编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电力用户与发电企业年度双边交易购售电合同协
议书范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
电力用户与发电企业年度
双边交易购售电合同
甲方： _______________________________
乙方： _______________________________
签订日期： ______ 年M 日
甲方:
乙方:
使用说明
一、本合同适用丁已纳入四川省电力直接交易范围的电力用户与符合四川电力市场准入要求的发电企业以双边协商形式签订的年度购售电合同。
二、合同双方在公平、合理和协商一致的基础上，可以对本合同进行适当调整，对有关章节或条款进行补充、细化或完善，增加或减少定义等。
三、本合同仅处理与购售电有关的商务问题，所有关丁电网、发电厂、电力用户运行的安全和技术问题纳入并网调度协议和市场化零售供用电合同。
四、如国家法律、法规发生变化或者政府有关部门、监管机构出台有关规定、规则，合同双方应按照法律、法规、规定和规则予以调整和修改。
目录
第一章定义和解释
第二章双方陈述
第三章双方的权利和义务
第四章电能交易及电价
第五章电能计量
第六章电量、电费结算和支付
第七章合同变更和转让
第八章合同违约和解除
第九章不可抗力
第十章争议的解决
第十一章适用法律
第十二章合同生效与期限
第十三章其他
电力用户与发电企业年度双边交易购售电合同
甲方（电力用户）： ,系一家具有法人资格的用电企业，已取得四川省电力市场交易资格，企业所在地在工商行政管理局登记注册，税务登记号
（统一社会信用代码）：住
所：，法人代表/授权代理
人：。开户名
称：开户银
行： ,账
号：。
甲方联络通讯信息如下：
联系人：电子邮箱：
手机：办公电话：
通讯地址：
乙方（发电企业）：,系一家具有法人
资格的电力生产企业，企业所在地为,
在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指电厂（机组）发电类电力业务许可证（许可
证编
号：）,本协议所指电厂调度名
称：税务登记号（统一社会信用代
码）： ,住
所：，法人代表/授权代理
人：。开户名
称： ,开户银
行： ,账
号：。
乙方联络通讯信息如下：
联系人：电子邮箱：
手机：办公电话：
通讯地址：鉴丁：
1. 甲方为已纳入四川省电力直接交易范围，并在四川电力交易中心完成注册，具备在四川
省开展电力直接交易资格的电力用户。甲方在市
（区）县拥有兆瓦用电容量的用电企业，且已与供电公司建立供用电合同关系。
2. 乙方在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦
（MW的（水力、火力、风力、太阳能）发电厂，装机台数为台，分别为兆瓦（M伽台（年投产）、兆瓦（M伽台（年投产）、兆瓦（M伽台（年投产）、兆瓦（M
伽台（年投产），并且已转入商业运营。
甲、乙双方拟通过四川电力交易中心完成购售电直接交易，根据国家有关法律、法规，按
照四川省电力市场政策、交易规则及年度市场交易方案或指导意见要求，本着平等、自
愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一章定义和解释
1.1定义
1.1.1计量点：指用丁贸易结算的电能计量装置装设地点。
1.1.2合同电量：指经甲乙双方协商，由本合同约定的双边交易电量。
1.1.3合同成交电量：指经电力调度机构安全校核，用丁结算的合同电量。
1.1.4电网企业：是指拥有输电网、配电网运营权（包括地方电力公司、窟售区域供电公
司），承担其供电营业区保底供电服务的企业。
1.1.5紧急情况：指电力系统发生事故或者发电、供电、用电设备发生重大事故；电网频率
或电压超出规定范围，输变电设备负载超过规定值、主丁线路功率值超出规定的稳定限额
以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电网
瓦解以至大面积停电等运行情况，并且该情况在结束后得到能源监管机构确认。
还款协议书范本格式 篇一：还款协议书范本 付款协议书 甲方：酒泉奥泰开关有限公司乙方：酒泉市浩海煤化有限公司 一、甲乙双方自友好合作以来，经双方对账，截至年日，乙方尚欠甲方货款￥：1870000.00元（大写：壹佰捌拾柒万元整），投标保证金￥:100000.00元（大写：壹拾万元整）；共计欠款￥：1970000.00元（大写：壹佰玖拾柒万元整）；现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决： 第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须： 1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方； 2、在年月 第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、月 2、月 3、月二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。 四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律责任。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可向肃州区人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表：授权代表：
日期：年月日日期：年月日 篇二：个人还款协议书范本 个人还款协议书范本 债权人：________________ 地址：________________电话：_____________邮编： ________________债务人：________________ 地址：________________电话：_____________邮编： ________________经过友好协商，双方就有关事项协议如下：第一条还款内容 1.还款金额：_________人民币。 2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。 3.利率：按照________________的利率执行，具体为： ________________。 第二条担保 债务人将________________________________作为还款的抵押。
工厂买卖合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-045994
工厂买卖合同通用版 出卖人xxx（以下简称甲方） 买受人xxx（以下简称乙方） 保证人xxx（以下简称为丙方） 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人xxx、xxx之介绍各方面同意议定买卖契约条件如下： 第一条甲方愿将其独资设置于xx市x区xx路x号xx工厂及厂内设备生产机器连同附属物件，（详细如后附加税买卖标示记载）全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下： （一）厂房连同附属建筑物全部议价为人民币xxxx元整。 （二）厂房连同附属物件全部议价为人民币xxxx元整。 （三）发电机议价为人民币xx元整。
（四）厂内水电设施工费补贴金议定为人民币xx元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方，经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至契约第一条所载工厂地址，将工厂建筑物（包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内）及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。 第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认，交无物上任何的瑕疵。 嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由，向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。 第五条甲方于契约成立同日将出卖工厂的工商登记证（字号）及xx政府的商业营业登记证（字号），并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。
