网络基站基础设施建设工程委托施工协议
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》及其他有关法律、法规和
政策文件精神，双方本着平等、自愿、互利互惠、诚实守信的原则，双方就浙江省网络
通信基站基础设施建设工程项目全权委托给乙方负责组织施工。为明确双方的权利与
义务，经友好协商达成共识，特签定此《委托施工协议》。本协议全部内容如下，以兹
共同恪守履行。
第一条 工程概况
1、业主名称：盛世通邦通信工程（云南）有限公司
2、工程名称：铁塔基础、外（市）电引入及铁塔、机房整体施工工程
3、承包范围：按施工图或补充图纸。
4、承包方式：总包：包括铁塔、机房（设备）的采购及安装、基础土建施工；外
电引入：包工包料、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。（土地征收、
青苗补偿除外）
5、工程质量标准：参照甲方提供的资料和图纸，乙方认可施工技术规范和验收标
准执行。
6、质量要求：一次性验收达到合格标准。
7、工程地址：浙江省境内。具体施工地点服从甲方调整。
8、工程量：以实际完成量为准（包括宏站、微站、楼面站、室分站）
第二条 工期要求
工程期限以网络运营商实际需求为准，单个基站工期以甲方派工单的日期为准（具
体完成时间以业主要求时间为主）。业主要求期限完工的工程，必须按要求限期完成。
因乙方原因造成施工不能按时完成的，甲方按规定进行罚款，罚款方式延期一天罚款
¥500.00元每天每站点。
第三条 施工方式、材料供应、结算单价、结算方式
1、施工内容：按业主审核的设计施工图的内容进行施工。
2、施工方式为：包工包料，乙方所购铁塔、机房及施工材料必须合格，且满足施
工规范的要求。乙方需委托甲方代购的，乙方须预付代购货款。
3、合同单价：按照实际发生的成本价格清单上浮 25%（税后）执行。
4、支付方式：施工满二十个（以甲方实际统计的数量为准，但总数量不超过二十
个），经验收合格十五个工作日支付95%，剩余的5%作为质量保证金满一年支付结算。
第四条 甲、乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方将浙江省境内通信基站基础建设任务，全权委托乙方负责组织的施工班组、
人员施工。
2、甲方负责按时结算工程款，不拖欠。
3、甲方有权对乙方或乙方安全的施工班组施工质量、工期、安全进行监督、检查。
对乙方或乙方安排的施工班组违反操作规程的行为，有制止或要求其停工整改的权利；
对乙方或乙方安排的施工班组不符合施工要求的工程有权要求乙方返工，由此产生的
费用及工期延误的后果由乙方或乙方安排的施工班组承担。
4、乙方在施工过程中，若出现由于甲方负责的青苗赔偿款没有妥善处理清楚及其
他相关赔偿和协调不到位而引发、阻碍了乙方的正常施工，由甲方在三日内负责处理。
超出三日乙方所产生的费用由甲方负责，如遇特殊情况下乙方可以垫资支付结清，所垫
出的赔偿费用甲方须按依据和监理签字当月结账时赔偿给乙方。
5、乙方或乙方安排的施工班组施工过程中，须按图纸和要求施工，出现二次以上
的整改，仍未达到监理工程师质量验收标准的，甲方有权解除合同，乙方或乙方安排的
施工班组无权要求支付不合格工程的工程款。
6、乙方或乙方安排的施工班组施工过程中，如自然灾害（暴雨）的发生而导致损
坏或已经挖好的基础出现淹水或者塌方，甲方应该根据乙方或乙方安排的施工班组提
供的施工图片、按返工的轻重酌情承担返工费用。
7、甲方不再安排其他施工方进入合同约定行政区域施工，如果确需安排的须征得
乙方同意。
（二）乙方的权利及义务
1、乙方安排的施工班组必须与甲方签订正式的施工合同，并有权按合同约定获取
相应工程进度款项的权利。
2、接受甲方的监督和管理，严格按照甲方的方案施工，不做损害甲方利益和企业
形象的事，对场地出现的重大事项，应及时向甲方汇报，不得隐瞒。
