当前位置:文档之家› 建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规章,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程建设施工事项协商一致,同意订立本合同。

一、工程名称:邵阳市城步县“水木华庭”住宅小区项目

二、工程地点:城步县儒林镇巫水水电公司院内

三、承包范围

本工程采取含税总价大包干的形式承包。按设计施工图所示A、B、C、

D、E、F栋、三层综合楼及巫水公司综合楼的土建工程、水电安装工程。

1、土建工程。

指外墙外边线以内,基础垫层及以上所有的设计施工图所示内容,含承台土石方的开挖、室内土方回填和明沟散水工程。

2、水电安装工程.

自来水主水管到户,厨房和卫生间安装一个总闸阀和一个龙头,强电部分:指设计图所示强电安装工程内容,包括每栋(单元)每户配电箱内

接通主电源(含配电箱);不包括总配电箱主电源进线线路,但应包含预埋管道和线槽。弱

电部分只预埋导管,电话、宽带、有线电视、楼宇对讲由相关专业单位负责施工,乙方负责配合并保证导管的畅通。

承包方式:包工包料、包安全包质量、包工期、包全部相关费用的含税清单单价大包干、包所有资料齐全(甲方提供的资料除外)。

3、建筑面积以国家现行计算规则进行计算,住房层高全部为3米,车库层高为2.8米,A栋架空层的层高4.5米,多层的屋面以2.8米放坡,坡度五分水,但不计算建筑面积。

4、本工程总量多层和小高层住宅建筑面积约平方米。本工程所有主材、次材均由乙方自行采购,并提供产品合格证明,对材料、设备质量负责。如发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料及设备时,乙方应负责修复、拆除或重新施工,并承担由此发生的全部费用。

四、下列项目均不在承包范围之内

1、消防工程;

2、门窗工程;

3、室外附属工程;

4、电梯安装工程;

5、弱电穿线工程;

6、室外主电源至设计总配电箱、电缆线及电表;

7、室外主水管至每栋的水表箱、水管。

五、施工工期

多层工程 9 个月完工;小高层工程 14 个月完工;因人力不可抗拒的因素引起的停工,则工期顺延。(从甲方通知进场施工之日起计算)。工期每拖延一天,则从乙方工程总价款中扣减 2000 元/天,工期每提前一天,则甲方奖励施工单位 2000 元/天。

六、工程造价

本工程土建部分采取单价大包干的承包方式,即A#栋、B#栋小高层住宅单价元/㎡,A栋架空层单价同标准层为元/㎡,B栋地下室单价元/㎡ ,C#、D#、E#、F#栋多层住宅、三层综合楼及巫水公司职工住宅楼单价元/㎡。本工程包干价不受天气、市场价格以及国家政策调整等因素的影响,均不在另行调整,以湖南中建设计监理有限公司的设计图纸作为现有单价标准。增减工程名称、内容、数量和造价须由双方代表及时签证并核定增减工程价款,否则不予认可。税率按国家统一的规定计取(个人所得税由乙方负责),劳保基金不包括在承包单价之内,但乙方必须返还70%部分给甲方,抵扣工程款。阳台按半面积计算,基础小于1.5米的部分不计工程量不计价。外墙漆材料价不低于25元/㎡。

七、付款方式

1、合同信誉保证金

乙方已于年月日前向甲方指定银行帐号汇入合同信誉保证金人民币 420 万元整,乙方进场基础完工后,退30%保证金给乙方。主体完成一半,付30%保证金给乙方。主体封顶,付30%保证金给乙方。主体验收合格全部退清。

2、工程款支付:

(1)多层基础部分及B栋基础和地下室部分由乙方垫资,工程款待各分栋主体完成一半,支付80%,主体完工验收后支付95%。(2)主体工程部分,多层房完成二层后开始付款,从第二层起每完成一层付一次,高层房完成三层开始付款,每完成三层付一次,付款比例为已完工程的55%

