文件编号：RHD-QB-K4969 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
灯光音响设备购销合同
标准版本
灯光音响设备购销合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
甲方：_____________合同编号：____________
法定代表人：______________签订地址：
____________
乙方：_____________签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________
甲乙双方经过平等协商，在诚信友好、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议，特定立本合同，以便共同遵守。
第一条设备名称,品种,规格,型号,单价(详见附件
后清单)
合同标的总额：_________元。
第二条产品技术标准及质量标准要求
1．产品的技术标准,按下列第____项执行：
(1)按国家的标准执行。
(2)按____部颁布的标准执行。
(3)按甲乙双方商定技术要求执行。
2．产品的质量标准：
(1)乙方提供国家强制认证书(3C认证)。
(2)乙方所有产品符合国家相关产品质量规定。
(3)乙方提供所有设备(光源，接插件及耗材除外)为期_____年的三包服务，人为的损害，不可抗拒原因造成的损坏不在三包服务之类列。
第三条交货及施工
1．乙方于_____年___月___日前交货至甲方指定
地点乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具)。
2．甲方负责协调各个施工单位之间的关系。
3．乙方派出技术人员负责设备的安装和调试。
第四条结算
1．合同产品运到甲方指定地点并由甲方验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同总货款(含线材接插件，安装费用)的______%(即人民币：____元)。
2．合同产品布线安装完毕_____个月内，如双方对合同产品质量无异议且产品运行稳定，甲方向乙方支付尾款共计人民币____元。
第五条验收
1．验收人员
（1）甲方相关部门：______。
（2）乙方项目负责人:项目经办人。
2．验收地点:项目现场。
3．文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。
4．验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。
5．对于更改设计方案中的设备,要查明更改的依据。
6．线揽敷设要求是,在管内或槽内不应有接头或扭结,线揽接头应在接线盒内焊接或用端子连接,视频线揽一步到位,应该尽量避免接头。
7．视频电缆均用PVC穿管,管线不能拐太急,弯管半径应大于管径的_____倍。
第六条售后服务
1．对本系统实行终身维护。
2．其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。
3．接到服务电话后,_____个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。
4．如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。
5．每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。
6．与工程单位进行一般性的技术沟通。
7．售后服务电话：_______________。
第七条违约责任
1．甲方违约责任：
(1)甲方如中途废止合同，应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)甲方如中途变更合同产品，应当赔偿乙方因此造成的损失。
(3)甲方如超过合同规定期限付款，每推迟一天应当按照合同总额的______%向乙方偿付违约金。
2．乙方违约责任：
(1)乙方如中途废止合同，应当赔偿甲方因此损失造成的损失。
(2)乙方如中途变更产品，应当赔偿甲方因此造成的损失。
(3)乙方交付的产品若不符合合同约定的型号、规格、质量，应当赔偿甲方因此造成的损失。
(4)乙方如超过合同规定期限交付，每推迟一天应当按照合同总金额的______%（共人民币____元）向甲方偿付违约金。
第八条合同中的免责
1．甲方在验收中，发现产品的型号、规格、质量与合同约定不相符应向乙方提出书面异议，产品通电后_____天，乙方没有收到甲方书面通知视为默认合格。
2．若因甲方使用不当，保管、保养不善等原因引起的效果不佳，甲方不得提出异议，乙方不负责任。
3．甲乙双方必须严格遵守合同，如由于不可抗力的原因而造成不能履行合同，经双方协议或有关机关证明，可免于承担经济责任。
第九条保密责任
任何一方对因灯光音响设备购销而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条合同终止
1．甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2．合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十一条争议解决
本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条附则
1．本合同可根据各方意见进行书面修改或补
充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
2．本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。
3．本合同自各方的法定代表人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
4．附件：合同物资清单。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________
单位地址：__________单位地址：__________
邮政编码：__________邮政编码：__________
联系电话：__________联系电话：__________
传真：______________传真：______________