付款协议 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的问题双方达成如下协议，甲方同意乙方在年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按 逾期货款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议 甲方： 乙方： 一、截至年月日，乙方尚欠甲方借款￥元（大写：），现甲乙双方达成协议，乙方在 年月日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。 三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方 可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件 有效。 甲方：乙方：
还款协议书范本（付款协议书范本） 甲方： 乙方： 一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方货款￥元（大写：），现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决： 第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须： 1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方； 2、在年月日前将上述款项汇出。 第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下： 1、年月日前支付元； 2、年月日前支付元； 3、年月日前支付元； 二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币整（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。 三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。 四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若 乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律 责任。 五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。 甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表：授权代表： 年月日年月日
电力施工合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：（详见施工图纸内容） 4、承包方式： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：年月日，竣工日期：年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起） 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之，的违约金，算至验收合格之日。 3、因以下原因造成工期延误、工期相应顺延： 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；
发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； 发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； 设计变更或工程量增加； 不可抗力 其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）人民币小写￥ 五、工程款结算及支付 1、工程竣工验收合格支付工程款的80%； 2、搭电成功之后付工程款的95%； 3、剩余5%作为保修金，一年后退还。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
本还款协议书由下列各方于XX年XX月XX日在中国北京市签署： XXX公司 住所：XXXXXX 法定代表人：XXX XXX公司 住所：XXXXXX 法定代表人：XXX 鉴于： XX年XX月XX日，甲方与乙方就XXX签订了《建设工程施工合同》，建设工程总价款为：XXXXX河元整人民币。该 项目已于XX年XX月XX日竣工，已经甲方、乙方及XX方验收，并于XX 年XX月XX日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了〈〈XXX工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计XXXXXX元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款XXXXX泻元整，尚未支付的建设工程款XXXXXX 万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付XXXXXX万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自XX年XX
月XX日至XX年XX 月XX日止由乙方向甲方支付建设工程款XXXXXX万元 整。。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务，自每期款项付清之日起XX 个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期 应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起XX个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时， 甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，
YOUR LOGO 买卖合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
买卖合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 订立合同双方： 购货单位：___________，以下简称甲方 供货单位：___________，以下简称乙方 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1．产品的名称、品种、规格：___________。（应注明产品的牌号或商标） 2．产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）按部颁标准执行； （3）由甲乙双方商定技术要求执行。 （在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求；对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。）
还款协议书 甲方：，男，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方：，，汉族，年月日生，身份证号码： ，住址：，联系电话： 乙方因资金周转，分别于年月日、年月日、年月日、年月日向甲方 借款共计人民币XXX万元整（￥xxxxx元）。 鉴于乙方借款次数较多，为方便乙方清偿借款，经双方账目核对清楚之后，达成还款协议如下： 一、乙方分期向甲方偿还借款，具体还款时间及数额如下： 年月日前支付元； 年月日前支付元； 年月日前支付元。 二、乙方应按本协议第一条之约定，及时、足额将欠款通过银行转账方式转入甲方指定银行账户，如需现金方式还款，需提前取得甲方书面同意。 三、本协议签订后，乙方应按约定支付款项，如乙方逾期还款： 1、甲方保留追究乙方全部刑事及民事责任的法律权利； 2、甲方有权要求乙方归还已到期款项，并有权要求乙方按该款
