山西雁门关风电场工程钢筋分包施工合同书
为了确保工程顺利进展，双方本着平等互利的前提下，在工程施工过程的权利、义务和经济责任，经双方协商兹定如下条款并共同遵守：
1、工程地点：山西雁门关风电场（山西省代县胡家滩）
2、施工形式：山西雁门关风电场钢筋工程项目的钢筋制作、运输（甲方提供车辆，乙方负责装缷）、绑扎、钢筋焊接等等。
3、如钢筋不到位，造成工人停工，那么工人的工资由甲方负完全责任（小工150元、大工250元）。
4、拉料到不了基础坑（因造成挷扎停工，甲方负全部工资）。
5、因停电或者是机具坏、村民阻拦，种种原因造成不能施工，后果由甲方承担。
6、因甲方各方面条件不具备造成工程不能按期完成，乙方不能承担任何责任。
7、工程基础坑完成一个按图纸预结算（付款80%）。
8、乙方的人身保险由甲方全部负责。
9、施工管理：乙方应听从甲方管理人员指挥安排，乙方劳务人员不得在工地烧液化气炉、电炉、电热棒、电饭堡和吸烟，若发现使用者均没收并按项目部罚款条例直接罚分包负责人。
10、此合同涂改、撕改、违约，此合同不生效，以劳动法为主。
11、工程完工后，甲方全部付款。
本合同一式俩份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日
钢筋分项工程经济承包合同书 __________________单位工程钢筋分项承包合同书： 经公司研究指派_____________项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由____________小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价__________元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在___________天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装___________天要完成；主体梁板钢筋每层_________天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在__________天内要完成。 五、材料要求（仅对包工包料而定）： 1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原
件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的
《劳动合同法》中工会的权利和作用分析 摘要：维护职工合法权益既是工会的基本职权，也是工会的基本职责。在新的历史条件下，构建工会的职权体系是有效防范和化解劳资双方矛盾的一条切实可行的路子。我国新近颁布的《劳动合同法》赋予工会的权利可以概括为3个方面的内容，即协商契约权、参与共决权、干预纠正权，作用5个方面即权益认定、利益诉求、利益实现、强势地位、执法监督。工会的这一职权体系是一个整体，但这些规定也存在一些问题和不足，尤其是关于签约权、监督权和起诉权的规定均需要进一步完善。本文分析工会在实施《劳动合同法》中的权利、作用及其实现条件及工会权利规定中存在的问题。 【关键词】劳动合同法；工会；工会权利；工会作用；用人单位 引言： 2008年1月1日，新修改的《中华人民共和国劳动合同法》正式实施生效。在劳动法的框架之下，工会的权利和作用被明确和突出了出来，工会在发挥自己的职能的时候有了法律保障和法律依据。在《劳动合同法》当中，“工会”二字被提及了二十一次，由此劳动合同法对工会的重视可见一斑。在现实生活当中，随让工会的权利使用和作用运行机制方面存在着一定的缺陷，但是《劳动合同法》进一步完善和明确了工会权利使用和作用发挥的机制，不仅是工会在日常的工作当中找到了法律依据，也使工人的维权问题在工会的支持会得到一个圆满的解决。 本文针对工会在实施《劳动合同法》中的权利、作用及其在实现工会权利规定中的存在的问题作如下分析： 1 工会在劳动合同法中权利的性质特征 劳动合同法是一部由劳动者个人作为自然人与用人单位作为法人之间确立和实现劳动关系，明确双方当事人的权利和义务的法律。工会在劳动合同法中的权利有四个基本特征：工会的权利来自于劳动
2017山西省劳动合同书范本 甲方（用人单位）名称：______________________ 所有制性质：________________________________ 地址：______________________________________ 法定代表人（委托代理人）：__________________ 乙方（劳动者）姓名：________________________ 性别：______________________________________ 出生年月：__________________________________ 文化程度：__________________________________ 现在住址：__________________________________ 身份证号码：________________________________ 务工许可证号码：____________________________ 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据国家有关法律、法规和《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》，签订本合同，同遵守执行。 一、合同期限 本合同为＿劳动合同。合同期从_____年____月____日起至_______年____月____日止，共____年（月）。（乙方如为临时工，合同期限不得超过一年，不实行试用期。乙方如为农民合同制工人，应注明批准招用文号）。 二、工作内容 甲方根据本企业生产、工作的需要，安排乙方从事工作。乙方同
意按甲方生产（工作）需要，在_____岗位，承担_____任务，从事____工种。 乙方在生产（工作）上应达到的数量、质量指标： _________________________________________________ ________________________________________________ 三、劳动保护和劳动条件 1．甲方应按照国家有关安全生产、劳动保护、卫生健康等规定为乙方提供必要的生产（工作）条件和劳动保护设施，以及不低于国家规定应配给的劳动防护用品。具体为： __________________________________________________ __________________________________________________ 2．乙方有权拒绝甲方违章指挥，对甲方及其管理人员摸视乙力安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举、控告。 四、工作时间和劳动报酬 1．甲方实行每日不超过8小时，平均每周不超过44小时的工时制，保证乙方每周至少休息1日。 甲方因生产（工作）需要，经与工会和乙方协商可延长工作时间，一般每日不超过1小时，特殊情况，每日不超过3小时，每月不得超过36小时。 2．合同期间，甲方应按国家和企业的规定发给乙方工资、奖金、津贴、补贴。具体办法和标准为：___________________ 五、规章制度
