编号：钢结构供应及安装承包合同
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：____ 年___ 月_____ 日
甲方：乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，本着平等、自愿、
公平、诚信，互惠互利的原则，经双方协商一致，就装修工程钢结构、楼层承板供应及安装工程签订本合同。
第一条：工程概况
工程名称：装修工程钢结构工程
工程地点：
承包方式：包工包料
第二条：工程承包范围
本工程的范围按照业主方确认的钢结构图纸所有材料制作供应、安装调试、操作及保修包括不
限于基础锚栓、钢结构主体、二层楼承板、室内装修施工。施工配合及其他工作，乙方应按本合同文件的规定执行和完成本工程。
第三条：工程工期
1、本合同的合同工期为双方签订合同后15 日历天，工期包括星期六、日、法定假日、恶劣天
气及提交报告的时间，若因甲方原因导致无法施工，则工期予以顺延。
2、因乙方原因导致本工程未及时完工，承包单位须赔偿甲方工程工期延误损失每天按工程总价
千分之二付予甲方。
第四条：工程质量标准
1、各工程满足业主提出的标准及国家现行的质量验收规范要求，材料设备符合本合同文件约定及相关标准，本工程总体质量符合国家及行业相应材料及验收规范标准及业主提出的质量要求。
2、对不符合合同文件规定的任何工作，承包单位必须无偿即时加以返工修复、整改，直至到达
标准为止
第五条：甲方权利和义务
1、负责统一制定各项管理目标，实施对本工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、
实验化验的控制、监督、检查和验收。
2、负责与业主、监理、各施工单位及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、督促乙方对进场材料进行报验、工序报验、探伤检测、材料复验、拉拔试验及图纸深化设计进度，并对乙方所报资料审核上报。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、按本合同约定，向乙方支付工程款。
5、指派___________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
第六条：乙方权利和义务
1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主、总包和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、开工前全面理解工程图纸、本工程工料规范及甲方意图，包括对甲方的项目规模，甲方与业主签订全部合同条款、协议书以及承诺的确认。
3、负责以乙方名义进行工程施工所需机械设备租赁、材料采购及劳务分包协议的签订。
4、做好现场已完工程的成品保护，如有损害照价赔偿。对已完工程成品要及时督促各区域施工方进行保护。
5、乙方原因造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
6、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品。
7、指派_____________ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
第七条：环境保护、安全生产和文明施工
1、因施工现场靠近红线外市政区域，且地标工程施工时的特殊性，乙方应考虑到现场的所有不安全因素并积极做好现场的安全防护，乙方按照有关规定，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的安全事故和人身伤害均由乙方负全部责任，并由乙方承担相应的经济责任及对甲方造成的经济损失；非甲方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
2、乙方积极做好现场的环境保护、安全生产及文明施工，因乙方责任造成的环境保护及文明施工的罚款均有
乙方自行承担。
3、承包人严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》393
（国务院第号令）等相关法律法规，注重安全保障，确保人员安全；承包人的安全教育和安全责任由承包人承
担；因承包方发生的安全事故及非发包人造成的安全和经济责任一律由承包方承担。
第八条：承包方式、合同价款及包含的内容
1、本工程采用的是固定单价形式，
合同总价为大写：_______________________ 整
2、承包价格所包含的内容：
本合同价为乙方充分了解本工程的实际情况，包括现场场地状况及施作业面等情况，完成经业主认可的设计图
纸内的全部施工内容，包括完成整个钢机构主体、锚栓预埋、二层楼承板、屋面板及保温等所需要的深化设计费、材料费、安装调试费、包装费、运杂费、检测费、验收费、维保费、管理、利润、税金等全部费用，亦包
括施工过程中所需措施费用及其他未预见但实际发生的费用。
3、措施费用按项包干结算时不再调整，费用明细详见附件2。
第九条；付款方式
1、第一次付款：双方签订合同，甲方支付乙方备料款60%合计Y _________ 元；
2、第二次付款：钢结构主体完啊并验收合格后支付30%合计Y _______ 元；
3、第三期付款：合同内施工项目整体完成并验收合格后支付10%合计Y ______ 元；
第十条：工程保修本工程的保修期为竣工验收日期起计十五年，乙方承担保修期内维修及保修责任。第十一条：争议
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时: 双方约定向仲裁委员会仲裁。
第十二条：违约
1、甲方原因不能及时履行自己的各项业务，应承担相应的违约责任，包括工期顺延及其违约给
乙方造成的窝工损失。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到约定的等级，或发生其他使合同无法履行的行为，
乙方应承担相应违约责任，并承担甲方在与业主签订合同中连带责任及相关处罚。
3、
第十三条：材料清单：20#、16#工字钢、12号螺纹钢筋，Q235B型号，长度6米，工艺做法：
主梁使用20号工字钢单侧，16号工字钢拉网各间距800*600 间距，中间使用 1 2号螺纹钢筋，
每隔 1 5公分横竖拉网。
第十四条
1 、其他未尽事宜双方协商一致，以书面形式记录，视为为本合同的补充内容。
2、如果乙方在施工过程中无法胜任甲方所安排的施工任务和工程质量要求，甲方有权清退乙方
出场。
3、当乙方与进入现场的业主或甲方的其他承包人发生冲突时，应无条件服从甲方协调管理。
4、主要材料选用均需征得发包人同意后方可采购，否则发包人和工程监理有权不准使用。
5、所有材料定货合同均需注明保修范围和质量保修期，并向发包人提供质保、检测等相关证明
材料。
6、对于乙方的罚款，甲方再向乙方支付工程款时有直接扣除的权利。
7、物业交接乙方处理，甲方配合。
8、施工期间安全问题乙方自负。
第5 页共10 页