水利工程勘察设计合同
甲方（委托方）：
法定代表人：
乙方（勘察方）：
法定代表人：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
第1条本合同签订的依据
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》。
1.2 国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第2条合同组成文件及优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
2.1 合同书及补充协议
2.2 中标函（文件）
2.3 招标文件
2.4 甲方要求及委托书
2.5 报价函
2.6 投标文件（含项目组人员资历表）
2.7 勘察/设计工作大纲
第3条勘察/设计依据及技术标准
3.1 勘察/设计依据
3.1.1 本勘察/设计合同。
3.1.2 甲方提交的基础资料及相关文件。
3.1.3 甲方委托书或设计中标文件。
3.2 乙方采用的主要技术标准及要求是：
3.2.1 国家、行业和地方现行的有关规范及技术标准。
3.2.2 甲方提出的勘察/设计的有关技术要求。（见附件2）3.2.3 经甲方审查同意或投标文件中的工程勘察/设计大纲。
3.2.4 有关勘察设备器件的技术指标。（见附件3）
第4条工程名称、地点、规模和工作阶段
4.1 工程名称：
4.2 工程地点：
4.3 工程规模：
4.4 工程阶段：
4.4.1 项目建议书（□勘察/□设计）
4.4.2 可行性研究（□勘察/□设计）
4.4.3 初步设计（□勘察/□设计）
4.4.4 招标设计（□勘察/□设计）
4.4.5 施工图设计（□勘察/□设计）
4.4.6 （□勘察/□设计）
第5条勘察范围、设计内容及工作进度
5.1 勘察范围：
5.2 设计内容：
5.3 工作进度：
5.3.1 勘察设计各阶段工作进度表
5.3.2 相关专题报告提交时间表
第6条甲方向乙方提供有关资料、文件项目及时间
第7条乙方向甲方交付的文件成果、份数、质量要求7.1 各阶段成果文件提交要求
7.2 专题报告文件提交要求
7.3 以上文件成果的交付地点为： 第8条 费用
8.1 本合同的勘察/设计费用（含专题报告费）总额为人民币（大
写）
（￥ 元）；其中：勘察费用 万元，设计费用 万元，专题报告 万元，咨询评估费用 元。 8.1.1 项目各阶段费用表（单位：万元）：
8.1.2 专题报告费用表（单位：万元）
8.2 合同签订后若勘察范围、设计项目、规模、条件等工作内容发生重大变化导致工作量发生变化的，其勘察/设计费由甲乙双方参照中标价格另行签订补充合同或相关补充协议。
第9条支付方式
9.1 双方委托银行代付代收有关费用
甲方开户银行：，银行账号：
乙方开户银行：，银行账号：
9.2 勘察费用支付进度：
9.3 设计费用支付进度：
9.4 专题报告费用支付时间
第10条定金及保证金
10.1 定金
本合同生效后日内，甲方应向乙方支付勘察费用的％/设计费用的％，共计万元作为定金（乙方开工后抵做该阶段勘察/设计费用）10.2 履约保证金
10.2.1 本合同生效后，乙方无需向甲方交纳履约保证金，但仍应遵守本合同12.13，12.14之外其他条款之约定。
10.2.2 本合同生效后，为保证乙方各阶段工作完成情况符合双方约定，乙方应按下表向甲方交纳履约保证金，在未发生本合同12.14所述情况下，甲方也应按下表向乙方退还履约保证金。
第11条双方权利义务
11.1 甲方权利义务
11.1.1 甲方应按本合同第六条规定的内容和时间向乙方提交基础资料及文件，并对其真实性及时限负责。甲方不得要求乙方违反本合同3.2中有关标准进行设计。
11.1.2 甲方提供本合同第六条中任何一项资料及文件超过规定期限15天以内的，乙方提交勘察/设计成果文件的时间按照推迟期日顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权要求与甲方签订补充协议重新确定提交后续成果文件的时间。
但是甲方所应提交的资料迟延提交并不会对乙方开展勘察/设计工作造成实质性
影响的除外。
11.1.3 因甲方变更委托勘察范围、设计项目、规模、条件，以致造成乙方勘察/
设计返工时，勘察/设计工期顺延，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同），甲方应按乙方所耗工作量并参照中标价格向其支付返工费。
11.1.4 甲方要求乙方提前交付成果文件时，须征得乙方同意，并不得背离合理勘察/设计周期，甲方应与乙方协商并于日内支付赶工费。
11.1.5 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件，并可适当收取必要的成本费用。