(注:此付款中已完工程不包括已支付55%的层数),工程形象进度要完全同时。乙方须提前两天办理支付工程款的有关审批手续。竣工验收前付足总造价80%的工程款。土建部分竣工验收合格后乙方递交甲方工程结算资料、竣工验收资料呈送市建设局档案馆备案,取得验收合格证,经甲方审核付足总造价的95%;乙方以施工合同、设计图纸及承包范围为依据办理工程结算并提交给甲方;甲方在接到乙方工程决算时要及时签收,甲方在签收之日起三个月内审核并会审完毕,增减工程及变更部分乙方在竣工验收交付时提交变更结算资料,并在提交之日起一个月内审核并会审完毕);留5%的工程款作为工程质量保修金(保修金的返还为竣工验收之日起期满一年返还保修金3%,第二年返还1%,第五年返还1%);质量保修按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。如因甲方原因不能按施工合同及时支付工程款和引起的停工,则由建设单位负责赔偿施工单位的一切经济损失及其他损失。

八、双方职责

甲方职责:

1、开工前提交乙方土建施工图捌份、水电施工图陸份,会同乙方及有关部门进行图纸会审及技术交底、定位放线,负责搞好三通一平,提供电源、水源至红线内。

2、甲方委派施工员驻工地、处理日常事务,监督乙方搞好工程质量,安全生产、施工进度、办理有关签证手续,负责办理好有关报建手续,乙方提供有关证件及资料,费用按有关规定由甲乙双方负责承担各自费用。

3、定期或不定期进行质量、安全、进度、文明施工等检查监督,督促按规范施工。

4、审核工程进度报表,核实工程量,按合同规定及时支付工程进度款,对违反施工规范、安全操作规程进行处罚。

5、负责检查材料品牌和质量,对不合格产品责令清退出场。

6、工程完工后,组织有关部门进行竣工验收,并按规定承担有关费用,验收合格后,甲方收到乙方工程结算书一个月内审核完毕,并送审计单位进行审计,审计单位必须在两个月内审核并会审完毕,审计完毕后负责办理财务结算(由于甲方原因影响工程及时办理有关验收合格备案手续,则视乙方承包范围合格,甲方按以上付款方式支付乙方工程款)。

乙方职责

1、配合办理有关报建手续,配备好项目领导班子,项目经理、施工员、质检员、资料员、安全员、材料员、施工各类班长等花名册,在动工前三天上报甲方认可,所有人员挂牌上岗。

2、精心做好施工组织设计和各单项施工方案、安全施工方案,动工前报甲方监理认可。

3、乙方必须严格按施工规范和安全施工规范施工,服从甲方及监理方的施工管理,施工中不得偷工减料、弄虚作假,如出现此类问题,甲方有权通知停工整改,

因乙方原因工程质量达不到质量标准而出现的质量问题,全部责任及返工费用由乙方承担,且工期不予顺延。

4、负责从甲方提供的现场水源、电源处接通临时施工用水、用电以及道路和临时设施的修建。施工用电、用水单独安装计量表,依照有关部门收费标准按实交费并承担全部费用。配合甲方协调好当地工农关系,确保工程顺利施工。

5、接受甲方代表和监理对工程质量、安全施工的监督与检查,对工程质量、安全事故负全部责任。

6、做好技术资料的收集整理,竣工后提供三套完整的工程技术资料交档案馆、监理单位及建设单位。

7、负责办理工程结算,结算应按合同规定计算准确,不得超出允许范围,否则,超出部分的审计费用按文件规定由乙方负责应该负责的部分。

8、加强现场管理,严格按照文明施工要求施工,积极配合有关部门做好相关的工作。工程竣工后,负责清理施工现场的建筑残渣、建筑垃圾和运输。

九、工程验收

1、本工程的竣工验收,以施工图纸及说明书,设计变更通知单、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。按施工规范要求进行各项、单项工程验收。

2、隐蔽工程在隐蔽前由乙方预先按规定通知甲方到场检查,经检查合格,有关部门签证后方可隐蔽。如乙方不按规定单方面完成隐蔽工程,甲方有权重新检查,由此造成的损失及费用由乙方承担。

