合同编码：
建设工程施工劳务分包合同
xxxxx建设（集团）有限公司
二〇一六年
建设工程施工劳务分包合同
第一部分合同协议书
工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称一致或三方协议中被委托方名称一致）
劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程概况
1.1总包工程名称：。
1.2总包工程地点：。
1.3分包工程名称：。
1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。
1.5分包范围：；
主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。
2、分包合同工期
2.1合同工期：
计划开工日期：年月日
计划完工日期：年月日
工期总日历天数为：天
2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。
3、质量标准
本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。
4、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）分包人的投标书及其附件；
（3）本合同及其附件；
（4）本合同工程建设标准及有关技术要求；
（5）图纸；
（6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件；
（7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
5、合同价款
5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。
5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式：
（1）固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变；
（2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。
（3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清单项。
6、承诺
6.1甲方承诺已获得业主同意将施工劳务分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
6.3合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
7、其他
7.1本协议书一式份，均具有同等法律效力，甲方执份，乙方执份。
7.2合同生效
合同订立时间：年月日，合同订立地点：。
本合同约定双方签字盖章后生效，附件具有法律效力。
甲方：xxxxx建设有限公司/（公章）乙方：（公章）
基层公司
甲方代表人：经营主管副经理（签字）乙方法定代表人：
经办人：项目经理（签字）委托代理人：(附授权委托书)（签字）
纳税人身份：纳税人身份：一般纳税人/小规模纳税人/其他
纳税人识别号：纳税人识别号：
开户行：开户行：
账号：账号：
电话：电话：
传真：传真：
地址：地址：
日期：日期：
第二部分合同条款
1、一般约定
1.1标准和规范
（1）适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及业主合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。
（2）乙方在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.2图纸
（1）甲方应在分包工程开工天前，向乙方提供图纸套，并组织图纸会审和设计交底。
（2）乙方在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知甲方。甲方应及时向乙方提供修改补充后的图纸或处理意见。
1.3知识产权管理
（1）甲方提供给乙方的图纸和文件，乙方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。
（2）分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因使用甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。
（3）乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.4保密
除法律规定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2、项目经理及相关人员
2.1甲方项目经理
（1）甲方委派担任驻工地履行本合同的项目经理为，联系电话：。
(2)甲方对其授权范围：。
2.2乙方项目经理
（1）乙方委派担任履行本合同的项目经理为，身份证号码：，联系电话：。
(2)乙方对其授权范围：。
2.3乙方现场管理人员
（1）乙方配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员和施工人员，乙方项目管理人员一览表（见附表1）。
（2）管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书。
（3）乙方按甲方质量管理计划中相应施工范围内的工种、级别和人数要求安排劳务人员进场，并按有关规定为劳务人员办理有关证件备查（包括劳务证、操作证、暂住证等）。
（4）乙方授权委托负责甲供材料（含消耗材和周转材）的领退、保管、对账及结算。(附授权委托书）
3、甲方权利义务
3.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行业主合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。
3.2甲方在实际开工日期天前完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用:
（1）完成水、电等施工管线和施工道路，并完成满足本合同劳务作业所需的能源供应及施工道路畅通的时间和质量要求。
