水电暖施工合同
篇一：建筑工程水电暖安装施工合同
建筑工程施工合同
（安装）
工程名称:***工程***#楼
甲方:***建筑安装
有限责任公司
乙方:
签订日期：年月日
建筑工程施工合同
为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立
“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。
一、工程名称：***工程***#楼。
二、工程地点：**路以西，**路以北。
三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。
四、施工日期：2011年2月20日至20XX年6月5日
五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地
六、承包方式：包清工
七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建
筑面积计算执行国家标准GB/T50353-2005)（如地暖盘管建设单位甩
项，本工程以建筑面积乘以元/平方米计算。）
八、甲方的权利及义务：
1、负责材料的供应，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责；
2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系；
3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工
人工资足额发放；
4：负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利
责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的1～2倍
罚款；对于已施工完毕的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加
工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；
5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工；在有效时间超过12
小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期；
6、甲方发现乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款；
7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责
乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费；
九、乙方的权利及义务
1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度；
2、乙方根据工程组织人员,进行施工；
3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天
提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.
4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量
如期交工。（图纸变更，根据实际情况工期顺延）
5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。
6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业
标准，分项工程完成后必须达到验收标准；
7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑
物内大小便，发现一次罚款50元/次。
8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在
施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款
200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。
9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故
停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成
的损失，甲方有追偿的权利。
10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织
不力等原因导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他
人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。
11、乙方自备小型工具。
十、付款方式：
①、在施工期间，工人以生活费600元/人·月发放。所支付生活费及借支在结账时扣除；
②、框架完成付总人工费的30%；
③、主体完成验收后付到总人工费的40%；
④、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%，留5%
待使用一个采暖期无问题后付清。
⑤、麦收、秋收年放假时，要确保人工费的支付否则后果由甲方负
责；
十一、乙方在施工过程中，应加强安全教育管理，严格按安全要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，（安全帽、安全带）如出现安全事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。
十二、补充说明
1、施工内容：
（1）按照本工程图纸的及现行规范的要求进行安装的施工。
（2）乙方无偿负责所有现场临电维护管理。、
（3）临时用电前期就位安装，按零工另计。
（4）零工按技、壮工均工资100元/工日计算。
（5）如乙方原因达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。
（6）消防系统部分甩项（管线安装甩项，预埋、预留不甩）
（7）弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装；
2、施工要求：
（1）所有的安装工程必须符合设计要求及规范规定。必须按本工
程图纸设计及现行规范的要求预留及安装所有的水、电、暖
工程。
（2）避雷及接地要求：人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接
地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地
装置的接地电阻值必须符合设计要求。
（3）开关、插座安装：对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正
确再固定稳埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出现
凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆
将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平整。
（4）执行国家规范的行业规定进行维修，必须及时到达。
（5）水、电、暖安装及调试按照国家现行的规范及行业标准进行。十三、
1、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
2、本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。
3、如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。甲方代表：乙方代表：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
日期：年月日
篇二：水电暖工程施工合同
水电暖工程施工合同
甲方：代表（以下简称甲方）
乙方：代表（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围工程范围与内容：