项的年利率xx%支付自乙方逾期款项之日起至实际归还该款项之日止的逾期利息。 四、乙方自愿以个人及家庭财产为本协议项下甲方对乙方的债权承担无限连带责任保证。 五、本协议系各方真实意思表示，协议生效后如有违反，违约方应当赔偿因此造成守约方的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、执行费用等）。 七、本协议在履行中如发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可向甲方所在地西安市未央区人民法院提起诉讼解决。 八、甲乙双方均已详细阅读本协议所有条款，双方对本协议条款的含义及法律后果充分理解，认识一致，均无异议。 九、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 联系方式：联系方式： 年月日年月日
编号： _______________ 电力工程施工委托合同 发包方：__________________________ 承包方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：____________ ___ 工程内容：______________________________ 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电 力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间 的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方 购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进 出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB：____________ 万元整含税（大写 _____________ 元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书岀来后，甲方应一次性付给乙方工程预 付款（人民币） _______ % _______ 元整，（大写________________ 整）; 2、设备进厂甲方应支付工程款50% （人民币）____________ 元整（大写______________ 元整） 3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币） ____________ 元整（大写____________ 元整） 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管. 线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
房屋买卖协议书/r/n 甲方(卖方)：身份证号：/r/n 乙方(买方)：身份证号：/r/n 根据平等互利、协商一致的原则，甲、乙双方订立本协议，共同遵照执行。/r/n 一、甲方自愿将位于售给乙方，乙方对甲方所出售房屋做了充分了解，自愿购买该房。/r/n 二、该房成交价为人民币元整(小写：元整)，一次性付清。/r/n 三、乙方付清购房款后，甲方正式将房屋交付乙方。/r/n 四、建筑面积：平方米。/r/n 五、乙方购买甲方房屋，由甲方提供过户的相关证件并无条件帮助乙方将土地使用证、房产证过户到乙方名上，一切费用均由方承担。/r/n 六、甲方应保证房屋在协议签订之前不拖欠任何费用，并且房屋不得有损坏，否则甲方须负责修复。/r/n 七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自签定之日起生效。/r/n 甲方： (签名盖章)/r/n 乙方： (签名盖章)/r/n 年月日/r/n 【相关文章】中山市嶛源数码电子科技有限公司/r/n 【编号】：买卖合同订货方： (简称甲方)/r/n 供货方： (简称乙方)/r/n 双方依据中国法律及有关法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商签订本协议书。/r/n 第一条总则/r/n 1.1 方在具体交易中，应以本协议书为基础签订产品订货合同，订货合同应明确规定产品名称、规格、数量、单价、总额、验收方法、支付方式及交货日期、地点、方法等具体内容。/r/n 1.2 乙方须依据本协议书及双方认同的订货合同向甲方提供产品，在约定的日期和地点交货。甲方保证按订货合同中规定的结算方式和期限支付货款。/r/n 1.3 在交易过程中，如产品价格、规格、包装、数量等事项发生变动，须经双方以书面形式一致确认后方为有效。/r/n 1.4 双方确认的《订货合同》、《报价单》一经签署，即作为本协议书的附件。/r/n 第二条产品质量保证/r/n 2.1 乙方应保证产品质量标准依甲乙双方签订的《产品承认书》做标准;订货合同中明确规定了质量标准的，不得低于约定的质量标准。/r/n 2.2 乙方应保证出厂的产品为合格品，产品应贴有合格标识、出厂时间。/r/n 2.3 因甲方使用、保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。/r/n 第三条价格/r/n 3.1 乙方供给甲方的产品的价格应公平、合理。/r/n 3.2 由于乙方之产品主要结构材料(如变压器、PCB板、IC芯片等)受市场波动影响较大，价格调整按双方《报价单》内规定执行。/r/n 3.3 价格以人民币计，如有变动，以《订货合同》的补充说明为准。/r/n
编号：_____________工厂转让合同书 转让方：________________________________________________ 受让方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
转让方（甲方）： 受让方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，自愿签订以下工厂转让合同。具体如下： 一、甲方将位于____________________________的工厂（面积_______㎡,合同租赁期自年 月日至年月日）转让给乙方，工厂的经营权及房屋租赁合同、机器设备、生产物料、物业及厂房押金、经营权益等随之转让给乙方，甲方书面附相关合同书、税、及相关费用收款收据、营业证照、注意事项等清单。 二、乙方同意支付甲方工厂转让费用人民币元。(大写: ______________元整）。甲方收款后，经甲方开收据签章后给乙方。 三、甲方的相关义务： （1）甲方需详细告知乙方因工厂相关需要缴交的所有费用（如水电费用、房租费用、管理费用、卫生费用、人员薪资费用、厂房押金费用、其它费用等）、所需要的手续合同、所经手的人员和联系人等，并知会房东等相关人员。 （2）甲方向乙方移交与工厂相关的房屋租赁合同书以及物业,押金凭据.并与乙方一起与房东协商，在乙方经营期间，甲方与房东协助乙方的证照办理、生产经营、与村委、工商、治安、税务等相关的关系协调、突发事件处理、其它相关事宜等。若厂房租赁合同到期后，在同等条件下，乙方有优先租赁的权益。以上与甲方及房东等的相关事宜可与之达成口头或书面协议。 （3）甲方缴交清楚以前与甲方签约的相关合同，结清以前所有与甲方相关的债权债务。 （4）甲方详细交接注意事项、工厂安全、工厂的优势、劣势等相关情况，不能刻意隐瞒对乙方不利的信息。 （5）甲方应切实履行以上相关义务，当乙方经营过程中遇到困难时，甲方有义务提供必要的协助。对此，乙方表示感谢。 四、乙方的相关义务： （1）按照本合同的约定，乙方按时付款给甲方，甲方收款后应写收据经甲方签章后给乙方。（2）乙方应履行甲方之前签订的相关合同，按时缴交房屋租赁费用、水电费用、卫生费用、管理费用等，不可因乙方的原因造成甲方的困扰。 （3）乙方不可向第三方透露有损甲方利益的商业信息，不可做有损甲方利益的事情。 五、违约责任： （1）以上甲、乙双方应尽的责任，自甲乙双方及公证方签约后生效，若任一方有未尽责任的情