盘点水利工程施工五大核心技术 1.土质心墙堆石坝 在深厚砂砾石层的基础筑坝，建造防渗墙技术非常重要。近几年来，造墙技术采用冲击及反循环钻机钻主孔，抓斗挖掘副孔成墙；200t液压拔管机起拔接头套管，用孔内聚能爆破大孤石钻进等，完善了施工工艺，保证了成墙的施工质量。小浪底的防渗墙造墙深度达到81.9m，冶勒水电站的试验段已深达101m。 2.混凝土面板堆石坝 全国已建和在建的混凝土面板堆石坝，坝高大于100m的有25座。目前面板堆石坝主要技术是：①利用堆石体临时挡水或过水度汛，从而简化导流和度汛。 ②采用混凝土防渗墙处理砂砾石基础，将混凝土面板的趾板连接防渗墙，组成完整的防渗体系。③对传统的周边缝三道止水作了改进。底部铜止水片仍为基本的止水构件，中间塑料止水带因承受水压力不超过10MPa，对高坝不适应，倾向于省去，表面止水研究了塑性填料，取得了良好效果。④不同面积施工改进设计一套重量轻，配套简单，效率高，浇筑灵活，转移和操作方便的无轨滑模系统。它比有轨滑模效率提高3倍，已在国内普遍推广。⑤施工期垫层上游坡面保护，人工低标号碾压浆技术使用较普遍。施工简单，不需要专门设备，质量稳定，速度快，造价低。⑥采用重型振动碾薄层碾压，可以建成高密实和较小变形的堆石体，现已选用20～25t 的自行式或牵引式振动碾的机械设备。 3.混凝土坝施工 大型工程混凝土温度控制，主要采用风冷骨料技术。三峡混凝土要求出机口温度满足7℃，关键是采用骨料二次预冷技术。二滩工程采用喷淋冷水浸泡法预冷骨料，效率高，预冷相对简单，效果稳定实用。
减少混凝土裂缝，广泛采用补偿收缩混凝土。万家寨工程成功地应用了低热微膨胀混凝土筑坝技术，在不足一年时间内实现了电站坝段从基础浇筑至坝顶。节省了投资，简化了温控，缩短了工期。有一些高拱坝的坝体混凝土，采用外掺氧化镁进行温度变形补偿。 4.碾压混凝土坝 变态混凝土是我国独创，其性态由硬性混凝土变成低坍落度（1～2cm）常态混凝土。通过掺入适量的水泥胶浆，经强力插入式振捣器振捣密实而形成，其层面的结合质量和常态混凝土没有区别，所以在坝的上游面，孔洞结构周边，岩石边坡接合等部位可以采用同一种混凝土。这就使施工作业十分方便，消除了两种混凝土接合不好的现象。目前在江垭、汾河等工程已采用，达到了世界领先水平。 5.地基处理 防渗帷幕灌浆提出一种新的“灌浆强度值”（GIN）方法。由于裂隙岩体灌浆时控制GIN为一常数，则大裂缝注入量大而压力小，细裂隙注入量小而压力大，自动地适应了岩体地质条件的不规则性，使帷幕体总的注入浆量合理分布，效益与投资比率达到最大，取得了较好的效果。小浪底工程在基础上提出了孔口封闭法为基础，嫁接GIN法，取两者之长，完成了约2.7万m，该项目获得了水利部科技进步奖。
水利工程施工合同／合同书(协议书)完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水利工程施工合同／合同书(协议书) 完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方（简称甲方）： 法定代表人： 承包方（简称乙方）： 法定代表人： 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 合作协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方因共同投资设立有限责任公司(以下简称"公司")事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》,《公司法》等相关法律规定,达成如下协议. 拟设立的公司名称,住所,法定代表人,注册资本,经营范围及性质 一、公司名称: 2,地址: 3,法定代表人: 4,注册资本: 5,经营范围: ,具体以工商部门批准经营的项目为准. 6,性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲,乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任. 二、股东及其出资入股情况 公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为元,包括启动资金和注册资金两部分,其中: 1,启动资金 (1)甲方出资元 ,占启动资金的 % (2)乙方出资元 ,占启动资金的 % (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁,装修,购买办公设备等,如有剩
余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲,乙双方共同指定的临时账户公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户. (5)甲,乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户. 2,注册资金(本) (1)甲方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (2)乙方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)甲,乙双方均应于公司账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户. 3,任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任. 三、公司管理及职能分工 1,公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年. 2,甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续; (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行). (4)公司日常经营需要的其他职责. 3,乙方担任公司的监事,具体负责: (1)对甲方的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; (3)监督甲方执行公司职务的行为; (4)公司章程规定的其他职责. 4,甲方的工资报酬为元/月,乙方的工资报酬为元/月,均从临时账户或公司账户中支付.