3、工程到达竣工验收条件后,乙方应向甲方提供书面竣工验收通知,同时将竣工图和技术资料,经监理审批签字后交给甲方,作为验收的证据。工程质量符合质量验收标准,双方及有关部门即在验收证书上签章,如在验收过程中有不符合质量要求的,由乙方在商定的期限内返修,费用由乙方负责。其他报建手续办理和费用由甲方负责,取得工程竣工验收合格证书。

十、施工单位承包单价中包括以下各种由施工单位本身范围应交的各项费用。

1、工伤保险、意外伤亡保险;

2、安全文明措施费用押金;

3、安全监督费;

4、民工工资押金;

5、民工学校押金;

6、物价调节基金;

7、投标保证金;

8、交易中心服务费;

9、标书制作费(包括另外请配角二家费用);10、中标登报公示费;11、税金(包括所得税);12、施工过程中的一切试验费及结构检测费;13、永久性标志牌费;14、安全、计划生育等一切宣传标牌费;15、临时设施费;16、大型机械设备进出场费;17、塔吊基础费;18、外架及支模系统安全方案评审费;19、房屋超高费;20、环保污染费;21、环卫清洁费。

未尽部分,按建筑法有关规定,该施工单位承担的,则由施工单位承担。

十一、其他

建设工程通用版合同书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程通用版合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

随着建筑行业的蓬勃发展,实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷,签订建设工程合同书需要格外注意,以下是华律网小编为大家整理的建设工程合同书范文,欢迎参考阅读。 建设工程合同书范文1 甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款: 一、工程名称:大七孔码头维修工程 二、工程地点:大七孔码头 三、承包方式:包工包料 四、建设规模:石方77.24 3、楼梯维修17步、铺设石头地板48 2、码头步道71.82 2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。 五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。 六、开工时间:________年____月____日 七、竣工时间:________年____月____日,工期为天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。 八、工程质量要求及责任 甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。 乙方责任:

1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。 2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。 3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。 九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。 十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。 十 一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。 十 二、保质期限:工程竣工验收后,保修________年。 十 三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。 十 四、本合同一式份,甲方执份,乙方执份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

酒店建设工程施工承包合同

(合同编号:20140501)建设工程施工承包合同 发包人:银河铝业有限公司 承包人: 工程名称:银河国际大酒店综合体 签约地点:定州市 签订日期:2015 年月日

建设工程施工总承包合同 发包人(甲方):银河铝业有限公司 承包人(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他法律、法规、的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:银河国际大酒店综合体(银河铝业一期工程) 2、工程地点:定州市经济开发区,西坂新村北侧,唐河南侧 3、建筑面积:约96000 平方米,合同总价以双方确定的价格预算结果为准。建筑面积计算方法按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005规定执行。 二、工程承包内容 承包方式:包工包料 承包内容: (1)本建筑施工图纸中全部内容(含施工图变更部分),包含基槽开挖、桩基工程。本工程室内外装饰面层、装修工程不包含在内,详细承包范围及施工界点见附件1;

(2)消防、电梯、工程不在承包范围之内; (3)本合同不含酒店区域内的地面硬化、道路管网、绿化工程;(4)对于酒店精装修工程,同等条件可优先考虑乙方。 三、工期约定: 合同工期以单位楼计算,自乙方清槽开始,工期日历天数300天,工期计算节点从垫层开开始。工日期年月日,竣工日期年月日。 四、工程质量标准: 1、工程质量要求等级:合格 2、施工验收参照标准:国家现行建筑安装工程质量检验评定标准以及相关国家省市施工规范、规程、工艺标准。 五、工期延误 1、对以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延。 (1)自然灾害及其他不可抗力; (2)施工周边居民干扰影响施工的; (3)国家、地方政府政策行为影响; (4)设计变更、修改使工程量改变,使乙方进度无法按原计划进行的; (5)因战争、动乱、自然灾害、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