音响施工合同 篇一：音响工程施工合同 音响工程施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：武汉佳普数字工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成协议如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围：承包方式：工期：本工程自年日订料加工，于年竣工 工程质量： 合同总价(人民币大写)： 付款方式 第二条供货要约 甲方在具备开工前说明壹份，并向乙方 进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的电、材料运输工具、堆放场所及管理人员和施工人员的住处等设备，并说明注意使
用事项。 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 甲方有义务协助乙方做好工程成品的保护工作，如成品遭人为破 坏，甲方应查明责任，并照价给乙方补偿。 第三条乙方工作 乙方应严格按照甲方确定的产品型号、规格、数量进行组织生产 施工。 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 指派为乙方驻地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规 定。严格按照图纸做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。 配合甲方做好与其他各单位的协调、配合工作，做好现场保卫、 消防等工作。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进 行保护。 第四条关于工期的约定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支 付乙方因赶工采取的措施费用。 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不 顺延。 因设计变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力的因素影响，导 致停工8小时以上(一周内累计计算），工期相应顺延。 本工程为：天，（自年月日～年月日）。 第五条关于工程质量及验收的验收 5．1 本工程以做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规 范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 年月日
编号：_____________低压配电柜购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则经协商一致，甲方向乙方订购低压配电柜一批，同意签订如下合同条款共同遵守： 一、设备名称、型号、数量、价格详见附件清单。 二、质量要求 1、产品的设计及制造必须按照甲方提供的技术要求生产制作，质量必须符合国家低压电气 GB-3906-1991标准及成套设备规范标准。 2、乙方应履行《产品质量法》所规定的义务，每台产品须有检验合格证及技术文本。 3、每台设备都应有铭牌，牢固地置于设备上，并清楚地标明。 a、制造厂家 b、设备名称、型号 c、制造年月日 d、设备主要技术规格、参数、功率等 e、制造编号 三、供货时间、地点及验收： 1、交货时间：乙方须在年月日前提供所有设备到现场工地。 2、交货地点：。运输费由乙方自行负责,卸货及费用由甲方负责。 3、产品验收： b、产品到工地后，甲方照清单及有关行业或国家标准验收及验收。若有缺少或损坏，乙方应及时补足或更新全新同样规格产品。验收合格后交安装单位。 c、甲方验收代表人使用部门部长及电工。
四、安装与调试： 1、乙方必须提供详细安装图纸交甲方指定的安装单位。乙方在设备安装时应派员对设备正确就位及连接作现场指导。 2、乙方在签订合同后，一周内提供给甲方有关产品资料及相关文本。 3、设备安装结束后，乙方与甲方会同安装方一起进行设备调试工作，因设备自身质量问题或因标示不清引起的差错而造成的所有损失由乙方负责承担。 4、由甲方原因所造成的设备损坏，乙方负责维护，维护费用由甲方负责。 五、结算及付款方式： 1、合同总造价约为人民币元整（￥元）。 2、合同生效后，甲方支付该批货款总额的 %给乙方，共计人民币元整（￥元）。 3、货到工地经安装调试送电后支付货款总额的30%，提供全额发票（17%增值税专用发票）后壹个月内支付全货款总额的35%，5%质保金壹年后支付。 六、违约责任： 1、乙方未按甲方规定时间内及时交货每延误一天按总款千分之三支付给甲方违约金，如违约金达到百分之三时，甲方有权终止合同并扣除相应保证金。 2、乙方交付给甲方的产品质量与本合同不符视作违约，甲方有权拒付货款并扣除相应保证金。 3、甲方如有变更应及时通知乙方，对已生产的产品如有变更，甲、乙双方协商解决。 4乙方产品无质量问题或已维护合格，甲方需按规定时间内支付货款给乙方，每延误一天按总款千分之三支付给乙方违约金，如违约金达到百分之三时，乙方有权终止合同。 七、售后服务： 1、乙方提供12个月的免费保换服务。质保期自设备试运行验收合格之日起计算。 2、产品实行三包，24小时服务，一旦发生故障甲方无法自行排除时，乙方应在接到甲方通知
灯光音响购买安装合同书（2016年修订） 甲方：包头市九原区文体局 乙方：内蒙古中和文化产业发展有限公司 2016年6月4日
甲方：包头市九原区文体局 乙方：内蒙古中和文化产业发展有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买灯光音响设备事宜，经协商一致，签订合同如下： 一、工程项目： （一）工程名称：灯光音响设备购买安装合同 （二）交货及安装工程地点： （三）承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。 （四）履行方式：乙方供货、包安装、包调试。 （五）履行期限：年月日之前安装调试完毕。 二、工程造价及其施工支付 （一）合同金额：工程总造价为大写人民币元整 (￥元整)。包括国家正规税票、线材、设备、运输、安装调试。（设备明细清单见附件）（二）付款方式: 合同签订后甲方需支付给乙方工程总造价的 60 %，即人民币大写(￥元整)，作为工程定金。 （三）乙方接到甲方通知入场安装器材后，乙方需在二个工作日内携带附件中所有舞台灯光音响设备器材入场安装，安装完成经调试验收合格后甲方需在三
