电力设施建设工程施工合同
工程名称：
建设单位：
施工单位：
年月日
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
电力设施建设工程施工合同
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律，法规等规定，为维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就工
程的相关事宜，双方本着平等互利，协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包形式、内容。
1、工程形式：乙方承包工程方式为总承包（包工、包料、包费用）。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程，乙方负责为工程项目架设10 KV用电线路，主要包括电缆敷设、采购和安装KV A 变压器台，相关高压配电、高压远程抄表装置系统、高压集控计量柜的设施建设，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格；满足甲方用电需求。本工程范围内配置容量按照《延安市新建设住宅供配电设施建设技术指导》及甲方提供的建筑户型面积户数及公共建设面积进行计算准确，电气设备及材料以本工程电气设计施工图所列为准。
1、工程时间，年月日之前完成全部工程内容并检测验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
（1）、由于甲方原因使乙方延误工期，经甲方代表同意后，工期顺延。
（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟，工期顺延。
（3）、由于政府部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料。
1、甲方向乙方提出要求，乙方向甲方提供电气施工图纸资料，本合同缔结后1 0日内，乙方向甲方提供施工图纸两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书一份。
五、材料设备供应。
材料、设备由乙方供应，供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如在产品保修期内出现安全质量问题，由乙方承担；若是因甲方使用方法不当造成的损坏，乙方不负任何责任。
六、工程质量。
1、乙方的施工应符合国家电力行业设计、安装标准。
2、工程质量属于合格工程。
工程包干总造价为人民币元（大写：）一次性包死。此合同价不含税，为税后价。
1、工程费用标准及结算方式。
（1）、工程采用陕西省电力公司根据物价部门规定的10KV以下电气安装工程预算编制定额及配套定额。
2、工程费付款方式：（共分三次付清所有工程费用）
（1）、付款方式：现金／转账（合同签订后三个工作日内付工程总造设备到达现场后再预付工程总造价%；即元（即：）。工程完工并经供电局验收合格后再付工程总造价%，即元（即：）全部结清施工费用。
八、甲方应承担的主要工作及责任。
1、该工程所涉及的青苗赔偿、配电房等基础设施费用由甲方承担。
2、积极协助乙方处理配电施工过程中发生的不利于施工的所有外部因素。如甲方在乙方施工中故意损坏乙方安装的各种设备，所造成的损失由甲方承担。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍的清除，确保具备开工条件，保证施工期间畅通。
5、保证施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。
6、协调施工现场上各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。
7、甲方未按照合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误的工期根据电力部门安全程序及相关规定进行顺延。
8、在接供电局通知需缴纳分时划拨电费时，甲方不得以任何理由进行拖延（注：分时划拨电费不在工程费用内包含），若因未能及时进行上交而造成施工延误，甲方应赔偿乙方的所有损失。
9、甲方必须按期给乙方支付工程款。如超过10天仍不付款，每天按总工程款万分之三承担违约金。
九、乙方承担的责任：
1、按照给甲方提供的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，做到施工现场安全防护、文明施工；按照相关的规定办理施工手续，如发生安全事故一切责任由乙方承担。
3、必须管理好施工机械，如管理不善发生遗失，甲方不承担任何责任。
4、本工程所需材料和电气设备均由乙方组织采购，同时乙方应将电气材料和电气设备相关资料完工后交付甲方备案。
5、乙方采购的电气设备必须具有国家相关部门颁发的电气设备生产许可证、产品合格证、认证证书、实验报告。乙方对其设备在质量保修期内负完全责任，如有不合格的材料和制品乙方必须负责更换并承担
费用。
6、工程验收合格投运正常后 5 个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供施工资料及其他资料。
