一、单选题（题库内容仅供参考其中选取20道题作为考题）
1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是（B ）
A、宪法-规章-行政法规-法律
B、宪法-法律-行政法规-规章
C、宪法-法律-规章-行政法规
D、宪法-规章-法律-行政法规
2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是（C ）
A、招投标代理合同
B、脚手架租赁合同
C、施工合同
D、承揽合同
3、下列文件中属于地方性法规的是（ B）
A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》
B、《北京市招标投标条例》
C、《北京市建筑工程施工许可办法》
D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》
4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（ D）申请领取施工许可证
A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门
B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门
D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，发包人应当是（D ）
A、发包工程项目的自然人
B、发包工程项目的法人
C、发包工程项目的其他组织
D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织
6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，施工合同应包括（ B）
A、施工总承包合同
B、施工总承包合同、专业承包合同
C、专业承包合同和专业分包合同
D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同
7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部89号令）第三条之规定，施工单项合同估算
价在( )万以上或者项目总投资在( C )万以上，必须进行招标。
A、200 2000
B、300 2000
C、200 3000
D、300 3000
8、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D ）内，按照招标文件和中标人
的投标文件订立书面合同。
A、30个工作日
B、15个工作日
C、15天
D、30天
9、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人不得再行订立（ D）内容的其他协议。
A、关于合同变更
B、关于工程洽商
C、关于中止施工
D、背离合同实质性
10、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》（文号）的规定，关于施工工期说法错误
的是（D ）
A、发包人、承包人应当参照国家和本市颁发的工期定额，在施工合同中明确约定确保工程质量的合理工期。
B、没有相应工期定额的工程，由发包人、承包人协商确定合理工期。
C、对工期有特殊要求的工程，发包人、承包人应当商定保证工期的施工方案，明确约定工期和相应的措施费用。
D、发包人要求施工工期小于定额工期的,压缩的工期不得超过定额工期的40%。
11、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》（文号）的规定，关于施工工期说法错误
的（C ）
A、发包人、承包人应当参照国家和本市颁发的工期定额，在施工合同中明确约定确保工程质量的合理工期。
B、无相应工期定额的工程，由发包人、承包人协商确定合理工期。
C、发包人要求施工工期小于定额工期的,经双方协商一致压缩工期可超过定额工期的15%。
D、对工期有特殊要求的工程，发包人、承包人应当商定保证工期的施工方案，明确约定工期和相应的措施费用。
12、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，工程依法发生变更后，（）自签
订变更协议（A ）日内持有关部门批准文件及变更协议到市或区县建委办理备案。
A、发包人 7日
B、发包人 7个工作日
C、承包人 7日
D、承包人 7个工作日
13、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，规模标准依法发生变更后，发包
人自签订变更协议7日内持( A )及变更协议到市或区县建委办理备案。
A、有关部门批准文件
B、发包人上级部门批准文件
C、承包人上级部门批准文件
D、勘察部门批准文件
14、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ C）承揽工程。