建设工程施工总承包合同书

建设工程施工总承包合同书 合同编号:施合字()号 建设单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,特订立本施工合同,以供双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程项目:一栋17层住宅楼约10000㎡;一座裙楼约5000㎡;地下室约为5000㎡(建筑面积以竣工验收为准)。 工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、工程采用包工、包料、包工期、包安全、包质量。 2、工程承包范围 全部工程,(除土方工程和电梯工程外其余所有工程全部总承包,包括公共部位二次装修)。 三、工程工期 1、开工日期:2015年月日,有效工程工期为365天,以开工令,正式进场算起;若因甲方原因导致停工或缓建时间达到一个月,甲方应无条件全部退还合同履约保证金,并赔偿乙方的一切损失,合同继续生效。 2、乙方履约保证金进双方控制账后,甲方确保两个月内乙方进场施工。否则甲

方支付按履约金到账之日起每天交纳千分之五的违约金。 四、工程总造价:概算价格约为人民币伍仟万元(5000万元)左右。以竣工验收实际决算金额为准。 五、结算依据 1、根据发包人提供的设计文件和施工图计价。本合同工程价款按2013年《建设工程工程量淸单计价规范》(GB 50500—2013)执行;所用定额为2006年《湖南省建设工程消耗量标准》,(2006年《湖南省建设工程消耗量标准》中没有的定额子目,双方另行协商确定);费率按湖南省建设工程现行费率文件标准计取;工程相关费用及税金(劳保基金计入结算造价)计算工程造价。 2、本合同价款调整按湖南省建设行政主管部门或授权的工程造价部门、机构发布的政策性文件调整;材料价格按长沙市建设工程造价管理站公布的信息价和市场推荐价为准,如果信息价没有参照的主材则由发包人提供样板,价格经双方签字确认作为结算依据;施工过程中已完成的工程量和价格经发包人确认作为结算依据;材料常规检测、工程检测费用按文件办理,该项目不下浮。 3、人工费按湖南省建设工程现行人工费调整文件标准中最高与最低工资的平均值执行。即(湘建价[2014]112号文件结合湖南省住房和城乡建设厅颁发的同时期建筑工程类定价及长沙市建筑市场价格指导文件)。 4、本项目外的零星项目必须由甲方现场代表、监理、施工单位乙方共同签字,一周内报甲方负责人签字认可方能有效。 六、付款办法 1、正负零工程完成后,甲方支付工程款贰佰万元(200万元)。乙方在完成商业裙楼主体施工后,甲方支付已完工程量估价的70%;

建设工程内部承包合同书(标准版).docx

LOGO 建设工程内部承包合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建设工程内部承包合同书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

总包方: (以下简称甲方) 承包方:(身份证号:)(以下简称乙方) 为强化企业管理,提高企业经济效益,调动项目经理的工作积极性,确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行,依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,为明确甲、乙双方的职责,结合本工程具体情况,经双方商议达成以下协议条款,以资共同遵守 工程概况 1.1工程名称: 1.2结构层次: 1.3建筑面积: 1.4工程地点: 第二条工程承包范围和形式 2.1工程范围:甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量 2.2承包形式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工,实行单项核算,自负盈亏。

第三条工程工期 3.1施工工期:年月日至年月日。(工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行) 3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时,经建设方签证工期顺延。 第四条工程造价及价款的支付和结算 4.1工程造价暂按合同价(人民币大写):,总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。 4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费,以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。 4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。 第五条甲、乙双方责任 5.1甲方的责任: ⑴、负责驻地施工注册,配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作,为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款,并在扣除有关款项后及时划拨至乙方,负责财务监督和总拨款控制,确保乙方工程款的专款专用。 (2)甲方应当组建施工工程的现场管理班子,为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员,审批核定乙方编制的施工组织设计(或施工

工程承包合同协议书免费下载

工程承包合同协议书免费下载 工程承包合同免费下载【范本一】 发包单位: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。 第二条:施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条:甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条:乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。 第七条:施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。 第八条:验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。 第九条:违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。 第十条:其它 本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。 发包单位(甲方)(盖章)

建设工程施工承包合同新完整版

建设工程施工承包合同新 完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工承包合同新完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方(甲方):_________ 承包方(乙方):_________ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款: 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的

建设工程承包合同书范文(标准版).docx

LOGO 建设工程承包合同书范文WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建设工程承包合同书范文 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《民法典》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更;

(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元) 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元)

