协议书
甲方：
乙方：
射东安置楼3#楼主体已经完成，现已进入装饰、粉刷工序施工。乙方自愿承担工程的内外粉刷施工任务。经双方协商签订如下协议，明确双方责任共同遵守：
一、承包形式：单包人工
二、承包内容及范围：
3#楼内外墙粉刷，详情按照图纸上的内容和要求。
三、承包价格与结算形式。
1、内墙粉刷每平米8元，梁面有墙面粉单面和墙平齐，无墙的不粉。门窗、阳台等洞口不扣面积，侧边也不加面积。外墙粉刷每平方米18元，外墙外粉不扣除门窗洞口面积。具体面积双方现在依据图纸和现状经双方充分计算：3#楼外粉面积4067平方米，内粉面积14048平方米。一次性确定面积今后不调整。内外粉合计人民币185590元。
四、工期要求
双方约定为40日历天，开工为2014年2月20日，结合现在实际状况3月31日完成。
五、质量要求：
乙方必须严格按照建筑装饰规范施工，并做到工完料清，地
净。乙方必须有专人当日自检，如发现不合格的立即修整，达到合格为止。内粉要先粉一间样板房，然后根据样板房验收。甲方按户跟踪验收。发现不合格的，乙方必须无条件整改，最终以县质监站竣工验收为准。墙体现状乙方在签订协议前已经充分了解，有问题现在提出讨论。开始粉刷以后，不要再提出异议，或要另加钱等，如发现以上情况，甲方有权终止合同，清退乙方出场,由此引起的损失由乙方承担,同时甲方只负责发放一半的工人工资，其他由乙方负责。
六、安全责任
1、乙方在施工中要增强安全意识，加强自身防护，服从管理。所有人员进场必须按要求佩带好安全帽，外粉人员、放灰人员必须扣好安全带，要按照安全操作规程使用机械，搅拌机要有专业人员操作使用，用完及时清理干净。如乙方人员在施工过程中违反安全制度所发生的安全问题，一切责任和经济损失均由乙方自行承担。
2、乙方在施工中要按照配比拌制砂浆，要注意材料的节约，不能浪费材料。如乙方在施工过程中有浪费材料的现象，甲方将根据情节对乙方进行罚款并赔偿浪费的材料。
七、付款方式
进场后付生活费每月10000元。内外粉全部结束后，交甲方验收合格付工程款总数的70%，余款待整个工程经县质检站等相关部门终检合格后，一个月一次性结清。
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
附件一 建设工程专业分包、劳务分包合同（参考文本） 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
内粉刷工程劳务分包合同 甲方：江苏中信集团有限公司启东市公共卫生大楼项目部 （以下简称甲方）乙方：内粉刷班组（以下简称乙方）为了规范企业管理，增强公司各级责任性和市场竞争能力，进一步明确双方的责任目标，经双方协商一致，特签订本合同，以利双方共同执行。 第一条、承包内容及方式 1、工程名称：启东市商务中心楼工程。 2、工程地点：汇龙镇民胜南路、纬二路交界处。 3、乙方承包性质：劳务分包 4、工程范围和内容：启东市商务中心大楼工程内所有内墙粉刷（包括安全文明措施等）。 5、施工工期：10月1号至11月30日 6、工程目标：江苏省扬子杯、江苏省文明工地。 7、乙方承包单价所包含的工作内容： 1）乙方必须按甲方要求及施工方案完成承包范围内的所有内粉刷及相关工序的施工任务，必须达到扬子杯工程。 2）乙方承包单价包括：筛黄砂、进料、搅拌砂浆、开搅拌机、运砂浆、搭设粉刷脚手架；粉刷所有内墙面及楼面清理；贴面砖部位用胶水贴固定铁丝网钉子并满帖钢丝网，表面拉毛；不贴面砖的满贴
网格布，表面压光等等，与内粉刷有关的所有用工。 3）乙方承包单价包括贴面砖部位；用胶水贴固定铁丝网钉子并满贴铁丝网；表面拉毛、压光。 4）包括支付给乙方的劳保、福利用具费用、医疗保险、养老保险、失业保险应缴的费用，各类安全劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等）。 5）包括小型工具、用具费：如直尺、钢卷尺、铝合金刮尺、直尺、铁锹、劳动车等工具的购置费用、维修费用。 6）包括甲方为乙方办理的各种证件（上岗证、暂住证）费用。 7）结算时不允许发生任何点工费用及其他费用： 第二条、计价方式： 1、综合单价按粉刷面积元/㎡计算,面积计算方法：按展开面积计算；窗角粉刷但洞口扣除，门洞侧边粉刷的不扣除门洞；门侧边不粉刷的扣除门洞面积；梁、柱按展开面积；有些墙面粉刷超厚的不另外补贴人工，也包括在上述综合价格。 2、若合同签订后该分包单位在施工过程中没有能力（技术及劳动力）完成本合同全部工作内容，造成工期滞后，项目部有权割断该班组未完成的工作内容，并且所做工作量按合同单价80%办理结算，对此乙方不得异议。本包干价包含第一条所述一切费用。 第三条、工资结算方式 乙方进场均需自备不少于一个月的生活费，以后每月初由甲方发放
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
劳务分包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务单位：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务分包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包单价： 1）不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2）本承包单价中，为农民工工资，其余为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围： 1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在元以内不另计工程款，超过元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由泥工完成的工作。 