7、如乙方不能按期交工，超出合同天数后，每天按总工程款万分之三承担违约责任。
十、工程变更：
l、施工中，不得擅自变更工程设计，如甲方需对原设计进行变更，应取得设计单位同意，其增减工程量的费用，由甲乙双方在合同价款之外另行商量。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的所有损失，并给付已完成部分的工程费用，如因乙方原因造成的工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。
十一、安全施工：
1、甲方应积极配合乙方清除场地上各方面的障碍，确保工程顺利进行，乙方在施工中应按有关规定，严格执行安全防护措施，保证施工安全，并承担由自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。
2、甲乙双方对事故责任有争议时，应按照有关部门的认定进行处理。
十二、工程竣工、验收：
1、竣工、验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》，国家相关规定标准规范，施工图纸及说明等。
2、本工程的质量保修期为，自工程施工验收合格之日起12个月，保修期内如发生质量问题（甲方自购设备，材料质量除外），甲方在10日内通知乙方，乙方应在接到甲方通知后5日内派人进行维修。
十三、其他：
1、经供电局验收合格后，甲方付清乙方所有施工费用后，乙方给甲方安装高供高计复费率电表、接电，如甲方不能按时支付乙方施工费用，造成所有经济损失，全部由甲方承担。
2、本合同经双方法定人签字、盖章后生效，合同的权利义务终止后，双方人员应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决，协商不成的，由合同签订地法院依法裁决，本合同签订地：
4、本合同议经双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。
十四、附件：
1、建设工程造价预算表。
2、安装图。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
单包工工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律， 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本单包工工程施工事项协商一致，订立合同有关事宜协议如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建设规模： 二、工程承包方式 1、承包方式：包工不包料（即人工费） 三、承包范围 消防及喷淋（按设计施工图纸施工）。 四、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天（具体开竣工日期以甲方通知和具备施工条件为准）。 五、质量标准 工程质量标准： ____ 六、合同价承包方式及调整 1、按双方协商固定合同单价为17元/〃（不含税），大写：壹拾柒元整。 2、如有设计变更由甲方与有关部门进行协调解决。 3、竣工决算：根据房地产开发公司竣工决算面积X合同单价进行结算。 七、工程付款 1、按每层支付进度款，每层安装完工后3天内支付当层进度款80%; 2、工程完工验收合格后半个月内一次性结清工程所有款（竣工建筑面积X 17元/ m2 计算）。
八、安全施工： 1、乙方在中施工严格按照《安全生产法》、《建筑法》、《安全生产管理条例》等法律法规组织施工，并接受各级相关部门、建设单位、监理单位及甲方的质量、安全监督和管理，保证质量和安全，杜绝质量、安全事故的发生。 2、在施工过程中乙方应按照安全技术操作规程施工，严禁违章指挥、违章操作。如乙方在施工过程中出现安全事故，事故金额在1000 元内由乙方支付，超过1000 元以上甲方承担90%（乙方承担10%）。 3、乙方必须做到环境保护文明施工，在施工现场讲文明、讲卫生。不与施工现场工人发生扯皮打架，如有发生一切责任由乙方承担。 4、甲方在施工前项目负责人及施工员应向操作人员进行“三级安全教育”和安全质量技术交底。 5、项目管理人员及所有操作人员进入施工现场必须戴安全帽。 九、甲乙双方职责 1、在项目部统一管理下，遵守工地规定，服从管理和指挥，甲方负责施工用水用电和全部工程材料运至工地。 2、甲方负责各分部分项工程资料及竣工的验收。 3、如造成材料浪费及返工由乙方负责。如材料质量不合格由甲方赔偿乙方人工工资损失费。 4、乙方负责主体安装完毕后，清理自己的建筑垃圾出场。十、违约责任： 1、甲、乙双方严格遵守合同条款，如因单方违约，则由违约方赔偿另一方所造成的一切经济损失。 2、甲方应按工程进度付款，如因不能按时付款，造成停工由甲方负责。 3、在施工中如遇到不可抗拒自然因素工期顺延。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同一式贰份，未尽事宜经双方协商解决甲方（签字）盖章：乙方（签字）盖章： 年月日年月日