（2）向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料：乙方在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。
（3）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：甲乙双方书面签字确认交验，交验后由乙方负责保护。
3.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
3.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
3.5按时提供图纸，及时交付供应材料、设备及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
3.6按本合同第15条约定，向乙方支付经甲方审批的工程款。
3.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。
4、乙方权利义务
4.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
4.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月22日提交本月施工计划完成情况及下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交月、旬、周施工计划，经甲方批准后严格实施。
乙方应参加甲方组织的生产例会，接受甲方对进度的督促、检查。在重要节假日及农忙期间，服从甲方的统一的时间安排，确保甲方要求的节点工期。如因业主对工期进行调整时，乙方应服从甲方对本分包工程的工期调整且不得向甲方索赔任何费用。
4.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准和要求，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及其各种违约金。
4.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接收甲方随时检查其设备、材料保管和使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
4.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞
好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
4.6按时提交报表和完整的原始技术经济资料，积极配合甲方办理交工验收。
4.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及其各种违约金。
4.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械、周转材料及其他设施。
4.9乙方指派现场项目经理必须常驻现场，通信工具保持24小时开机，与甲方项目部作息时间一致，遇事率先处理，不推诿；必须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。
4.10乙方应对其作业内容的实施、完工负责。乙方应承担并履行业主合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
4.11乙方对甲方下发的各项文件资料（包括各类通知、施工变更、违约金支付单、工程技术文件等）应及时签收，无故拒收或拖延签收3天以上，乙方应向甲方支付元违约金，对于因拒收文件资料延误施工造成的一切损失，由乙方承担。
4.12禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。经查实，有违反本条规定的行为，乙方应承担相应的责任。
4.13乙方应缴纳的保证金
（1）乙方在合同签订后天内，向甲方提交合同价款的%履约保证金。返还时间为：分包工程完工验收合格（扣除违约金）一个月后无息返还。
（2）乙方在合同签订后，向甲方提交合同价款的%作为劳务工人工资支付保证金，此保证金从前三次付款中扣留。返还的时间为：分包工程完工，乙方支付劳务工人工资达到100%，一个月后无息返还。
5、安全文明施工、环境保护与劳动用工管理
5.1安全工作目标
杜绝死亡事故和重伤事故，减少一般事故，轻伤率不超过1.2‰；新入场职工三级安全教育率100%。
5.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
5.3乙方责任
（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
（2）建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严格安全规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全施工。安全管理人员持证上岗，当施工现场进行作业时安全管理人员不得离场。
（3）建立安全教育制度，负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育考核不合格的人员不得上岗作业。未进行三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。
（4）把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人要签字，被交底人，每一个人都要签名和签时间。
（5）建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告，同时要参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对甲方整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向甲方反馈整改情况。
（6）在容易发生火灾的地方需明火作业时，要到甲方开具动火证明，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。
（7）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全生产协议书，明确约定双方施工的顺序和保护措施。
