10108-CGZX）中标通知书 3、本合同专用条款
4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、工程量清单 8、工程报价单或预算书 9、其他相关资料 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与招标文件第四章(通用条款)中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：广西壮族自治区南宁市 本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。 发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码：
永丰乐城金沙湾二次结构砌体及粉刷分项工程劳务承包合同 发包人（简称甲方）：新郑市建安工程有限公司 永丰乐城金沙湾项目 承包人（简称乙方）： 根据国家、河南省及其它有关法律法规等规定。遵循平等自愿公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本工程砌体分项承包合同。 第一部分专用条款 一、工程概况 1、工程名称：永丰乐城金沙湾2#、13#、14#楼 2、工程地点：新郑市龙湖镇祥云路与湖滨路交叉口 3、结构形式：框剪结构地上三十层，地下二层。 二、承包方式 1、发包人以包工不包料方式承包给乙方。 2、承包人包施工机具：搅拌机、振动棒、灰斗车、手动工具、电动工具及小五金材料（铁丝、铁钉、扎丝、胶带等），二级电箱以下的电线箱、电线、电缆、闸刀、开关、插座等的费用。 3、承包人包人工费、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工发生的费用。 三、承包范围及工作内容 1、本工程全部按设计图纸（±0.000以上），设计变更，图纸答疑及现行施工规范要求施工。 2、乙方承包该工程施工图以内（±0.000以上）的所有填充墙、止水带、构造柱、现浇
构件的钢筋制作、绑扎、模板制作与拆除； 3、乙方负责配合大小机械安装，负责施工电梯操作及操作人员工资，操作人员必须持证上岗，人证统一；负责防护棚搭建的人工费； 4、在工地范围内的材料水平运输，每个工作面完工时的材料清理归类回收。甲方从主体验收后到工程交工的所有土建部分施工的人工（含现场清理，卫生打扫）。 四、工程质量 按国家及河南省相关标准规定的合格标准。 五、合同工期 1、承包人严格按照发包人安排的进度计划组织合理施工，并同时配合与其它工种的施工交叉作业，承包人必须保证有足够的人力保证各项施工正常进行，经质监站验收达到合格工程。 2、2#、13#、14#楼2017年9月10日通过主体验收，总工期102天； 3、承包方必须按发包方及相关部门的进度要求，只准提前，不准拖后。 4、如没有完成，按推迟一天罚款500元，如工期推迟超过10天，按每天1000元罚款。依此类推，按累计天数计算。 5、如承包方不能按时完成由发包方另安排班组施工，所发生的费用由承包方负责赔偿。 六、承包单价 1、按建筑面积，砌体：175元/m2（含模板、钢筋制作、砼浇筑及施工洞口砌筑）； 内粉：14元/m2；外粉：25元/m2；地坪：11元/m2； 2、内粉刷包括：外墙架眼封堵，室内（含厨卫间及公共部分）粘网、喷浆、清地坪、熬107胶、电梯前室公用地板砖、墙面砖、楼梯踏步、顶棚不粉刷、墙面水泥压光，施工洞口补砌。
钢结构工程合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方承担五彩城钢结构工程施工事宜，为了明确甲乙双方的责任、权利、义务，特签订本合同，以兹双方遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 1）乙方须在原设计基础上进行二次深化设计。二次深化设计须由乙方或乙方委托具备相应资质的设计单位完成，并报江苏华电工程设计院有限公司及四川意可达建设工程有限公司审核认可、施工图审查单位审查通过。 2）内容。具体范围包含： a、从钢结构基础预埋件制作安装； b、钢桁架、门式钢架及预埋件制作、安装； c、楼面钢楼承板及焊钉制作、安装国 d、屋面及外墙围护结构制作、安装； e、（是否包含防火漆、底漆等？？？） 甲方根据乙方实际施工情况（进度、质量、安全、文明施工及与相关单位的配合等）可对乙方承包的工程内容作调整，乙方不得有异议。 第二条工期 1、总工期：35个日历天，以甲方通知要求乙方进场之日起算。预计进场时间：2017年4月10日，具体进场时间以甲方通知为准，乙方不得以甲方要求进场时间调整提出费用增加。本合同总工期乙方已经考虑了法定节假日、恶劣天气、材料供应等一切因素，非经甲方书面同意，上述工期不作任何调整。
2、因甲方原因及不可抗力的自然因素造成工程延误的，乙方应及时书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 3、如遇下例情况，工期可做相应顺延。 1)甲方不能提供施工工作业面、场地、电源、现场的道路无法满足构件 进场； 2)在施工安装中不可抗力的自然因素（不可抗力按国家标准合同解释为 准）； 3)增加工程量较大，已实质性影响工程进度； 4)未按合同规定拨付工程进度款； 如因以上因素造成工期延误，乙方应在事件发生后2日内书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 第三条技术要求及标准 乙方须执行本工程相应的符合国家、地方及行业现行有关规范、规程等规定。如有新版本，则以最新版本为准。 1、材料要求： 采用的原材料及成品应进行进场验收。各类材料必须具有出厂材质保证书和必需的试验报告（应盖有厂家红（兰）印章），并按照国家相关检验标准进行检验合格后方可使用。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范进行，见证取样、送样复检。 2、钢结构的制作与安装要求 a、乙方在材料排产前须到工地现场实地测量复核尺寸，如同设计图不一致，需及时书面告知甲方，否则造成的一切损失均由乙方承担； b、型材、钢构件等的加工精度、制作要求应严格执行国家现行规范。构件安装前均应进行检验与校正，不合格的构件不得安装使用。 c、自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度，所选用的焊条