A、可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B、可以另一个建筑施工企业的名义
C、只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D、可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
15、按照《建筑法》规定，以下正确的说法是（D）
A、建筑企业集团公司可以允许其所属下级公司以其名义承揽工程
B、施工企业不得将其承包的全部建筑工程转包给他人
C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D、建筑企业不得超越其资质等级承揽工程
16、关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（ D）
A、建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B、未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C、联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D、发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
17、关于工程价款下列说法错误的（ D）
A、发包人按照施工合同约定支付工程价款的，承包人应当按照施工合同约定组织施工。
B、承包人未按照施工合同约定组织施工的，发包人有权按照施工合同约定追究承包人责任。
C、发包人未按照施工合同约定支付相应工程价款的，承包人有权按照施工合同约定程序停止施工。
D、发包人未按照施工合同约定支付相应工程价款的，承包人自行解除合同
18、承包人应当自施工合同备案之日起每隔（ C ）在施工合同管理信息系统上填报工程的进度、质量、安全、工程价
款支付、专业和劳务分包合同的订立及履行情况、合同变更等施工合同履行数据。
A 、1个月
B 、2个月
C、3个月
D 、6个月
19、承包人应当自施工合同（ D ）起每隔在三个月通过施工合同管理信息系统上填报工程的进度、质量、安全、工程
价款支付、专业和劳务分包合同的订立及履行情况、合同变更等施工合同履行数据。
A 、开工之日
B 、中标之日
C、合同签订之日
D 、备案之日
20、关于暂估价、暂列金额项目说法错误的（C ）
A、依法必须进行招标的建设工程项目，建设工程总承包招标文件中以暂估价和暂列金额列项的专业工程，达到国家和
本市规定的必须招标的规模标准的，应当按照总承包招标方式或有关项目审批部门核准的招标方式进行招标。B、依法必须进行招标的建设工程项目，建设工程总承包招标文件中以暂估价和暂列金额列项的设备、材料，达到国家
和本市规定的必须招标的规模标准的，应当按照总承包招标方式或有关项目审批部门核准的招标方式进行招标。
C、暂估价和暂定金额项目应反映市场价格水平，暂估价和暂定项目的合计金额占合同金额的比例不得超过50%。
D、建设工程设计中已明确要求，且本市有关行政主管部门已经发布市场价格信息的建筑材料、构建和设备，招标人不
得在招标文件或合同中将其列为暂估价。
21、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》规定发包人应当自施工合同订立之日起 ( C )
日内按规定到市或者区县建委办理施工合同备案。
A、 3
B、5
C、 7
D、10
22、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，关于合同备案以下说法错误的是。
（B ）
A、依法领取施工许可证的工程，施工合同应当备案
B、施工合同备案只采用书面备案的方式
C、建设工程施工合同订立后，应按规定到市或区县建委办理施工合同备案
D、市或区（县）建委在施工合同正、副本上加盖施工合同备案专用章
23、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，关于合同备案以下说法正确的是。
（ B）
A、依法领取施工许可证的工程，施工合同可以备案。
B、施工合同备案网上数据申报和书面备案相结合的方式。
C、依法领取施工许可证的工程，只有采取招标方式发包的才须备案。
D、依法领取施工许可证的工程，采取直接发包方式发包的无须备案。
24、关于施工合同解除，以下说法错误的是（ D）
A、解除施工合同的，发包人、承包人应当签订解除协议
B、原施工合同未解除前，发包人不得将该工程另行发包给其他承包人
C、原施工合同未解除前，实行招标投标的工程，发包人不得进行招标投标程序。
D、发包人应当自签订解除协议之日起七个工作日内持解除协议到市或者区县建委备案。
25、关于施工合同管理人员，以下说法错误的是（B ）
A、施工合同管理人员应当参加市住房和城乡建设委员会的培训
B、工程规模较小的项目可不设置施工合同管理人员