水利工程合同书 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。以下是整理的水利工程合同书，欢迎参考阅读。 水利工程合同书范文一发包方：故县村 (以下简称甲方) 承包方：丁三明 (以下简称乙方) 今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。 一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。 二、工程地点：故县三公里处 三、施工范围： 四、承包形式：包工包料 五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。 六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整 七、付款方法：承包方全额垫款。 八、施工期限：两个月 九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。 十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。
十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。 十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。 十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。 十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。 甲方：乙方代表：(签字) 年月日 水利工程合同书范文二甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
合作协议书范本1 以下合作协议书范本由法律快车公司法整理，供大家参考。推荐阅读：合作协议书样本合伙协议合同编号：甲方：法定住址：法定代表人：职务：委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人：电话：传真：帐号：电子信箱：乙方：法定住址：法定以下合作协议书范本由法律快车公司法整理，供大家参考。 推荐阅读：合作协议书样本 合伙协议 合同编号： 甲方： 法定住址： 法定代表人： 职务： 委托代理人： 身份证号码： 通讯地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 传真：
帐号： 电子信箱：乙方： 法定住址：法定代表人：职务： 委托代理人：身份证号码：通讯地址：邮政编码：联系人： 电话： 传真： 帐号： 电子信箱：丙方： 法定住址：法定代表人：职务： 委托代理人：
身份证号码： 通讯地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 传真： 帐号： 电子信箱： 为了规范合伙企业的行为，保护合伙企业及其合伙的合法利益，根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定，甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，签订本协议。 第一条合伙宗旨 甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则，共同经营美容美发店事务。 第二条合伙企业概况 名称： 经营场所： 经营范围： 经营方式： 第三条合伙期限
合伙期限为年，自年月日起，至年月日止。 第四条出资方式 1、甲方：出资额为元，以方式出资，占注册资本的 %; 2、乙方：出资额为元，以方式出资，占注册资本的 %; 3、丙方：出资额为元，以方式出资，占注册资本的 %。 本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 合伙企业存续期间，合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产，其合法权益受法律保护。 分享到：上一篇：物业管理有限责任公司章程范本下一篇：简单的合同协议样本特别推荐· 合作协议书样本· 股东贷款协议· 股东出资转让协议（一）· 股东投资设立公司协议书· 设立有限责任公司出资协议书(样式二)· 干股协议书（范本）相关文章· 隐名股东协议· 合伙人被除名的情形· 股东协议书范本· 投资入股未兑现，投资人能以投资款转变为借款为由要求返还吗？· 股东贷款协议· 合资成立有限公司协议书范例返回首页回顶部收藏本页打印投稿投诉建议无须注册，快速提问。律师免费为您
编号：_________ 水利工程承包合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年______月______日