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢筋工施工合同
编号：FS-DY-20354 钢筋工施工合同 承包方（以下简称乙方）：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队
伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051386 钢筋工施工合同书样本(示范
钢筋工施工合同书样本(示范合同) 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离
施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
编号： 劳动合同书 （全日制用工适用） 山西省人力资源和社会保障厅监制
签约须知 一、本合同书适用于全日制用工形式。 二、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实有效。 三、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 四、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 五、除用人单位为劳动者提供专项培训费用和竞业限制两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方（用人单位）名称： 法定代表人（主要负责人）： 注册地址： 经营地址： 社会保险登记证号： 联系电话： 第二条乙方（劳动者）姓名： 居民身份证号码： 其他有效证件名称： 证件号码： 家庭地址： 现居住地址： 联系电话： 二、劳动合同期限 第三条本合同采取下列第种期限形式： 1、固定期限，自年月日起至年月日止。 其中，试用期自年月日起至年月日止。
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
钢筋分项工程经济承包合同书 单位工程钢筋分项承包合同书： 经公司研究指派为本单位工程负责人（以下简称甲方）钢筋分项工程交由小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装天要完成；主体梁板钢筋每层天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在天内要完成。 五、材料要求（仅对包工包料而定）： 1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设
标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老绣。 8、I级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内粱板接头面积不超25%，柱不超50%。 13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
《中华人民共和国劳动合同法》专题讲座—律师：黄金良(公务员、事业单位版) 主讲人：黄金良 1999年毕业于天津体育学院社会体育专业本科，2002年通过全国司法考试，2003年自学通过浙江大学法律专业本科，从事法律诉讼业务5年。现为湖州市律师协会民商事专业委员委员，湖州市消协律师团成员。 执业期间，本人代理了若干全国影响力较大的民事案件，多家知名媒体进行了报道。特别是二个案件上CCTV-2《经济与法》栏目（2004年度代理原告沈猫狗诉被告德清县人民医院产品责任纠纷一案和2007年度代理的被告德清县博物馆与原告杨鹤明财产所有权纠纷一案，二案均以胜诉告捷）。 2007年度，本人专业代理诉讼案件40余件，其中代理被告案件驳回原告诉讼请求13起，取得了一定的社会效果。 现在，本人注重从事法律顾问和法律策划等非诉讼业务，诉讼业务主要擅长从事经济类纠纷。 本人通过近八年法律学习，对法律认识有以下几点心得，与大家共勉：认识法律简单化，学习法律生活化；思考法律深入化，运用法律规范化。 一、引子： 2007年6月29日，通过了的《劳动合同法》终于摆在了我们面前。这是我国法制建设中的一件大事，对劳动者、用人单位及监管部门更是如此。《劳动合同法》出台前后，中国大地到底发生什么样的事件，足以影响了我们的正常生产、生活、学习各个领域。这就是大规模知名企业大范围裁员，提前规避劳动合同法。 《劳动合同法》出台前后：裁员接踵而至（数据来源于《数字商业时代》2008年第03/04期）
2007年8月，CCTV裁减1800名临时工，估计此次裁员人数占CCTV员工总量的20%。 2007年9月，深圳华为鼓励员工辞职，并计将有超过7000名工作超过8年的老员工，需要逐步完成“先辞职再竞岗”工作。 2007年11月9日，剑南春集团大规模裁员498人。4天后，在绵竹市政府部门介入下，剑南春出具了撤消解除的通知，让员工再次回归岗位，但就位者不足半数。 2007年11月，沃尔玛中国裁员超过1200名员工，将分批次裁掉约200人，比例超过15%。 2007年11月，中石化河南分公司决定花费735万元，将旗下郑州石油总公司144员工全部转为“劳务工”。 2007年11月，家乐福与4万职工重新签订劳动合同被指规避新法。 二、立法背景： 1、劳动合同签订率低 虽然《劳动法》第16条规定“建立劳动关系应当签订劳动合同”，但是，实践中不签订劳动合同仍然是一个相当普遍的现象，尤其是在劳动密集型企业的行业，如建筑行业。2005年调查显示，在非公有制企业里劳动合同的签订率不到30%。 2、劳动合同短期化严重 由于劳动合同解除成本比较高，用人单位在签订劳动合同时