建设工程施工合同常见合同风险及其应对 一、案例 案例一： 1998年12月，咸宁市建筑工程总公司(下称“咸宁公司”)通过工程招投标，与枣阳市北城信用社签订综合楼工程承建合同，合同造价为95.2万元，并经枣阳市招标投标办公室审查备案。半个月后，咸宁公司枣阳经理部又与北城信用社签订该合同补充协议，约定工程价款由招标中标的定价下浮16％，以补充协议价格作为工程结算依据。咸宁公司获知后，当即向北城信用社、枣阳市华罡监理公司和枣阳市造价管理站提出异议，要求终止履行补充协议，按中标备案合同履行，北城信用社未予答复。 1999年1月，北城信用社综合楼开工建设，北城信用社支付工程款71万元，年底工程全部竣工交付使用，同时被评定为襄樊市优良等级工程。2000年7月，双方在工程最后决算时，对依据备案合同确定的工程价款进行决算，还是签订的补充协议确定的价款进行结算产生争议。 2005年4月，咸宁公司向枣阳法院提起诉讼。枣阳法院经审理认为，根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出30日内订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。由于综合楼工程是通过公开招投标形式取得，而且按招投标文件签订合同并备案，故该合同合法有效。双方签订的补充协议对备案合同工程价款进行较大变动，对内容作了实质性变更，违反了有关法律法规，故补充协议应属无效。2005年
12月27日，枣阳法院一审依法判决北城信用社支付咸宁公司各项费用22万余元。 北城信用社上诉称，补充协议是双方真实意思表示，应为有效，要求撤销原判。襄樊中院依法裁决维持一审由北城信用社偿付咸宁公司剩余工程款、劳动保险费、优良工程奖的判决；改判北城信用社支付咸宁公司前期投入费用、逾期付款利息，共计赔付咸宁公司19.4万余元。 黑白合同也称“阴阳合同”，就是经过招投标的工程，发包人与承包人之间就同一建设工程签订两份不同版本的合同，其中一份是经过备案的中标合同，另一份是内容与中标合同不一致的私下协议。备案的、接受政府监管的合同叫白合同，与招投标法相违背的、私下操作的合同叫黑合同。在实践中，黑合同的签订时间可能在白合同之前、也可能之后，也可能是同一天，但其内容均是对白合同的改变，要么降低工程价款、下浮让利、增加付款条件、延长付款期限、垫资、支付保证金、缩短工期、肢解工程等，黑白合同的签订时间、形式及内容虽然多种多样，但其判断标准有二：一是是否针对同一工程项目，二是黑合同对白合同是否存在有实质性的违反，如果是对白合同的具体问题的修改补充则不应作为黑合同。黑合同因违反合同法及招投标法的禁止性规定而无效。 案例二： 2003年初，江苏某建筑公司(以下简称建筑公司)承建了广州某广场工程。去年7月，包工头赵某出具一张欠条给材料商钱某。欠条载明：“今欠钱某工程材料款共计人民币300000元，以前所有欠条作废，以此条为准。”次日，建筑公司设立的不具备法人资格的广州分公司(以下简称分公司)负责人王经理在该欠条上注明“同意从广场工程款中扣除”，并加盖分公司的印章。据了解，分公司虽然是一个不具有法人资格的单位，但王经理在广场工程建设期间，是具有
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 建筑工程单包工合同书范本 一直以来建筑施工技术以及建筑能耗控制都是建筑工程施工之中的重要组成部分,其对建筑工程所需成本具有非常重要的影响。以下是在小编为大家整理的建筑工程单包工合同书范文，感谢您的阅读。 建筑工程单包工合同书范文篇一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：和合国际城三期12#楼。 2.工程地点：仙桃大道东段与昌升路交汇处。 3.工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。 4.工程质量：合格工程。 5.工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。 二、承包内容 1 / 25
严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工，做到安全文明施工。主要承包内容如下：从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工，施工中木工所需电线、小型机械及工具。 (1)人工：含施工放线，抄水平点(控制线、标高传递由甲方负责)，含模板制作，内木工所需钢管脚手架，刷脱模剂，转运、安装、拆除，楼地面清理，施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净，并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。 (2)材料：含钉子、铁丝，小型木工机械及配套施工电线，其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。 三、劳务计价办法 1.承包单价：(1)￥23.5元/㎡大写：贰拾叁元伍角每平方米(含二次结构); (2)全部按模板展开面积计算。 2.在施工中不存在任何杂工及承包价以外的任何费用。 四、付款方式 按形象进度，具体付款依次如下： 1.主楼地下室完工、混凝土浇捣后按地下室已完成工程量的60%付款。 2.标准层每完工六层按已完成标准层工程量的60%付款一次，直至屋面花架层完工。
