当前位置:文档之家› 建设部施工劳务分包合同

建设部施工劳务分包合同

建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的通知

(2003年8月13日建市[2003]168 号)

各省、自治区、直辖市建设厅(建委)、工商行政管理局,国务院有关部门,新疆生产建设兵团建设局,山东、江苏省建管局:

为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求,我们编制了《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003 -0213)和《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),现印发给你们,与已经颁发的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999 -0211)配套使用。

建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF -2003 -0214)

工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):

劳务分包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

资质证书号码:

发证机关:

资质专业及等级:

复审时间及有效期:

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:提供分包劳务内容:

3、分包工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期:年月日总日历工

作天数为:天

4、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。

5、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1)本合同;

2)本合同附件;

3)本工程施工总承包合同;

4)本工程施工专业承(分)包合同

6、标准规范

除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)

7、总(分)包合同

7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

8、图纸

8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

9、项目经理

9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。

9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:,职称:。

10、工程承包人义务

10.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:。

(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方): 乙方(劳务承包方): 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方共同协商达成一致,特订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程业主单位: 1.3工程承建单位: 1.4工程地点: 1.5结构形式: 二、标准规范及质量标准: 除本工程总(分)包合同的约定外,本合同适用标准规范 如下: 2.1符合国家质量标准,按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收,以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收,并按照国家现行质量验收标准评分为依 据,质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工,每道工序的质量必须达到施工长的要求,不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工,否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容: 3.1分包范围:主体结构、砌体工程。 3.2材料部分:施工周转材料模板,木方、铁钉、铁线、内外钢管;机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容:主体工程部分:人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除,混凝土浇筑、砌砖,过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用: 4.1建筑物所用四大主材:钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供,乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价: 5.1计算规范:按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行,以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价:按建筑面积计算,单价为270元/㎡,以实际浇砼板面积计算工程量。(含劳务人工费,模板,木方,步

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人(甲方): 劳务分包人(乙方): 签订日期:年月日 签订地点:

关于对《工程劳务分包合同(范本)》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条,使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况,某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下: 1.本合同文本适用于工程承包人(施工总承包人或专业工程施工承包人)将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包,不需经发包人同意,这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种,在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”,可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”,根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”,根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”,对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”,在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择,并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后,删去合同中其他两种计价方式规定,同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去,相应序号进行调整,保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”,对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时,要写明仲裁机构的准确名称,如“北京仲裁委员会”;选择诉讼方式,应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”,此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时,可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性,使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容,不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

建筑工程劳务分包合同的范本.docx

建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展,城市化建设进程的不断加 快,建筑行业得到了快速发展,以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料,欢迎阅读! 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方:身份证:电话:乙方:身份证:电话: 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方,从标准层至工程完工,按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供:安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料,供应材料,乙方负责接料,屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足,按要求施工,施工验收未 达标的,乙方负责修整,费用自付,按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元,工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约:如乙方未能按质按量完成工程进度,中途退 场,甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商,遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同,双方共同遵照执行。 甲方:乙方:年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位:

劳务承包单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,甲乙双方就工程内的劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 承包方式: 协议工期:开工日期:年月日 竣工日期:年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑:在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括:工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要

建设工程施工劳务分包合同完整版

编号:TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同,以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝

施工劳务分包协议(个人)

施工劳务分包协议 发包单位(甲方): 分包单位(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程主要内容: 第四条:工程期限: 计划开工时间:(以建设单位通知开工时间为准) 计划完工时间: 总工期为120日历天 第五条:分包方式: □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式: 第六条:分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款: 二、税金的承担:双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程(主合同即甲方与建设单位合同,下同)税金全部由乙

方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时,必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减,分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式:双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款,同时收到乙方开据的正式税务发票后,按收到款项的相应比例金额(不超过建设单位付款金额的70 %)支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付,甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定,同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后,甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式,在工程竣工后甲方初验前,甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%;建设单位验收合格并付至主合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%后,甲方支付乙方本合同金额(合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准)的95%;留5%做为质保金,质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项(质保金),扣除应扣除款项后(如有)的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的,甲方有权

建设工程施工劳务分包合同范本完整版

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人)乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式:_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________________________ ,(小写)人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法:_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式: 3、分包工作期限 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历天数为:天 4、质量标准 工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表: 6、乙方代表: 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

房屋建筑施工工程劳务分包合同

房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

房屋建筑劳务分包合同 (提示:在拟定具体合同条款时,应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号: 甲方(提示:项目部名称): 乙方(提示:劳务分包人): (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点: 签约时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2劳务作业地点: (提示:必须注明确切施工地点或施工里程); 1.3劳务分包内容: (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生;构件预制、运输、安装;砌体工程砌筑、养生、勾缝;防水层铺设;门窗安装;水、电、暖设施的敷设与安装;抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎(焊接)成型;预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施,现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为:天。 2.2开始工作日期:年月日 (提示:合同签订时,开工日期不好确定的,可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定),结束工作日期:年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意,工期方可顺延外;乙方每拖延一天罚款元,乙方