二次结构模板协议 ?甲方 : 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律并结合中冶·长安大都二期（一标段)工程（下称本工程）的实际情况,在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。?1、工程概况?1．1工程名称: ?１.2工程地点: ?1．3建筑面积：工程总建筑总面积详施工图。 ２、单价、计量及结算方式： 3．１单价、计量:按模板支拆的实际施工面积（模板跟混凝土接触面积)进行计量,单价为元/㎡。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项。 3.2模板支拆完成,混凝土浇注完拆除模板后,确定无剔打修补，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。结算工程量的８0%、一个半月付款。(总体完工后结算５％，其余1５%在工程竣工验收后 45 日内付清）乙方拿到结算书后,报送给项目经理部会计做工资发放表,随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时,乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 ３.3承包方式：包人工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包治安达标、包辅助材料、包工具用具及小型机械、包工程保修,以包清工的方式承包本工程的施工任务。 3、承包范围?乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图的要求，除甲方和
业主指定分包工程以外的结构、建筑、设计修改通知单(但施工后而发生的变更，其返工发生的费用另计）、业主的合约变更指令等技术文件所显示的( 公司本项目所承包的全部范围）室内外主体模板外的所有二次结构模板工程内容，均由乙方承包施工，具体包括(但不限于)以下内容: 3．1模板的制作、安装、拆除（包括穿墙塑料管及丝杆、夹具、铁钉等）、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。 3．2指定分包工程的辅助、配合、保护等工作,其内容包括水、电安装等工程预留洞木盒及墙面留槽模板的制安、拆除和预留插筋和预埋铁件（含连通口钢框、止水带）的安放等所需的全部工作。 ３．３基坑周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全防护整改、修复等工作。 4、指定分包的工程：乙方承包范围以内的全部二次结构模板(包含构造柱、压顶、腰带、过梁、反坎等）。?５、工程质量?5.１质量目标：确保本工程的施工质量达到验收标准。 ５.２乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验,为检查验收提供方便条件。?5．3工程质量的验收和评定办法以（地区) 建筑行业有关文件规定的为准。 ５.4楼层模板安装的几何尺寸、位置、标高、平整度、垂直度应满足甲方和工程设计所规定的要求(模板接缝及阴阳角部位必须贴胶带纸),若乙方原因达不到有关验收标准，而采取的补救措施（剔打、修补等）,所发生的费用均由乙方承担。 5．5每层模板下口缝（指墙根)必须封口处理并达到验收要求，实测
二次结构砌体承包协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围100米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、3000元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。 14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的5﹪扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶200mm厚墙体砖的砌筑单价按每立方砖 130 元。120mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖 160 元。乙方在施工中出现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按 200 元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙方实际工作量的80%计费，乙方同意将剩余20﹪为乙方中途退场给甲方造成的损失赔
钢结构工程施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程内容： 第二条工程工期 自收到甲方工程预付款之日起天。 第三条合同价款 本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。 第四条付款方式 1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。 2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元）； 3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。 第五条质量要求 乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。 第六条材料要求 本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。 第七条甲、乙双方驻工地代表 甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、
乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。 第八条争议 在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。 第九条违约 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方; 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。 第十条甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人 员出入和材料、设备进出场。 2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检 查。 3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。 2、乙方的权利和义务 1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文 明施工，消除一切不安全因素。 2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工 前提出书面意见。 3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施 工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。 4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。 5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。 第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。 第十二条合同生效 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。 2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力 甲方(盖章): 乙方（盖章）：
小额工程承包及施工合同 签署合同双方: 发包人(全称)： 承包人(全称)： 因发包人天然气工程建设需要,委托承包人承建，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，为明确双方在工程承包及施工过程中的权利义务，经双方协商一致，特签署本合同，以资共同遵守： 第一条工程项目 工程名称： 工程地点： 承包范围：发包人指定 工程建筑面积: (平方米) 承包方式：材料甲供，乙方负责施工（清包或其他承包方式） 工程质量：确保合格 工程价按实际工程量确定；参考总价约：RMB 元； 第二条施工准备 A、发包人职责： 1、委托为施工现场总代表，总负责现场的日常管理工作； 2、提供工程施工图纸壹套； B、承包人职责： 1、委托为承包人现场总代表，负责施工现场的日常管理工作； 2、听从发包人及其总代表的指挥和管理； 3、应当按工程所在地的有关规定办理完毕各种证件手续； 4、应当严格按照约定进行施工，施工材料应当符合国家标准；无国家标准的，应当符合部委（行业）标准；没有国家和部委（行业）标准的，经发包人书面同意可适用工程所在地地方标准。 第三条工程期限 A、工程总工期：根据具体施工情况另行确定。 B、如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：
1、在施工中如因管理部门停电、停水24小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工； 2、人力不可抗拒的因素如洪水、暴雨等延误工期。 第四条工程质量 A、承包人应当严格按照施工图纸和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包人代表的监督。 B、工程竣工后，承包人对工程实行保修，保修期为壹年。保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条工程价款的支付与结算 工程造价=工作量*单价。工作量以乙方实际完成的合格工作量并经甲方签证认可为准。单价：DN300管道380元/米；DN400管道480元/米。工作内容包括钢管顶管、工作坑开挖、回填、修复等全部工作内容。 工程款支付：根据乙方当月完成合同内的合格工作量，甲方于次月10日前付乙方工程款至当月完成工程价款的60%，工程完工并验收合格后三个月内结清。 第六条工程验收 A、工程竣工后，承包人代表应及时书面通知发包人代表验收。 B、竣工工程验收，以国家颁发的有关竣工验收规定及施工图纸为依据。 C、在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包人无偿保修。 第七条违约责任 A、承包人的违约责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金每日合同总价0.2 %； 2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金每日合同总价0.2%； 3、顶管施工必须保证管道外防腐层不被损坏，如因顶管施工造成防腐层损坏引起的返工费用由承包人承担； 4、工程施工必须注意地下管线保护，因施工造成地下管线损坏由承包人负责赔偿。 B、发包人的违约责任： 不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额日0.2 %偿付违约金。
编号：_____________ 二次结构砌体工程承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