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程（施工图重大改变后工程量另行计算）。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；
2、室内照明灯具及开关预埋及安装；
3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；
4、防雷接地安装；
5、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式：
依据河南省（2008）国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据（建委定额站材料价格信息），材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求：
乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
六、质量标准工程质量：
按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款：
工程造价：预计元
付款方式：前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。
八、双方责任：
甲方责任
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
2、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使
用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
5、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
2、应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
6、在没有交付甲方前必须保护设备设施，做好成品保护。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料，由甲方审核购买，外购设备需提前报计划。
九、违约责任：
1、甲方违约责任：如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完成工程量。
2、乙方违约责任：（1）如乙方违约，造成甲方损失的
由乙方负责赔偿。（2）如乙方在生产工程中，人员不够，工期延误，由乙方负责。（3）双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。（4）在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
（5）乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。（6）乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。（7）乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工：
1、乙方在施工作业中要文明施工，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果
由乙方自行负责。2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
5、负责对该工程范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度：
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发
现，除退赔原物外，处以100——1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖章后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
篇三：水电暖施工合同
水、电、暖通安装工程分包合同
甲方：
*********************************************（简称甲方）乙方：***************** 身份证号码：
******************（简称乙方）为了明确甲乙双方职责，高效、优质顺利完成工程建设，确保质量，创建文明工地，本着相互信任的原则，经双方协商特定一下协议。
一、工程概括及承包工作内容
1、工程名称：********************
2、工程地点：************************
3、工程概括：框架剪力墙结构，层数******，建筑面积约16万m2
4、分包工作内容：
1）安装工程图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装；
2）消防、安防、弱电分项工作的预留预埋；
3）工程图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋；
承包范围：施工图纸范围的所有工作内容，包括图纸答疑、设计变更、施
工签证。
工程价款：以工程最终结算为准。
5、承包方式：水、电、预埋安装、安防弱电预埋，包工包料。甲方按安装总造价的%取费（包括公司管理费、税金）。甲方免费提供：施工用水电费、土建工程施工设备及施工设施、临时仓库用房和办公室（包括钢筋、水泥、木板）等。
二、合同工期
开竣工日期：按土建合同完成。
三、合同价款结算与支付
1、合同价款的结算：本工程安装部分结算按公司总包合同计算。依据《陕西省建设工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省安装工程价目表（2009）》按一类取费、《陕西省市政、园林绿化价目表（2009）》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表（2009）》、2009年《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套费用文件。《陕西省工程消耗量定额勘误及补充定额（2009）》、《陕西省建筑装饰、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额（2004）》。
合同计价人工费执行陕建发20XX年181号文件，施工期间如果有新的文件，再随政府政策性文件而调整。
2、工程款支付：单位工程单栋主体施工至地上三层时（不包含二次结构），甲方在5个工作日内开始支付工程款，支付已完工程量 %工程款；以后进度款按月支付，乙方每月25日上报已完工程量，甲方在次月5号前审定并支付已完工程量 %工程进度款；以此类推至单栋工程完工达到竣工验收条件支付至总造价的 %。竣工验收、决算审计按有关约定期限内完成后支付至 %，留 %作为保修金。其保修期限按照相关法规规定办理。发包人不按期支付每期工程款、工程进度款、工程保证金时，应按每期应付款金额的日万分之五向承包人支付违约金。
3、履约保证金及其返还
本工程履约保证金在合同签订后3日内缴纳履约保证金保证金缴纳至本工程土地所有权的单位账户；约定此履约保证金退还次数为两次，第一次单栋主体工程施工至三层时，退还50%保证金；第二次单栋主体
施工封顶时，全部退还剩余保证金（退还时不计息）。发包人不按期退还每一期保证金时，应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率三倍的标准，向承包人支付利息）。
四、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工：甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，杜绝违章。
2、保险、重大伤亡及其他安全事故处理：
1）乙方自行购买建筑工人意外伤害险，建筑工地团体意外伤害险费用乙方按工程造价比例承担。
2）施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故，甲、乙双方采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者。
3）在施工过程中因乙方违反操作规程所发生的安全事故由乙方自行承担。
五、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须及时整理联系单提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。乙方严格按照施工图纸、相应图集、施工规范、质量评定标准及地方法规进行施工。