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人): 乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式: _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

土建施工劳务分包合同 (2)

土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工,为了明确双方责、权、利和义务,确保工程质量,按期完成施工任务,经双方充分协商,达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包范围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑;主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,内粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工范围内的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程内容。具体包括: 1、承包单价内工作内容要求: (1)、本工程图纸规范内的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 (2)、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽,后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时

清理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 (3)、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜(材料由乙方自理) (4)、施工图纸范围内(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程(含内墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷)、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 (5)、施工图纸范围内(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 (6)、内外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网,整体墙面喷刷界面剂。(7)、室外散水、残疾人坡道及台阶(包括土方平整、打夯) (8)、以上1-7点为主要施工界面,具体施工内容以施工图纸、(含设计变更、建设单位要求的更改)为准。施工图纸内的工程量(含设计变更、建设单位要求的更改)增加部分全部包含在承包单价之内,单价不再调整。 (10)、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护,与浇水养护。(11)、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米范围内的明沟、散水施工、材料场内与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等,放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 (12)、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。

三通一平工程施工劳务分包合同完整版本

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方:四川立胜建筑工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同,以兹共同信守。 第一条:综合约定 1、工程名称:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围:四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料:除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容: 3.1本合同分包范围: 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装,三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容; 3.2本合同劳务作业内容: 3.2.1、砖砌围墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分:平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分:平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目:全部预埋件的加工、预埋,施工现场内临时设施的搭拆(库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等),施工现场内临电及水的设备及管、线的制安,现场零用工(现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸(材料、设备、渣土)、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管

建设工程施工劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程施工劳务分包合同

编号:FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1.劳务分包人资质情况 资质证书号码:_____ 发证机关:_____ 资质专业及等级:_____ 复审时间及有效期:_____ 2.劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:_____ 工程地点:_____

分包范围:_____ 提供分包劳务内容:_____ 3.分包工作期限 开始工作日期:_____ 结束工作日期:_____ 总日历工作天数:_____ 4.质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况

1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程数量:_____ 4.工程数量及内容:_____ 第二条工期 1.开工日期:____年_____月_____日开工。 2.竣工日期:____年_____月_____日竣工。 3.总工期为:日历天____天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

土建工程劳务分包合同

土建工程劳务分包合同 甲方:合同编号: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、结构类型:框架结构 四、工程承包内容: 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程:细部放线,钢筋工程(不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊),模板工程,混凝土工程,预埋铁件工程(不含幕墙),墙体砌筑工程,粉刷工程(内墙、内隔断、外墙等粉刷)楼地面工程,屋面工程(不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平),吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运,不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下: 1)基础工程:从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线,人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物;外墙防水保护层施工;砖砌基础胎模、胎模粉刷(含阴、阳小圆角),按图纸的混凝土的浇筑及其养护;斜支撑下少量余土开挖;传力带施工(含回填黄沙、浇砼);地面找平,室内电缆沟,下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工(包括橡胶止水带连接)、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫,卫生等全过程,包括各设备用房,大型设备基础的按图施工等。 2)模板工程:按照模板专项方案包工包料规范施工,包括但不限于模板材料的计量(配料),配料装卸、标高及尺寸控制,模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3)钢筋工程:包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎(直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内),含盘元的调直、钢筋配料翻样,现场的轴线定位,钢材的型号、规格申报、预埋件安装(幕墙埋件除外)。材料进场卸货、并按规格、型号,按成品和原材料分类堆放,做好标识、放样制作,合理利用,且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4)混凝土工程:包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作(混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等),结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,

建设施工劳务分包合同标准范本

协议编号:LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积

1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价元/平方米,合同总造价为:元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20xx年年底一次付清余款。

工程施工劳务分包合同(确认)

工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署: 甲方(工程承包人):_______________________________ 乙方(劳务分包人):_______________________________ 鉴于 _________________ (以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致,兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码:______________________ 发证机关:__________________________ 资质专业及等级:____________________ 证件时间及有效期:__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:___________________________________________________ 工程地点:___________________________________________________ 分包范围:___________________________________________________ 提供分包劳务内容:__________________________________________________

、分包工作期限

开始工作日期:年月日,结束工作日期: 年月日,总 日历工作天数为:____ 天 四、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定,本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注:_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人同意后严格实施; 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

建筑工程劳务分包合同(简单)