C、施工合同管理人员应当具备与所从事岗位相适应的专业知识和能力
D、发包人、承包人应当建立健全施工合同管理制度，明确施工合同管理机构和管理人员
26、关于工程价款支付，以下说法错误的是（ B）
A、发包人应当按照施工合同约定的时间和比例支付工程价款
B、发包人作为业主可单方变更工程价款支付额度
C、发包人未按合同约定支付工程价款的，应当与承包人协商达成延期支付协议并办理具有强制执行效力的公证文书
D、工程价款包括工程预付款、工程进度款和工程竣工结算价款
27、以下关于建筑材料、建筑设备采购的有关说法中错误的是（ C）
A、涉及施工质量的结构材料及重要的功能性材料、设备，应当由施工单位采购
B、施工单位应对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或者检验不合格的不得使用
C、总承包单位、专业承包单位可以将与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购发包给劳务分包
单位
D、按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由施工单位采购的，建设单位不得指定生产厂、供应商。
28、专业承包是指具备专业工程施工资质的承包人直接从（ B）承包专业工程。
A、施工总承包单位
B、建设单位
C、监理单位
D、专业分包单位
29、专业分包是指（ A ）将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。
A、施工总承包单位
B、建设单位
C、监理单位
D、劳务单位
30、发包人和承包人协商同意解除合同，应办理（ B）备案。
A、合同终止
B、合同解除
C、合同变更
D、合同洽商
31、施工合同约定工程进度款的支付比例是80%，发包人和监理公司审核批复的当期工程产值为100万元，则履约数据
中“当期应支付工程进度款金额”应为（C ）万元
A、10
B、20
C、80
D、100
32、发包人在09年3月至5月内应支付工程款100万元，但实际仅支付30万元；发包人在6月至8月期间除了支付
当期的工程进度款80万之外，还支付了3月至5月拖欠的进度款70万元，则6月至8月当期的合同履约信息中，实际支付进度款金额为（ D）万元
A、30
B、70
C、80
D、150
33、实行招标投标的工程，发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起（ D ）内，按照招标文件、中标人的投标文
件和中标通知书订立施工合同。
A、7日内
B、14日内
C、20日内
D、30日内
34、发包人应当自施工合同订立之日起( A )按规定到市或者区县建委办理施工合同备案
A、7日内
B、14日内
C、7个工作日内
D、14个工作日内
35、承包人应当自施工合同备案之日起每隔（ C ）在施工合同管理信息系统上填报工程的进度、质量、安全、工
程价款支付、专业和劳务分包合同的订立及履行情况、合同变更等施工合同履行数据。
A、一个月
B、两个月
C、三个月
D、四个月
36、建设工程招标人在招标文件中将用于支付必然发生但暂时不能确定价格的建筑材料、建筑构配件和设备设为暂估
价，或将暂时不能确定金额的专业工程设为暂定项目的，应当按照国家和本市工程造价管理的有关规定执行，暂估价和暂定项目应当反映市场价格水平。暂估价和暂定项目的合计金额占合同金额的比例不得超过（C ）。
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%
37、工程未竣工验收，发包人和承包人协商同意解除合同，应办理（ B）
A、合同终止
B、合同解除
C、合同变更
D、合同洽商
38、发包人对承包人填报的施工合同履行数据有异议的，应当先向（ B ）提出。
A、市或区（县）建委
B、承包人
C、监理单位
D、承包人的单位负责人
39、项目经理更换的，所变更人员除资格、业绩和信誉不得低于被更换人员以外，还需具备（A ）
A、安全生产考核合格证书（B本）
B、职称证书；
C、施工合同管理员证书；
D、安全员证书（C本）。
二、多选题（其中选取15道题作为考题）
1、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，非政府投资项目，承包人带资建
设的，发包人应当在招标文件和施工合同中明确带资（A、B、D ）
A、数额
B、期限
C、额度
D、利息计算方式
2、在中华人民共和国境内进行工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材
料等的采购，必须进行招标有（ A、C、D）
A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B、在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的项目