乙方：（施工班组代表） 工程名称： 为了确保本工程的顺利进行，遵循平等自愿、公正、诚实信用的原则和明确双方责任权益，经双方协商一致特订立本协议。 一、合同承包范围以及主要工作内容： 甲方将的砌体工程承包给乙方施工。其主要承包范围包括：本工程图 纸中所设计到的与二次结构砌体工程有关的全部工作内容。其主要平米包干内容为：（本工程在协议承包范围内不产生任何形式的临用工）。 1、砌体工程所需材料施工电梯周围米内垂直运输、水平运输的人工搬运及二次倒运的费用。 2、搅拌机的安装、维修、保养及另派专人开搅拌机的人工费。 3、搅拌水池的砌筑，抹灰等所发生的人工费。 4、份内的现场路面平整硬化及维修等所发生的人工费。 5、份内所需的手头工具的购买费（如：手推车、灰桶、棉线、大铲、手锯等） 6、脚砖、顶砖的砌筑及所有墙体的洞口预留、封堵所发生的人工费。 7、每层楼的垃圾清理处理及倒运所发生的人工费。 8、所有地下、地上、屋面、机房顶砌体的砌筑的人工费。 9、砌体砂浆人工搅拌，水平运输及垂直运输的人工费。 10、所有墙体需用的加气块、顶砖的水平运输及垂直运输的人工费。 11、抢工期所发生的人工费。 12、元以内的安全事故的医疗费用。 13、本班组的后勤保障、宿舍整理、清扫、日常卫生清理。
14、未施工前设计变更的全部工作内容。 15、施工现场必须经常做到活完、料净、脚下清，即“文明施工现场”的保持与整理。 二、合同工期： 本合同自年月日至年月日结束。乙方必须按照甲方编排的施工进度计划进行施工，不得以任何理由拖延工期，保证甲方按时结构完工。如 果因乙方原因造成工期延误，乙方同意按协议单价的％扣除工期违约金。 三、分包工程单价： 1、所承包的砌体：经双方协商一致确定：地下、地上、屋面、机房顶mm厚墙体砖的 砌筑单价按每立方砖元。mm厚墙体砖砌筑单价按每立方砖元。乙方在施工中岀现人力不足和施工质量、人员管理方面不能保证施工的正常进行的情况下，为了不影响工期和质量，甲方可以单方面调人协助施工，甲方派人支援所用工乙方同意按元/工日计算，结算时在乙方工资中扣除。情况严重者甲方可以对乙方终止协议，协议终止劳务费按乙 方实际工作量的％计费，乙方同意将剩余％为乙方中途退场给甲方造成的损失 赔偿。合同单价含质量“优质工程”达标、：施工人员进出场费、劳保用品费、工具费、办证费、 冬雨季施工降效费、生活费、注册费、抢工费、措施费、水平及垂直运输费，保险费（班组长需自己给工人上各种保险（含人身意外险），手头工具费、场地清理费、成品保护费、未装塔吊之 前的人工倒运材料费等合同范围和合同所规定的，与该承包工程有关的一切费用。 2、本工程合同范围以外如果产生了费用，用工按元/工日计算，工地零杂用工需报公司 审批，经审批完的用工公司才能给予结算。 四、工费的结算与结算程序： 1、工费的结算： 工程完工后公司根据项目部上报任务书的工程量、的 工程内容、施工部位以及工地管理人员对结算 意见等情况经审核后据实结算。 2、工费的结算程序：
二次结构工程施工安全协议书 施工单位(以下简称甲方):__________________ 劳务单位(以下简称乙方):__________________ 工程名称:1#住宅楼等八项 工程地点:_马驹桥镇郭村村民安置楼 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时 用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 三、协议内容: (一)登高上架要求
编号：HY2011.03.01 合同号：BJJY-2011 楼板施工合同 项目名称：钢结构混凝土楼板设计施工 甲方： 乙方：北京辉跃钢结构彩板有限公司 施工地点：
一、主要结构要求及价格 二、施工材料要求 1、钢材：所有钢材材质均采用Q235，其性能必须符合国家标准《碳素结构钢》的 规定。钢筋采用HRB335以上。 2、焊条：采用E43系列焊条，焊条性能符合GB5117的规定。 3、紧固件：化学铆栓（进口锚栓慧鱼牌）、膨胀螺栓、螺母均应符合相关国家标准 的规定。 4、油漆：醇酸防锈底漆和醇酸面漆各两遍。 5、现场拌制的混凝土中，水泥为425#普通硅酸盐水泥，配比为 1 ：2：3，配比 强度为 C30. 三、设计标准： 1、符合国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。 2、结构的重要性系数，严格按照现行国家标准的《建筑结构可靠度统计统一标准》 GB50068的规定，其中对设计使用年限50年的结构构件，其重要性系数不小于1.0。 四、施工方案
1、主梁及其铺设：主梁两端衬板200*200*12，衬板上螺栓孔采用钻孔，主梁HW100*100，次梁HN100*50，主梁间距800，次梁间距800，主梁衬板用M16化学锚栓固定。所有衬板均需要锚固于结构层。 2、混凝土楼板：钢架做完后上面铺1mm压型钢板，10d钢筋网，钢筋交叉部位用5#绑丝绑紧固定，钢筋网间距150*150，钢筋两端分别植入承重墙内15cm，填充锚固胶，安置牢固；钢筋网片上面浇筑混凝土，混凝土板厚度不小于80mm。主梁上布置16-20#抗剪栓钉，双列，纵向间距30cm。其他要求符合规范要求。 3、立柱：立柱与地面用16化学锚栓锚固，其他按图纸规范施工。 五、除锈防腐处理： 1、在制作前钢材表面进行喷砂或抛磨除锈处理，除锈质量等级要求不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB8923-88K中的相应等级标准Sa2级。 2、制作完成后焊缝打磨，并立即喷涂醇酸防锈漆，漆膜厚度不小于125微米，安装完成后有漆面损伤处，立即补刷防锈漆，所有钢结构，涂两遍防锈漆。 六、验收标准：参照以下国家钢构验收标准 1、《钢结构结构施工质量验收规范》（GB50205-2001） 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002） 其中焊接质量必须达到：焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况，按下述原则分别选用不同的质量等级。 （1）不需要计算疲劳的构件中，凡要求与母材等强的对接焊缝应焊透，其质量等级为一级，所有结构焊缝均为满焊。 （2）最后保证地面墙面抹平。 七、施工工期：天。 八、结算方式： 第一次：付款（合同签订完毕支付）元； 第二次：付款（钢架焊接完毕后付）元， 第三次：余款（工程完毕后付清余款）元。