（8）对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对甲方提供的机械、设备有责任按规定保养和维修。
（9）为从事作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方办理自有人员、材料、机械设备的保险。
（10）炊事员持健康证上岗，防止食物中毒。
5.4安全防护
（1）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，开工前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，安全防护措施人工费费用由乙方承担。
（2）实施爆破作业、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。
（3）乙方在施工现场内使用的安全保护用品（安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行提供使用计划、供应，费用由乙方承担。
（4）按照操作规程组织施工生产，做好施工范围的安全防护措施（搭拆四口五临边的安全防护栏杆、张设安全网、防护棚等），对承包范围内存在的安全隐患，应立即向甲方报告，经整改合格后方可继续施工。搭设的安全防护，乙方不得随意拆除或移动，如因施工确需变动，则应报告甲方批准后方可实施，施工内容完成后应立即恢复至安全状态。
5.5事故处理
（1）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
（2）乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
5.6劳务用工管理
（1）甲乙双方共同对施工劳务人员进行实名制管理。乙方进场后10天内向甲方提供全部施工人员名册、身份证复印件、劳动合同及上岗证，并对所提供的人员名册及证件的真实性负责。乙方应配备一名专职劳务管理员，配合甲方按照建设主管部门规定，做到实名制“六统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月工程量确认书、岗位技能证、工资支付表）等管理工作。
（2）甲方制定施工现场考勤管理制度，设置考勤打卡机，录入乙方全部施工人员辨识信息，按时整理乙方人员出勤记录，监管乙方的人工费发放情况。
（3）乙方执行甲方考勤管理制度，指令专人将施工人员信息录入考勤打卡机，人员变动时随之更新信息。施工人员每个工作日均需打卡，作为领取工资的依据。如乙方未将施工人员信息录入考勤打卡机或未按要求打卡，无考勤记录则无劳动报酬，视其未参与本工程的施工。
（4）甲乙双方均应书面授权专人按月核对考勤记录，并在考勤记录上签字。乙方按其施工人员在本工地的考勤记录编制《施工人员人工费发放表》，由施工人员本人签字加盖手印后领取，不得由他人代领。甲方持有施工人员本人签字并加盖手印的考勤记录及人工费发放表备份。
（5）对于每次结算的分包工程进度款，乙方必须优先支付施工人员人工费。在申请进度款之前，乙方将《施工人员人工费发放表》报甲方核实，甲方按核实后的人工费支付给乙方；乙方按表发放后，甲方再支付扣除人工费后的余款。如
乙方未按表支付人工费，甲方不予支付余款。
（6）如乙方不执行甲方的考勤管理制度，责其整改；整改不到位影响施工人员人工费发放的，每次向甲方支付违约金1000～3000元；不按考勤记录编制施工人员人工费的，每次向甲方支付违约金1000～3000元；不按双方核实的《施工人员人工费发放表》发放的，每次向甲方支付违约金3000～5000元；拖欠施工人员人工费的，每出现一人，向甲方支付违约金1000元。
（7）在未办理进度款支付之前，乙方不得恶意煽动、组织施工人员采用聚众围堵、停工、扣押财物等不当方式向甲方、业主、政府索取劳动报酬。如出现，甲方将追究因此而造成的名誉损失费。
6、材料、设备供应
6.1材料、设备
（1）供应范围
甲方供应的材料、设备见甲供材料、设备明细表（见附表2），除《甲供材料、设备明细表》以外的均由乙方供应。供应范围发生变化时，应及时办理签证手续。
（2）甲方供应的材料、设备
①乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备供应计划，计划量应根据施工工艺在预算量内适当节余。经甲方审核确认后按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间组织货源并及时交付；需要乙方装、卸车的，乙方及时进行，费用包含在综合单价内，不另行增加费用。材料质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，由甲方负责处理。
甲方库管员按材料计划和乙方的施工进度限额发料，乙方指派专人（需经乙方书面委托）现场点验和领用。因乙方原因拖延提供书面委托影响发料，造成施工拖延，乙方应向甲方支付相应的违约金，分包合同工期不顺延。
乙方应妥善保管从甲方领用的材料、设备，合理使用甲方供应的材料、设备，办理领（退）用手续。
②双方按《※※省建设工程消耗量定额》的材料损耗率约定甲供材料消耗量，并在《甲供材料、设备明细表》中予以明确。乙方丢失、损坏、浪费及返工超过《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗率，乙方按照超损耗量乘以甲方实际采购价的双倍赔偿，并承担因此造成的一切经济损失。乙方使用的材料按《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗量节约的，甲方与乙方按参照业主合同的相关约定分成。
③甲方供应的材料、设备属于甲方所有，只供本合同约定乙方分包范围内的
工程使用。乙方不得挪用和擅自处理（包括边角余料）。否则，乙方按照超挪用量和擅自处理量乘以甲方实际采购价的双赔偿，并承担因此造成的一切损失。
（3）乙方供应的材料
①乙方采购材料必须符合业主合同规定和设计要求的品种、品牌和等级。
②乙方采购供应的材料应向甲方提供材质证书及合格证，需做实验的材料及时送检，并出具有效检验证明后，方可将材料用于工程施工，不得将假冒、伪劣材料用于工程，因材料质量出现的一切问题，由乙方承担全部责任。所有费用已包含在综合单价中。
6.2周转材料、施工机具供应
（1）甲方供应的周转材料：写明钢管、扣件、模板、木方、顶丝、山型卡等周转材料品种、数量。周转材料到达施工现场后由劳务分包人负责验收、保管。