3、全部工程达到优良标准要求，并且由乙方自检自查，甲方参与监督。隐蔽验收等由乙方邀请甲方、建设单位、监理单位验收。
4、乙方根据实际情况依据甲方施工进度计划，配足劳动力，按时完成当月的计划工程量。
5、甲方、监理单位、建设单位、质量监督部门若发现质量问题，提出需要整改的，应及时正确处理。
6、必须做好土建工程的成品保护工作，严禁乱凿乱打，开槽时必须用切割机施工，安装工程应做好落手清清理工作，安装结束后应对凿掉的部分进行合理修补。
六、违约、索赔
1、违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的1‰/日给承包人作为违约金)相应顺延工程工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的停窝工等损失。
因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
2、索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用，顺延工期，赔偿损失，乙方可按以下规定书面向甲方索赔：1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据：
2）索赔事件发生后28天内，向甲方发出要求索赔的通知：
3）甲方在接到索赔通知后28天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在28天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。
七、合同争议的解决
本合同执行过程中发生争议，且当事人双方协商解决不成，可向工程所在地建设行政主管部门或工商行政管理部门申请调解；调解不成，甲、乙双方任何一
方可向工程所在地人民法院提请诉讼。
八、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
九、本合同一式四份，正本各执两份。
甲方：
代理人：
（签章）
（签章）订立日期：年月乙方：日
合同编号：YT-FS-4682-70 水电暖安装合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水电暖安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规， 一.工程概况 工程名称：君悦花园5#楼 工程地点：南充市嘉陵区安福镇 施工内容：图纸范围内所有室内外排水、排污，电线管(含材料)顶板内预埋安装工程，结构类型：底一框、砖混结构发包方(简称甲方)：四川革文建筑工程有限公司 二、乙方进场人数(附名册) 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关
人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期： 20xx年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式： 1、排水、排污部份只承包人工费，(含预埋、预留、安装、辅助机具等) 所有管道均接至市政管网或化粪池止。 2、室内顶板强电管网、线盒部份(仅限设计图纸中照明顶灯在楼板中的线管、线盒)，包工、包材料(￠20B管)、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 (二)承包范围： 1君悦花园5#楼,图纸范围内的所有室内的排水、排污、强电顶板管网、线盒安装工程(部份项目包工包
水电承包合同协议书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
水电安装分项工程承包合同发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 兹甲方承建的工程，其中楼的水电安装与智能化预埋工程以包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：香缇半岛 2、工程地点：罗源县渡头村 3、水电班组承包施工范围：3#、5#、6#楼水电安装与弱电预埋工程 等，具体详见施工图纸及设计变更图纸。 4、施工日期：以甲方与建设单位签订合同工期为准。 5、质量要求：按图纸和设计变更施工，严格执行现行施工规范和质 量验收标准要求，质量达到合格。 二、承包形式：水、电安装配套施工项目（如甲方承包室外工程及相关水电 内容）；包工包料（包含所有内业资料、签证资料、验收资料等）。 乙方在甲方现场管理人员的指挥，监督管理下包质量、安全、工期、 包验收，独立核算，自负盈亏。 除承担应交相关部门的税金（按规定）、公司的管理费上交甲方管理费用共按22%收取（合同中的四点第3条的甲方的费用），其余均由乙方自负盈亏。三、承包内容：
1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同（含补充协议）中水电安装分项工程所有条款的工作内容。（含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定）。 2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理，水电施工中所产生的垃圾应及时清理，否则由甲方派人清理，发生的费用按两倍计算由乙方承担。 3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工，必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工，服从甲方、监理、业主合理的指挥，不得延误土建施工，预埋管线必须与钢筋同时验收，若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者，经项目部确定后，每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外，甲方另行派工人施工，其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成，逾期者每天罚款1000元。 四、工程结算方式及责任制约定： 1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同（含补充协议）条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。 2、本工程所用的材料，其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算（甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分）。 3、甲方向乙方收取水电安装分项工程管理费，按乙方完成的经有关部门 审定结算总造价的10﹪（上交甲方的费用）归甲所得。其中含：配合费、垂直运输、外架使用及少量的水泥、沙、石子、施工水、电和预埋用的少量钢筋头等，其他材料也不得有浪费现象，若发现浪费现象者以两倍罚
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
合同编号：YT-FS-2333-34 水电暖安装合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水电暖安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，具体条款如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、承包方式：包工、包安全、包进度; 五、建筑面积：平方 六、总造价： ; 七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付，(3-6层)装完付，下水管装完付，上水装完付，暖气主管装完付。地暖装完付。室内线穿完付。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五
日内付清。 八、工程进度 甲方未及时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方原因造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。 九、安全措施 施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。 十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 建社单位： 甲方：联系电话：年月日施工单位： 乙方：联系电话：年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