个工作日内支付给乙方工程总造价的 40 % ，即人民币元整 (￥元整)。 三、工程期限： 1.合同签订后乙方在 2 个工作日内入场开始布线。 2.甲方已经具备了设备安装条件，自甲方通知乙方进场之日起 30 个工作日内 完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期相应顺延。 四、双方责任与义务： （一）甲方责任： 1．甲方应在安装前向乙方提供必要的相关图文资料，对提供资料的可靠性负责。 2.在乙方人员进入现场安装时，甲方应提供工作电源。 3.甲方有权对乙方的安装调试工作进行监督管理，根据现实需要提出修改方案。（二）乙方权利义务 1.乙方应加强对安装调试进度、安全的管理，在安装过程中发生的财产损失、 人员伤亡均由乙方负责。 2.乙方对设备全部安装调试好后，还需对甲方技术人员进行相关使用技术培 训。 3.乙方承担2年的免费售后维修服务工作，灯泡及耗材除外（人为损坏和自然 灾害不在保修范围）。自乙方安装完成后甲方完成验收并提交验收报告之日起计算24个月。
编号：_____________产品购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 单位名称： 法定代表： 电话： 乙方： 单位名称： 法定代表： 电话：. 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款： 1.产品名称、型号、数量、价格： 2.付款时间与方式： 2.1甲方于收到_______________产品__________日内全额支票支付乙方合同全部货款。 2.2乙方于货款入账__________日内提供甲方全额增值税发票。 3.交货方式、交货日期及交货地点： 3.1交货日期：合同生效后__________日内乙方交付甲方__________产品。乙方收到甲方货款后，交付甲方__________产品。
3.2交货地点：甲方指定地点。 4．质量标准： 4.1乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。 4.2在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在1个工作日内给予相应处理，3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。 5. 违约责任： 5.1除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。 5.2如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金；甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%。 6、争议的解决： 凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。 合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，传真件具有同等法律效力。 甲方：乙方： 签字：签字 （盖章）（盖章） 日期：日期：
LOGO 产品购销合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________产品购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
订立合同双方： 购货单位：_________(以下简称甲方) 供货单位：_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列： 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式：______ 2.交货地点：______
3.交货日期：______ 4.运输费：_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。
篇一：音响服务合同 音响服务合同 甲方：---------------------- 乙方：濮阳市吉他协会 甲乙双方经友好协商达成如下协议： 一：租赁音响清单:1:调音台:日本雅马哈1台 2.效果器:美国dod1台 3.均衡器:美国dod1台 4.低音分频器:美国dod1台 5.激励器:美国星牌1台 6.音响psstong: 双十八低音炮:4只 主体音响双十五4只. 单十五6只. 返听2只 7.话筒:美国舒尔2只,米宝2只,胸麦4只. 8.功放psstong:8台 9.音响吊架:2座 10.turss架:根据舞台大小安装. 日期：2013年-------月-------- 二：费用支付方法： 1.本次活动费用总额为捌仟元整. 2.甲方应向乙方交纳定金-----------------元. 3. 活动结束后甲方应向乙方付清余款-----------------元整.. 三：备注 1. 为确保甲乙双方的共同利益，甲方负责与城建物业单位的场地协 调工作，甲方负责电源协调及正常供电及正常电压. 否则，因甲方造成的原因活动不能正常进行，乙方不承担违约责任。 2. 乙方保证音响音质清晰,保证演出的正常进行圆满结束.甲方提供 所有演出所需无误的高品质伴奏音乐.甲方因伴奏音乐出现问题或话筒使用不当造成的后果乙方不承担责任. 3. 因甲方的时间突然发生变化应提前7个工作日告知乙方,以免给乙 方造成不必要的损失. 4. 结账方式：现金或转账结算. 四：其他说明 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 五：本合同自签署之日起生效 六：其他未尽事宜，另行确定 甲方：乙方：濮阳市吉他协会 法定代表人：法定代表人：
配电柜买卖合同 买方：（下称甲方）卖方：（下称乙方） 地址：________ 地址：________ 电话：________ 电话：________ 传真：________ 传真：________ 甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致： 第一条名称、规格和质量 1. 名称：__ ___ 2. 规格：___ _（应注明产品的牌号或商标）。 3. 质量，按下列第____项执行： （1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。 （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。 （3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。 （4）售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。 第二条数量和计量单位、计量方法 1. 数量：______。 2. 计量单位和方法：_ __。 3. 合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。 第三条包装方式和包装品的处理________________。 第四条交货方式 1. 交货时间：__ _ ； 2. 交货地点：__ ； 3. 运输方式：__ ； 第五条损失风险 如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。 第六条价格与货款支付 1. 单价：_ _______；总价： _（大写）。 2. 货款支付：