（2）周转材料由乙方根据施工方案和现场实际用量向甲方提交计划，经甲方审核确认后提供，由劳务分包人验收、保管、清理、维护。严禁乙方大材小用，长材短用，不得随意切割改制。乙方拆除最后一次模板木方时须起净所有附着的铁钉并卸下钢管上所有的夹具、扣件，并按甲方要求分类堆码整齐。
①钢管切割未经甲方（项目经理或技术负责人）批准，乙方按原价的赔偿。
②乙方使用后的竹、木胶合板等及模板用方木退还规格料不低于供应总量的65%。
③甲方发现乙方有故意浪费、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件等材料，乙方应按照损失材料同期市场价的向甲方支付违约金。
（3）周转材料由甲方依据现场实际用量计划（甲方认可的）提供，由乙方验收、保管、清理、维护，使用完毕按下列约定退还：
①钢管、钢支撑、脚手板退还99%，其中废品率不得超过1%；扣件退还97%，损耗率不超过3%；卡具退还97%，损耗率不得超过3%。
②竹、木胶合板退还可继续使用材不低于50%，其中原规格材不低于20%。
③模板用木方可继续使用材不低于60%，其中原规格材不低于30%。
④若周转材料退场清理完毕后，退还指标未达到合同规定，乙方按原购买价承担赔偿。
6.3施工机具提供：
（1）甲方提供的施工机具为写明提供的塔式起重机、施工电梯(或升降机)、龙门架、砂浆搅拌机、木工机械、钢筋加工机械、电焊机等施工机具名称和台数，除甲方提供的施工机具外均由乙方提供。
（2）为方便施工管理和协调，乙方负责塔吊指挥员的食宿和管理并为每台
塔吊配三部对讲机。
（3）对甲方提供的施工机具由乙方保管，丢失、损坏的乙方按原购买价赔偿。乙方自行提供的施工机具必须符合有关安全、环保，文明施工的有关规定。
7、试验和检验
试验和检验按业主合同的约定进行，甲方负责甲供材料、设备的检验试验；乙方负责乙方供应材料的检验试验，并在甲方、监理的见证下取样、封样进行检测，提供检验试验报告。
8、施工变更
8.1施工变更的范围
合同履行过程中发生的以下情形属于施工变更范围：
（1）分包范围的变化：追加额外的工作；增加或减少合同中任何工作；
（2）工作内容的变化：取消或减少合同中任何工作内容和改变项目特征；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。
8.2施工变更手续的办理
公司授权范围内的变更由项目部技术员经办、项目生产副经理初审、项目经理审核，公司经营管理部门复审，主管领导审批后办理。公司授权范围以外的合施工变更由甲乙双方签订补充协议，并履行甲方的合同审批手续。
8.3施工变更的通知
合同履行过程中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前7天以书面形式向乙方发出施工变更通知，并提供调整后的相应图纸和说明。
8.4施工变更估价
因合同履行过程中发生施工变更导致价格调整的，施工变更估价按照本款约定处理：
①合同中有相同综合单价的，采用合同中的综合单价；
②合同中没有相同的但有类似综合单价的，采用合同中类似的综合单价；
③合同中没有相同的也没有类似综合单价的，由乙方提出报甲方书面确认。
8.5施工变更估价程序
乙方应在收到施工变更通知后7天内，先行向甲方提交施工变更估价申请（见附表3）。甲方应在收到施工变更估价申请后7天内审查完毕，甲方对施工变更估价申请有异议，通知乙方修改后重新提交。甲方逾期未完成审批并且未提出异议的，视为认可乙方提交的施工变更估价申请。
因施工变更引起的价格调整应计入最近一期的月度进度款结算中。
8.6施工变更引起的工期调整
因施工变更引起工期变化的，甲乙双方均可要求调整工期。甲乙双方应结合分包内容特点及技术难度，并参考工程所在地定额标准确定工期。
8.7临时性零星用工与零星机械
因施工现场需要，甲方项目部临时安排本合同中未约定的且一次性结算金额不超过2万元的零星用工或零星施工机械台班使用时，甲方应当提前3天出具工作任务单（见附表4）；双方在施工前约定零星用工或零星施工机械台班使用的单价，施工后核定用工或机械台班使用数量。乙方在完成临时安排的施工任务后填写零星用工结算表（见附表5）或零星施工机械台班结算表（见附表6），并经乙方合同相对人签字，报甲方项目部施工员、项目生产副经理、项目经营副经理、项目经理审核签字后，连同工作任务单报甲方经营部门复审。
因施工现场需要，甲方项目部临时安排本合同中未约定的且一次性结算金额超过2万元的，甲乙双方应签订补充协议，并履行甲方的合同审批手续。
9、合同价款
9.1合同价款构成明细见下表（二选一，可后附）：
9.2本合同价款包括以下内容：
（1）人工费、材料费（甲方提供的材料除外）、机械（甲方提供的机械除外）、风险范围内的风险费用、管理费、利润、规费、税金，施工措施费，夜间、冬雨季节等施工增加费、材料二次倒运、超高费，维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费、劳务工人的往返路费，消防保卫费、清点验收、堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费、缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件制作、取样费，测量放线，试验检验配合费，安全、文明、CI达标人工费用，安全防护用品费，安全劳保用品，床铺费，各种工具用具、测量工具等检验费用，按规定向有关部门缴纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费，业主临时性停水和停电以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成本分包范围内工作内容发生的一切费用。
（2）甲方另行分包的工程，乙方应无偿提供现有的脚手架、垂直运输机械、临时水电设施及施工工序的配合；乙方不能积极配合，甲方有权自行指派其他承包人完成，由此发生的一切费用在资金支付时清理。
（3）风险范围：
本合同价款包含的风险范围为不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围。风险范围以内的风险费用已包含在综合单价内不再另行计算。
10、工程验收
10.1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准和要求。乙方施工完毕，应向甲方提交分包工程预验收申请（见附表7）；甲方应当在收
到乙方的报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同的约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