建筑工程劳务分包合同 发包方:XXXX石方有限公司(以下简称甲方) 承包方:_______________________________ (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称:泰晤士公馆 二、工程地点:铜川新区 三、建筑面积:约7万平米 四、施工工期: 开工日期:以甲方通知乙方进场时间为准。开工在2017年—月—日竣工日期:以建设方及总承包方要求为准。 五、承包范围及承包形式(—号楼) (1)工程范围:根据业主提供的设计施工图、施工图会审纪要、设计变更和施工组织设计所包含的所有工程内容,(不包括独立 基础土石方,水电工程,消防工程,绿化景观工程,防水工程, 门窗安装、各种栏杆安装、外墙面保温层及面层外墙漆,外装饰 工程的面砖和外墙石材装饰及外墙面基层抹灰,内墙涂料、内 墙刷白,室内保温);即基础工程(包括地梁下口开始及承台的 钢筋、模板制安、砼浇筑)及主体结构砼浇筑工程、模板工程、 钢筋制安工程、室内外脚手架及防护工程、砌体工程、室内抹

灰、屋面机房和构架外墙抹灰、楼地面工程、屋面工程、室内外 的土方回填(如采用人工回填时,另行协商费用)等所有设计施 工项目;室外散水及现场安全文明施工设施及临设,二次搬运、 夜间施工、赶工措施等等,做到工完场清。 (2)该工程采用全劳务承包:包工、包周材、包辅材、包施工机械设备、安全文明施工;(即包括施工用模板及辅材、塔吊、施工电 梯、搅拌机、外墙升降机、钢管扣件、壹级电箱以外的电箱电 缆、安全及文明施工等。) 六、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设 及拆除、临时用电,用水的软管接通、拆除和施工水池施工与拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基:配合土方施工单位的清基工作。开挖及转运基础承台 的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作),由甲 方另行委派土方分包单位施工。 (2)垫层:按设计浇筑垫层砼。 (3)配合土方施工单位室内外的土方回填,如采用人工回填时,另行协商费用。 (4)配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容: (1)施工准备:熟悉施工图纸,根据甲方施工员放出的主轴线和控制

建设工程施工劳务分包合同(2017修订版)

合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称:______________________________ 承包人:______________________________________ 劳务分包人:_____________________________ 签订地点:_______________________ 签订日期:年月日

建设工程施工劳务分包合同 承包人:_____________________________________ 劳务分包人:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________________________________________ (以下简称为“发包人”)与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包 合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包(或专业分包)工程名称: __________________________________________________ 劳务作业地点:_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容: __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期:_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期:_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为: __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的,以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元(RBM ________________________ )。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外,不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同及其附件;

土建工程劳务分包合同范本

工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人(全称): (简称甲方)分包人(全称): (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况工程名称: 工程地点:建筑面积:劳务分包范围: 二、分包人资质资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:三、分包合同价款金额(暂定人民币):大写:

(最终以结算为准)小写:万元四、工期开工日期:年月日(具体以甲方书面通知为准)完工日期:年月0 日总日历工作天数为:天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为: 六、合同文件及解释顺序1.本合同协议书; 2.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 3.本合同专用条款; 3 4.本合同通用条款; 5.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 6.乙方的报价书; 7.合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其他书面文件; 8.甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方: 乙方:地址: 地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:现场代表:劳务负责人:电话: 电话:年月日 年月日 4

建设工程施工劳务分包合同(范本)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(劳务作业发包人): 乙方(劳务作业承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行 政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致 意见,特订立本合同,以资共同遵照执行。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、劳务承包范围: 4、劳务承包方式: 承包人以包人工、包周转材料(除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、 构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、 内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电 线及二级电箱、地面主给水管外)、包机械、包质量、包安全(安全、文明施工主要材 料、标识、消防器材)、包工期、包文明施工、包配合施工资料,包所承包范围的验收 合格的中包方式承包。 第二条劳务承包工程款 1、本合同项下劳务承包工程款(暂定)为: 元整)。 2、劳务承包工程款的计价方式及调整: (1)工程施工过程中如遇甲方认可的变动,可按实际发生工程量及单价相应增减工程 造价,以双方签订的工程变更单为准。施工中承包人不得对原工程设计进行变更 包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失 ,由承包人承担,延误的工期不 予顺 延。 (2)本合同结算超出部分可根据甲乙双方的约定参照以下规范予以调整: 建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2008》(鄂建[2008]214号 文),土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 2008》(鄂建[2008]214 号文),安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表 2008》(鄂建[2008]214 号文),缺项部分套用相似或相近定额项目。取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂 建[2008]216 号文)。 3、履约保证金:甲乙方一致同意,为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他 合同义务的履行,在本合同签订后 日内,乙方须向甲方提供合同包干工程总价的 10% 元(大写: .因承

相关主题