发包人：____________________合同编号：______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点：______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态：_______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ (二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
甲方： 乙方： 由于本村小组农田灌溉供水不足，现拟对坡头的进水沟渠进行三面关建造。甲乙双方遵循平等、自愿和诚实守信的原则，就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程项目。 2、工程内容：挖渠，平整，三面光水渠建造。 3、工程规模： 宽米，高米，厚度米。长度共计米。 第二条：承包方式 在承包范围内包工、包料、包主材设施、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 第三条：合同工期 年月日至年月日，共计个月，天。 第四条：合同价款 本工程按工程量共计元，金额按实际验收为准。 第五条：质量标准 乙方在施工过程中所用的材料、水泥一定要符合国家标准。 第六条：工程款支付方式
乙方完工后，必须由村两委商议通过后付给乙方，不得私自转用和私自支付。 第七条：双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工场地及所需的临时材料堆放点，并负责提供工人住宿。 2、将施工所需水源、电源驳接至施工场地，保证施工需要。 （二）乙方责任 1、按施工安全规范的规定采取安全预防措施，确保工地内的安全。 2、乙方应保质、保量、按时完成道路施工。 3、乙方自行负责材料保管，负责施工用的水电费用。 4、乙方必须在甲方自筹款到位后方可签订合同，否则由此引起的欠款与村委会及有关单位无关。 第八条：违约责任 1、在合同有效期内，双方必须遵守国家政策、法律、法规及地方有关规定。 2、甲方双方不得因村两委班子变动而不执行合同，否则由此造成的后果由违约方自行负责。 3、本合同如在执行中发生争执，经调解仍不能解决的，双方同意向市人民法院提起诉讼。 第九条：其它 1、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，上级部门一份，待本工程验收结算付清款后，本合同自行作废，并均具有同等的法律效力。 甲方签名：乙方签名： 年月日
1碾压技术在水利工程施工过程中的使用 在水利工程施工过程中，可以使用多种施工技术和水利施工方案，经常使用混凝土进行施工，这样的工程不但坚固，而且还能够提高施工质量。如何使用混凝土碾压技术进行大面积施工，首先必须采用混凝土筑坝技术，这样不但能够使混凝土的稳定性和持久性得到巩固，还能够使混凝土的使用范围增大。在水利工程的施工过程中，位置不同，使用混凝土的方法也不相同，要根据实际情况采用相应的施工方法进行施工，混凝土碾压筑坝技术就是其中的一种。这种技术使用范围广泛，并能在时间紧迫的情况下很快完成施工项目，不但提高水利施工效率，还保证了工程质量。在大范围的水利施工过程中，混凝土碾压技术发挥了很大优势。尤其在筑坝工程方面，通过对混凝土较大范围的碾压，实施浇筑混凝土施工效果非常明显。这样不仅节省了投资资金，还能够最大限度地提高经济效益，保证水利工程在最短的时间获得最大的效益。在施工时，要认真分析碾压和运输的实际状况，并使用相应的碾压方式，以保证水利工程施工质量。在实施混凝土碾压水利工程施工时，碾压各层之间经常会有脆弱的空隙出现，这些水利工程施工的薄弱环节，有可能对水利工程质量造成很大的影响。因而，碾压层的坚固与否，与水利工程施工质量息息相关。为了进一步提高水利工程浇筑施工质量，要认真研究和分析适合水利工程实际情况的新技术，努力提高碾压层空隙质量，改变混凝土结构形式，并对混凝土的材料进行认真分析研究，提高混凝土的性能，改变碾压性质，进一步增强水利工程的施工效益，为顺利完成水利工程、提高工程施工质量、缩短工期都起到了很好的作用。2绿化混凝土技术在水利工程施工中的运用在水利工程的施工过程中，要经常对混凝土进行防护，彻底改变完成工程就万事大吉的传统思想，要采取绿化混凝 土技术，有效地对混凝土进行防护。具体做法是：将混凝土砌块和绿色植物有序结合，使绿色植物能够很好地在混凝土砌块中得到种植。当然，绿色植物的种植并非杂乱无章的，而是有次序的，并按照一定的规律进行，施工时的步骤要完善。通常把混凝土预先制作成没有规则的孔状，使混凝土的稳定性得到增强，再在混凝土里面加入一部分高分子材料，使水利工程的施工效果大大增强。把一些对植物生长非常有利的土壤和农机肥料等填入砌块空隙内，使绿色植被能够快速生长。在水利工程施工过程中，采用绿化混凝土技术能够进一步提高护坡防护技术，提高混凝土护坡质量，使绿色植物的生态机能和防护能力得到更好的结合，保证绿色混凝土技术能够在水利工程施工过程中发挥其优势。把绿色植物种植在混凝土的孔隙里面，必须保障混凝土的透气作用，这样也能够使混凝土的水土流失能力减弱，遇到暴雨或恶劣天气，抗冲刷能力、抗击打能力也得到进一步加强，使水利工程的质量得到深化。