3、乙方或乙方安排的施工班组施工过程所需的人员，由乙方或乙方安排的施工班
组自己负责招聘，用工人员的工资待遇、社会保障、人身保险等相关费用由乙方或乙方
安排的施工班组承担。因乙方或乙方安排的施工班组雇佣人员而引起的劳务纠纷、劳动
争议及其它意外事作引起的经济责任和法律责任，均由乙方或乙方安排的施工班组承
担负责。如果甲方承担了上述赔付责任后、有权向乙方或乙方安排的施工班组追偿或直
接从乙万或乙方安排的施工班组应得的工程款中扣除。
4、乙方或乙方安排的施工班组必须为持证上岗人员统一购买保险，施工人员造册
后报甲方备案，乙方或乙方安排的施工班组必须遵守安全操作规程，做到文明施工，确
保安全。
5、乙方或乙方安排的施工班组在施工过程中，保管好各种施工材料、资料，并按
要求提供资料给甲方，配合甲方作好结算工作，因施工资料不全导致无法结算的后果由
乙方承担。
6、施工过程中，要求甲方提供材料时，乙方或乙方安排的施工班组应制作材料清
单，并于一周前提交给甲方，供甲方备材料，材料款由乙方承担。未按规定提前提交材
料清单而导致停工、延误工期的，乙方或乙方安排的施工班组承担责任。
7、乙方或乙方安排的施工班组如果采取股份制合作方式时，须签订股份合作协议，
具体条款按照股份合作协议条款执行。
8、乙方或乙方安排的施工班组严格禁止将工程层层转包、分包，如果发生转包，
分包的视为违约，并承担所有违约责任，同时此合同作废。
第五条 保证金的标准与支付方式:
1、乙方向甲方缴纳大写: 肆佰万元整(小写:4000000.00万元)的合作金后取得承
包资格，此协议生效。
2、此协议签订后当天支付人民币大写: 伍万元整(小写: 50000.00万元)作为履约
金。
3、剩余金额大写: 叁佰玖拾伍万元整(小同: 3950000.00元)在浙江省通信管理局
登记备案后，支付合作金贰佰万元整。在第一次拿到站点后3个工作日内补齐剩余壹
佰玖拾伍万元。
4、乙方自本协议签订后即可安排施工班组，具体施工合同参照本协议条款执行。
5、如果乙方不能按时支付合作金，即视为违约，乙方承担违约责任外，前期所缴
纳费用不予退还。
第六条 安全施工管理:
在施工过程中，乙方或乙方安排的施工班组招用的人员的安全由乙方自行负责，如
发生安全生产事故，按照《合同法)、《安全生产法》等法律、法规规定，除了保险公司
的赔付外一般的赔偿由乙方或乙方安排的施工班组自行承担。如发生一般安全事故，影
响正常生产造成损失，由乙方或乙方安排的施工班组承担全部责任。如果发生严重安全
事故造成人员死亡的，按照国家法律、法规规定执行，具体的工程安全管理由甲、乙双
方另行签订《安全协议》予以确认，《安全协议》为本合同的附件。
第七条 违约责任
1、协议签订后，甲方不得擅自解除协议，否则应支付乙方违约金￥50000.00元(大
写:人民币伍万元整):
2、未经甲方同意，乙方不得随意解除本协议，否则应支付甲方违约金￥50000.00
元(大写:人民币伍万元整):
3、如果因乙方或乙方安排的施工班组的质量、进度原因造成甲方损失的，则由此
产生的违约责任及损失由乙方或乙方安排的施工班组承担，甲方有权向乙方或乙方安
排的施工班组追偿。
4、如果合同不能履行，或施工满一年，甲方应全部退还乙方所激纳费用，但不承
担乙方任何资金占用费，利息和其他损失费用。
第八条 纠纷解决
本协议如果在履行过程发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，任一方均有
权向甲方公司所在地的人民法院起诉。
第九条 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲 方： （签字或盖章） 乙方： （签字或盖章）
法人（代表人）： 法人（代表人）：
联系方式： 联系方式：
签订日期: 2020年 月 日 签订日期: 2020年 月 日