YOUR LOGO 还款协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
还款协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(债权人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 乙方(债务人) 地址：________邮编：________ 电话：________ 为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下： 第一条还款内容 1.还款金额：________人民币。 2.还款期限：自签订此协议之日起乙方至__年__月__日前还清。 3.利率：按照的利率执行，具体为：_____. 第二条抵押物 乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。 第三条甲乙双方的义务 (一)甲方的义务： 1.对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2.在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。 (二)乙方的义务： 1.应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。 2.乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。 第四条违约责任乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。 第五条本合同经___________见证后生效。 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。 甲方：(公章) 代表人：________ 乙方：(公章) 代表人：________ 签约日期：________ 见证单位：(签章) 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局 乙方：青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程 二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院 五、工期： 2020年月日至2020年月日 五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 （￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言：汉语 二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人： 二、乙方项目负责人： 三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表：
编号： PT-20217744 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 手机买卖合同书范本 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.
[标签:titlecontent] 订立合同双方： 购货单位：__________以下简称为甲方； 供货单位：__________以下简称为乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格、数量、价格、质量 1.产品名称：____________________； 产品品种：____________________； 产品规格：____________________； 重量：____________________； 颜色：____________________； 数量：____________________； 价格：每部______________元、总价：______________元 2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（3 ）项执行：（1）按国家标准执行； （2）按部颁标准执行； （3）由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：乙方 2.交货方法，按下列第（2 ）项执行： （1）乙方送货； （2）乙方代运（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具）； （3）甲方自提自运。 3.运输方式：由乙方定 4.到货地点和接货单位（或接货人）：甲方公司（经理） （甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。） 第四条产品的交（提）货期限 1.交货时间：20xx年5月30日 2.如乙方不能及时交货，需及时与甲方联系，商量延长交货期限。 第五条验收方法
工厂转让合同书范本 工厂已经不再是传统概念中的生产和加工等简单的部门叠加，而是包含了行政、研发、生产、仓储、物流、接待处、办公室、餐厅、后勤处、停车场等多个场所的综合区域。以下是小编整理的工厂转让合同书，欢迎参考阅读。 工厂转让合同书范文一 转让方(以下简称甲方)： 地址： 受让方(以下简称乙方)： 地址： 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其它相关法律的有关规定，甲乙双方就——————工厂转让事宜，按照“平等、自愿、合法”的原则，签订该房地产转让合同。 一、转让房地产情况： 房屋所有权证号码： 土地使用权证号码： 房地产座落：市区街(路) 号 # 建筑面积：平方米;转让面积：平方米 占地面积：平方米;房屋用途：工业厂房 房屋权利来源： 土地使用权来源：划拨出让
二、房地产转让包括土地使用权和房产所有权的转让，该产权清晰，无纠纷。否则，甲方违约，该合同无效，并赔偿乙方全部损失。 三、双方申报成交价款(或房产价值)为人民币(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整。 四、本合同经双方同意、盖章，并经房地产交易部门审查批准后有效。 五、双方议定付款及房屋交付办法(按下列第种办理) 1、合同生效后，乙方付甲方定金(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整，经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款： (大写) 仟佰拾万仟佰拾元整，同时到房屋产权登记发证部门申请办理房屋所有权登记，甲方将房屋交付乙方。 2、乙方一次性付清全部购房款：(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整，并到房屋产权登记发证部门办理《房屋所有权证》后，甲方将出卖的房屋交给乙方。 六、本合同签订生效后，双方应认真履行，如甲方中途反悔不卖，须以定金的两倍赔偿乙方，如乙方反悔不买，则定金归甲方所有。 七、甲、乙双方应遵守国家房产政策、法规，并按规定交纳税费。 八、本合同未尽事项，甲、乙双方可另行协议，其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。 九、本合同一式肆份，甲、乙方各执一份，房地产交易部门存档一份。 十、双方在履行本合同过程中如有纠纷，可选择如下解决纠纷方式之一： 1、向仲裁委员会申请仲裁( ) 2、向人民法院提起诉讼( )