10.2乙方应严格按照标准、规范和设计要求以及甲方代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质监部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、返修，承担由自身原因导致的返工、返修的全部费用及其他责任。
10.3隐蔽工程和中间验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因乙方原因所导致返修，全部费用由乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。
中间验收部位：按甲方要求。
10.4交工验收：乙方承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。
11、施工配合
乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收以及甲方按业主或建设行政主管部门要求涉及的乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
12、工程量确认
进度款和完工结算前按※※省建设工程消耗量定额的工程量计算规则对双方验收合格的工程量进行计量。由乙方将阶段完成的工程量、劳务工人工资支付表报甲方，由甲方确认，并根据《甲供材料、设备明细表》中约定的损耗量计算材料节超量。乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围或由于乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
13、工程结算
13.1工程进度款结算
写明进度款结算时间乙方填写分包工程进度款结算明细表（见附表8-1）；经甲方项目部审核后填写分包工程进度款结算审批表（见附表8-2），附验收合格的施工形象进度说明和工程量计算书，甲方经营管理部门复审。
13.2完工结算
（1）分包工程施工完后，经项目部验收合格，乙方办理分包单位离场交接清单（见附表9）、消耗材料使用结算表（见附表10）、周转材料使用结算表（见附表11）和施工机具使用结算表（见附表12）后编制分包工程结算书，于14天内将分包结算资料报甲方审批，逾期办理无效。
（2）乙方按验收合格的完成工程量，编制分包工程结算书（分包合同相对人须在分包结算书上签字认可），甲方项目部在收到分包工程结算书后14天内审核；审核后报公司经营管理部门在14天内复审完，并作为工程款支付依据。
（3）分包工程结算书一式五份（见附件1），内容包括：封皮、编制说明、分包工程完工结算审批汇总表、分包工程完工结算明细表，附分包工程预验收申请表、分包单位离场交接清单、消耗材料使用结算表、周转材料使用结算表和施工机具使用结算表。
配套资料包括：分包合同、变更签证单、分包工程量计算书、分包施工图纸。
14、发票管理
14.1发票类型，采用下列第（1）/（2）/（3）类型：
（1）增值税专用发票；
（2）增值税普通发票；
（3）无发票。
14.2发票开具时间：
（1）预付款：乙方应在合同约定的付款日期当天开具同等数额的发票。
如在合同中约定了进度款、尾款及质保金的付款日期，乙方均应在其约定的付款日期当天开具同等数额的发票；如未在合同中约定，按以下方式开具发票：
（2）进度款：甲乙双方每次办理进度款结算确认手续当天，乙方应开具相应的发票；否则双方应在结算书中标明未来付款时间，乙方在所标明的未来付款时间当天开具相应的发票。
（3）完工结算价和质保金：①或②（二选一）
①在办理完工结算确认手续当天，乙方按完工结算价补足发票。如在质保期
内乙方未提供维修服务由甲方委派维修所产生的费用需从质保金中扣除，质保金返还时差额部分乙方出具相应的红票冲抵。
②在办理完工结算确认手续当天，乙方应开具除质保金外的尾款发票；在质保期内无质量问题或出现质量问题时乙方提供了维修服务，则在质保金返还当天，乙方开具同等数额金额的发票；如出现质量问题时乙方未提供维修服务，乙方按扣除维修费（甲方自行维修部分）后的余款开具相应的发票。
14.3发票与合同、结算相匹配：
（1）发票记载的名称、数量、单价及金额应与合同、结算一致，若不一致时，应有变更签证、补充协议或合同当事人签订的可视为合同性质的凭证。
（2）发票的开具人、收票人和收款方、付款方应与合同中当事人相一致。
14.4甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联时,乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及乙方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
14.5如乙方提供虚假增值税发票，被政府相关部门查出，一切责任由乙方承担。
15、工程价款支付
15.1付款条件：①书面合同及视为合同凭证的资料；②双方确认的结算资料；违约责任清理；④合格有效（乙方所提供的发票应在其开具当月内）的增值税发票。
15.2付款方式和比例：写明一次性付款或月度付款或按节点付款的付款比例、时间等（不超过业主合同支付条件），如写明了时间，则乙方应按该时间开具发票，如未写明时间，则乙方应在每次结算确认当天或在结算书中明确的未来付款时间当天开具发票。
15.3付款审批程序：
项目部会计对每笔符合付款条件的结算价款，经项目部质量员、生产副经理及项目经理初审清理违约责任后，报工程管理部门、财务管理部门审核并经财务主管领导或公司经理审批后，公司财务管理部门依据资金审批单支付相应的结算价款。
16、质量保修
16.1质量保修范围：同本合同协议书部分第1.5条的分包范围。
16.2质量保修期限：年（与业主合同一致）。保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。预验收合格的分包工程，如在竣工验收或保修期内出现质量问题时仍由承包人承担相应责任，造成的损失从其质保金中扣除。
16.3质量保修金为结算价的3~5%（不低于业主合同）。保修期间如发现质量问题乙方必须在接到甲方修理通知起2天内派人修理，否则甲方安排其他人员进
行维修，费用从预留保修金内支付，不足部分由乙方支付。保修期满后30天内将余额无息支付给乙方。
17、违约责任