在水利工程施工建设中，为了更好地保障水利工程施工的持久性和使用时间，要充分发挥绿色混凝土技术的护坡作用，加强防护和治理，提高水利工程的使用寿命。有些企事业单位也经常使用绿色混凝土施工技术，既能够对一些新兴的技术起到很好的推动作用，也能够很好地体现出绿色混凝土施工技术的实用价值。因此，在水利工程施工过程中，只有充分发挥绿色混凝土施工技术的作用，才能够很好地对护坡起到积极的作用。另外，绿色混凝土施工技术还广泛应用到河道的治理上，也取得了良好的加固和防护效果。3围堰技术在水利工程施工中的应用水利工程施工和其他工程的施工有很大不同，就是它们的施工环境有很大不同，特别是一些闸坝工程建设，它们周 围有很多水，如何处理这些水，不至于使施工工作人员在水中作业呢？要对这些水流进行拦截和疏导，只有这样，才能够保证水利工程施工的正常进行。这种对水流的拦截和疏通技术叫做围堰技术。围堰技术在水利工程施工过程中的充分运用，不仅保障了水利工程施工的施工环境，还能够提高施工效率，保证了水利工程的工期。尤其围堰技术中的导流问题，要根据施工的实际情况进行细致研究，制定出切实可行的施工建设导流方案，保证导流活动有章有序地进行，同时要严格落实导流方案，制定策略，确保水利工程施工正常进行。对于水利工程施工中，导流工程实际上是对河床水流实施制约的过程，对水利枢纽工程起着重要的作用，也是水利枢纽工程施工的重要环节，它直接影响着水利工程建设的质量和效率，尤其在防洪过程中发挥的作用更大。只有充分实施围堰技术，才能使水利施工过程中的工作人员在干燥的环境中实行施工，建造暂时性的建筑物，以便对水流进行阻挡，这种暂时性的土坝结构形式在许多水利工程施工中都有实施，在应用过程中还要结合水利工程施工的实际情况，采取相应的围堰拦截技术，千万不能生搬硬套，否则会适得其反。4防水毯防水施工技术在水利工程施工中的应用在一些水库或者湖泊开挖工程中，防水毯防水技术的使用无疑是水利施工过程中的新技术。这种技术就是通过使用 新型的环保材料，它们具有防渗防水的功能，并采用纳米技术，把钠基膨涧土与土工织物相互融合，使其遇水能够马上发生膨胀，从而出现白色黏土状的黏稠物，使防水和防渗效果得到较好的展现。在这种防水毯的下层，设置大约50m的厚土层，有利于保护水体生态系统免受破坏。防水毯防水施工技术被广泛应用于水利工程施工中，其防水效果也得到很好的体现，还能方便施工，并且其造价低、生态效能、经济性能、施工效果都得到很好的实现，对水利工程施工建设和未来的发展也有很好的作用。 5结语 随着我国经济的迅速发展，水利工程施工技术也有了明显的提高，在这样的大好形势下，我国的水利工程施工建设
标准的合作经营协议书范本参考(协议示范模板) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-060517
标准的合作经营协议书范本参考(协议示 范模板) 合作经营协议书范本一 甲方：乙方： 根据有关法律、法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方共同合作投资经营_____代理项目。经双方友好协商一致，特订立本协议书。 第一条合作项目 双方拟共同投资经营的项目位于_____，并挂靠甲方的名义，甲方提供相关手续及证件。 第二条出资方式 1、甲方：出资额为_____元整，占公司股份_____% 2、乙方：出资额为_____元整，占公司股份_____%出资共计人
民币壹万元整。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。出资款用于__________，如需续交_____则由双方按相应的股份占比出资。 3、合伙企业存续期间，合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产，其合法权益受法律保护。 第三条盈亏分担 合作经营的利润分配方式为：风险和利润共同分担 1、甲、乙双方各占合作经营此项目纯利润的_____%; 2、如在合作经营中，合作经营产生借款，合作经营的利润应先偿还借款; 第四条、项目经营的组织架构 1、项目管理由甲、乙双方担任负责合作经营的日常事宜，所有合作资金须全部划入店铺资金。有关财务制度，经管双方协商后实施执行。 2、其他业务员人员由甲、乙双方共同商定委派或向社会招聘来确定。
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
水利水电工程施工中的新技术及环境保护策略分析张隆欧 发表时间：2019-05-24T09:21:26.517Z 来源：《防护工程》2019年第3期作者：张隆欧 [导读] 相关部门及单位必须强化对于新型技术的研究及使用，通过提升施工技术的方式实现施工质量的提高。 广西贵港市港南区武思江水库管理委员会广西贵港 537132 摘要：随着我国科学技术的不断发展，我国水利水电工程的施工技术也在不断的完善，这对于促进我国国民经济的稳定发展有着非常重要的作用。水利水电施工过程中，一些新技术的使用为我国水利水电工程的建设提供了非常可靠的保障。本文详细分析了我国水利水电施工技术的应用以及环境保护策略，希望能够以此来促进我国水电工程的发展。 关键词：水利水电工程；工程施工；新型技术；技术应用；环境保护 水利水电工程具有高经济效益和高社会效益的特点，能够实现对于水资源的充分利用。但是，由于水利水电工程具有建设周期长、影响因素多、建设规模大的特点，且建设水利水电工程必须考虑水位抬高对河流的影响等因素，因而想要保障水利水电工程的施工质量，确保施工时不会对周围环境造成负面影响并非易事。