当前位置:文档之家› 监理合同

监理合同

补充合同

建设单位:(以下简称甲方)

监理单位:(以下简称乙方)

为了实现xxxxxxxxxxxx的建设目标,根据《中华人民共和国合同法》等国家法律、法规的规定,甲乙双方就《建设工程委托监理合同》(示范文本)(以下简称监理合同)标准条件、专用条件中未尽事宜、欠详条款和有关约定,经双方协商,达成一致意见,签订本补充合同如下:

一、监理工程项目情况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程规模:建筑面积约xx万㎡。

4、建设监理服务期限:xx个月。实际监理服务期在28个月内,总费用

不予调整。服务期起始时间以发包人的书面通知文件为准,监理服务期应包括保修阶段,保修期满监理合同才能终止。

5、履约保证金:由乙方在本合同签订后7天内向甲方交纳监理费用10%

的履约保证金。逾期交纳的,每逾期一日应向甲方支付该履约保证金5%的违约金,逾期交纳7日以上的,甲方有权解除合同。其中:项目班子到岗、到位保证金占40%,工程质量、工期、造价控制、安全生产保证金60%,当项目班子和工程质量、工期、造价控制、安全生产某项达不到合同要求时,则没收该项履约保证金。在工程通过竣工验收备案后14天内甲方依据乙方履约情况扣除相应违约金结算后无息退还。

6、施工图设计单位:

7、施工单位:详见施工承包合同中确定的承包方(施工方)

二、本合同适用的法律及监理依据

1、国家的法律、行政法规,以及国家有关部门规章和工程所在地的地方法规、规章。

2、国家及有关部门颁布的工程设计、施工技术标准、规程、规范和建筑工程施工质量验收统一标准。

3、上级主管部门批准的设计文件和批文。

4、招标文件、投标文件及招投标过程中双方相互来往的各种文件。

5、经审查的施工图纸、资料及说明。

6、建设工程委托监理合同、补充合同、设计合同、施工承包合同、设备采购合同及其它与甲方签订的合同。

7、甲方提供的其它文件和资料。

三、本合同的组成部分及解释优先顺序

1、在实施过程中双方约定的有关洽商、变更等书面协议或文件;

2、建设工程委托监理合同;

3、图纸、资料;

4、招标文件、投标文件及招投标过程中双方相互来往的各种文件;

5、现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其他有关技术资料;

6、其他。

四、监理范围和监理工作内容

1、监理范围:

①xxxxxxxxxxxxxxxxx用地红线以内施工图纸中所包含的全部项目的监理,主要包括土建、水电、消防、人防、暖通、智能化、弱电、钢结构、装饰、电梯、煤气(天然气)管道、自来水、高低压配电、幕墙、铝塑板、外墙涂料、室内外装饰、环境绿化及道路等主体及配套,相应地块范围以内的规划市政道路、规划市政道路的环境绿化、规划市政道路的配套设施等全部内容。

②17#、18#地块之间的步行街的市政、景观、绿化及配套设施等内容。注:17#、18#地块之间的步行街并入17#地块;

2、监理工作内容:按照国家有关建设监理的全部规范内容和相关法律法规的规定进行监理服务。包括但不限于:

2.1 设计方面

(1)协助甲方审查本工程施工设计图纸文件;

(2)协助甲方核查设计文件和各项设计变更,提出优化建议和意见;(3)施工过程中发现问题及时与甲方、设计单位联系;

(4)组织设计单位进行现场设计交底;

(5)协助甲方会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论;

(6)审核施工单位对设计文件的意见和建议,会同设计单位进行研究,并督促设计单位尽快给予答复;

(7)其他相关业务。

2.2 施工方面

(1)履行各标段内工程建设项目各类合同履行过程中的监督、协调、

管理、控制任务;

(2)配合甲方按合同规定落实必须提供的施工条件,检查工程承建单位的开工准备工作,并在检查与审查合格报批甲方认可后签发合同工程开工令;

(3)审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等,并向甲方提交书面报告;

(4)协助签发补充的设计文件,技术规范等,答复工程承建单位提出的建议和意见。

(5)工程进度控制:协助甲方编制工程控制性进度计划,根据监理大纲中的相关内容,提出工程控制性进度目标,并以此为基础审查批准承建单位提出的施工进度计划,上报甲方并检查其实施情况,督促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。当实施进度发生较大偏差时,及时向甲方提出调整控制性进度计划的建议意见,并在通过甲方批准后完成其调整。

