荥经大桥基础工程施工劳务协作合同
发包人:四川沱江路桥建设工程股份有限公司
4.20芦山地震荥经县荥经大桥灾后恢复重建工程(以下简称甲方)
劳务协作方:(以下简称乙方)
合同签订地:四川省雅安市荥经县严道镇黄家村
因甲方荥经大桥桩基工程施工的需要,甲方把工程范围内的荥经大桥0#桥台、1#承台、2#承台、3#桥台桩基工程承包给乙方施工。为了明确双方的义务和责任,确保工程质量和工期,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致,签订本合同。
第一条工程名称:基础工程施工
第二条工程地点:荥经县荥经大桥
第三条工作内容:桩基冲孔、砼浇筑、钢筋制作与安装、定位、成孔
乙方需负责荥经大桥梁的桩基施工:包括冲孔机具准备及就位、埋设护筒、抽水造浆、钻孔、清孔、现场取样、填写现场冲孔记录表、量孔深、下钢筋笼及钢筋笼制作与绑扎安装、成孔(含砼、,并提供完整的冲孔原始记录)等,漏斗和导管配备及安拆,及时确认所浇注孔桩的砼方量结算按结构方量计算、混凝土灌注、安全文明施工措施及完成与桩基施工相关的辅助工作。
第四条工期要求:
1、本工程于年月日开工,于年月日完工,施工进度按甲方下达的施工计划执行进场时间通知为准。由于地质情况变化、设计变更、工程量调整等原因,未能按期开工或连续作业,工期顺延。
2、停工
为保证施工的持续性,未经甲方允许,乙方不得以任何理由擅自停工,否则视为违约,同时课以5000元/天的违约金,累计不超过本合同金额的10%。
第五条合同文件及解释顺序:
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程量清单
5、本工程施工总承包合同。
第六条协作方式
1、甲方负责向乙方提供本工程设计文件、技术资料复印件,供乙方使用。
2、甲方负责修建施工便道,保证冲孔设备进入孔桩施工场地。
3、甲方负责现场的测量放线工作及水准测量工作,乙方需现场派专人配合,并做好相应记号及记录。
4、乙方自行负责临时设施和施工用水,甲方负责为乙方提供施工用电接口(用电接口保证到主墩桩施工50m范围内),接口外线路设施由乙方布设并承担相关费用。
5.乙方负责自己施工人员的生产、安全。特别在施工中应严格遵守安全操作规程,乙方在施工期间发生的安全事故及其经济、民事、刑事责任均由乙方自行全部负责。
6.乙方必须接受甲方及规建、质监、质检等部门的技术监督,遵守国家及当地有关部门对现场作业的有关规定,派出具备相应职称及技术能力的施工人员进行现场施工管理,提供整理原始钻孔及浇注记录资料上交甲方,并严格按设计及规范要求施工,并服从甲方管理,保证按照工期计划和合同质量要求。
7、乙方负责提供冲孔设备(包括冲孔机、空压机、水泵等)进行施工,于合同签订后按甲方要求时间进场,进场挖孔设备的数量按合同约定的数量而定,完好率必须达到90%以上。
8、本工程结构用主材混凝土、钢筋由甲方负责提供,结构混凝土由甲方运至桩基浇筑现场供乙方使用,吊车由甲方提供,若现场冲孔设备损坏吊车使用需另计收费。
第七条工程质量要求
1、桩基钻、挖孔成孔的质量标准施工过程按《公路桥涵施工技术规范(JTG/TF50-2011)》
执行:
(1)、乙方应严格按照甲方、监理要求进行施工。成孔质量应符合《公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011)》、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)及设计要求;
(2)、对挖孔桩孔壁平整度必须能通过设计孔桩尺寸大小的检孔器;孔径不能小于设计孔径,亦不能大于孔径的1.1倍;
(3)、挖孔达到设计深度后,乙方应及时进行孔底处理,必须做到无松渣、淤泥等扰动软土层,使孔底情况满足设计要求。
(4)、乙方施工的工程项目必须符合总承包合同(包括标前会议纪要、补遗书及澄清文件等)
的要求,以及监理工程师和业主对工程质量和质量过程的要求。
(5)、违约责任:若因乙方施工的分部工程导致甲方总体工程没有评上业主要求的优良工程,甲方将等额扣除乙方的质量保证金(即与业主扣除甲方的质量保证金相等)以及在业主处的优良工程保证金;乙方所施工的工程若发生内在质量、外观质量、过程质量不符合相关技术规范和施工图纸及说明要求,乙方应按照业主、监理工程师和甲方的要求无条件全部拆除返工或整改,由此所造成的一切损失均由乙方承担;如果乙方拒绝或不按期进行返工或整改,甲方有权对乙方进行 20000 违约金(在结算中直接扣除)或书面通知终止合同,由此所造成的一切损失均由乙方
承担。
五、工程计量、价款及支付方式
1.本工程采用单价合同方式计价,工程量计算方法及合同总价如下:
(1)工程量计量计算方法:
①、冲击计量采用:按实际成孔深度计量结算。每完成一根桩的成孔工作后甲方必须对其深度签字确认。
②、本合同及任何附件、补充协议所议定的桩基工程总量、工程总价均为暂定数额,不构成最终决算及支付依据;桩基工程总量、工程总价均以甲乙双方现场代表签字确认。
(2)工程价单
根据乙方报价,工程经双方相互协商单价如下表:
注:此单价为税后单价,乙方不提供发票。
2.本工程合同款支付方式为:
2.1、在乙方机械设备进场后一周内甲方支付乙方机组人员的生活费预付
款 5000.00元/台。
2.2、甲方应每月支付乙方当月所完成工程量80%的工程款。
2.3、剩余的工程款在乙方完成桩基施工后一个月内,甲方向乙方全部结清(春节前结清工程劳务款项);
六、违约责任
1、由于甲方原因造成第二次进场施工时,所发生的进、出场费用由甲方负责。进、出场费3000.00元/次/台。
2、由甲方提供的设计资料错误或因甲方自身原因,造成工期延误、返工、停工、窝工、待工等,除工期顺延外,如因甲方现场供应不到位停工3天以上第4天开始由甲方向乙方支付2000.00元/天的补偿。
3、如因乙方违规操作或设备故障等原因,造成停工连续7天以上第8天开始由乙方向甲方支付2000.00元/天的赔偿。
4、施工过程中,甲方发现乙方无法按协议规定履行合约的,甲方可解除协议。
本协议自签订后甲方通知乙方进场起生效协议期间,任何一方不履行协议义务和责任,应向对方支付协议违约金。发生协议争议时,双方应及时协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、争议的解决
合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,经双方商定向成都市仲裁