六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在

工程承包合同协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程承包合同协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:江西省第三建筑有限责任公司新干县盐化大道项目部 乙方:李智新 根据中华人民共和国《经济合同法》,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商,特订立本合同,双方应共同遵守。 工、工程内容 1、工程名称:新干县盐化大道工程 2、施工地点:新干县大洋洲盐化工业城 3、承包项目:浆砌片石水沟、挡土墙、护坡等附属工程 二、质量及工期要求 1、乙方承担甲方所有防护附属工程的施工,必须按照工程施 工技术规范要求施工,并结合图纸及甲方要求合理安排施工计 划,确保工程如期完工。 2、本合同工期为2010年10月21日至2011年12月23日止。 3、乙方应根据甲方及现场监理的要求,及时调整施工进度计划安排,并服从甲方及现场监理的管理;乙方所购材料必须经过监理现场取样抽检,合格后方可使用。 三、工程数量、单价及合同价款 1、根据施工设计图纸合同工程数量暂定为:浆砌片石水沟 3675m3 ,浆砌片石挡土墙8648.5m3 ,人字护坡4856m3。如遇 业主、甲方及现场监理另行增减的工程数量按实际发生结算。 2、本合同单价为:浆砌片石水沟145元/m3,浆砌片石挡土墙130

元/m3,人字护坡215元/m3;以上均包括人工、材料及基坑开挖、边坡修 整所需的小型机械费,合同单价不含税收;台同总价为2701220元(大写贰佰梁拾万零壹仟贰佰贰拾元整)。 四、付款方式 乙方每完成工程总量的30% ,支付已完工程款的50% ,依次类推,剩余50%工程款待乙方工程全部完工后,经甲方施工技术人员核定后支付到合同总价款的70% ,余款待工程竣工验收 合格后一次性付清。 以上每次支付工程款的工程量需经现场监理初步验收后,由甲方施工技术人员核对后开具结算结算。 五、工程质量缺陷责任期 工程质量缺陷责任期为:工程完工后一年以内,即竣工验收合格缺陷责任期满。 缺陷责任期内如出现工程质量问题(人力不可抗拒的因素除外),乙方应无条件负责维修,所需费用有乙方承担。 六、违约责任:甲、乙双方如有一方违反本合同约定,违约方以中 国人民银行逾期付款的规定支付违约金,并赔偿一切损失。 七、本台同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。 八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效, 具有同等法律效力。

房屋建筑工程施工承包合同范本下载

房屋建筑工程施工承包合同 建设单位(甲方):________________________________ 工程安装承包单位(乙方):_______________________ 身份证号码:________________________________ ____ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称:____________ 二、工程地点:____________ 三、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方 米。 四、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________ 元。 第二条在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场

地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理: 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点; 二、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备,甲方可委托有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求,必须以其他规格品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意,在办理有关手续后实行,由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,由负责供应方负担。 四、凡应附有合格证明的材料,在进入施工现场时必须验证,如无证明,须经试验合格方准使用,其试验费应由负责供应方负担。 五、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,由甲方负担。

建筑工程施工合同书范本

合同编号: 建筑工程合同书 工程名称: 建筑单位: 施工单位: 签订日期:年月日

发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、备注: 二、工程承包范围 1、广场硬化。(见图纸,以预算单中的项目为准) 2、。 三、合同工期 本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天。 四、质量标准 工程质量标准:依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 1、工程总造价:大写:元(人民币) ¥:元(人民币) 六、合同价款支付; 1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方

作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派为工地代表,联系方式: 2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承担费用,有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表,联系方式; 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度,承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延。

建设工程承包合同书样板

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

建设工程承包合同书样板 发包方:____________ 承包方:____________ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:____________ 第一章合同一般规范 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):____________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):____________甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):____________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):____________乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:____________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:____________工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:____________甲方委托的具备相应资质等

级的设计单位。 8.工程造价管理部门:____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:____________协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:____________在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:____________甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:____________协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:____________协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:____________协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:____________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:____________经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

工程施工承包合同协议书范本完整模板

工程施工承包合同书 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日甲方:乙方:

为明确甲、乙双方权利和义务,在平等自愿、协商一致基础上,签订本合同,以资共同遵守: 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效,至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整,需终止合同时,应提前一个月通知乙方,乙方同意无条件接受终止合同,甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的,甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准,按实际完成工作量,直接工定额折工,每工按198 元标准(包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等)与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个(按临时受影响程度情况支付),月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供,超定额部分由乙方承担,设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划,甲方按照定额单价结算款项,超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖,反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时,甲方有权合理安排乙方人员做其它工作,并支付工资,每

工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施(如停电、停风、停水等)或材料供应等不具备,造成停产误工时,影响时间超过__________ 小时,甲方向乙方支付影响工资,每工按

建设工程施工分包合同样本

建设工程施工分包合同 工程名称:___________________________ 发包人:_____________________________ 承包人:_____________________________ 签订日期:___________________________

土建工程施工分包合同 发包方(甲方) 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,为明确双方在施工过 程中 的权利、义务和责任,结合工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 1工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 1.4承包方式: 1.5承包范围: 具体描述工程区域范围 1.6结算标准: 1.7材料价格: 按工程所在地同期造价信息价和市场价格调差。 2工程期限 2.1工程开工日期为一年一月一日,竣工日期为一年一月一日,合同工期总日 历天数为_ 天。如遇特殊原因无法完工的,双方协商顺延工期。 2.2延期开工:乙方不能按时开工,应在开工日期 _日之前,向甲方施工现场负责 人提出 延期开 工的理由和要求。甲方施工现场负责人在 一日内答复乙方。甲方施 工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求, 竣工日期 不予顺延。由于不能按期开工,给甲方造成的损失由乙方承担。甲方以书面形式通 知乙 方后可推迟开工日期。 2.3暂停施工。甲方施工现场负责人在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提 出要求 后一小 合同编号: 地点:

时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方 施工现场负责人处理意见合格后向其提出复工要求,甲方施工现场负责人批准后继续施工。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后小时内未予答复,乙 方可自行复工。 2.4工期延误:对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方施工现场负责人确认,工期相应顺延 241变更。 241.1甲方提出的变更:业主对工程提出设计变更时,应将变更方案送交设计单位审查,设计单位审查同意后,由甲方或监理单位向乙方发出变更申请通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变,则应事先与乙方协商。 2.4.1.2乙方提出的变更:乙方提出的工程变更应征得监理单位的同意并经设计单位审查,设计单位审查同意后,报甲方批准后方可实施。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、免于自身干扰等原因而提出的变更,增加的费用由乙方承担。 241.3设计造成变更:在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计情况时,报设计单位进行设计修改,监理审核,甲方批准后乙方按修改后的图纸组织施工。 241.4乙方应在设计变更事由发生之日起—日内向甲方提出变更申请,逾期未提出变更申请的,视为该项变更不涉及任何费用、工期的增加或延长;甲方将在乙方提出设计变更申请后个工作日内给与答复。因变更引起合同价格的减少,甲方 有权根据设计变更的资料扣减相应的费用,变更以甲方发出的变更通知书的内容为准。 2.4.1.5除非甲方发出指令中止相关工作,乙方在双方协商是否属于变更、及/ 或与此有关的变更具体金额的审查和协商期间,不得停止或不履行任何工作,即使甲方和乙方未就上述事项达成一致意见,乙方仍须按照甲方相关指令的要求完成工作,不得推迟。2.4.2不可抗力。 2.4.3合同中约定或甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况。非上述原因,工程不能按合同 工期竣工,乙方承担违约责任。

建设工程施工专业承包合同协议书范本

建设工程施工专业承包合同 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:___ 年_____ 月 ____ 日 发包人(以下简称甲方)代表人: 住址:

承包人(以下简称乙方) 责任人: 住址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就___________________________ 项目_____ 型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:____________________________________ 2、工程编号:_____________________ ;施工许可证号: ____________________ ; 3、工程地点:____________________________________ 4、工程范围:____________________________________ 5、工程方式:双方商定采取下列第________ 种方式。 (1)乙方包工、包料。 (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限: (1)计划开工日期_______ 年_______ 月 _______ 日,计划完工日期 _______ 年________ 月________ 日,总共_______ 日历天。 (2)开工前_______ 天,乙方向甲方发出开工通知书。 二、图纸和文件的保管与提供