编号：_____________ 水电暖安装工程劳务承包 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及省、市的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则结合本工程的具体情况，在对本合同进行充分理解的基础上，充分协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。第1条乙方资质情况 1-1、资质专业及等级： 1-2、质证书号码： 1-3、发证机关： 1-4、复审时间及有效期： 第2条工程承包范围和工作内容 工程承包范围： 1、工程名称： 2、工程地点： 2-1、工程内容 1、水、电、暖安装图纸以及变更设计范围内，包含以下工程内容： ①、污水系统、排污系统、给水系统（含水龙头安装，含卫生器具安装）。采暖热水系统，采暖系统做到管道敷设、暖气片安装及调试。图纸设计强电系统管道预埋、穿线、灯具安装完。弱电系统预埋（不含穿线）。防雷及接地系统等安装施工图范围内标示的内容（含各系统预埋件安装及洞口预留；建筑、结构施工图标设的预留洞口、预埋件由土建专业单位施工，但乙方应及时检查监督）；建筑、结构施工图标设的与各系统相关的土建部分由土建专业单位施工；
②、雨水、空调冷凝水排水管安装及空调洞预留；弱电预埋管（箱体、盒）和预埋件安装；消防管道、预埋件安装及洞口预留；通风预埋件及砼部分留洞、通风线源做到各风口等； ③、管道、箱体等安装项目安装后预留洞口的补洞、吊洞等； ④、临时水电安装。临时水从建设方提供的水源至楼内各层及施工现场其它用水场地；临时电从建设方提供的电源至楼内各层及其它施工现场用电场地；必须满足通临时水、电的正常使用状态。 2、全部工具和器具、机械设备（操作用）及辅材（不含管件）及易耗材料、劳保用品、办公用品、配套施工所用的耗材：绝缘胶布、防水胶布、色相带、锡条、焊锡膏、钢丝、铁丝、油漆刷、胀管、自攻丝、机制丝、膨胀螺丝、电焊条、氧气、乙缺、生料带、麻丝、铅油、汽油、钢锯条、钻头、油漆、切割片、塑料胶带。其它材料均由甲方采购进场。 3、按有关规定自行办理施工人员意外伤害保险，并承担费用；负责施工现场内的安全文明施工，对自身的安全文明施工负责。 2-2、承包范围 从基础垫层至屋面以上构筑物最高部位、室内、室外墙体附设部位：污水做进至室外第一个污水检查井；给水做至室外第一个三通接口；采暖热水做至室外第一个阀门；强电图纸内配电室内的全部安装含室外电源进入配电室配电柜；全部防雷接地安装内容；水、电、暖通、设备（或动力）施工图标设的全部预留洞和预埋管（箱体、盒）、预埋件等。必须无条件配合其它单位施工。 第3条合同工期 3-1、开工日期：以土建主体工程开工日期为准
建筑工程施工合同 （安装） 工程名称:***工程***#楼 甲方:***建筑安装 有限责任公司 乙方: 签订日期：年月日
建筑工程施工合同 为规范企业管理，增强竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。 一、工程名称：***工程***#楼。 二、工程地点：**路以西，**路以北。 三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。 四、施工日期：2011年2月20日至2012年6月5日 五、安全、质量等级：金洲杯及市级安全文明工地 六、承包方式：包清工 七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建 筑面积计算执行国家标准GB/T50353-2005)（如地暖盘管建设单位甩项，本工程以建筑面积乘以元/平方米计算。） 八、甲方的权利及义务： 1、负责材料的供应，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责； 2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系； 3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工 人工资足额发放； 4：负责工程质量的监督；出现工程质量不合格及安全隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的1～2倍罚款；对于已施工完毕的工序，因甲方原因造成的返工，整改或增加工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；
5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工；在有效时间超过12 小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期； 6、甲方发现乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款； 7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责 乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费； 九、乙方的权利及义务 1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度； 2、乙方根据工程组织人员,进行施工； 3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天 提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责. 4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量 如期交工。（图纸变更，根据实际情况工期顺延） 5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。 6、乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业 标准，分项工程完成后必须达到验收标准； 7、做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑 物内大小便，发现一次罚款50元/次。 8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在 施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元，并清除工地。严重者交公安机关处理。 9、出现非甲方原因，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故 停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
水电暖安装劳务合同 发包方：_____________________________（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、互相配合、相互促进、共同努力完成本项工程。根据《中华人民共和国合同法、建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点 三、工程概况：本工程为 四、劳务承包形式：清包工模式（包安全、质量、工期及安全文明施工）； 1、水电暖预埋套管、（含所有管线的拆除及新做）即强电、弱电、通风、空调、消防的安装； 1）、所有给水管道工程的安装施工；（含所有管线的拆除及新做）。 2）、建筑物室内排水管道安装，排水管接到室外井；（含所有管线的拆除及新做）。 3）、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及照明、监控及动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线；（含临时工地用水，用电及生活用水的二次接头用水；（含所有管线的拆除及新做）。 4）、暖气管道及室内散热片按照图纸要求施工，（含所有管线的拆除及新做）。 2、乙方自备一切施工用小型机械和小型机械使用的耗材及劳务人工，施工中所需耗材均由乙方自行负责，甲方只负责主材；