六、承包内容： 七、质量标准：优良，按照国家有关规定及验收标准进行验收。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款元/次，整改后再通不过罚款元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在日内无条件清场，劳务工资按照结账。 八、安全文明标准：安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款元，班组与其他班组打架每次罚款元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币超出部分甲方负责，乙方负责。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 4）乙方需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于天，具体服从甲方安全员的安排。 九、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 十、材料管理 1）乙方在签订合同后日内提交材料供应总计划（误差不超5%）。 2）乙方各施工阶段前日内提交当期材料供应申请计划（误差不超2%），经甲方审核后，安排统一供应；因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。 3）乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款500元/次；乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存；乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过1%时，超出部分由乙方承担。 4）乙方自配工具： 500元以下的小型机具设备；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安
抹灰劳务分包合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《劳动法》、《合同法》，及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就承建佳木斯文化新城白金湾小区会所工程的单项分包工程，经双方友好协商签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称：广信新城A05#楼、A09#楼、A2#地下车库 2、工程地点：哈尔滨松北区北至三环路，南至规划160路，东至规划133 路，西至规划32路。 3、工程结构：框剪结构 4、质量标准：达到中级抹灰标准 5、工期：2013年月日至2013年月日 二、承包范围： 1、本工程内的抹灰人工费 2、施工范围：本工程包括一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间外墙抹灰、屋面找平层、防水保护层，地下室、一层至二十八层、机房、设备层、出屋面房间内墙抹灰，屋面造型、女儿墙抹灰、室内地面施工。 三、工程质量标准：乙方必须严格按国家及地方的相关规范、技术规程、技术质量交底记录施工检验。并保证工程质量达到中级抹灰的标准。 四、结算原则及承包价格： 按建筑面积计算，建筑面积元/m2 。 五、进度款支付及结算款的支付： 拨款方式室内抹灰完成拨付总工程款的60%，地面完成拨付总工程款的25%，室内找零及贴砖完成后拨付总工程款的15%. 六、甲乙双方权利及义务 1、乙方必须按要求完成各项任务，不得以任何理由私自停工，有问题协商解决。私自停工者甲方将不予结算并有权安排新工人进场。 2、乙方进场后，由甲方向乙方施工人员进行安全等交底，公布施工现场管理制，在施工过程中乙方无条件接受甲方管理。 3、甲方向乙方提供工人居住等宿舍，乙方负责工人居住宿舍内的卫生及各项目设施的保管，如出现损坏，由乙方按原价赔偿。甲方提供食堂的地点，由乙方派人负责食堂的管理，食堂设备乙方自行解决，食堂内不得有与食品加工无关的电
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建筑劳务分包合同书示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
建筑劳务分包合同书示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：(以下简称甲方) 负责人： 承包方：(以下简称乙方) 负责人： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结 合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体结构劳务 承包达成以下协议，并严格履行。 第一条工程项目 一、工程名称：陆川客家城文化中心 二、工程地点：广西省陆川县 三、工程基本情况：框架。建筑面积约㎡ 四、承包形式主体结构模板人工费 五、承包范围及工作内容 1、主体结构模板工程
2、本工程所有模板支、安、拆。 3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。 六、工程造价及结算方式 (一)承包价款 1、按建筑面积170元/㎡,屋顶花架算一半。 2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。 (二)付款方式 1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至90%，双方进行结算，10%的余款待一个月内付清。 2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价±2%不再调整，超过±2%按定额直接费调整超过部分。 第二条工程质量