货款的支付时间： ___ _； 货款的支付方式：__ _____； 运杂费和其他费用的支付时间及方式_____ ___：。 3. 预付货款：___ 该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。 第七条提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。 2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 第八条甲方违约责任 1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。 2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。 3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。 4. 其他约定：__ _____ _____ ___ 。 第九条乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。 2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。 4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。 第十条不可抗力
灯光音响购销合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
灯光音响购销合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方购买灯光音响设备事宜，经协商一致，签订合同如下： 一、合同概况 （一）合同名称：灯光音响设备购销合同 （二）安装地点： （三）合同标的：灯光音响系统 （四）履行方式：乙方供货、包安装、包调试、包培训 （五）履行期限：年月日之前安装调试完毕 二、合同价款 （一）合同价款（含税人民币）大写：元整，小写：￥元。包含安装费、调试费等一切费用。 （二）合同价款支付方式 1．安装调试并经甲方验收合格，正常运行7日，乙方出具等额有效发票后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部价款（人民币）大写：，小写￥。 三、双方权利义务
（一）甲方权利义务 1.甲方应在安装前向乙方提供必要的相关图文资料，对提供资料的可靠性负责。 2.在乙方人员进入现场安装时，甲方应提供工作电源。 3.甲方有权对乙方的安装调试工作进行监督和管理，并根据现实需要提出修改方案。 4.甲方提出修改方案后，乙方无故拒不履行的，甲方有权利单方面解除合同并不承担任何违约金。 （二）乙方权利义务 1．乙方应加强对安装调试进度、安全的管理，在安装过程中发生的财产损失、人员伤亡均由乙方负责。 2．乙方对设备全部安装调试好后，还需对甲方技术人员进行相关使用技术培训。 3．乙方承担2年的免费售后维修服务工作，灯泡及耗材除外（人为损坏和自然灾害不在保修范围）。自乙方安装完成后甲方完成验收并提交验收报告之日起计算24个月。 4．乙方严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定进行作业。乙方在生产过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等一切因乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担责任及由此引发的一切损失，甲方无需承担任何责任。 四、材料设备供应
编号：QJ-HT-0721 商品买卖合同书样本(官方 版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
商品买卖合同书样本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 合同编号：_________________ 甲方：中国银行股份有限公司______________________________ 乙方：_________________________________________________________ 经甲乙双方友好协商一致，就甲方向乙方购买本合同约定的产品达成以下合同条款，以供共同遵守执行： 一、甲方所购商品信息 二、交(提)货时间及地点 乙方应在本合同生效后______天内将所购产品运至________________，并在产品到达前_____天通知甲方。 三、产品包装 所有产品应当采取生产厂商的原包装，并辅以足以保护产品在运输过程中不受任何形式损坏的合适包装。
四、运输方式及相关费用负担 本合同项下的产品采用汽车(或/和)火车运输及其他能够确保产品 安全并按时到货的方式运输。产品运输过程中产生的运输费、保险费、检验检疫费等所有费用均由乙方承担，产品交付甲方前毁损灭失的风险由乙方承担。 五、产品验收及验收标准 产品到货后_____内，由甲乙双方组织人员按_______________________标准进行共同验收，并出具书面验收报告。 产品运至甲方指定地点后，因甲方原因超过________日无法进行验收的，视同产品验收合格。 六、货物的保修及维修 (一)所购产品经甲乙双方验收合格后(含视同产品验收合格的情形)，开始计算保修期。 (二)本合同项下的货物保修期为________年。产品在保修期内出现质量问题的，乙方在接到甲方保修电话后应当在_____(小时/天)内提供维修或更换的保修服务，并保证保修服务在_____(小时/天)内完成。如保修中需寄送相关产
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电子产品购销合同