建设工程施工合同中隐藏的七大风险和化解妙招 2017-08-02 建设工程施工合同是建设工程合同的主要形式，其订立阶段的主要任务，是当事人双方就建设工程施工合同的主要条款达成意思表示一致，因此，管理建设工程施工合同的风险，应当首先从合同签订过程入手，对建设工程施工合同订立阶段的风险进行识别，也是进行合同后期风险处理的基础。 一、未依法进行招标投标或中标无效的风险 我国建设工程施工合同的法定前置程序：经招投标过程且有效中标。未依法进行招标投标或中标无效的情形，主要体现在《招标投标法》的规定，《施工合同司法解释》第一条规定：“建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的，认定合同无效。”《招标投标法》及国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定商品住宅，包括经济适用住房均在必须招标的范围内。 《招标投标法》规定的中标无效的情形有：（1）招标代理机构泄密或恶意串通；（2）招标人泄露招标情况或标底；（3）投标人串标或行贿；（4）投标人弄虚作假骗取中标
；（5）招标人在确定中标前与投标人进行实质性谈判；（6）招标人违法确定中标人。 律师策略：发包人在签订合同之前，应严格按照国家规定以招标投标的形式确定合适的承包人。选择招标方式上可根据实际情况采用公开招标或邀请招标的方式进行。承包人一定要做投标法律手续，否则，工程施工到中途会有很多不确定风险。 二、中标通知书发出后承包方拒绝签订合同的风险 我国《招标投标法》第45条规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”第46条又规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。” 律师策略：根据我国法律规定，中标通知书发出后，招标方与投标方就具备了合同关系，《建设工程施工合同》是对招投标文件中未明确事项的进一步明确，因此，对于发包人而言，要在中标通知书发出后30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 2021电力建设工程施工 合同正式版
2021电力建设工程施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1.发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。
3.承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5.社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
建设工程承包合同 合同编号： 甲方：（即发包方） 住址： 法定代表人：电话： 乙方：（即承包方） 住址： 法定代表人：电话： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等法律、法规相关规定，为明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利义务，促使合同目的实现，经双方充分协商，特签订本合同，以资共同遵守： 1.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ①本合同； ②本合同附件； 2.工程图纸和文件 2.1图纸由（甲方□／乙方□）单独保管，但承包方应保留复制件以
便施工。承包方需要多份复制件时，自行负担其费用。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在施工过程中合同终止时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 2.2承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应发包方要求设计或改动的图纸，应在双方确认后向发包方提交一份留存。 2.3上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。 3.工程概况 3.1工程名称：工程。 3.2如需行政审批，请填下列各项：国家行政机关（如建委、规划、国土等单位）对工程的批准投资计划文件号：，工程项目表文件号：，申请建筑许可执照文件号：，计划任务书文件号，初步设计文件号：，总概算文件号。 3.3工程编号：；施工许可证号：；承包方营业执照号：。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同的风险 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是建设工程合同的主要形式，其订立阶段的主要任务，是当事人双方就建设工程施工合同的主要条款达成意思表示一致，因此，管理建设工程施工合同的风险，应当首先从合同签订过程入手，对建设工程施工合同订立阶段的风险进行识别，也是进行合同后期风险处理的基础。 一、未依法进行招标投标或中标无效的风险 我国建设工程施工合同的法定前置程序：经招投标过程且有效中标。未依法进行招标投标或中标无效的情形，主要体现在《招标投标法》的规定，《施工合同司法解释》第一条规定：“建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的，认定合同无效。”《招标投标法》及国家发改委《工程建 设项目招标范围和规模标准规定》规定商品住宅，包括经济适用住房均在必须招标的范围内。 《招标投标法》规定的中标无效的情形有：（1）招标代理机构泄密或恶意串通；（2）招标人泄露招标情况或标底；（3）投标人串标或行贿；（4）投标人弄虚作假骗取中标；（5）招标人在确定中标前与投标人进行实质性谈判；（ 6） 招标人违法确定中标人。 律师策略：发包人在签订合同之前，应严格按照国家规定以招标投标的形式确定合适的承包人。选择招标方式上可