(6)施工质量控制:审查承建单位的质量控制体系和措施。依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量验收标准,对施工前准备工作进行检查,对施工工序与资源投入进行监督,及时向甲方汇报施工单位在施工过程中违反有关规范、文件的施工行为。以施工区块工程为基础,对关键工序进行24小时施工旁站监督,对基础工程、隐蔽工程、分项分部工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价。组织质量事故调查,分类评定质量事故等级,审批质量事故处理措施。

(7)工程造价控制:协助甲方编制投资控制目标和分年度投资计划。会同甲方审核施工单位提交的工程量计量及单价和总费用等,协助甲方确认工程进度款的支付,在相互统一的前提下,签发付款凭证。受理索赔申请,会同甲方进行索赔调查和谈判,并提出处理意见。会同甲方处理合同与工程变更,下达变更指令;会同甲方对变更工程量与造价有关的隐蔽工程做好现场核定签证手续。

(8)施工安全监督:审查施工安全措施、劳动保护和环境保护设施等,并负责检查、督促落实执行。参加重大安全事故调查并提出处理意见。

(9)主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作,编发施工协调会议纪要,重要协调事项应当事先向甲方报告。

(10)按国家规定组织有关部门进行工程各阶段验收、单位工程验收及竣工预验收,提交相应的工程建设监理报告,审查设计单位、工程建设单位和施工单位编制的竣工图纸和资料,督促施工单位整理施工归档文件;

(11)信息管理:乙方应做好施工现场监理记录和信息反馈。按要求编制监理月、年报,对工程资料及档案按期进行编制和管理,并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交甲方(一式五份,含电子版本一份);

(12)协助甲方相关管理人员完成其它有关工作。

2.3乙方应向甲方提供的信息文件:包括但不限于:

2.3.1定期信息文件

根据工程项目、范围及内容,随工程施工进展向甲方报送监理月报、周报。其主要内容为:

1)施工质量情况;

2)工程进展情况;

3)进场施工机械设备及劳动力动态;

4)合同变更和工程变更情况;

5)监理工程情况;

6)工程建设大事记;

7)提出施工质量、进度、安全等方面存在的问题、解决方案和建议。

8)其它。

2.3.2根据监理工程进展情况的不定期报告:

1)关于工程优化设计或变更或施工进展的建议;

2)资金、资源投入及合理配置的建议;

3)工程进展预测分析报告;

4)甲方合理要求提交的其他报告;

5)工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告。

2.3.3监理过程文件:

1)施工措施计划批复文件;

2)施工进度调整批复文件;

3)监理协调会议纪要文件;

4)其他监理业务往来文件;

5)质量事故处理文件。

2.4 旁站制度

2.4.1监理部应在旁站监理工序施工前4小时安排好旁站人员,根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量,一般不少于二人。每周编制旁站执行情况及下周旁站计划,报甲方项目部备案;

2.4.2监理部应对旁站人员事先做好培训,制定旁站检查内容和记录要求;

2.4.3在旁站监理过程中,监理人员应随施工不间断进行检查,发现问题及时处理,对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和甲方项目部,待隐患处理完后再继续施工,必要时发停工令;

2.4.4旁站记录要真实、全面,保持记录的连续,不得编造假记录,一经发现将严肃处理;

2.4.5旁站监理记录须在施工结束后24小时内整理完毕,甲方项目部将抽查执行情况;

2.4.6对旁站监理人员做好安全检查交底工作,特别是夜间旁站监理,不仅要做好施工单位的安全检查工作,也要做好自我保护。

2.5.样板引路制度

2.5.1工序样板。主要工序施工前必须先做施工样板,样板经项目部和监理组织专项现场验收,得到确认后方可进行大面积施工,同时组织施工单位进行现场样板交底;

2.5.2根据甲方项目部要求,做好施工样板间、示范单位的监督和交底工作;

2.5.3装修工程施工前,监理部应组织施工单位,按甲方项目部所发设计图的要求进行装修,材料的样板选择,经甲方项目部确认后,监理

部应将确认的材料记录存档,监督施工单位按材料样板进行采购。2.6 国家及地方政府规定的其他工作。

五、甲方的职责

1、甲方在合同签订后7天内应提供的工程资料。

(1)工程批准文件一份;

(2)施工图纸三份;

(3)各类工程承包合同各一份。

2、甲方应在7天内对乙方书面提交的要求作出书面答复。

3、甲方免费向乙方提供如下设施:

(1)办公场所及办公桌、凳;

(2)提供现场临时房住所及食堂吃饭,每标准间住4~6人,所有监理人员必须住在甲方提供的现场临时房住所内。

(3)所有监理人员绝不允许在施工单位搭伙。

(4)除上述外,因工程施工管理需要而提供的有限的其他服务。

4、对工程施工管理过程中砼浇捣令、拆模、停工令、复工令、材料报验等关键指令和程序,甲方有最终确定权。

5、当甲方发现乙方不按监理合同履行监理职责,或与施工单位串通给甲方或工程造成损失的,甲方有权要求乙方更换监理人员,直到解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

6、甲方负责监理人员每天的考勤,到岗人员出勤情况应由甲方相关管理人员的签字确定。乙方总监必须在月末的考勤表中签字确认,考勤表作为监理费结算的依据。

六、监理费结算及其支付方法

1、监理费结算方法:

1)本工程监理合同报酬固定总价为:人民币¥xxx元(大写:xxx元整)。2)结算时除由于非乙方的原因延长监理服务期及施工人不按施工合同内容全部完成按规定进行调整外,不得进行调整,并与工程投资的调整无关。非乙方的原因延长监理服务期及施工方不按施工合同内容全部完成的,实际监理服务期在28个月内,总费用不予调整.如监理服务期大于28个月,实际工期是否延期及延期监理费用计算原则如下:

(1)根据合同约定人数及服务期折合计算出壹人总服务期。

(2)根据实际考勤人数(每人每月上班25.5天)折合计算出实际壹人总服务期,如未达到上述折合壹人总服务期,不算延期;如超出上述折合壹人总服务期,超出部分按延期计算监理费。

(3)延期监理费按照超出合同服务期、实际现场考勤人数、乙方人员工资及中标报价中的取费、税金等计算(服务期按实际超出期限计算,计算至竣工验收止,竣工验收后的整改期不计)。

(4)在工程全部竣工验收后,若有改造工程或零星工程,只要甲方要求,乙方必须服从甲方要求执行监理。其监理费按工程工期、实际现场考勤人数、乙方人员工资及中标报价中的取费、税金等计算。

3)监理结算总费用=按照监理期月末的考勤表按规定结算费用+非乙方的原因延长监理服务期增加的结算费用+奖金-违约金。

2、支付方法:

(1)合同签订监理人员进场后十天内支付预付款为合同监理费的5%;

(2)在监理期按一个月的月底为支付期,支付额为一个月内按照合同约定的当月监理部分之监理人员实际到岗发生费用的65%;

(3)工程竣工验收合格后支付合同约定的监理人员实际到岗发生费用的5%;

(4)市政工程竣工验收合格后付合同约定的监理人员实际到岗发生费用的5%;

(5)工程竣工资料存档结束后一个月内结算完成,并在结算后一个月内付清余款。

(6)乙方要求支付款项前,须向甲方提供合法有效的等额发票。

七、监理人员的证件管理

乙方的监理人员的相关岗位证书原件及身份证原件在合同签订前交甲方查验,岗位证书及身份证复印件加盖公司印章送交甲方综合办查验及保管,完成合同中相应的监理任务后按有关程序退回。

八、奖励及违约处理方法

1、乙方在监理过程中提出合理化建议,经设计单位审核认可和甲方同意,在满足工程质量和进度的情况下,其投资节约部分将酌情奖励。

2、在监理过程中,监理人员工作方式、方法标准、规范且有较大成效者,按实际情况奖励500~1000元/项。

3、质量、安全违约处理:

(1)合同范围内的工程在官渡区及以上建设系统组织的质量、安全大检查中,有分部、分项不合格项目的,每分部、分项工程由乙方支付违约金5000元;

(2)发生质量事故其经济损失在10000元以上的,视情节由乙方支付违约金每起1000~5000元,经济损失承担按有关规定办理;

(3)如发现监理人员未及时阻止处理对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,每起由乙方支付违约金5000元。

(4)如发现监理人员的移动通讯设备无正当理由关机情况,每起由乙方支付违约金100元。

4、项目班子到岗、到位违约处理:

(1)本工程要求乙方到岗人员不少于15人〔总监1人,总代1人,总监助理1人,土建专监1人,安装专监1人,土建安装监理员10人(含安全员1人,资料员1人)〕,以上人员在监理服务期内均不得兼职其它在建工程项目,并根据工程进展实际情况,如需要增加监理人员或专监,乙方必须随时增加监理人员和专监,以满足工程管理的需要。乙方提交的监理人员名册(人员酬金报价表)的人员必须满足85%的到岗率,即每月不少于25.5天,如达不到到岗率要求,则乙方按总监、总代500元/天.人,监理工程师和安全员400元/天.人,其他人员200元/天·人向甲方支付违约金,如遇特殊情况,书面请假经甲方同意除外。如发现有兼职人员,甲方将根据投标文件扣减该兼职人员的薪资,同时乙方向甲方支付两万元违约金。

(2)乙方必须按照投标人员名单配备监理人员,不准调换,除特殊原因外,报经甲方批准后还应支付违约金,同时在7天内增派同岗级人员到岗。

a、总监工程师由乙方支付违约金6万元;

b、专监工程师由乙方支付违约金每人3万元;

c、其他人员由乙方支付违约金每人0.5万元。

5、发生对变更工程量及造价有关的隐蔽工程现场核定签证有较大偏差

(占单项签证费用10%以上),每次由乙方支付违约金5000元。

6、奖励及违约处理以甲方项目部负责人开具的“奖励/违约金通知单”为准,在当月监理费支付款中扣除。

九、纠纷解决

本合同在履行过程中发生争议时,双方协商解决。协商不成时,双方同意向监理工程项目所在地人民法院起诉。争议解决期间,双方应继续履行其本合同项下的其它义务。

十、附加合同条款

1、如由于乙方的错误或过失,给甲方造成损失的,应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度,承担赔偿责任。

2、在监理工作范围内,乙方应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险,监理过程中,监理人员等所发生的人身损害、财产损失及因第三人索赔给甲方造成的任何损失等均由乙方自行负责。

3、在监理工作范围内,如需聘用专家咨询或协助,由乙方聘用的,其费用由乙方承担;由甲方聘用的,其费用由甲方承担。

4、在执行合同过程中,甲方发现乙方的总监、监理工程师或监理员的工作

能力不能满足工程监理的基本需要,甲方单方有权要求乙方将不合适的人员调离,乙方必须无条件更换,必须在7天内更换同岗级的人员到岗;对严重失职的职员,乙方应根据情节严重程度给予除名、记过和警告处分。

5、因项目进展需要,甲方提出增加或减少监理人员时,乙方必须执行。

6、乙方必须保证监理部正常流动资金供应,保证按时向监理部职员发放工资和奖金。如甲方现场项目部发现监理部有流动资金不足、拖欠员工工资等现象,甲方现场项目部有权垫付监理部资金,保证监理工作的正常进行,垫付的费用在应付监理费用中扣除,并视情节轻重扣罚监理当月监理费用20%作为违约金。

7、乙方每月支付监理部人员的工资表应报甲方现场项目部备案。

8、乙方对所派出的监理部进行必要的物资配备,满足甲方工程管理的需要,基本要求不少于:电脑2台;彩色打印机1台;复印机1台;数码相机1部;混凝土回弹仪1台;红外线水平仪1个;靠尺2把;激光测距仪1台;经纬仪、水准仪各1台;千分尺1把;游标卡尺1把;对讲机、文件柜、办公用品等配套设施。要求配备的仪器都能够保持使用情况良好,坏了要及时修理或更换。