山西省劳动合同书 甲方（用人单位）名称： _____________________________________________________________________________ 有制性 住 所：_________________________________________________________________________________ 法定代表人（委托代理 人）：______________________________________________________________________________ 乙方（劳动者）姓名：_________________________________________________________________________________
性别： __________________________ 出生年 月：_______________________ 文化程度：_______________________ 所：_________________________________________________________________________________ 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据国家有关法律、法规和 《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》，签订本合同，共同遵守执行。 一、合同期限 本合同为 ______ 劳动合同。合同期从 _________ 年______ 月______ 日起至 ______ 年月_____ 日止，共 ______ 年（月）。 （乙方如为临时工，合同期限不得超过 ________________ 年，不实行试用期。乙方如为农民合同制工人，应注明批准招用文号）。 二、工作内容 1.甲方根据本企业生产、工作的需要，安排乙方从事________________ 工作。 2.乙方同意按甲方生产（工作）需要，在 ___________ 岗位，承担 __________ 任
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
钢筋单项工程承包施工合同范本 发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用单项包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：承包钢筋加工制作分项工程; 承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 1、以总钢筋设计含量计算，单价元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作 /吨;钢筋安装绑扎元/吨。 2、一施工面积计算，单价元/平米。(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
编号： 聘用合同书 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
聘用合同 甲方：临汾市和信会计计算机职业培训学校 法定代表人： 地址：___________________________________ 乙方：___________________________________ 甲方因工作需要，聘用乙方在本单位工作，甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，共同认真履行。 一、聘用 劳动合同期限：甲乙双方约定按下列________种方式确定“劳动合同期限”： a．有固定期限的劳动合同：自______年____月____日起至_____年____月____日止，其中试用期自______年____月____日起至______年____月____日止。 b．无固定期限的劳动合同：自______年____月____日起，其中试用期自____年____月____日起至_____年____月___日止。 c．以完成_________工作任务为劳动合同期限，自_____年____月____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。 二、工作内容及工作地点 1、乙方根据甲方要求，经过协商，从事________________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 2、甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。 3、甲乙双方约定劳动合同履行地为：______________________________________。 三、工作时间和休息休假 甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定_____条款，平均每周工作四十小时： 1、甲方实行每天_____小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下： 每周周______至周______工作，上午________，下午_________。每周周_______为休息日。、 2、甲方实行三班制，安排乙方实行________班________运转工作制。 3、甲方安排乙方的________工作岗位属于不定时工作，双方依法执行不定时工作规定。 4、甲方安排乙方的_______工作岗位属于综合计算工时，双方依法执行综合计算工时工作规定。 四、岗位、薪酬与考核 1 、甲方承诺依据学校规章制度、本合同及双方议定内容，安排乙方相应岗位工作，支付相应报酬； 2 、乙方承诺依据学校规章制度、本合同及双方议定内容，履行工作职责，完成工作任务目标； 3 、为保证双方利益，甲乙双方协商一致，甲方对乙方实行日常考核及年度考评，乙方自愿接受甲方的考核与考评，每一考核与考评周期结束后，考核与考评结果由双方确认，作为乙方工作岗位及薪酬待遇调整、学校奖惩、双方续约与解聘的重要依据。考核办法依据甲方学校有关绩效考核管理制度执行。 4、甲乙双方协商一致，遇有重大工作项目任务或其它具体工作实际需要，双方可议定、签署《工作目标
编号：JZ08 山西省建筑业劳动合同书 山西省劳动和社会保障厅监制