甲方∶ 乙方： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时按质完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称∶ 二、工程地址∶ 三、工程范围∶ 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限 一、因天灾或人力不能抗拒或变更施工图而不能继续施工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 第二条施工准备 一、甲方在开工前应清除施工场地障碍物；解决施工用地、施工用水源、电源和运输道路的畅通；应向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织相关人员研究和熟悉供电部门审核批准的用电方案及小区供配电设计图纸、参与设计交底、编制施工图预算、施工组织设计或施工方案；做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、物资供应方式：包工包料 二、供应的材料和设备，谁供应谁负责，因此造成对方的损失，由供应方承担。 第五条工程款结算与工期 本工程通电前需甲方支付用电保证金1—2万元外，其它所需费用全部由乙方承担。
一、本工程造价的结算方式： ____________元整（￥____________）不含税价一次性包死，如确需调整包干价，必须经双方签字认可。 付款方式：合同签订后经甲乙双方约定甲方付主材料进场后总价款______%，验收合格通电后付总价款______%，______%做质保金，质保期一年，一年后质保金返还。 第六条工期 有效工作日30天内完成 第七条施工与设计变更 一、乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中，要坚持按图或供用电方案施工，任何一方不得随意变更设计。 三、在施工中由于乙方自身原因造成的损失，均由乙方自行负担。 第八条竣工验收、结算与保修 一、工程经供电部门及甲方检验合格送电之日起，移交给甲方，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。 二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间，确因施工责任造成的质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。 第九条奖励、惩罚与仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，由乙方偿付给甲方 / 的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方/ 的奖励。 二、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ 2 ）项方式处理：
内部编号：AN-QP-HT673 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 买卖合同书样书通用范本
买卖合同书样书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 合同编号：__________ 签约时间：_____________ 签约地点：_____________ 供方：__________ 需方：__________ 1.本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 2.合同条款 ①签订双方商妥订货产品总值人民币 ________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。
YF-ED-J6755 可按资料类型定义编号 工厂买卖合同一实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工厂买卖合同一实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 出卖人_________(以下简称甲方) 买受人_________(以下简称乙方) 保证人_________(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间 人_________、_________介绍各方面同意议定 买卖契约条件如下： 第一条甲方愿将其独资设置于 ____________市____________区____________ 路____________号____________工厂及厂内设 备生产机器连同附属物件，(详细如后附加税买 卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价
承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下： (一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币____________元整。 (二)厂房连同附属物件全部议价为人民币____________元整。 (三)发电机议价为人民币xx元整。 (四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币____________元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方，经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同
还款协议书 甲方：武汉南洋金地置业有限公司 乙方：孙元和 丙方：郑全进 甲乙双方基于201 0年元月20日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方2000万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议： 一、甲方借取乙方的2000万元本金，自201 2年4月1 9日起仍按月利率35‰计息。此2000万元本息，甲方分三次全部还清，分别于年月日偿还乙方本息万元、于2012年月日偿还乙方本息万元、余下的借款本息于2012年月日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。 二、在甲方未还清乙方的2000万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于武汉市青山区的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于武汉市青山区的_____________项目的所有的销售资金银行帐户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。 三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰
计息外，还应当向乙方支付违约金万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。 四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。 五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。 六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）生效。 甲方：武汉南洋金地置业有限公司（盖章） 甲方代表： 乙方：丙方： 二○一二年月日
最新电力施工合同范本3篇 最新电力施工合同范本3篇 发布时间：2020-03-25 施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面给大家分享电力施工合同范本，欢迎借鉴！ 电力施工合同范本1甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。 七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。 十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日
电力施工合同范本2甲方: 乙方：***** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条工程概况及承包范围 1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：***行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。