1)图纸由工程师单独保管,但应免费提供给乙方两套复制件。乙方需要更多复制件时, 其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,乙方在未经工程师同意的情况下,不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 (2)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。 三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率 达到100%,优良率达到_______ 。 3、本工程的质量监督,由质量监督站负责,双方均应接受其对工程质量的监督与检查。 4、双方对工程质量的争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。 四、工程检查验收 1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2、乙方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后,方可使用。 3、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 4、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

建设工程总承包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程总承包合同

编号:FS-DY-20414 建设工程总承包合同 协议书 发包人(全称):_____有限公司 承包人(全称):_____集团有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程 工程立项批准文号:____ 资金来源:自筹 承包范围:______

二、工程承包范围 承包范围: 1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中: 1.1 土建施工承包范围为____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。 1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。 2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。 3 工程师指令经发包人同意的其他项目。 发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。 三、合同工期:

施工总承包合同协议书

施工总承包合同 第一部分 协 议 书 建设单位:大厂京御幸福房地产开发有限公司 2010年5月 一、合同协议书

发包人:___________ 承包人:北京百键开发建设有限公司___________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称:_ 工程地点:_ 建筑面积:_ 资金来源:_________ 2、工程承包范围 承包范围:_ 3、合同工期 开工日期:_年_月___________ 日 竣工日期:—年_____ 月_____ 日 施工日期:日历天 4、质量标准: 工程质量标准:____________________ 5.1工程承包方式:

2)其它有关结算条款详见专用条款。 5.2、合同价款 暂定金额(大写):玖仟肆佰零壹万肆佰伍拾壹元贰角(人民币) (小写):94010451.2元(人民币) 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下: ⑴协议书; (2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件); (3) 中标通知书; (4) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料) ; 确认的投标书; (5) 专用条款; (6) 通用条款; (7) 标准、规范及有关技术文件; (8) 施工设计图纸; (9) 招标文件; (10) 专项条款约定的其他文件。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

建设工程施工承包协议书

道路建设工程施工承包协议 甲方:16888生态旅游开发有限公司 乙方:12222海建设有限公司临安分公司 为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工及项目协商一致,特签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:1333尖山观音寺上山道路路面、停车场、放生池 二、工程地点:1333黄湾大尖山观音寺 三、工程面积:约10000平方米 四、暂定工程造价:650万。 五、承包范围和内容:建设道路总长约1000米,宽8米,道路基底在原稳定层上铺设15公分厚稳定层,C15砼混合层(水泥、石粉、石子)上铺设沥青,铺设前必须喷洒沥青油后再浇4公分厚粗粒式沥青层,面层再浇3公分厚粗中粒式沥青层。 六、承包方式:包工包料,单价含税金一次性包死,工程量按实际结算。

七、质量等级:合格 第二条甲乙双方责任 一、甲方责任: 1、协调好土建施工单位在道路施工时的上山运输车辆通行,尽量避免重车通行。 2、根据乙方工程竣工书面报告,甲方在收到竣工报告后五天内组织竣工验收。 二、乙方责任: 1、负责做好各项施工准备及材料采购、供应和管理。 2、做好隐蔽资料及开、竣工报告等资料。 3、工程质量必须符合要求,并做好路面养护和管理工作,如工程质量不合格而造成返工、整改等一切损失由乙方负责承担。 4、乙方工程竣工后及时书面报告甲方,经甲方验收合格后,一周内将竣工决算送交甲方审核。 5、道路路面从竣工验收合格后开始,一年内负责修补任务,如施工方不安排人员修补,甲方有权安排其他单位人员修补,费用从保修金内扣除。 第三条工程期限 一、双方协定工期为50 天,自2011年10 月10 日至2011年11 月30 日竣工。稳定层必须在2011 年10 月20 日前完工。

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款

1、工程总价:人民币元整(¥元)。工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。 3.如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)在施工中新增加了工程项目; (5)其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币元整(¥元); 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年,保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。

相关主题