9、在监理合同期间乙方必须设开通并正常运行的程控电话一门。所有监理人员必须配备可24小时联系的移动通讯设备,不得关机。

10、对监理部所配物资不能满足监理办公需要,乙方又不能及时解决,已影响监理工作正常进行时,甲方现场项目部有权进行配置,所需费用从监理费中扣除。

11、乙方应不断对监理人员进行技术、管理等方面的培训,满足甲方工程管理的需要,对被现场项目部退回的不符合的监理人员,乙方应在7天内补充符合要求的监理人员。

12、乙方联系人:联系电话:,电子邮箱。甲乙双方的工作联络、日常沟通的信函及维保通知等均以前述约定的联

系方式为准。

十一、合同生效与失效

1、本合同经双方签字盖章后生效,至工程竣工验收合格、完成工程备案。

交付使用,监理费用结算后失效。

2、任何一方不尽本合同条款履行职责义务导致本合同无法继续履行的,

经双方协商未果,15天后另一方可以书面通知对方解除合同,责任方应承担违约责任,支付违约金200000元,并赔偿对方由此产生的经济损失。

十二、其他

1、本合同未尽事宜,双方协商解决,并以补充条款作为本合同的附件。

2、本合同为建设工程委托监理合同(示范文本)的组成部分,如本合同

与委托监理合同、招标文件、投标书、询标记录中的内容有不符、矛盾之处,以本合同为准,并具有优先解释权。

3、本合同未尽事宜,依据现行的相关法律、法规及建设工程委托监理合

同《示范文本》的标准条件、专用条件执行,本合同一式捌份,甲、乙方各执肆份,具有同等法律效力。

4、后附:监理人员名单(该人员名单为暂定人员,实际进场人员待进场

之前报甲方审核)。

以下无正文

甲方:(盖章)乙方:(盖章)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

住所:住所:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:xxxxxxxxxxx 电话:

传真:xxxxxxxxxxxxxx 传真:

邮政编码:xxxxx 邮政编码:

年月日年月日

监理合同(标准范本)

监理合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-197755 监理合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 监理合同(一) 项目名称:_______________ 委托方:__________ 监理方:__________ 付款方:______________ 委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 1.信息系统工程名称:_______________________ 2.信息系统工程地点:_______________________ 3.信息系统工程总投资:_____________________ 4.本合同签订地点:__________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准

2019年监理工程师合同管理真题及答案

一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案:D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案:A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关

C.项目监理机构 D.社会团体 答案:C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案:C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理

6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案:D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案:B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证

B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案:C 9.下列组织或机构中,不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案:B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料

工程建设监理合同范本标准条件(完整版)

合同编号:YT-FS-2700-53 工程建设监理合同范本标准条件(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程建设监理合同范本标准条件(完 整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义: (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 (7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 (8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应

(完整版)最新版本监理合同

建设工程监理合同示范文本 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家工商行政管理总局 年月

目录 第一部分协议书 (1) 第二部分通用条件 (4) 第三部分专用条件 (17) 附录A 相关服务的范围和内容 (22) 附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施 (23)

第一部分协议书 委托人 (全称): 监理人 (全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本 合同。 一、工程概况 1.工程名称:; 2.工程地点: ; 3.工程规模: ; 4.工程范围: ; 5.工程概算投资额或建筑安装工程费: 。 二、词语限定 协议书申相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1·协议书; 2·中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招 标工程); 3·投标文件 (适用于招标工程)或监理与相关服务建议书 (适用于非招标工程); 4·专用条件;

5·通用条件; 6·附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件 的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。 五、签约酬金 签约酬金额 (大写): ( ¥ )。 包括: 1·监理酬金: 。2·相关服务酬金: 。其中: (1)勘察阶段服务酬金: 。 (2)设计阶段服务酬金: 。 (3)招标阶段服务酬金: 。(4)保修阶段服务酬金: 。(5)其他相关服务酬金:。 六、期限 1·监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2.相关服务期限:

建设工程监理合同标准模板

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 项目编号: 项目名称: 建设单位: 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 监理人编写的《常州市中油华东石油有限责任公司新建油库罐库区项目一期技术建议书》本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:, 身份证号码:,注册号: 五、签约酬金 签约酬金(大写):。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金: / 。 其中: (1)勘察阶段服务酬金: / 。 (2)设计阶段服务酬金: / 。 (3)保修阶段服务酬金: / 。 (4)其他相关服务酬金: / 。 六、期限 1. 监理期限: 8个月(整体可以延后一个月不收费,前期土方平整、进场准备、后期整改等时间不包含在8个月内、但乙方必须派人配合参与),开工时间以打桩开始为准,验收后现场留一名监理人员时不包含在8个月内。 2. 相关服务期限:

监理合同管理

监理工程.合同管理 一、合同分析要点 进行建设工程监理,监理工程师的权利和责任都来自于合同,所以监理单位应全力配合建设单位做好合同管理的工作内容,合同要点分析是进行合同管理的关键性工作。 合同要点分析如下: 1、工程变更 1)工程变更无论由谁提出和批准,均须按工程变更的基本程序进行处理; 2)(工程变更记录)必须经监理单位签认后,施工单位方可执行; 3)(工程变更记录)的内容必须符合有关规范、规程和技术标准; 4)(工程变更记录)填写的内容必须表述准确、图示规范; 5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上; 6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理; 7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部,由监理工程师进行审核后,总监理工程师签认; 8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后,按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。 2、工程暂停及复工 1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》: ①建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工; ②为了保证工程质量而需要进行停工处理; ③施工出现了安全隐患,总监认为有必要停工以消除隐患; ④发生了必须暂停施工的紧急事件; ⑤施工单位未经许可擅自开工,或拒绝项目监理机构管理。同时,