17.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同第15条不按时向乙方支付工程款；
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
17.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任；
（1）乙方如不能按约定工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延误一天，由乙方承担违约金元，并承担因此给甲方造成的一切损失。
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准和目标，因乙方原因造成工程不能达到约定质量及标准要求，乙方向甲方赔偿元的违约金，并由乙方承担因此给甲方造成的一切损失。
（3）乙方不服从管理或聚众闹事，恶意讨薪，严重影响甲方的形象，每发生一次承担元的违约金。
（4）乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，不能或不完成后续施工，乙方必须无条件退场，并赔偿甲方的其他损失，甲方按乙方已完工作量的%进行结算。
（5）乙方未按合同要求完成创建安全文明工地，向甲方支付违约金元，并承担由此造成的全部损失。
（6）乙方未能及时提供增值税发票而影响甲方抵扣时，向甲方支付违约元，并承担由此造成的税费损失。
（7）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应承担其违约给甲方造成的经济损失。
17.3在发生以上违约情形后，双方均应及时以书面形式主张违约金，在收到书面索赔对方无异议时，应在一周内向对方支付违约金。如甲方不予支付，乙方可在提前15天书面通知甲方的情况下，停止施工；乙方发生违约情形后的违约金从乙方履约保证金扣除；履约保证金不足时，乙方应在发生违约情形后一周内补足。
17.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
18、不可抗力
18.1本合同中不可抗力的定义与业主合同中的定义相同。
18.2不可抗力事件发生后乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的
条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
18.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
（1）工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担。
（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用；
（3）乙方提供的机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担；因乙方使用不当造成的损坏由乙方承担。停工损失由乙方自行承担。
18.4因乙方延迟履行合同而发生不可抗力的，乙方不得以发生不可抗力为由免除己方责任。
19、保险
19.1工伤保险
乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
19.2其他保险
乙方应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备、车辆等办理财产保险。保险费用由乙方承担。
19.3保险凭证
乙方应在开工进场前向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
20、索赔
20.1甲方根据业主合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，并出示相应资料，共同遵守业主合同的约定。
20.2在分包工程实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据业主合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转给乙方。
20.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后14天内进行，
逾期视为自动放弃。
20.4甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，乙方可按上述程序和时限以书面形式向甲方提出索赔请求。
20.5乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。
21、合同解除
21.1如果甲方不按照本合同约定支付结算价款逾期天（业主原因导致的支付延期除外），乙方可以停止工作。停止工作超过天，甲方仍不支付结算价款，乙方可以发出通知解除合同。甲方发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，可以发出通知解除合同。
21.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，业主合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。
21.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
21.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
22、争议解决
在合同履行过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商期间应按合同约定工期继续施工；若协商不成，通过向甲方所在地/工程所在地人民法院提起诉讼。
23、合同终止
双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，结算价款支付完毕，本合同即告终止。
附表：
1、乙方项目管理人员一览表
2、甲供材料、设备明细表
3、变更估价表
4、工作任务单
5、零星用工结算表
6、零星施工机械台班结算表
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天
4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、