因此，相关部门及单位必须强化对于新型技术的研究及使用，通过提升施工技术的方式实现施工质量的提高。 1水利水电工程施工的新技术应用 1.1 GIS技术及数据库技术 在建设水利水电工程前期，施工单位需要对施工现场进行充分的测量，并根据收集到的各项信息完成对于施工方案的设计工作。由于影响水利水电工程施工的因素众多，所以施工现场的测量数据具有种类多、数量大的特点。随着数字化技术和信息化技术的不断发展，GIS 技术及数据库技术在水利水电工程施工中得到了使用。GIS技术及数据库技术不仅可以自动对各项数据进行分析，更能将收集到的数据汇总，自动生产三维数字模型。三维数字模型能够直接反应各项施工参数以及施工现场的信息，且可以探究施工方案是否具有可行性。这样一来，各项测量数据就能够得到充分的使用，进一步提高施工质量。 1.2 AutoCAD技术 水利水电工程与常规的建筑工程有着很大的差异性，尤其是在数据运算方面格外复杂。若仅仅通过常规的手工运算，不仅会导致工作量上涨，且运算的质量也无法得到有效的保障。AutoCAD技术的出现从根本上改变了水利水电工程的运算环节，并能实现对于各类设计图纸的绘制工作，使得水利水电工程测量工作的工作强度得到了有效的缓解。 1.3 GPS技术 GPS技术的使用进一步提高了测绘定位技术的准确度，且GPS技术具有较强的实用性和适应性，能够满足不同环境下的测绘定位需求。 1.4大体积混凝土技术 大多数的水利水电工程具备蓄水能力，这意味着水利水电工程需要承担大量的水压，工程的各个构建需要承担一定的重力。大体积混凝土技术的使用无疑能够满足承重的需求，直接提高整个水利水电工程的承载能力。在使用大体积混凝土技术的时候，施工单位需要严格控制施工流程，并通过对于施工的全过程管理实现对施工质量的有效控制。此外，施工单位需要重点关注混凝土的温度，并通过一些特定的方式实现对于混凝土温度的有效控制。 1.5真空抽水技术 在水利水电工程施工的过程中，施工单位需要持续开展对于基坑的排水工作，且排水量要超过基坑的进水量，直到整个工程结束为止。真空抽水技术是近些年来得到广泛使用的抽水技术，与常规的抽水技术相比，真空抽水技术不仅抽水效率较高，且对于电能的消耗量较小，具有很强的实用性和经济性。 1.6新材料与新设备的应用 在水利水电工程新技术的应用中，也同样伴随着一些新材料以及新设备的应用。材料的使用对于施工质量的影响是非常大的，并对施工人员的技术水平也提出了更高的要求。在新材料的应用过程中，要在一定的范围内保障混凝土施工性能的全面性，同时也要进行多方面的鉴定工作，这样才能从根本上提升建筑的性能。可以通过加入添加剂的方式改变建筑物的性能。新设备的应用对于工程的质量也有着非常大的影响，所以为了可以充分保证施工现场的安全，要合理降低企业自身经济成本的消耗，这样才能保证企业的经济效益，对于新设备的合理使用不但可以起到塑造企业形象的作用，也可以保证施工的安全性。 2水利水电工程施工的环境保护 2.1水利水电工程对环境的影响 水利水电工程施工意味着河流水位和水文出现变化，且水利水电工程的周边区域容易出现滑坡、坍塌、泥石流等情况。另外，水利水电工程施工还会导致流域内的地下水位上涨，从而导致周边土地出现沼泽化、盐碱化的现象。除此之外，水利水电工程还会对河流的运输业以及生态系统造成一定的破坏。 2.2施工过程中的噪声问题 从某种意义上而言，施工过程中所产生的噪声污染问题主要包括在施工过程中，施工机械所产生的噪声，故而就要在源头上避免噪声的产生。为此，技术人员可以合理进行施工现场的设置，隔离高噪音区，以此来避免影响周边的居民区。在运输过程中产生的噪声就需要加强管理，要在运输的过程中尽可能避免产生过大的噪声，对周边居民的正常生活产生影响。 2.3环境保护措施 在开展水利水电工程施工的过程中，施工单位需要在遵循相关规定及要求的基础上严格落实以下几点环保措施：一是遵循土地规划要求开展施工。若在施工时需要修建临时建筑或者破坏非施工区域内的土地，则需要在完成施工后将临时建筑拆除，并修复所破坏的土地。二是严格控制污水排放。施工单位需要及时收集施工过程中所产生的污水，并根据污水种类的不同将污水进行分类，在集中处理后采取特定的方式排放污水。此外，监督单位不仅要监督施工质量和施工进度，更要强化对于污染排放的监督，避免出现直接排放未处理污水的现
合同编号：YT-FS-2355-35 水利工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水利工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守： 一、甲方责任： 1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。 2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。 3、提供桩基础施工图纸贰套。 4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。 二、乙方责任： 1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，