五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计m2，单价／m2，合计大写：元，￥：元。 六、施工工期：随主体装修施工工期每因乙方原因推迟一天罚 元。 七、质量标准：合格； 八、付款方式：合同范围内的全部工程完成后，经建设单位，监理单位，设计单位，甲方单位验收合格后付工程总造价的%，（扣除5%质保金外）一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。 九、安全文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强安全教育，严格执行各项安全操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方原因导致的安全事故由乙方全部承担。 十、甲方责任： 1、甲方监督检查工程质量、进度、安全文明施工、工程分部分项验收及其它事宜； 2、甲方提供乙方现场施工的临时住宿、用水、用电（用餐由乙方自行承担）； 3、甲方按时提供乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方原因不能按时提供材料每耽误一天工期顺延天； 4、对工程进行现场管理。 十一、乙方责任： 1、服从甲方统一指挥、管理，对甲方负责； 2、严格按照设计图纸及施工规范要求施工； 3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方原因达不到合同约定标准，罚
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电安装工程劳务承包合 同简易版
水电安装工程劳务承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图
内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
（工程合同）水电安装工 程承包合同
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。 如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3、验收程序： ①对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 ②对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 ③施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及 气密性检验；系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 ④乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内 整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 ⑤乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结 构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外），均由乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。 4、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修 义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 六安全、文明施工 1、安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安 全生产的法律法规及甲方的各项规定，严格按安全规章组织施工。 2、安全事故：若发生工伤事故，费用5000元以下的由乙方承担，超过5000元 以上的部份由乙方承担40%费用；对于人为地破坏安全防护设施造成的事故由
水电安装工程施工合同 合同编号： 甲方：咸阳古建集团有限公司河南分公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国招投标法》、本着平等自愿，诚实信用的原则，经双方友好协商，现就本工程其中＿＿＿＿楼安装工程分包事宜，在互惠互利的基础上，签订以下合同条款： 一、工程名称：幸福圆小区 二、工程地点：原阳县桥北乡葛韩庄 三、工程内容：水电安装工程（水电图纸内所有工程，不含消 防）。 四、施工工期：依照《建筑工程施工合同》（以下简称主合同）执 行。 五、工程质量：合格（按现行建设工程质量验收规范执行） 六、工程承包方式：包工包料 乙方在符合国家质量技术标准、经甲方认可的前提下自主购买安装工程的原料，在遵守本合同的前提下自主经营，自负盈亏。 七、工程计价及结算方式： 1、
本工程依据《河南省建筑工程质量清算综合单价》新版定额计算工程总造价，在此基础上承诺向甲方优惠，计算出工程总造价的18%（不含增加工程量），此造价已除去各种施工配合费及依法缴纳的各种规范、税费、保险费等，如遇到施工现场临时水电安装需要乙方配合安装时，乙方应配合施工，其费用由乙方与第三方协商解决。 2、结算方式：施工预算+设计变更+现场签证 3、结算时间：工程竣工验收合格后一个月内，乙方向甲方报送竣 工结算资料，甲方审核无误后向乙方无息支付约定应付款项。乙方不再出具发票和支付其他费用。 八、工程支付方式： 1、预埋阶段：每三层支付已完成工程量款的80%，待主体封顶后 支付至已完成工程款的80%。 2、所有税金及个人所得税、管理费由甲方负责。 3、由银行汇票和现金两种支付方式组成支付，付款与决算以大合 同为准。 4、安装工程结束后具备交工条件时，甲方应将工程款支付至工程 总造价的90%，安装工程经质检部门验收合格后并结算后，甲方在向乙方支付到工程总造价的97%，其余3%作为质量保证金，保证金的返还及保修期内的所有问题解决均按主合同执行。 九、双方职责： （一）甲方职责：
水电暖安装合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
水电暖安装合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规， 一.工程概况 工程名称：君悦花园5#楼 工程地点：南充市嘉陵区安福镇 施工内容：图纸范围内所有室内外排水、排污，电线 管(含材料)顶板内预埋安装工程，结构类型：底一框、砖 混结构发包方(简称甲方)：四川革文建筑工程有限公司 二、乙方进场人数(附名册) 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承 担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人
员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：20xx年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式： 1、排水、排污部份只承包人工费，(含预埋、预留、安装、辅助机具等) 所有管道均接至市政管网或化粪池止。 2、室内顶板强电管网、线盒部份(仅限设计图纸中照明顶灯在楼板中的线管、线盒)，包工、包材料(￠20B管)、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
水电安装承包合同范本 水电安装承包合同范本篇一甲方：________________ 乙方：________________ 一、工程概况 工程名称：________________ 工程地点：________________ 工程内容：________________ 承包范围：________________ 承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。 三、甲方的具体责任 1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
编号：_____________水电安装承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