C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
3、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（A、B、C ）三种。
A、施工总承包
B、专业承包
C、劳务承包
D、专业分包
4、施工合同文件包括（A、B、C、D、）
A、合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
B、合同专用条款、合同通用条款
C、标准、规范及有关技术文件、图纸
D、工程量清单、工程报价单或预算书
5、发包人应当按照施工合同约定，全面履行自己的义务，包括（A、B、C ）
A、按时办理竣工结算并及时支付工程价款
B、按时支付工程预付款、进度款，安全防护、文明施工措施费
C、发包人应当建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度
D、发包人负责采购建筑材料、设备
6、承包人应当按照施工合同约定，全面履行自己的义务，包括（A、C、D ）
A、按时结算并支付分包工程价款及劳务费
B、协助发包人办理立项、规划等审批手续
C、承包人应当建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度
D、确保安全防护、文明施工措施费专款专用
7、对施工合同履行过程中发生工程变更及合同约定允许调整的内容，发包人、承包人应当及时对工程变更事项或者合
同约定允许调整的内容如实记录并履行书面确认手续。履行书面确认手续的人员，可以为（A、C、D ）
A 、发包人法定代表人
B 、发包人董事会成员
C、承包人法定代表人
D 、发包人、承包人法定代表人授权人员
8、在施工合同履行过程中发生争议时，发包人、承包人（A、B、C ）
A、应当在保证工程质量和安全的前提下，自行协商解决；
B、协商不成的，根据合同约定向仲裁机构申请调解、仲裁；
C、可向人民法院起诉；
D、可单方解除合同。
9、发包人、承包人有下列情形之一的，市和区县建委可以责令改正并依据施工合同动态监督管理制度有关规定予以处
理（A、B、C ）
A、发包人或承包人未按规定建立健全施工合同管理制度、明确施工合同管理机构；
B、发包人或承包人未按规定设置施工合同管理人员；
C、承包人未按规定报送施工合同履行数据或者报送虚假施工合同履行数据；
D、发包人或承包人因拖欠工程价款或者民工工资而引发群体性事件的。
10、下列行为属于违法分包的是：( A、B、C、D )
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的
11、下列行为属于转包的是：( A、C、D )
A、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人
B、承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包的行为
C、施工总承包单位与承包范围内专业分包工程的发包单位为两个独立法人单位的
D、施工单位未在施工现场设立项目管理机构，或者施工现场项目管理机构的主要管理人员所持有的注册执业资格证
书、安全生产考核合格证书中载明的单位与本单位不符，且与本单位无社会保险关系的
12、项目经理更换的，所变更人员的( A、B、D )不得低于被更换人员，经发包人同意后订立书面变更协议。
A、资格
B、业绩
C、职称
D、信誉
13、下列内容应当在施工合同中明确约定（ A、B、C、D ）
A、承包范围、质量标准、合同价款；
B、工期调整的要求；合同价款支付、调整要求
C、材料、设备的供应与标准；
D、中间交工工程的范围和竣工时间。
14、根据达到以下条件的工程可采用固定总价合同方式。（ A、B ）
A、施工合同工期在一年以内；
B、签订施工合同时已经通过施工图设计文件审查；
C、总投资额在3000万以上的工程；
D、施工合同工期在一年以上的工程。
15、书面施工合同备案应当提交以下书面材料( A、B、C、D )
A、全部施工合同正、副本；
B、网上数据申报表三份（双方签字、盖章）；
C、实行工程担保的工程，提交支付担保和履约担保保函原件以及公证文件原件；
D、施工总承包合同备案时，需提交拟发包的专业工程清单。
16、以下合同内容发生变更的，发包人承包人应当签订变更协议并办理备案。（ A、C ）
A、规模标准
B、开、竣工日期
C、重大基础处理
D、施工工艺调整
17、发包人或承包人有下列情形之一的可依据《北京市施工合同动态管理办法（试行）》有关规定予以处理。（ A、B、
D ）
A、承包人不配合监督检查的；
B、承包人变更后的项目经理资格、业绩和信誉低于被更换人员的；
C、项目结构形式发生变更的，承包人未办理施工合同变更备案；
D、项目结构形式发生变更的，发包人未办理施工合同变更备案。
18、关于工程发包以下说法正确的是（A、B、C、D ）
A、建设单位发包工程时应当以单位工程为最小单位，将其发包给一个施工总承包单位
B、建设单位将单位工程发包给多个施工单位的，视为肢解发包