并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。 2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。 3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。 4、乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。 5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。 6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。 三、结算及付款方式： 1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。 2、付款方式： 四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
编号：QJ-HT-0277 合作生产经营协议书范本参 考(官方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
合作生产经营协议书范本参考(官方 版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方： 乙方：身份证号码: 住址： 住址： 甲、乙双方就共同生产、经营环保型鞋用粘合剂事宜，本着友好协作、互惠互利的原则达成以下协议： 第一条合作项目及合作条件 1、甲、乙双方自愿合作生产、经营“环保型鞋用粘合剂”项目（以下简称合作项目）。 2、双方一致同意，合作项目对外以甲方现有的名义及“燕山”牌商标开展生产经营活动。双方一致确认，开展合作项目生产经营活动的一切法律后
果由双方按照各自持股比例共同承担，与厦门南*山工贸有限公司无关。 3、乙方负责提供生产经营“环保型鞋用粘合剂”所需要的产品配方及主要原材料中的和，其他原材料由甲方按生产进度自行采购。 4、乙方全权负责产品的销售及回款工作，并保证年销售额最低不少于万元. 5、双方一致同意生产用地租用的经营场所（具体地址），双方按每月元租金的标准向支付租金，每月支付一次。 6、在双方合作期间，甲方对外作为合作项目的代表，负责对外签署日常生产经营活动所需的法律文件，甲方所签署的文件均视为已经获得乙方的认可。 第二条出资额及持股比例 1、合作项目的出资额为人民币柒拾万元整，甲方出资额为人民币伍拾万元整，乙方出资额为人民币贰拾万元整。 2、双方均应在年月日前将各自的出资额足额交付至双方共同开设的合作项目资金管理账户。逾期出资的一方应按出资额每日千分之一的利率向对方承担违约责任。
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑 和打印，感谢您的 下载 甲方： ________________ ___ 乙方：________ ___________ 日期：________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
工程合同 甲方：**************以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）*********** 由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体， 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响********* 的安全。经****** 同意，对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：***** 工程 2、建设地点：**** 3、工程内容：***** 。 4、合同工期：****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围：****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压 1.2 米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准：合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),
水利水电工程施工的新技术分析 摘要：水利水电工程对促进国家发展，提高人们生活质量都有着重要的作用。对水利水电施工技术的熟练掌握，将过硬的水利水电施工技术运用到实践中，对于降低水利水电工程的造价成本，减少工程的安全事故，加快工程的进度都有着重要的作用。 