根据实际情况采用公开招标或邀请招标的方式进行。承包人 一定要做投标法律手续，否则，工程施工到中途会有很多不确定风险。 二、中标通知书发出后承包方拒绝签订合同的风险 我国《招标投标法》第45条规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。”第46条乂规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。” 律师策略：根据我国法律规定，中标通知书发出后，招标方与投标方就具备了合同关系，《建设工程施工合同》是对招投标文件中未明确事项的进一步明确，因此，对于发包人而言，要在中标通知书发出后30日内，按照招标文件和 中标人的投标文件订立书面合同。 由于承包人在投标过程中可能以低价投标的方式争取中标，在中标后签订合同之前就可能会再讨价还价，为防止双方在不能如期签约或者不能达成一致后，出现承包人滞留施工现场，要求一系列误工等索赔情形出现的，在未签订《建设工程施工合同》前，发包人应尽虽避免让承包人进入施工现场，增加不必要的损失。三、招标过程产生废标的风险 由于投标方导致建设工程废标的风险因素主要有：
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程单包工合同书范本新 整理版(示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程单包工合同书范本新整理版(示 范合同) 建筑工程单包工合同书范文篇一 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：和合国际城三期12#楼。 2.工程地点：仙桃大道东段与昌升路交汇处。
3.工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。 4.工程质量：合格工程。 5.工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。 二、承包内容 严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工，做到安全文明施工。主要承包内容如下：从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工，施工中木工所需电线、小型机械及工具。 (1)人工：含施工放线，抄水平点(控制线、标高传递由甲方负责)，含模板制作，内木工所需钢管脚手架，刷脱模剂，转运、安装、拆除，楼地面清理，施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净，并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。 (2)材料：含钉子、铁丝，小型木工机械及配套施工电线，其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。 三、劳务计价办法
建设工程施工合同法律风险与防(上) 发表日期2009-12-23 作者: 钟晓东* 王林辉* 前言建设工程施工合同纠纷是仲裁机构受理的常见案件类型之一，由于建设工程的复杂性和重要性，其纠纷在法律和事实上都具有相当的复杂性，处理是否恰当也严重影响当事人的权益。因此，我们在仲裁委员会近年来受理的案件的基础上，结合相关法律、法规及司法解释的规定，从实务的角度出发，分析了建设工程全过程中的法律风险，并提出了相应的建议，希望能对建设工程合同纠纷的解决和防起到一定的参考作用。 建设工程施工合同的法律风险和防是仲裁委员会仲裁研究院有关仲裁实务的研究课题之一，本文作为该课题的研究成果，将分两期在《仲裁研究》上刊登。 一、建设工程招投标阶段的法律风险与防 根据《中华人民国合同法》所作的定义，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。作为合同的一种，建设工程合同的订立同样要经过要约与承诺两个法律阶段，但是基于建设工程的特殊性，其缔约过程也具有特殊性。一般来说，建设工程合同的订立方式有两种，即直接签订和采用招投标方式发包与承包。采用招标投标方式进行建设工程的发包与承包，其最显著的特征是将竞争机制引入建设工程的发包与承包活动之中，招标方通过对各投标竞争者的报价和其他条件进行综合比较，从中选择报价低、技术力量强，质量保障体系可靠、具有良好信誉的承包人作为中标者，与之签订建设工程合同，这显然有利于保证工程质量、缩短工期、降低工程造价、提高投资效益。