C、对单位工程中部分专业性较强的专业工程，建设单位可以与总承包单位在合同中明确约定，由总承包单位依法分包
给具备相应资质的专业承包单位
D、因建设单位指定分包单位造成建设工程质量缺陷或施工安全事故的，建设单位应承担主要责任。
19、关于总承包单位与分包单位的关系表述正确的是（A、B、C ）
A、施工现场应当由施工总承包单位统一管理
B、总承包单位对其承包范围内施工安全、工程质量全面负责
C、总承包单位对分包工程承担连带责任
D、分包单位不服从总包管理导致生产安全事故的，由总包单位承担主要责任
20、总承包单位的施工合同管理责任主要包括（A、B、D ）
A、报送施工合同履行数据
B、建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度
C、配合市或区(县)建委进行的施工现场合同动态监督检查
D、协商处理施工合同履行过程中出现的问题
21、施工合同管理员的责任主要包括（A、C、D ）
A、报送施工合同履行数据
B、合同履约数据风险提示查看和排查
C、配合市或区(县)建委进行的项目风险排查、约谈
D、协助、提示本企业尽量降低违法风险
22、办理项目经理解锁，办理时应出具以下哪些申请材料（ A、B、C）
A、单位工程质量竣工验收记录（四方验收单）原件及复印件
B、经办人的法人授权委托书原件
C、经办人的身份证复印件
D、洽商变更资料
23、项目经理更换的，所变更人员的（A、C、D ）不得低于被更换人员，
Ａ、资格
Ｂ、职称
Ｃ、信誉
Ｄ、业绩
24、开具项目经理无在建证明所需资料为（A、B、C ）
A、注册建造师注册证书原件及复印件
B、经办人的法人授权委托书原件
C、经办人的身份证复印件
D 、四方验收单
25、办理项目经理变更备案时应出具（A、B、C、D ）
A、《合同变更备案表》
B、发包人与承包人签订的项目经理变更协议
C、经办人的法人授权委托书原件；
D、经办人的身份证复印件；
26、发包人和承包人解除施工合同的，（ A、B、D）
A、发包人与承包人应当签订解除协议；
B、发包人应当负责进行合同解除备案；
C、合同解除后发包人可直接自行发包。
D、解除后所剩余工程量极少的，发包人可直接自行发包。
27、申请项目网上竣工，所上传《四方验收单》应满足（A、B、C、D ）
A、工程名称应与合同备案时一致
B、验收建筑面积(工程规模)应与合同备案时一致
C、项目经理应与合同备案（或变更备案后）时一致；
D、《四方验收单》所加盖公章均清晰可辨。
28、下列表述正确的有：（ A、B、C、D）
A 、填报周期当月发现数据填写有误，可使用“申请修改”功能申请修改数据，经批准后即可修改并重新提交；
B、发现非当月填报周期数据填写有误的，应通过“互动交流平台”向系统管理员发送申请，注明项目编号和填报周
期，由合同管理部门进行退回操作
C、项目未开工也应按时填报履约数据。
D、从合同备案日期起至实际竣工日期不满三个月的项目，直接进行“竣工确认”填写一次履约数据和竣工数据即可。
29、建设工程施工招标文件、合同中，以下内容应当集中单独列出的有：（A、B、D ）
A、以暂估价、暂列金额列项的专业工程和设备、材料
B、施工总承包范围内的其他拟分包情况
C、规划许可证明材料
D、须具备工程建设类执业资格和持证上岗的人员情况
30、在下列选项中属于办理项目经理解锁应具备的必要条件有：（A、B、C ）
A、承包人必须已按期如实完成项目各期履约数据填报工作。
B、对属正常竣工的项目，已经合同管理部门审核批准网上竣工。
C、已取得四方验收单
D、工程结算书
31、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，发包人、承包人有（A、B、D ）
所述情形的，市建委可以限制招标或者承揽新的工程
A、转包、违法分包、肢解发包
B、因拖欠工程价款或者民工工资而引发群体性事件的
C、在施工合同履行中发生纠纷的
D、法律、法规规定可以限制招标或者承揽新工程的
32、根据<<合同法>>规定，建设工程合同包括（ B、C、D）
A、建设工程招投标代理合同
B、建设工程设计合同
C、建设工程施工合同
D、建设工程勘察合同
33、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》（文号）的规定，关于施工工期说法正确
的是（ A、B、C）
A、发包人、承包人应当参照国家和本市颁发的工期定额，在施工合同中明确约定确保工程质量的合理工期。
B、没有相应工期定额的工程，由发包人、承包人协商确定合理工期。
C、对工期有特殊要求的工程，发包人、承包人应当商定保证工期的施工方案，明确约定工期和相应的措施费用。
D、发包人要求施工工期小于定额工期的,压缩的工期不得超过定额工期的40%。
三、判断题（其中选取10道题作为考题）
1、未取得施工许可证，擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工。对
2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件、中标人的投标文件和中标通知书订立施工