签约须知 一、本合同书适用于全省各类建筑企业。 二、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实有效。 三、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 四、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。 五、除用人单位为劳动者提供专项培训费用和竞业限制两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有 关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同 所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方（用人单位）名称： 法定代表人（主要负责人）： 注册地址： 经营地址： 社会保险登记证号： 联系电话： 第二条乙方（劳动者）姓名： 其他有效证件名称： 证件号码： 家庭地址： 现居住地址： 联系电话： 二、劳动合同期限 第三条本合同采取下列第种期限形式： （一）固定期限，自年月日起至年月日止。 其中，试用期自年月日起至年月日止。 （二）无固定期限，自年月日起。 其中，试用期自年月日起至年月日止。
钢筋工程承包合同 甲方：江苏省江建集团有限公司上海分公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）联系电话 甲方将工程的钢筋工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包辅材；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有钢筋项目。 2、具体工作内容： ⑴钢筋料表的编制。 ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。 ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识排制按。 ⑹钢筋的除锈、污物的清理。 ⑺成型钢筋的焊接。（包括：闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊） ⑻二次结构，如框剪结构的二次构造柱、圈梁等。 ⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。 ⑽与其他工种的配合施工。 ⑾施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人
工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。 ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放，长于40㎝的废钢筋必须与其它废材分类集中堆放。 四材料及工用具 1、材料管理： ①乙方进场后需及时上报阶段性的钢筋使用数量。 ②乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方 可到现场材管员处领（耗）用。 ③周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ④辅材：铁丝、由乙方自购。 ⑤钢筋损耗不得超过1.5%，超出部分由承包班组负责材料费用。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输、切断机、弯曲机、对焊机、卷扬机（成套），现场及楼层固定电源箱。 ②甲方提供给乙方使用的工用具使用前由双方共同验收，双方确认验收合格后交由乙方保管使用，使用期间需做好工用具的清洁保养，工程结束时需完好移交给甲方。（使用期间的维修问题？？？？） ③乙方自备移动电箱、电缆、照明灯具、扳桩、钢筋钩、钢筋剪刀（套）、切断机刀片（副）、标记笔，个人自备工具以及手套、雨衣、雨靴等劳保用品。所有涉及使用安全的工用具须经项目部安全员检验合格后方可使用。自备工用具维修保养乙方自理。 ④若钢筋电渣压力焊由乙方施工，焊机（包括焊线等全套设备）及焊渣由乙方自购 五质量要求 1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范及建设、监理和甲方的要求。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3、乙方在完成每一施工部位或工序后，必须经认真的自检互检合格后，方可报甲方核验。经 甲方验收合格后方可继续施工。 4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。钢筋 绑扎完毕，应清除作业面内的杂物和油污。 六安全、文明施工
钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方） 承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方） 甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五
钢筋工程劳务承包合同书 工程承包单位（甲方）： 劳务分包单位（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施 工、包治安保卫、包辅材、包机具。 二、劳务分包综合单价、范围、内容 1、本项目所有钢筋工程以（建筑面积/吨）为计算基础， 综合单价为。设计图纸发生变更或设计标准不明时，承包单价不做调整。【以上综合单价均包括自己范围内的文明施工、安全防护以及装车、卸车、倒运、保管及绑扎钢筋时所用临时架体等费用】如改变施工方案不增减工程量，不予增加费用。 2、乙方按照本工程施工图纸及审核的施工方案、会议纪要、变更要求进行钢筋制作、绑扎、场内运转、机械连接、套丝头加工安装及部分焊接安装和钢筋保护层的安装等，新旧材料施工场地内的装卸搬运。
3、钢筋工程所需用的机具、工具、实验试压件均由乙方负责（如：钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、卷扬机和各种钢筋工程所需的工具等）以及机具所用的三级配电箱、电缆、电线、开关和插座等机具消耗零配件。 4、工程中所用的施工机械由甲方提供。其中机械基础施工由乙方承担。 5、乙方负责班组人员的劳保防护用品：安全帽、安全带、鞋、手套、工作服等。 6、乙方完成本工程承包内钢筋制作安装后剩余的钢筋要负责装卸运至甲方制定地点，分类堆放整齐。 7、乙方负责承担绑丝、垫块、套丝耗材、氧气乙炔和焊条、胶带纸及相关钢筋工程安装的其他材料。 8、每个部位钢筋工程安装完工后，乙方必须把剩余的钢筋及时清理归堆、码放整齐，提前通知甲方管理人员进行验收，由施工管理人员、监理工程师验收合格后交给下一班组施工。 9、每个部位钢筋制作时，提前一天通知甲方负责人，经现场实际情况和图纸审核后再进行制作，乙方不能随便进行钢筋制作，必须按项目部审核后的料表下料，否则损失自负。按要求焊接底板支架及墙内支架，不另计量。 10、乙方自行提供宿舍，食宿自理并承担费用；负责提供班组人员的相关证件。 11、乙方负责班组人员的人员工资开资发放。