粉刷劳务承包合同 发包方（甲方）：江苏天宁建设工程有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安全工程承包合同条例》及有关规定，公司决定将本工程木工、钢筋工、混凝土工工程劳务交由乙方承包施工，双方本着相互信任，平等自愿的原则协商一致，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称及地：天地惠城小区11#楼；驻马店市乐山大道与纬二路交叉口东南角 二、承包范围及工期： 主楼地下室到屋面的内外墙体、地面抹灰工程，含图纸内所有的工作内容，本承包合同以施工图纸面积为最终结算面积，在本合同履行中所签订的价格无论任何原因均不作调整，为最终结算价格。2012年2月10日至2012年5月21日全部完工。如延误工期应赔偿甲方每天按1000元罚款。 三、承包价格及内容：
一层，地面抹灰1天一层，屋面10天内完成，每延迟一天罚款贰仟元，如乙方三次跟不上进度，甲方有权消退出场并没收合同保证金。如遇人力不可抗拒的因素或甲方材料影响造成工期延误的，以甲方签字为凭，工期顺延（若甲方因设计变更造成误工的每天补助在岗工人60元/天；农忙期间乙方要确保工地正常施工。 五、合同保证金： 合同签订之日，乙方应向甲方交纳总造价的5℅合同信誉保证金万元；整栋楼竣工验收后无劳务纠纷和质量事故问题，质保金无息返还。 六、质量检查与验收： 1、质量检查：接受甲方代表和监理人员以及各级质检部门的检查验收，对不合格的部位要及时返工、返修、承 担由自身原因导致的返工返修人工材料费用。 2、隐蔽部位验收：未经甲方、监理、质检部门验收，不得自行隐蔽，不得进行下个工作项目施工，如有自行隐 蔽或自行进行下个工序的施工，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥落和开口，接受检验，并负责恢复和承担由此发生的费用及损失；并处每次贰仟元的罚款。 3、本合同承包单价内含壹元/m2质量费，若发生重大质量事故，应在工程款中扣除。 七、安全施工： 1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，杜绝重大机械和火灾事故。 2、乙方应配合甲方建立安全保证体系，制定安全生产责任制度，明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员安 全意识。认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实安全措施，确保安全施工。 3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本合同中如发生安全事故，应立即向甲方汇报，重大伤 亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务承包方的原因，造成安全事故时，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。 4、乙方不准擅自带非工作人员和未成年人进入施工现场，不准在工地开伙、住宿，违者每次罚款伍佰元。
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
粉刷施工承揽合同 发包方：（简称甲方） 劳务分包方：（简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则。 甲乙双方就的墙体粉刷工程劳务分包事宜协商一致。制定如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围与内容： 包括1、内墙、楼梯间、楼梯、阳台、门窗洞口粉刷。2、屋面女儿墙、电梯间外墙，造型的粉刷。3、空调板、外造型线条的粉刷，其中门窗洞包口按内墙粉刷计算。4、承包范围内的所有喷浆、挂网。5、工具方面：包括搅拌机、钢丝网、胶、内脚手架、尺杆、扎丝、电灯、电线、灯泡、浇水水管、抄平水管、靠尺、线绳、灰桶、灰槽、铁锨、灰斗车等施工工具。 四、工期要求 合同范围内工程乙方必须在年月日前全部完成，样板间粉刷在年月日前完成，如不能按时完成，推迟一天罚款500元且累计增加。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经自检合格，甲方要求的交工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 六、工程承包方式 包工、包质量、包文明施工、包安全、包保修的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 七、单价及支付 1、单价：本合同范围所有内容综合价粉刷元/平方米（包含喷浆，挂网），其中楼梯间和走廊挂网按实际挂网面积外加计算。执行国家标准建筑工程建筑面积计算规则，与施工内容有关的没有零工，不计窝工。施工图纸以外增减工程量，按现行建筑工程预算定额进行增减面积。 2、支付方式： （1）、粉刷工程完成验收合格后甲方支付乙方本项工程已完工程量价款的70%； （2）、本工程交工验收合格后甲方支付乙方工程款到总工程量价款的90%，下余总工程量价款待竣工验收合格后一个月内一次付清。 （3）、乙方领取劳务费时，需向项目部提供务工人员工资支付表一份。 （4）、乙方应与甲方利益共享，风险共担，对乙方付款应业主付款同等比例支付，有遇特殊情况顺延。
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责