合同。对
3、招标人和中标人订立施工合同时可以就合同实质性内容再行进行友好协商。错
4、肢解发包是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。对
5、建设单位作为发包人可以自行决定将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位。
错
6、转包合同是无效合同，应承担合同无效的法律后果。对
7、转包合同是无效合同，故合同双方不必承担任何合同责任或因此产生的法律后果。错
8、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总
承包单位对分包工程承担全部责任。错
9、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总
承包单位对分包工程承担连带责任。对
10、因建设单位指定生产厂家、供应商，或直接采购建筑材料、建筑构配件和设备，造成建设工程质量缺陷或施工安
全事故的，施工总承包单位应承担相应责任。错
11、因建设单位指定生产厂家、供应商，或直接采购建筑材料、建筑构配件和设备，造成建设工程质量缺陷或施工安
全事故的，建设单位应承担相应责任。对
12、除小型机具和辅料之外，总承包单位、专业承包单位将与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设
备采购发包给劳务分包单位的，视同违法分包。对
13、除小型机具和辅料之外，总承包单位、专业承包单位可以将与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、
设备采购发包给劳务分包单位。错
14、因建设单位指定分包单位造成建设工程质量缺陷或施工安全事故的，建设单位应当承担主要责任。对
15、因建设单位指定分包单位造成建设工程质量缺陷或施工安全事故的，施工总承包单位应当承担主要责任。错
16、中标通知书发出后，发包人和承包人不得再就施工合同实质性内容进行协商。对
17、中标通知书发出后，发包人和承包人可在协商一致的基础上再就施工合同实质性内容进行协商。错
18、政府投资项目可以将施工单位带资施工作为招标条件。错
19、政府投资项目严禁使用带资承包方式进行建设。对
20、发包人、承包人就同一工程另行订立的施工合同与经过备案的施工合同实质性内容不一致的，应当以另行订立的
（实际执行）的施工合同作为结算工程价款的根据。错
21、发包人、承包人就同一工程另行订立的施工合同与经过备案的施工合同实质性内容不一致的，应当以备案的施工
合同作为结算工程价款的根据对
22、施工企业在资质升级、增项中的业绩认定，以备案的施工合同为依据。对
23、未经备案的施工合同也可以做为施工企业在资质升级、增项中的业绩认定的依据。错
24、专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企
业。对
25、专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。错
26、发包人、承包人依法签订的变更协议不属于施工合同的组成部分。错
27、发包人、承包人依法签订的变更协议属于施工合同的组成部分对
28、施工过程中发生的专业分包工程和重要材料设备合同应办理备案。对
29、施工过程中发生的专业分包工程和重要材料设备合同不招标就不需要办理备案。错
30、施工合同发生解除的，发包人、承包人应当签订解除协议。原施工合同未解除前，发包人不得将该工程另行发包
给其他承包人。对
31、施工合同发生解除的，发包人、承包人应当签订解除协议。为了保证工期进度，原施工合同未解除前，发包人可
先行将该工程另行发包给其他承包人。错
32、发包人、监理单位对承包人填报的施工合同履行数据有异议的，应当先向承包人提出。承包人不予改正的，可以
向市或者区县建委提出。对
33、发包人对承包人填报的施工合同履行数据有异议的，可直接凭发包人企业身份认证卡在施工合同管理信息系统上
修改错误数据。错
34、市招标办和区（县）招标办按照“谁备案、谁监管”的原则办理合同变更、合同解除、项目经理解锁等业务。对
35、市招标办和区(县)招标办按照“项目所在地”原则办理合同变更、合同解除、项目经理解锁等业务。错
36、项目未到下一履约数据填报周期，不可以申请竣工。错
37、项目具备竣工条件即可申请网上竣工，不必等到下一履约数据填报周期。对
38、项目各期履约数据均已按期填报但未申请网上竣工或竣工申请尚未被批准，可先行进行项目经理解锁。错
39、项目各期履约数据均已按期填报但未申请网上竣工或竣工申请尚未被批准，不可进行项目经理解锁。对
40、项目未按期填报履约数据，不可办理合同变更、合同解除、项目经理变更、项目经理解锁等相关业务。对
41、填报履约数据时应填报本报告期内所产生的数据，而非累计数据。对
42、履约数据中所有的“累计数据”均由系统根据企业所填数据自动生成，无需企业填报。对