编号：FS-DY-20801 电子产品购销合同 出卖人(甲方)：_____ 买受人(乙方)：_____ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_____商标：_____规格/型号：_____原产地：_____生产厂家：_____ 2.交易数量：_____ 3.单价：_____总价款：_____ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_____项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_____执行 b.按照国际通用标准：_____ 执行 c.按照行业标准：_____ 执行
d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_____ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 6.产品的整体技术性能标准为： 7.产品功能 8.安全性能 对环境的影响：_____ 对操作人的影响：_____ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式 防潮要求：_____ 防晒要求：_____ 抗震要求：_____ 第二条运输 运输办理方：_____ 运输费用负担方：_____
音响购销合同范文【一】 采购单位(甲方)： 供应商(乙方)：鉴证方： 根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号：)，甲、乙双方经协商，达成如下条款： 第一条：设备品牌、规格型号、数量、价格及其它金额单位：元数量单位：台 注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。 第二条：质量保证 乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或国家有关部门检验的合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接;设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统安全，并稳定运行，所供的设备符合甲方的采购要求。软件产品是原厂产品包或原厂商提供的许可证协议。如发生所供设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 第三条：交货时间、地点 1、乙方在合同生效后个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供设备(出厂原包装)运至指定地点(杭州市内)拆箱，负责安装调试和设备的集成，按照甲方要求安装其它相关软件(软件版权由甲方负责)，正常运行后交甲方验收。 2、所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品使用说明书、质量保证书、三包凭证等相关资料和原配的附件。 第四条：验收
1、乙方将所供设备运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的产品型号统一对应、描述一致。 2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。 第五条：售后服务 1、售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购设备从验收合格之日起，质保期为个月，乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。 2、现场服务响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，杭州市区30分钟内响应，2个小时内到达现场，4小时内修复故障，4小时内不能修复的，承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常工作，待维修配件到后再换回。 第六条：履约保证金 乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币元)，合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。 第七条：货款的支付 经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在个工作日内，向甲方办理结算货款手续。 第八条：其他约定 第九条：违约责任
配电柜采购合同 需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。 二、交货地点、验收标准及损耗 1、交货地点：项目施工现场。 2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。 3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。 4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。 5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的CCC证书等相关证明材料。 三、结算方式及期限： 1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。 2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待A区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二
次支付：待B区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待C区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。 四、其它约定： 1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。 2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。 3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。 4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。 5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。 6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，