正因为招投标具有明显的优越性，符合市场竞争的要求，也就成为我国建设工程发包与承包活动力推广的主要方式，《建筑法》就明确规定，建筑工程应当依法实行招标发包，对不适于招标发包的工程才可以直接发包[①]。而实践中，越来越多的建设工程合同也都是通过招标发包的方式订立的，因此，对建设工程招投标法律性质进行定性，了解其招投标程序，分析该阶段存在的法律风险，从而确定相应的防措施是非常必要的。 （一）建设工程招投标概述 建设项目招标是指招标人在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人根据招标人的意图和要求提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定投标人的一种经济活动。建设项目投标是建设项目招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。从合同上来讲，建设工程招标是要约邀请，而投标是要约，中标通知书是承诺。 从民法理论上来说，建筑工程招投标就是当事人双方经过要约和承诺两阶段订立合同的一种竞争性程序。通常认为，招标只提出招标条件和要求，并不包括合同的全部主要容，标底不能公开，因而招标一般属于要约邀请的性质，不具有要约的效力。而投标是投标人按照招标人提出的要求，在规定期间向招标人发出的以订立合同为目的的意思表示。就法律性质而言，投标属于要约，因此应具备要约的条件并发生要约的效力。所以，在投标文件送达招标人时生效，同时对招标人发生效力，使其取得承诺的资格。但招标人无须承担与某一投标人订约的义务，除在招标公告或投标邀请书中有明确相反表示外，招标人可以废除全部投标，不与投标人中的任何一人订约。定标是招标人从投标人中决定中标人。从法律性质上看，定标即招标人对投标人的承诺。但是，招标人的定标也可以不完全同意投标人的条件，需要与中标人就合同的主要容进一步谈判、协商。此时，招标只是选定合同相对人的方式，定标不能视为承诺。一般认为：为了保证竞争的公平性，开标应公开进行。开标后，招标人须进行评标，从中评选出条件最优者，最终确定中标人。中标人之选定意味着招标人对该投标人的条件完全同意，双方当事人的意思表示完全一致，合同即告成。 （二）建设工程招标投标程序 建设工程招标投标程序分为工程建设招标、工程建设投标、开标、评标与中标三个阶段。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
建筑工程承包合同风险的防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
建筑工程承包合同风险的防范措施示范 文本 使用指引：此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程合同风险较大，化解风险是建筑企业非常关 注的问题。建筑企业要正确评价风险，采取适当的防范措 施。 风险的来源 建筑工程合同风险属于建筑工程风险，建筑工程周期 较长，所涉及的风险因素多，风险较大。虽然参与工程的 各方均有风险，但承担风险的大小却有所不同。具体来 讲，在一个工程中，在建设工程决策阶段，业主承担主要 风险，投资决策失误意味着整个项目的失败。在工程建造
过程中，建筑企业承担的风险远大于业主。正是这个原因，建筑行业中增大了建筑企业的索赔权限。建筑工程合同的风险主要有以下几点：一是投资风险；二是非建筑企业原因造成的社会风险和客观风险，如地震等自然灾害，这种风险一般难于预料和防范；三是主观类风险，这里特指不讲诚信的欺诈类风险。 风险的识别 应该看到，任何建筑企业在承揽工程时不可能不承担风险，但如何承担风险，承担多大风险，以及如何化解风险是一个建筑企业不得不关注的问题。化解风险之前必须对其进行识别，风险管理实际上就是一个识别、确定风险和化解风险的过程。 建筑工程风险识别有以下特点：第一，个别性。由于
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：（详见施工图纸内容） 4、承包方式： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期：年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起） 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之，的违约金，算至验收合格之日。 3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延： 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； 设计变更或工程量增加； 不可抗力 其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）人民币小写￥ 五、工程款结算及支付 1、工程竣工验收合格支付工程款的80%； 2、搭电成功之后付工程款的95%； 3、剩余5%作为保修金，一年后退还。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。