43、履约数据所指的“应支付金额”均指经发包人、承包人以及监理单位共同确认的金额，未经确认的金额不应计入
“应支付金额”。对
44、为了保证履约数据的真实、完整，数据填报可实行分级操作，即承包人可通过系统的“填报分配”功能将填报任
务分配至二级、三级填报单位(人员)，由基层工作人员负责数据的具体填报。对
问答题：（考试时选其一）
一、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，书面施工合同备案应当提交哪些
书面材料？
答：应提交以下书面材料：
1、网上数据申报表三份（双方签字、盖章）；
2、全部施工合同正、副本；
3、实行工程担保的工程，提交支付担保和履约担保保函原件以及公证文件原件；
4、施工总承包合同备案时。需提交拟发包的专业工程清单。
二、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的规定，承包人应当按照合同约定履行哪
些义务？
答：承包人应按照合同履行如下义务：
1、建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度；
2、确保安全防护、文明施工措施费专款专用；
3、按时结算并支付分包工程价款及劳务费；
4、组织分包人，按分包合同规定完成分包工程；
5、监督、检查发包人施工合同的履行情况，协商处理施工合同履行中出现的问题和争议。
案例分析题：（考试时选其一）
一、A建筑公司投标由政府投资建设的一中学教学楼项目，经公开招标后中标，与发包人依法签订了施工合同并在招
投标监管部门备案；正式开工后，发包人以资金紧张为由要求A垫资施工至结构封顶，并以后续其他工程仍由A 承建为条件让其再行让利中标价款的10%，且双方就以上内容再行订立一份补充协议，请问：该建筑公司能否答应发包人提出的两个条件？为什么？
答：不能。
1、条件“要求垫资到结构分顶”不能同意的原因：根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法
（试行）》第十二条“严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设”，该项目是由政府投资建设，所以不能同意。
2、条件“以后续工程仍由建筑公司承建为条件让利中标价10%，”不能同意的原因：（1）根据《中华人民共和国招
投标法》第三条中“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目必须进行招标”，该项目使用国有资金，后续其他工程仍由A承建是违法行为。（2）根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》第七条“施工合同订立后，除依法变更外，发包人和承包人不得再行订立背离合同实质内容的其他协议。”，让利中标价10%背离合同实质内容（北京市高级人民法院对合同实质性内容明确为价款、工期、结算方式、付款方式四
个方面），所以也不能同意。
二、A建筑公司承建一房地产开发项目，项目开工后，发包人一直未按照合同约定支付工程预付款等各类工程款项。A初次报送履约数据时将此情况如实填报，施工合同管理系统出现合同履约风险预警提示，市合同管理部门进行风险排查和协调时，发包人承诺近期尽快拨付，但仍未履行。合同双方经协商，A同意发包人延期支付各类工程款项；且为了避免系统出现风险提示，填写履约数据时不按发包人实际支付情况填写，请问该建筑公司的行为违反了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》的哪些规定？如发包人发生延期支付时合同双方应该如何处理？
答：
1、该建筑公司的行为违反了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》中关于合同的履行中第二十八条规定：承包人应当自施工备案之日起每隔三个月在施工合同管理信息系统上填报工程的进度、质量、安全、工程价款支付、专业和劳务分包合同的订立及履行情况、合同变更等施工合同履行数据。同时，对合同的监督管理中第四十三条规定，承包人未按规定报送施工合同履行数据或者报送虚假施工合同履行数据的，市和区县建委可以责令改正，依据施工合同动态监督管理制度有关规定予以处理。
2、如果发生发包人延期支付时：应根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法（试行）》第三十二条“发包人未按施工合同约定的时间和比例支付工程预付款、进度款或者结算价款的，应当与承包人协商达成延期支付协议并办理具有强制执行力的公证文书。”同时也可根据第三十条中“发包人未按照施工合同约定支付相应工程价款的，承包人有权按照合同约定程序停止施工。”，如果经过协商不成还可根据第三十三条“在施工合同履行过程中发生争议时，发包人、承包人应当在保证工程质量和安全的前提下，自行协商解决；协商不成的，应当根据施工合同约定的争议解决方式，向仲裁机构申请调解、仲裁或者向人民法院起诉。