内部编号：AN-QP-HT702 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 灯光音响设备购销合同通用范本
灯光音响设备购销合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：_____________合同编号： ____________ 法定代表人：______________签订地址： ____________ 乙方：_____________签订日期：______年 ____月___日 法定代表人：______________ 甲乙双方经过平等协商，在诚信友好、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议，特定立本合同，以便共同遵守。 第一条设备名称,品种,规格,型号,单价(详见
2016商品购销合同书范本 甲方（供应商）:________________________ 乙方（零售商）:________________________ 根据>及其他有关法律,行政法规的规定,甲,乙双方遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同. 一,订购商品 1．商品的种类,品名,品牌,规格,生产厂厂名及厂址,等级,质量标准,包装要求,计量单位及单价等详见本合同>. 2．甲方在本合同签订时,应当提供营业执照,税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产,代理,批发或进口许可等有关附随文件. 3．上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格,生产经营成本,市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价.价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单. 4．乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书. 5．甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称,生产厂厂名与厂址,规格,等级,采用的产品标准,质量检验合格证明,使用说明,生产日期和安全使用期或者失效期,警示标志及其它说明等.商品应当使用正规条形码,以便于POS机识别;无条形码的商品应当在>中说明,同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上. 6．甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准;甲方提供有关商品质量说明的,应当符合该说明的质量要求.质量要求不明确的,按照国家标准,行业标准履行;无国家标准,行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行. 二,代理人 1．本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件,单据,作为双方签订,履行合同的有效凭证. 2．双方如变更或撤换代理人,应当以书面形式提前7日通知对方,委派和撤换代
规范产品购销合同范本（标准版） (7)价款和酬金是合同的主要条款，要写明如何结算，怎么结算以及在什么期限内结算。不能笼统写货到清算或者发货清算。 篇一： 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定 本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向 甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定 采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新， 个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知 将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单 为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙 方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加 盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准， 如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商 品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字 确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对 于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定 的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约 方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则 1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可 分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任 何单方无权变更合同内容。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年, 到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自 愿提交法律仲裁委员会给予解决。 甲方公司名称：乙方公司名称： 代表人签字：代表人签字： 篇二：