水电安装工程施工合同 发包人全称： 承包人全称： 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 依据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑 法》、建设部与国 家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范 文本）》及其他有关法律、法规 和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则， 双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致， 订立本 协议。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 一、 工程概况： 工程名称： （以下简称： 本工程）； 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位： 本合同约定乙方施工部位为： 中所 有的水电安装工程包含的全部内容。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 二、 工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、 包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 文档来源网络及个人整理 ,勿用 作商业用途 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给 排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业 配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体 如下： 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A 、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙 1.5 米（含接口）起至所有用水末 端的给水工程安装及系统试压。 排水部分： 自室内排水起端起至小区排水管网第 一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 B 、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施 工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯 具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带， 避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、 总箱等所有的钢管、 电线、 电缆的预埋安装， 包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设； 弱电（包括电视电话、 智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预 埋套管、线管接口、 线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检 验试验设备和辅助材料。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、 合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约 定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。 文档来源网络及个人整理 , 勿用作商业用途 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划， 根据甲方的进度要求， 随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作 商业用途 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一 天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（Y: 1000.00元）的违约金；若累 计延误天数超过 7 天或连续延误天数超过 5 天，甲方有权单方面解除合同，由 此引起甲方的所有损失 （含间接损失） 及费用均由乙方承担。 甲方选择解除合同 时，具体操作按以下简称：甲方） 以下简称：乙方）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电暖承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电暖承包合同 篇一：水电暖工程承包合同 荣乌高速徐水服务区水电暖、消防工程劳务承包协议 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 现甲方将承建的荣乌高速徐水服务区水、电、暖、消防 等单项工程项目的劳务工作承包给乙方施工（包括南北区）为使本施工项目顺利完成、达到工程业主的要求，经甲乙双方友好协商，特达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：荣乌高速徐水服务区 工程地址：河北省徐水县谢坊营村北 结构类型：框架、部分为砖混结构 二、承包方式：劳务分包 三、承包内容：荣乌高速服务区水电暖及消防安装工程 四、工期要求 工程日期为：20XX年月日至年月日。总工期：个日历天乙方应根据甲方 的总体进度计划及细化的节点性进度 计划组织施工，非因甲方原因或不可抗力因素不得拖延工程 工期。非乙方原因影响施工的，乙方应书面上报甲方，在甲 方项目负责人或授权人员签字确认后，工期可相应顺延。
除上述原因以外造成的工期延误，乙方应采取赶工措施， 且相关费用由乙方自行承担。如造成工期延误，乙方按照300 元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权在支付乙方工 程款时直接扣除。 三、承包范围 1、南北服务区所有单位工程中包含的水电暖及消防工 程，包进度、包质虽、包安全；保证业主、监理、甲方及有 关单位验收通过； 2、施工过程中所需的部分施工机械自行承担； 3、在施工过程中如需要脚手架，则由乙方负责搭设、 拆除，脚手架由甲方提供，(此项乙方不再单独计取费用)； 四、双方的权利、义务： 1、甲方的权利、义务 (1) 甲方提供给乙方有效的施工图纸 1套。在施工过 程中发生设计变更及治商，及时书面通知乙方。 (2) 甲方负责乙方施工需要的电源并接至施工现场； (3) 甲方有权按照工程设计要求、有关标准及本合同 约定全方位监督乙方在施工中的质虽、进度、安全等方面， 乙方施工不能满足上述要求或业主要求时，甲方有权要求乙 方停工整改；如乙方拒绝整改或整改后仍不能满足要求时, 甲方有权立即解除合
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包范围及工作内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地 系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的《保利城二期二标合同》所述的关于水电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容： 1、给水部分：距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头 封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）； 2、排水部分：污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至 地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住，出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配 电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专 业公司完成穿线工作； 5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作。 （2）公共项