关键词：水利水电；工程施工；施工要点；新技术 abstract: water conservancy and hydropower project has an important role on the promotion of national development; improve people’s quality of life. on the construction of water conservancy and hydropower technical proficiency, it will be the perfect water conservancy and hydropower construction technology applied to practice, to reduce the water conservancy and hydropower project cost, reduce engineering accidents, accelerate the progress of the project has an important role. key words: water conservancy and hydroelectric power; construction; construction; new technology 中图分类号：tv5 目前我国水利水电事业处在高速发展的阶段，对大型、重型水电站的需求也大大增加，同时对水电施工技术的要求也随之增高，而现阶段水电站建设过程中出现了很多施工技术方面的问题，影响了工程的整体建设，减缓了我国水电事业的发展，这是需要迫切解
水利工程施工合同（范本）/合同书（协议书）最新整理版 发包方（简称甲方）： 法定代表人： 承包方（简称乙方）： 法定代表人： 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。 五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。 六、质量标准：一次性验收合格 七、工程款结算方式： 1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。 2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。 3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法： 工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责：
1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责： 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。 十一、材料供应办法：乙方自购 十二、工程质量： 1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。 2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。 3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。 十三、工程设计变更和增减： 施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。 十四、竣工验收： 工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。 十五、竣工决算： 竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。 十六、工程施工安全： 乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
合作协议书写样本 合作协议书怎么写本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 项目合作协议书项目合作协议由:项目出资人（以下简称甲方）和项目技术负责人（以下简称乙方）甲:，身份证号:，籍贯乙:，身份证号:，籍贯甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目，总投资为20万元，甲方以人民币方式出资资15万元，资乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。 合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。 如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 全体合伙人。 第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售方净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。
第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。 任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。 销售利润分红，一年结算第八条本协议未尽事宜，双方能够补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。 本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。 第十一条本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。 第十二条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 第十三条本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提