音响灯光工程合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方充份协商，根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》之相关规定，特订此工程合同。本合同为一式两份，共含合同三页、设备清单二页，甲乙双方各一份。一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程日期： 四、工程造价本工程总造价为：，大写五、付款方式 1、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币总金额的； 2、设备到场，甲方即向乙方支付人民币总金额的； 3、设备安装、调试完工经甲方验收后向乙方支付人民总金额的； 六、售后保障 1、乙方所售设备按国家三包规定提供售后服务，即现行标准要求。对所提供设备免费保修一年（注：非人为损坏；不包括话筒、线材、接插件、灯泡、耗材等），终生维修，其中非质量问题造成故障，乙方不提供免费保修服务; 2、乙方为甲方提供长期的技术支持和升级换代服务； 3、乙方在工程安装期间免费为甲方培训由甲方指定的系统操作员两名。 4、对今后使用耗材、今后扩建升级，都给予最惠待遇。七、双方的权力及义务 1、甲方积极协助乙方施工，提供场地施工的方便，协调与其它进场施工单位的关系； 2、甲方应将强弱电线路应分开铺设，并负责在乙方指
定的地方安装好供给电源。 3、设备到场和安装、调试完毕后，甲方应积极组织验收，在乙方送达验收通知后超过叁天不予验收，视验收合格。八、违约责任本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更终止；如本合同在履行中一方违约（但自然因素和不可抗力以及法律规定情形除外），违约方按本合同的总价款的20％向另一方支付违约金。 九、解决合同纠纷的方式如有争议双方应友好协商解决，协商未果则任一方可向法院提起诉讼。十、其它 1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。另附设备清单。双方签字盖章后即时生效。 2、本合同未尽事宜可由双方协商解决。若双方签订补充合同，补充合同具有与本合同同等的法律效力。 3、在施工中根据现场实际情况，甲方在安装中增设其它设备，设备金额另行增加，随本合同同期付款。甲方单位名称：单位：法定代表人：委托代理人：：传真：开户银行：帐号：乙方单位名称：单位：法定代表人：委托代理人：：传真：开户银行：帐号：私人户名：帐号：开户银行：本合同有效期: xx 年月日至xx 年月日相关推荐： 灯具音响设备购销的合同范本 音响设备销售合同 灯光音响租赁合同 灯具音响设备购销合同
货物购销合同 合同编号：JL-140 9 - 2 4 购货方（全称）：（以下简称甲方）销货方（全称）：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，双方共同执行。 一、货物清单及单价 1、表中单价包含材料费、包装费、运输费等全部费用。 2、表中单价为不含税价，乙方无需提供真实有效的增值税普通发票。 总金额优惠后合计：（大写） 二、合同价款及支付方式 1、价款支付： （1）签订合同后付全款的30%,生产周期为一周左右，发货前付清剩余70% （2）保修期为1年，从整体工程竣工验收合格之日起计算，如合同中约定了由乙方负责调试，则保修期起计日期自最后一次调试完成并通过验收之日起计。 （3）保修期内，，非使用方使用原因的质量问题，则由乙方负责维修或更换。 三、材料要求 1、乙方提供材料质量应符合国家标准、行业标准，产品必须符合国家关于环保的要求。 2、材料的质量控制资料必须齐全，并应随材料一起提供说明书、岀厂合格证。 3、乙方承诺：向甲方所销售的货物（包括零部件）价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其所有客户中的最优价。 四、包装及运输 1、乙方负责产品包装及运输，费用由乙方负担。 2、乙方办运输保险，保险费由乙方支付，该保险受益人为乙方，岀险由乙方自行向保险公司索赔。 3、货物在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，要甲方协助时, 甲方应积极提供有关资料。 4、乙方包装标准必须保证该产品不受短途或长途运输影响，避免外观破损问题，到场后可直接投入使用 5、若有特殊要求，另做补充说明。 五、材料的验收和工程服务
1、产品的质量需符合国家质量、环保标准和行业标准。 A、验收： 1）交付时，乙方应向甲方提供相关产品的技术文件等。 2）材料进场时，首先与封存的样板进行对照，然后根据材料的质量标准进行现场抽查，进口材料应由材料 供应商提供生产厂家的质量检查标准、报关单；国产材料应按照国家建筑材料工业局颁布标准进行开箱检查。 B、工程服务： 1）如甲方认为必要，乙方应派技术人员到场指导施工，给施工方提供必要的技术支持。 2）乙方所售材料质量保证期为一年，如在保证期内岀现任何质量问题乙方负责赔偿损失。 六、违约责任 乙方违约责任： 1、产品质地、品种、规格、质量不符本合同规定或与样品有岀入时，甲方同意能使用者，按质论价。不能 使用的，乙方必须负责保修，保换。由于上述原因致延误交货时间，乙方应在甲、乙双方协商时间内补齐所缺产品。 2、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。 3、产品错发到货地点或接货单位（接货人），除按合同规定负责运达到货地点或接货单位（接货人）外，并承担因此而多付的运杂费和造成延期交货的全部责任。 4、产品交货时间： 1）货到工地时间以交货时间表为准。 2）每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 1 %的罚金。并承担由此引起的工程延误的相关赔偿。 5、乙方有义务和责任保护甲方的合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，乙方对甲方的相关资料及 文件不得擅自修改、复制和告之第三人，如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方将有权向乙方索赔因此所带来的全部损失。 6、因乙方提供货物的缺陷或质量问题，导致了甲方及任何第三方的人身或财产损失，引发的该产品责任索赔，而导致的赔偿责任均由乙方承担。 甲方违约责任： 1、甲方有义务和责任保护乙方的合同、文件、资料图纸和数据。未经乙方同意，甲方对乙方的相关资料及文件不得擅自修改、复制和告之第三人，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方将有权向甲方索赔因此所带来的全部损失。 2、因甲方原因引起供货不及时造成供货延误由甲方承担由此造成的损失。 七、不可抗力 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。 八、争议 本合同项在执行中如发生争议或纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院诉讼解决。 九、合同份数及生效