应根据停工的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。 2)在监理合同有约定或必要时,签发《工程暂停令》前,征得建设单位的同意。 3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时,总监理工程师应及时签发工程复工报审表,指令施工单位继续施工。 4)由于非施工单位且非上述②、③、④、⑤条原因时,总监应在签发工程暂停令之前,应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。 5)签发工程暂停指令后,监理工程师协同有关单位按合同约定,处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 3、工程延期 1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。 2)项目监理部在工程延期事件发生后,施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下,受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后,项目监理部应复查工程延期及临时延期情况,并由总监签署工程最终延期审批表。 3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前,均应与建设单位和施工单位进行协商。 4)项目监理部应依据: ①施工合同中有关工程延期的约定:②工期拖延和影响工期事件的事实和程度;③影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。

监理合同协议书

监理委托合同 监理合同协议书 本合同书委托方为:______ (以下称“甲”方) 被委托监理方为:_______工程咨询监理公司 (以下称“乙”方) 甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。 本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。 本合同书签于:____年__月__日地点:_____ 甲方(公章):________乙方(公章):____ 法定代表人:_________法定代表人:_____ 地址:____________地址:________ 电话:____________电话:________ 电挂:____________电挂:________ 邮编:____________邮编:________ 开户银行:__________开户银行:______ 帐号_____________帐号_________

合同一般条款 第一条 甲乙双方的监理依据是_________。 第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。 第三条 甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 第四条 本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。 第五条 本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。 第六条 在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第七条 本合同书的开始、完成与变更。 7.1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。 7.4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

施工监理合同新(官方版)

编号:QJ-HT-0788施工监理合同新(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

施工监理合同新(官方版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 xx监理合同工程名称:______________________________ 甲方:______________________________ 乙方:______________________________ ______年____月____日 目录 一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条词语定义 第2条法规、语言和联系方式 第3条双方关系与监理依据 第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务

第6条乙方的职责与义务 第7条甲方的权利 第8条乙方的权利 第9条监理合同期 第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付 第12条人员的更换 第13条奖励与赔偿 第14条转让与分包 第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款 第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务 第6条乙方的职责与义务 第8条乙方的权利

建设工程监理合同(标准版)

(正本)( xx年度) 建设工程监理合同 (xx-xxxx-xxxx) 国家住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):xx公司 监理人(全称):xx公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: xx项目 2. 工程地点: xxxx 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额:暂定xx万元(以最终审计价格为准) 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书; 3.招标会发包人对监理单位的要求 4 .投标文件或监理与相关服务建议书; 5. 专用条件,附录,即:附录A 相关服务的范围和内容;附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 5. 通用条件;

合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、驻地监理工程师: 驻地监理工程师姓名: 五、签约酬金 签约酬金(大写): 其中包括:施工图纸所包括的所有内容的施工监理(含设备安装、调试)。 1. 监理酬金:元 2. 相关服务酬金:无 其中: (1)勘察阶段服务酬金:无 (2)设计阶段服务酬金:无 (3)保修阶段服务酬金:无 (4)其他相关服务酬金:无 六、期限 1. 监理期限: 本合同自年月日始,至工程缺陷期终止日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (2)设计阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (3)保修阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 (4)其他相关服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

监理合同、信息管理

9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构; 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料和设备定货合同),并参加与各类合同谈判; 3)进行上述各类合同的跟踪管理,包括合同各方执行合同情况的检查; 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜; 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作,从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作,以期通过合同体现“三大控制”的任务要求,维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时,项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容,以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发,依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。

9.1.3

9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制,合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程,是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制,对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法

【2020年】《工程建设监理合同标准条件》

工程建设监理合同标 准条件 词语定义、适用语言和法规 第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)"工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)"业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)"监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)"监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织 (5)"第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 (6)"工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作额外工作。 (7)"日"是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 (8)"月"是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条 工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条 由业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 第五条 监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。 第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。 第七条 在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活 动有关的保密资料。 业主的义务 第八条 业主应当负责工程建设的所有外部关系的协商,为监理工作提供外部条件。 第九条 业主应当在双方约定的时间内向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料并保证该资料的准确性。 第十条 业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决 第十一条 业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。 第十二条 业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。 第十三条 业主应为监理机构提供如下协助: 获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

监理工程师考试 合同管理 时间

第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》,自1995年10月1日起实行。P9-10 一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。P10-11 抵押权的实现:协议损害其他债权人利益的,其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内请求人民法院撤销该协议。P12 定金的数额由当事人约定,单不得超过主合同标的额的20%。定金合同从实际交付定金之日生效。P13 投标保证金除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。P13 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。P14 履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。P14 履约保证的有效期限从提交履约保证起,一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。P14 安装工程一切险的保险期限是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计

竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日,则验收完毕时保险期也终止。P18 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。P18 必须招标的范围:1、关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目;2、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目/3、使用国有资金投资项目;国家融资项目/4、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目,施工单项合同估算价在200万元人民币以上,或单项合同估算价虽低于200万元人民币,但项目总投资额在3000万元人民币以上的工程应采用招标方式订立合同。P23-24 邀请招标:邀请对象的数目以5-7家为宜,但不应少于3家。P24 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议,应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复;做出答复前,应当暂停实施招标投标的下一步程序。P26 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/ 评标委员会一般按照择优的原则推荐1-3名中标候选人。P29 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。P29 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。P29 勘察费用的支付:在合同履行中,应当按照下列要求支付勘察费用(1、合同生效

(完整版)监理合同模板

建设工程委托监理合同 合同编号: 0000000000000000 工程名称: XXX房地产项目 工程地点:峨秀湖西侧空地 甲方: XXX房地产开发有限公司 乙方: XXX建设工程监理咨询有限公司签订日期: 2015年12月1日 签订地点:中国四川省峨眉山市

XXXXXXX 《峨眉山市建设工程监理合同》 委托人:XXX房地产开发有限公司《以下简称甲方》监理人:XXX建设工程监理咨询有限公司《以下简称乙方》 由甲方开发的XXX工程,经甲乙双方协商,甲方委托乙方负责监理工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。如甲乙双方之间如有其它合同、协议、往来函件等与本合同有不相符的,概以本合同为准。 第一条工程概况 1. 工程名称: XXX住宅小区; 2. 工程地点:峨秀湖西侧空地; 3. 工程规模:建筑面积暂定100000平方米; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:¥ 1000000000。 第二条监理范围 2.1按照过程:(包含但不仅限于以下内容) 2.1.1 施工准备阶段 2.1.2 施工阶段 2.1.3 入伙准备阶段 2.1.4 保修阶段 2.2 按照工程项目:(包含但不仅限于以下内容,以施工图纸为准) 2.2.1 土方开挖及边坡(基坑)支护工程; 2.2.2 基础工程;

2.2.3 建筑工程(包括建筑、结构、装饰); 2.2.4 安装工程:给排水、电气(强、弱电)、空调通风、消防、人防及设备安装、室外道路、电梯安装工程、配电房安装工程、甲方分包工程、甲供材料设备验收、小区配套工程; 2.2.5 配合销售工程:样板房、售楼处、室外环境和园建、配合销售等工程及材料设备验收; 2.2.6室外工程:道路及室外管网工程、园建绿化工程、室外配套工程等; 2.2.7小区红线范围内的所有其它单项、分部、分项和零星工程。 第三条监理期限 3.1 施工工期: 开工日期:2015年12月31日;竣工日期:2018年12月31日。 3.2 监理期限:自土方开挖至项目工程竣工验收合格后保修期满二年(监理开始进场工作的日期以甲方的正式通知为准)。 3.3 保修期满并不意味着监理责任的终止,有关监理责任的有效期按照国家和地方法规执行。 第四条甲方工作 4.1 告知 甲方应在甲方与乙方签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知乙方。 4.2 提供资料 甲方应按照附录约定,无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。4.3 提供工作条件 甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。 4.3.1 甲方应按照附录约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供乙方无偿使用。 4.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系,为乙方履行本

建设工程委托监理合同示范文本标准版本

文件编号:RHD-QB-K7516 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程委托监理合同示范文本标准版本

建设工程委托监理合同示范文本标 准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一部分建设工程委托监理合同 委托人_________与监理人______经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模:_________ 总投资:_______________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分

《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自_____年___月___日开始实施,至_____年___月___日完成。 本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。

委托人:__________(签章)监理人: ___________(签章) 住所:___________住所:_____________ 法定代表人:_____________(签章)法定代表人:______________(签章) 开户银行:_______________ 开户银行: _________ 账号:___________ 账号:_____________ 邮编:____________邮编:_____________ 电话:____________电话:_____________ 本合同签订于:____年___月___日 第二部分标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

建设工程委托监理合同示范文本(2020版)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009705 建设工程委托监理合同示范文Model text of construction project supervision contract

建设工程委托监理合同示范文本 (2020版) 第一部分建设工程委托监理合同 委托人_________与监理人______经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称:_____________________________________ 工程地点:_____________________________________ 工程规模:_____________________________________ 总投资:____________________________________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范

围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自_____年___月___日开始实施,至_____年___月___日完成。 本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。 委托人:_________________(签章)监理人:__________________(签章) 住所:_________________________ 住所:___________________________ 法定代表人:_____________(签章)法定代表人:______________(签章) 开户银行:______________________ 开户银行:_______________________ 账号:_________________________ 账号:___________________________ 邮编:__________________________ 邮编:___________________________ 电话:__________________________ 电话:___________________________ 本合同签订于:____年___月___日 第二部分标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合

标准监理合同

监理协议书 第一部分协议书 发包人(全称)***有限公司 监理人(全称)***有限公司 经双方协商一致,签订本合同。 一、发包人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称:**项目 工程地点: 工程规模:一期3#、8#、13#、18#、23#二期38#、39#总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书、中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向发包人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、发包人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自20** 年10月 1 日开始实施,至20** 年 6 月20 日完成。 本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份。 发包人:(签章) 监理人:(签章) 住所:住所: 法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮编:邮编: 电话:电话:

第二部分标准条件 标准条件执行《潍坊市城市建设工程委托监理合同》的标准条件。 第三部分专用条件 第二条本合同适用的法律及监理依据: 《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《监理规定》、《监理规范》、《建设工程质量管理条例》、《安全生产管理条例》及省、市、区关于工程建设监理的法律、法规和有关规定。 第四条监理范围和监理工作内容: 施工图范围内的土建、水、电、暖、空的投资、进度、质量、安全控制等。 第九条外部条件包括: 无 第十条发包人应提供的工程资料及提供时间: 开工前七日内提供图纸及有关建设手续资料 第十一条发包人应在 3 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。 第十二条发包人的常驻代表为。

(完整版)2018版监理合同示范文本

( GF-2012-0202 ) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,注册号:, 身份证号码:。 五、签约酬金 2

签约酬金(大写);(¥)。 包括: 1. 监理酬金: / 。 2. 相关服务酬金: / 。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱: 3

标准监理合同文件通用合同条款调整2017

第一节通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1合同 1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲,以及其他构成合同组成部分的文件。 1.1.1.2合同协议书:指委托人和监理人共同签署的合同协议书。 1.1.1.3中标通知书:指委托人通知监理人中标的函件。 1.1.1.4投标函:指由监理人填写并签署的,名为“投标函”的函件。 1.1.1.5投标函附录:指由监理人填写并签署的、附在投标函后,名为“投标函附录”的函件。 1.1.1.6委托人要求:指合同文件中名为“委托人要求”的文件。 1.1.1.7监理大纲:指监理人在投标文件中的监理大纲。 1.1.1.8监理报酬清单:指监理人投标文件中的监理报酬清单。 1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.1合同当事人:指委托人和(或)监理人。 1.1. 2.2委托人:指与监理人签订合同协议书的当事人,及其合法继承人。 1.1. 2.3监理人:指与委托人签订合同协议书的当事人,及其合法继承人。 1.1. 2.4委托人代表:指由委托人任命,并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.5总监理工程师:指由监理人任命,代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。 1.1. 2.6承包人:指在本工程监理范围内,与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。 1.1.3工程和监理 1.1.3.1工程:指永久工程和(或)临时工程。 1.1.3.2监理服务:指监理人接受委托人的委托,依照法律、规范标准和监理合同等,对建

监理合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 监理合同(标准版) Supervision contract template 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

监理合同(标准版) 甲方:____________ 地址:______电话:______ 法定代表人:______ 职务:______ 乙方:____________ 地址:______电话:______ 法定代表人:______ 职务:______ 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行_______工程项目的____施工监理,监理范围:_________质量控制、

进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:_____万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B 服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D 中详细说明。 5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书

工程建设监理合同标准条件通用范本

内部编号:AN-QP-HT724 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 工程建设监理合同标准条件通用范本

工程建设监理合同标准条件通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

相关主题